合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。
空調合同協議書篇一
乙方：
第一條 工程內容：
工程名稱：
工程地點：
承包范圍和內容：中央空調系統工程的安裝、調試、驗收及維保。
合同工期：
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
工期總日歷天數為：10 天
第二條 雙方責任：
甲方責任：
1、甲方應根據國家或行業有關標準、規定，
2、向乙方提供開展工作所需的有關技術資料，并對提供的時間、進度
和資料的可靠性負責。
3、負責協調施工過程中與有關單位的配合問題。
4、負責現場水電供應，以滿足乙方正常施工、調試。
乙方責任：
1、乙方保證全部按照合同條款的規定和竣工期向甲方提供合格的服務。
3、乙方施工人員應嚴格遵守甲方的規章制度。注意施工安全并委托專職安全檢查員，若發生安全問題由乙方負責任。
第三條 合同價款及支付：
1、合同價款：本合同總金額大寫： 貳萬 元整。
3、付款賬號：
銀行賬號：
持卡人：
開戶行：
第四條 質量標準、驗收及工程質量保證：
1、工期：同合同工期。
2、質量標準：《通風與空調工程施工質量驗收規范》。
3、竣工驗收：
、乙方應委派有專業資質的人員進行調試、驗收。
、乙方提交竣工資料和報告后，甲方應在三日內組織驗收；如甲方在三日內不組織驗收，則視為驗收合格。
4、工程質量保證：
、產品自交付調試完成后保質24個月。在質保期內，由于乙方原因造成的事故，乙方負責排除，費用由乙方負責。由于甲方原因造成的事故，乙方負責排除，費用由甲方負責。
、乙方在接到甲方維修要求后，將立即委派工程技術人員10小時之內趕到現場，及時排除故障。
第五條 違約
1、甲方或乙方不能按本合同條款約定內容履行自己的各項義務及發生使合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。
2、如因乙方自身原因造成未按合同約定工期完成工程施工內容，每延誤一天，應向甲方支付合同總價千分之一的違約金；工程延期超過五天，每延誤一天，乙方應向甲方支付合同總價百分之三的違約金；工期延誤超過10天，甲方有權單方終止本合同。如由于其他專業造成乙方無法按期施工，或現場不能滿足乙方施工條件等原因，造成的乙方未按期完成施工內容，經甲、乙雙方確認后，乙方不負違約責任。
第六條 仲裁及訴訟
凡有關本合同或執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好辦商解決。如不能解決，則向通遼市人民法院訴訟解決。訴訟費用由敗訴方負擔。
第七條 合同生效及其它
1、本合同自甲乙雙方代表簽字并加蓋公章（或合同章）后生效。
2、本合同的履行地為甲方本工程項目所在。
3、合同簽訂后甲乙雙方即直接產生權利與義務關系，合同執行過程中出現的問題應按照《合同法》等有關規定辦理。
4、合同中的未盡事宜，甲乙雙方在不違背本合同的原則下協商解決，協商結果以“紀要”形式經雙方蓋章記錄備案，作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。
本合同書共二份，甲方執一份，乙方執一份。
乙方：
（蓋章）
（蓋章）
代表簽字：
代表簽字：
日期：
日期：
空調合同協議書篇二
承攬單位(乙方)：
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
3. 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時間
付款百分比
金額
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：
代表人： 代表人：
簽約日期： 簽約日期：
空調合同協議書篇三
發包方:________（以下簡稱甲方）
承攬方:________（以下簡稱乙方）
身份證號：
１、空調、熱水器等設備安裝；
２、避雷接地；
３、五金配件安裝于配合調試；
安裝人工單價為：空調：元／臺，熱水器：元／臺，本價格為包干價。
結算方式為月結。
１、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，并接受甲方的監督。安裝質量不符合規定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
２、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產生的一切后果由乙方承擔。
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責；
2、甲方為乙方購買意外傷害險；
３、乙方凌空作業須系上安全帶，
４、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。
５、未盡事宜雙方協商解決。
６、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或簽字時生效。
甲方：___________________
乙方：___________________
空調合同協議書篇四
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規，乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業，乙方作業至甲方規定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監督施工過程中的不規范行為，并獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發生爭議，如協商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。
注明：油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
