隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
最新暖氣維修改造合同實用篇一
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
為防止因鍋爐設(shè)備維修保養(yǎng)不及時而導(dǎo)致鍋爐設(shè)備不能正常工作，為此需要對鍋爐主機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、除垢、及燃燒器的維保、煙道清灰等。以保證鍋爐設(shè)備的正常運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》有關(guān)規(guī)定，本著平等公平、互惠互利、自愿有償?shù)脑瓌t，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商達(dá)成本合同如下條款，共同遵守。
第一條鍋爐系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的具體內(nèi)容
1、爐體除垢，全方位檢測。
2、燃燒器積碳清理、維護(hù)及保養(yǎng)，主機(jī)電路檢查。
3、煙道(積灰)清理及增加煙道清灰檢查口。
第二條維護(hù)保養(yǎng)的要求
1、化驗爐內(nèi)水質(zhì)，取出污垢，對比特制適量藥劑，分解水垢且不能傷害爐內(nèi)體鋼板及結(jié)構(gòu)，然后沖洗。最后再用特制的鍋爐保養(yǎng)劑進(jìn)行保養(yǎng)。(該工序需加溫、蒸煮，沖洗等，時間約為24小時，使其在爐壁內(nèi)形成保護(hù)膜。)
2、 清洗燃燒器探針積碳，使其點火更順暢。
3、 仔細(xì)檢查緊固所有自控電路，消除隱患。
4、 嚴(yán)格按照甲方指定位置在煙道上開設(shè)兩個檢查清灰口，認(rèn)真清除煙道內(nèi)積灰，然后用耐高溫材料密封，高強(qiáng)螺栓固定清灰口，以防止泄露煙氣。
第三條雙方責(zé)任
(一) 甲方責(zé)任：
1、甲方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場并配合乙方做好相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，同時派專人監(jiān)督乙方施工指令并及時提出意見，以保證乙方工作的順利進(jìn)行。
2、甲方免費(fèi)提供施工用電，用水等。
3、甲方向乙方提供該鍋爐之際的相關(guān)資料及有關(guān)實際運(yùn)行的材料，以利于乙方能順利地進(jìn)行施工。
4、按照合同約定及時向乙方支付費(fèi)用。
二 乙方責(zé)任：
1、自覺遵守甲方的各項規(guī)章制度，服從甲方的統(tǒng)一管理，維護(hù)甲方的企業(yè)聲譽(yù)。
2、嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范精心組織施工，并對工程質(zhì)量和施工進(jìn)度負(fù)責(zé)，按質(zhì)按時安全完成施工任務(wù)。
3、對施工過程中出現(xiàn)的工程質(zhì)量事故、機(jī)械事故和人員傷亡事故的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任負(fù)責(zé)。
4、施工期間保護(hù)好甲方物品，如發(fā)現(xiàn)乙方施工人員破壞或損壞，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第四條 施工工期
1、 開工日期：年月
2、 竣工日期：日
第五條 違約
1、乙方不按時按質(zhì)完成施工項目，即視為違約，由此給甲方造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
2、甲方不按時支付合同款，由此造成的任何責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)賠償乙方各項列行合同后的經(jīng)濟(jì)損失。
第六條 合同價格
本合同為工料全包：人民幣 元整，大寫：
第七條 付款方式
工人、設(shè)備、原材料等進(jìn)場后甲方應(yīng)支付合同總額的50%，合同約定事項，乙方全部施工完畢，經(jīng)甲方驗收合格后支付全部余款。
第八條 其他
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同未盡事宜或有補(bǔ)充、變更的、雙方應(yīng)友好協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新暖氣維修改造合同實用篇二
地址：
法定代表人：
承修方（乙方）：
地址：
法定代表人：
1、甲方所屬（管轄使用的全部公用小轎車的維修保養(yǎng)；
1、乙方向甲方提供車輛的定期保養(yǎng)和一、二級保養(yǎng)（按各種車型車輛保養(yǎng)手冊規(guī)定公里數(shù)實施），總成件維修及事故車維修等服務(wù)。
2、乙方向甲方提供輪胎供應(yīng)及輪胎換位、動平衡、四輪定位等服務(wù)，建立單車輪胎檔案，對輪胎使用進(jìn)行全過程服務(wù)。輪胎使用一線品牌（雙方協(xié)商品牌），價格執(zhí)行不高于市場價格價格。（車輛維修出廠檢驗由持證上崗的質(zhì)檢員進(jìn)行驗收，二級維護(hù)、大修車輛開具車輛出廠竣工合格證，執(zhí)行行業(yè)規(guī)定的質(zhì)保期，一級維護(hù)質(zhì)保600公里，二級維護(hù)3000公里，項目修理1200公里，大修、總成件修理6000公里，配件質(zhì)保按廠家提供質(zhì)保期執(zhí)行。廢舊配件、輪胎歸屬權(quán)屬于甲方）。
3、乙方向甲方提供每年冬季、夏季兩次免費(fèi)車輛檢測服務(wù)，檢查車輛發(fā)動機(jī)、變速箱、全車電路、空調(diào)等部位，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除。
4、乙方向甲方提供24小時免費(fèi)道路救援服務(wù)（xx市區(qū)），包括事故車輛的救急、拖車、拆檢、定損、理賠等服務(wù)。（因為保險是甲方投保，按程序是甲方與修理廠結(jié)算后由投保方將結(jié)算發(fā)票提交保險公司，再由保險公將理賠款打入投保方賬戶。）
5、乙方針對甲方車輛安排專人建立單車維修技術(shù)檔案，記錄車輛保養(yǎng)時間和間隔里程，通過電話、短信形式提示下次保養(yǎng)日期。（每輛車建立一份《車輛技術(shù)檔案》記錄保養(yǎng)維修及更換總成件情況，每條輪胎建立一個輪胎卡片記錄行駛公里數(shù)）
6、乙方向甲方提供車輛預(yù)約維修服務(wù)，由甲方描述車輛基本故障情況乙方提前安排人員和配件到位，減少車輛存廠時間。車到之前準(zhǔn)備好配件和維修人員。
7、乙方提供上門接車維修服務(wù)。
修理廠指定人員去提車修復(fù)后由甲方確認(rèn)工時費(fèi)、材料費(fèi)和舊配件。舊配件所有權(quán)歸甲方。因舊件修復(fù)存在安全和質(zhì)保問題，建議有關(guān)于車輛安全的關(guān)鍵配件使用新配件，其他需修復(fù)配件雙方現(xiàn)場協(xié)商修復(fù)。（產(chǎn)品以舊換新，不能隨意丟棄，可以維修的不能以換代修。可以為舊件，但必須注明。）
產(chǎn)品，服務(wù)達(dá)到二類維修企業(yè)資質(zhì)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
1、維修車輛自出廠之日起，在正常使用情況下，按^v^《機(jī)動車維修管理規(guī)定》執(zhí)行。一級維護(hù)質(zhì)保600公里，二級維護(hù)3000公里，項目修理1200公里，大修、總成件修理6000公里，配件質(zhì)保按廠家提供質(zhì)保期執(zhí)行。
2、由持證上崗的機(jī)動車維修質(zhì)檢員進(jìn)行進(jìn)出廠檢驗，二級維護(hù)車輛開具《機(jī)動車維修竣工出廠合格證》。
3、車輛配件全部使用原廠配件，建立配件庫，房備齊各種車型常用配件，特殊配件xx地區(qū)能夠采購的保障當(dāng)日配件到位，工時定額、材料費(fèi)不高于市場價格。
1、工時費(fèi)根據(jù)所屬車型按不高于市場價收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。
2、材料費(fèi)根據(jù)所屬車型按不高于市場價收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。
3、大修發(fā)動機(jī)、變速箱、事故車維修在報價的基礎(chǔ)上給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠。所有服務(wù)及配件價格公示，張貼在醒目位置。全部明碼標(biāo)價。）
4、其他服務(wù)費(fèi)用按相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取或協(xié)商收取。
（雙方開發(fā)車輛維修管理軟件，對車輛的檔案及管理情況進(jìn)行支持。）
1、結(jié)算價格按照乙方公布的汽車維修項目工時費(fèi)和材料費(fèi)價目表執(zhí)行；雙方另行議價的，可以按照議價價格執(zhí)行。結(jié)算原則：單車核算，當(dāng)月匯總確認(rèn)。
2、甲方的上述公車維修服務(wù)費(fèi)用實行跨月結(jié)算方式，通過銀行轉(zhuǎn)賬或銀行匯款的方式進(jìn)行支付。相關(guān)發(fā)票由乙方開具，相關(guān)稅費(fèi)按規(guī)定分擔(dān)。（嚴(yán)禁現(xiàn)金往來。雙方費(fèi)用支付方式的確定，嚴(yán)格控制各類行為）