空調合同協議書篇五
委托方：_______紡織器材廠(甲方)
承攬方：_______電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：
2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：通過銀行托收。
7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之___交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：_______紡織器材廠___乙方：_______電鍍廠
法定代表人：_______(蓋章)___法定代表人：_______(蓋章)
地址：_______地址：____
銀行帳號：_______銀行帳號：____
____年____月____日
空調合同協議書篇六
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
一、工程范圍：竹溪縣供電局中央空調設備采購、施工安裝、調試。
二、工程要求：按照甲方與業主簽定的中央空調合同的安裝要求，按照確定的設計方案將中央空調以及末端等系統配置安裝到位。
三、工程造價及費用支付：
1、本工程總造價為人民幣： 以上價格不包含主機基礎，主機電源，主管道的鋼架的使用費。
2、本協議簽定后三日內甲方支付乙方工程全款，乙方進場施工。
3、乙方銀行賬戶：
四、工程質量：
1、乙方必須嚴格按照甲方要求工期進度施工，若因工期逾期交工造成甲方損失，損失由乙方全額承擔。
2、乙方使用的材料必須符合國家標準，對每批安裝材料均由甲方技術人員抽查驗收，對不符合要求的材料，甲方有權要求乙方更換，且由此帶來的工程延誤等損失由乙方自行承擔。
3、乙方必須按照安裝規范以及工藝要求施工，對安裝過程中的安裝質量和工藝，甲方技術人員有權進行檢查，對不符合要求的，乙方必須無條件整改并自行承擔一切誤工等損失。
五、設備及工程報價一覽表
六、售后承諾
1、系統保修：安裝工程保修期為2年，保修起始時間為工程完工驗收之日起開始計算。保修期內因安裝質量導致故障，由乙方免費維修。若因甲方操作不當或設備運行環境導致的故障，乙方不承擔免費維修。保修期過后。甲、乙方可另行協商，維護事宜。
2、設備自出廠之日起保修2年，若因甲方操作不當或設備運行環境導致的故障，乙方不承擔免費維修。保修期過后。甲、乙方可另行協商，維護事宜。
七、本合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，協商不成的，可向當地人民法院訴訟解決。
八、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效!
簽定日期： 年 月 日 簽定日期： 年 月 日
空調合同協議書篇七
承攬方： (以下簡稱甲方)
定作方：(以下簡稱乙方)
承攬方、定作方根據《中華人民共和國合同法》以及相關法律、行政法規之規定，結合本工程的具體情況，經充分協商，簽訂本合同，以共同遵守。
一、合同標的物及價款： 貨幣單位：元
二、結算方式和期限
合同簽訂之日，定作方應支付全額費用50%計人民幣 元，貨到工地之日，定作方應支付全額費用50%計人民幣 元。
三、工期：
交貨期：為承攬方收到全額費用50%后十個工作日。 隱蔽工程工期：貨到后十五個工作日。 整體工程：隨裝修結束同時完工。在施工過程中，因設計變更、不可抗力、定作方原因等因素導致工期延長的，承攬方有權順延工期并要求定作方承擔承攬方因此所受的各項經濟損失。
四、雙方的權利與義務： 承攬方的權利與義務：
1. 本工程由承攬方提供設計圖紙及安裝方案，經定作方簽字確認后作為本合同履行之依據。
2. 承攬方按國家空調安裝規格要求進行設備安裝。
3. 空調室內機同時使用率：
1. 定作方提供主機機座、主機電源。
2. 定作方如需改動方案，應提前書面通知承攬方，所產生的費用由雙方協商解決。因方案改動所延誤工期的責任由定作方自行承擔。
3. 定作方按時足額支付本合同所涉價款。
3. 定作方應配合承攬方的工作，提供必要的便利。
五、驗收方法及期限 ：
1、空調工程安裝結束后，由雙方及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續，定作方不能按預約時間參加驗收，由承攬方組織人員進行驗收，定作方應予承認。
2、工程竣工，承攬方應提前三天通知定作方驗收，定作方在接到通知二日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。如果定作方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知承攬方，另定驗收日期，因本原因引起的工期延長等責任由定作方承擔。
3、竣工驗收后，雙方簽署《工程保修單》，由承攬方施工的項目憑保修單根據廠家規定實行保修，整機保修一年，壓縮機保修三年，從竣工驗收之日起算。
六、違約責任
1、定作方無正當理由退貨的，應向承攬方支付不低于貨款總額30%的違約金。
2、承攬方在收取預付款后無正當理由不交貨的，應向定作方支付不低于貨款總額30%的違約金。
七、爭議的解決：
雙方應遵守合同中的各項條款、承諾。否則，雙方均可提出交涉、索賠。因本合同所發生的各項爭議，均由杭州市上城區人民法院管轄。
八、本合同一式三份，定作方執一份，承攬方執二份，具同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
空調合同協議書篇八
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規和規章的規定，為明確合同雙方當事人的權利和義務，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經協商一致，簽訂本合同，并共同遵守。
甲方委托乙方以 的形式發布戶外廣告。