1、維修、保養(yǎng)之小轎車進(jìn)廠（店）后，由雙方商定維修、保養(yǎng)項目并由雙方共同簽訂《車輛派修單》進(jìn)行確認(rèn)。由乙方根據(jù)具體維修、保養(yǎng)情況給托修方出具接、提車單據(jù)。先由甲方開具派修單明確維修項目，在維修過程中發(fā)現(xiàn)的漏報項目需添加時必須向甲方派人員補(bǔ)報，金額較大的可以通過照片確認(rèn)或者現(xiàn)場確認(rèn)等方式。
2、在小轎車維修、保養(yǎng)過程中，乙方不擅自更改維修項目，本著^v^漏報不漏修^v^的原則，乙方可增加維修服務(wù)項目，但應(yīng)事前征得托修方的書面（文件、傳真等）同意。結(jié)算時甲方可指派人員現(xiàn)場審核確認(rèn)簽字并帶走對賬聯(lián)便于月底對賬。
3、在《車輛派修單》、《維修費(fèi)、材料費(fèi)結(jié)算清單》、《機(jī)動車維修竣工出廠合格證》等完備的情況下，甲方方可提車（但托修方為甲方之私家車的，還應(yīng)具備費(fèi)用結(jié)清單據(jù)）。
2、托修方違約不提車或無故遲延提車的，該車的安全責(zé)任自雙方約定的提車之日始，轉(zhuǎn)由托修方負(fù)責(zé)。
1、甲、乙雙方均不得無故違約，任何一方違約均應(yīng)向守約方賠償全部經(jīng)濟(jì)損失；該損失難以確定的，違約方應(yīng)按每輛車二萬元的標(biāo)準(zhǔn)向守約方支付違約金。
2、違約事實發(fā)生后，雙方均可單獨解除所涉車輛的維修服務(wù)合約，但本合同仍應(yīng)繼續(xù)履行。按^v^令 第28號《汽車維修質(zhì)量管理辦法》（維修不達(dá)標(biāo)的責(zé)任。電腦打印）
1、不可抗力的情形出現(xiàn)后，應(yīng)在二十四小時內(nèi)通知對方，并應(yīng)在不可抗力的情形結(jié)束后三個工作日內(nèi)提供證明材料，且雙方互不擔(dān)責(zé)。
2、不可抗力的情形結(jié)束后，本合同繼續(xù)履行。
1、本合同未盡事宜或有變更，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2、雙方均不得將本協(xié)議之權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓予第三人。
3、若有糾紛，應(yīng)按《合同法》的規(guī)定釋義本合同條款的適用，并據(jù)此協(xié)商解決或提交上級解決糾紛；協(xié)調(diào)不成時，任何一方均可向乙方所在地法院提起訴訟。
4、甲方愿在本合同項下為其員工私家車的維修服務(wù)提供連帶責(zé)任之保證。（私家車自愿）
5、本合同經(jīng)雙方簽章后生效。本合同一式四份，甲、乙雙方各持兩份。
6、本合同履行期為三年，自20xx年 月 日始，至20xx年 月 日止；但在本合同屆滿前一個月內(nèi)，雙方均無異議時，本合同自動順延履行。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
_____年____月____日_____年____月____日
最新暖氣維修改造合同實用篇三
1、沖水是一樁小事，文明是一件大事。
2、用完廁所“方便”后，一定要：洗刷刷洗刷刷……
3、沖得干凈，用得放心。
4、貼近方便，靠近文明！
5、沖一沖，路迢迢水漫漫，給別人些方便，你為何不干？
6、動動手，就能使下一個人用的放心；動動手，就能使衛(wèi)生間更整潔。
7、按一下這里，你會有一個驚喜。
8、廁所為我，我為廁所。
9、洗洗小手，病菌趕走。
10、靠近點！別以為你那玩意有多長。
11、請高抬貴手。
12、沖洗一次，勝造七級浮屠。
13、不要隨意將手機(jī)等異物投入便池。
14、注意壓水花。
15、抖一抖，精神抖擻。
最新暖氣維修改造合同實用篇四
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進(jìn)行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質(zhì)量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復(fù)。
第九條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.雙方必須在得到對方書面批準(zhǔn)后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。
2.雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3.定作人對其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務(wù)
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
3.更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報價，供定作人參考確認(rèn)，報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進(jìn)行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。
第十八條 修繕費(fèi)用
本次修繕的費(fèi)用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
第二十條 保修
設(shè)備修復(fù)后，對于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用，并免費(fèi)更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價格進(jìn)行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
最新暖氣維修改造合同實用篇五
乙方：
1.工程名稱:
2.工程地點:
包工、包料
甲方將工程發(fā)包給乙方，乙方依據(jù)2008年湖北省建筑工程消耗量定額或建筑裝飾裝修工程消耗量定額向甲方收取承包費(fèi)用，乙方各分項工程竣工后即時申請甲方驗收以確認(rèn)實際完成的工程量，甲方對乙方的竣工結(jié)算以乙方實際完成的工程量為準(zhǔn)。
乙方承包該工程，自________開始，到_______結(jié)束，共計_____個有效工作日。
本工程屬包工包料工程，合同簽訂后，乙方自行采購承包合同以內(nèi)的材料，認(rèn)真把好質(zhì)量關(guān)，并就必要材料提供相關(guān)合格證明。
乙方嚴(yán)格按圖施工，嚴(yán)格遵守我國行業(yè)內(nèi)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)（或條例），同時嚴(yán)格按既定的施工方案進(jìn)行施工，時刻接受甲方的技術(shù)性指導(dǎo)意見。
乙方進(jìn)場開工后，積極做好總體施工部署及相應(yīng)工種的協(xié)調(diào)、交叉工作，確保工程的順利進(jìn)行。甲方委派現(xiàn)場管理人員(電話)負(fù)責(zé)該工程隱蔽及增量部分的簽證工作，同時監(jiān)督安全文明施工及質(zhì)量。若甲方發(fā)現(xiàn)乙方技工人員明顯不足難以保證進(jìn)度，甲方有權(quán)采取警告措施，因此給乙方帶來的經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行承擔(dān)；乙方因不可抗力因素以外的原因延誤工期或使甲方的預(yù)期開業(yè)計劃受到阻礙并產(chǎn)生額外費(fèi)用，該費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
本工程雖屬室內(nèi)作業(yè)，但仍不能忽視安全。乙方須積極搭設(shè)必要的安全設(shè)施，除局部高架作業(yè)外，乙方工作人員尤以謹(jǐn)慎“電老虎”為最。乙方全體工作人員須自行購買安全保險后方可進(jìn)場施工。現(xiàn)場人員須正確佩戴頭盔，凌空作業(yè)人員必須系好安全帶。禁止酒后上崗，禁止空中拋物，禁止違規(guī)操作。嚴(yán)禁非電工人員未經(jīng)協(xié)調(diào)私拉亂接電線。施工現(xiàn)場，乙方工作人員若淡化安全意識，不聽訓(xùn)誡，甲方管理人員有權(quán)對行為人作出相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。施工期間，乙方須自行在危險施工段設(shè)立警示標(biāo)志，酌情清除本作業(yè)面的建筑垃圾，不隨地大小便，創(chuàng)造安全文明的施工環(huán)境。
甲方須為乙方提供施工及生活用水源和電源，并協(xié)調(diào)好“地方與鄰里”關(guān)系以促進(jìn)乙方施工的順利進(jìn)行，甲方委派現(xiàn)場管理人員配合乙方施工。乙方在施工中必須有自己專業(yè)的技術(shù)員和技術(shù)骨干，積極配合甲方的管理和技術(shù)交底，嚴(yán)格按圖紙和“方案”施工，乙方至始至終均維護(hù)施工環(huán)境直至退場時積極清理建筑垃圾。
乙方完成約定工程量后，及時向甲方遞交驗收報告，甲方在不超過七日內(nèi)組織對乙方所完成工程量驗收，驗收簽證后，甲方向乙方付清質(zhì)保金以外的工程余款。
進(jìn)場后甲方向乙方支付總工程款的50%作為預(yù)付款，20天后追加至工程量的80%，工程竣工驗收后結(jié)清工程款。
甲乙雙方商定的發(fā)、承包范圍和開工時間均受以上合同定金的束縛。若以上項目不能按本合同的約定及時開工，甲方除了按相應(yīng)法律法規(guī)及時向乙方退賠合同定金外還須承擔(dān)自己給乙方帶來的經(jīng)濟(jì)損失；乙方在提前一周接到甲方開工通知后若不能按本合同所約定的開工時間進(jìn)場，將被視為自動放棄，乙方無權(quán)向甲方退回合同定金。