第一次付款： 年 月 日前支付 元。
第二次付款： 年 月 日前支付 元。
第三次付款： 年 月 日前支付 元。
補充約定：
1、支票 2、轉賬 3、現金
其他：
1、甲方為廣告主的，應按照有關法律法規的規定向乙方提供下列文件：
（2）質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件；
（4）確認廣告內容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構的，除提供廣告主的上述資料外，還須同時提供代理機構的營業執照和委托協議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效，不違反法律法規規定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本合同簽訂后的 日內，向乙方提供廣告樣件，并承諾樣件內容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發布訂單或暫緩發布廣告的，應在廣告發布日的 天前以書面形式通知乙方，否則應按廣告發布費用的 %賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的，應事先取得他人的書面同意；使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的，應當事先取得其監護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發布的，甲方有權要求乙方順延發布，如延遲發布無法實現合同目的的，甲方有權解除合同。
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發布資格，本合同約定廣告發布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關法律法規規定提交廣告發布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記，按批準的事項發布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續之日起 日內，發布本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度，配備合格的廣告審查人員，依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現形式不符合法律法規規定的，或者規格不符合技術標準的，乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內，將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成無法辦理戶外廣告登記審批手續的，乙方有權解除合同，不視為乙方違約。
7、應甲方要求，乙方承擔廣告設計、制作的，乙方應在廣告發布日的 天前，將廣告發布樣件交給甲方，經甲方確認并辦理登記審批后方可發布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發布的，乙方應在廣告發布日的 天前以書面形式通知甲方，重新發布事項由雙方共同協商。否則乙方應按廣告發布費用的 %賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發布設施進行維護，保持戶外廣告整潔、完好、美觀，確保廣告的發布效果。戶外廣告發布設施損毀和發生故障的，乙方應在 日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度，自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
（一）本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守，任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
（二）甲方未按照約定繳付廣告費用的，每逾期一天按照未支付金額的 %支付違約金。逾期付款時間超過 日的，乙方有權解除合同。
（三）因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的，由甲方承擔違約責任，按本合同約定廣告費用的 %向乙方支付違約金。
（四）因乙方原因導致廣告漏發或者錯發、規格和內容錯誤的，乙方給予補發，補發時間由甲乙雙方協商確定。由此致使甲方無法實現合同目的的，乙方應按廣告費用的 %賠償。
（五）乙方已盡法定審查義務，而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的，甲方承擔全部責任，乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
（六）乙方未盡法定的廣告審查義務導致發布的廣告違法，甲方可向乙方追究相應的責任。
（七）因乙方未在約定時間內修復受損和發生故障的設施而影響廣告發布效果，致使無法實現廣告目的的，應按日向甲方支付賠償金元。
（八）因不可抗力因素導致本合同無法履行的，由甲乙雙方協商解決，均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認，因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的，為不可抗力，適用本條約定。
１、向 仲裁委員會申請仲裁；
２、向 人民法院提起訴訟。
（一）
（二）
（三）
本合同未盡事宜，按國家有關法律和行政法規規定，由雙方協商做出補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。本合同一式 份，甲、乙雙方各執 份。