甲方代表
乙方代表
20____年____月____日
最新暖氣維修改造合同實用篇六
甲方： (簡稱甲方) 乙方： (簡稱乙方)
根據(jù)《_合同法》有關(guān)規(guī)定，遵循自愿平等公平誠信的原則，甲乙雙方就維修董堡中心完小學(xué)校食堂雨棚一事進(jìn)行協(xié)商，訂立本合同。
維修董堡中心完小學(xué)校食堂雨棚。
董堡中心完小。
乙方負(fù)責(zé)包工包料。
采用鋼架結(jié)構(gòu)，彩鋼瓦的板材厚度為4mm。保證能抗六級大風(fēng)，不漏雨。如果一年內(nèi)出現(xiàn)非人為的垮塌、破損，乙方需進(jìn)行維修，所需的費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
此工程的彩鋼瓦按板材面積計算，單價為：130元/平方米，施工面積為 平方米，總價為 元。以上綜合總價包含：材料費(fèi)、人工費(fèi)、施工腳手架費(fèi)、機(jī)械切割加工費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。
甲方的責(zé)任：
1、甲方提供施工用電，為乙方提供便利的施工條件。
2、負(fù)責(zé)給乙方撥工程款。
乙方的責(zé)任：
1、嚴(yán)格按要求施工。
2、嚴(yán)格操作規(guī)程施工，不強(qiáng)行、違規(guī)施工，嚴(yán)格杜絕火災(zāi)、觸電等安全事故的發(fā)生。否則乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。
3、該工程完工并移交甲方前，乙方應(yīng)保障甲方不承擔(dān)任何因人生傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生的一切責(zé)任。
該工程施工完畢，經(jīng)甲方驗收合格后，乙方提供有效稅務(wù)發(fā)票，甲方一次性結(jié)算工程款給乙方。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本合同自簽字之日生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
最新暖氣維修改造合同實用篇七
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
一、改造維修地點：市委黨校內(nèi)。
二、改造維修形式：包工包料。
三、質(zhì)量要求：
地板磚安裝、墻壁刮仿瓷須保證平整，鋁合金門窗、防盜門安裝須保證牢固，確保安全。
四、工期要求：會議室、圖書閱覽室改造維修時間合計為 天。
五、付款方式：乙方改造維修工程完工后，經(jīng)甲方檢查驗收合格后，除扣20__.00元作改造維修質(zhì)量保證金外，其余款項直接支付給乙方，甲方扣除的.質(zhì)量保證金，一年后，所改造維修無質(zhì)量問題再行支付。
七、以上條款雙方共同遵守，因違約造成的經(jīng)濟(jì)損失由違約方承擔(dān)。本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，甲方作付款依據(jù)一份。
八、附改造維修預(yù)(決)書一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新暖氣維修改造合同實用篇八
乙方：
依照《_合同法》及《_建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和地方規(guī)章制度，遵循平等、自愿、公平、互利和誠實信用的原則，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達(dá)成一致訂立本合同。
工程項目名稱：空勤宿舍、空勤教室、空勤活動室、空勤超市、空勤食堂、空勤來隊臨時住宅樓。
工程地點：烏魯木齊水西溝空軍基地。
空勤宿舍、教室、活動室、食堂、超市、臨時住宅樓的安裝工程采暖、給排水勞務(wù)。
承包形式：包工不包料
主樓散水以內(nèi)施工圖紙中所有的采暖給排水項目。
乙方負(fù)責(zé)工用具的保管。
1、乙方完成本工程承包內(nèi)容材料卸運(yùn)至甲方指定的地點堆放整齊。
2、乙方負(fù)責(zé)每個工序完成后垃圾清理。
采暖給排水項目包工不包料按施工圖標(biāo)注的建筑面積：17元/平方米。
經(jīng)甲方驗收的每個工序及階段合格后，每月按所完成工程量的70%支付勞務(wù)費(fèi)，工程驗收合格后付至總價的95%，留5%保修金一年后付清。
八、乙方必須自行組織足夠的勞動力及技術(shù)力量，保證安裝的形象進(jìn)度，由于安裝工程的勞動力或技術(shù)素質(zhì)不能滿足施工進(jìn)度造成的損失由乙方承擔(dān)。
九、本合同壹式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日