隨著人們法律意識的加強,越來越多的人通過合同來調和民事關系,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。優秀的合同都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面是小編為大家整理的合同范本,僅供參考,大家一起來看看吧。
2023年光伏項目合同 光伏發電的合同模板篇一
承包人(以下簡稱乙方):
依據《xxx合同法
》、《中華
人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和
誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協商一致,訂立本合同。1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 承包范圍:對應效果圖的供貨清單范圍內所有燈具供貨、安裝。
4、 承包方式:包工包料。
5、 合同工期:
供貨日期:合同簽訂之日(預付款到賬)起25天內運送到田方指定工地,即 年 月 日前所有燈具運抵施工現場,裝并交驗完畢。
6、 產品質量:優質
7、 合同價款:
優惠后總價: 元
以上價款為固定總價,包含所有燈具材料、生產、運輸、安裝、取費、稅金、驗收備案及未完成工程所發生的一切費用。
1、 向已方提供貨物存放地的約定:甲方提供現場貨物存放地,乙方自行擺放、保管。
2、 負責根據效果圖、圖紙、規范及合民規定的相關標準對產品進行驗收。有權利隨時對產品質量進行抽查,對不符合合同規定質量的產品要求限期調換。
3、 做好合同執生過程中的相關協調工作。
4、 指派 作為甲方駐工地代表,負責對產品質量、進度等進行全面管理,并負責辦理設訐變更、洽商、現場簽證、工程結算等的內部審批手續。
5、 甲方需協調相關單位,為乙方提供工作便利。
乙方未能履行下述各項義務,造成甲方損失的,乙方賠償甲方相關損失。
1、 未經甲方同意,不得將本工程轉給第三人。
3、 指汽船派 (電話) 為乙方駐工地項目負責人,負責合同履行,按雙方認可的施工組織設計(施工方案)和甲方發出的指令組織指導施工,確保保質、保量、按期完成施工任務,解決由方負責的務項事宜。
4、 遵守政府有關主管部門對施場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定,按規定辦理有關手續并承擔相應費用,同時以書面形式通知甲方。
5、 保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定,承但因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。
6、 遵守工程建設安全生產有關規定和甲方的《建設工程安全文明管理辦法》,嚴格按安全標準組織進場。負責對施工場地工作人員進行安全教育,隨時接愛甲方或政府行政主管部門的安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
7、 認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方發出的指令供貨,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
8、 服從甲方工地的觀管理。負責乙方施工人員的防盜、防意外事意外事幫等安全事項。
9、 乙方在交貨時通知甲方驗收,甲方應在三日內完成驗收,逾期視為合格,乙方負責安裝驗收前的成品保護工作,出現破壞應及時更換修補,承擔相關費用。
10、 已方負責上報本工程相關竣工資料。
11、 效果圖經相關部門已認可,乙方應甲方提供的效果圖,聯系設計單位完善施工圖設訐,因乙方未能按甲方確信的效果圖及施工圖生產導致不能通過驗收,則乙方承擔給甲方造成一切損失。
(1) 設計變更和工和量增加;
(2)不可抗力。
2、 因乙方責任,不能按期交貨、中途無故售貨停產或產品質量不合格返工等影響工期的,工期不順延。
1、 本工程以甲方相關質量驗 收規定和國家、行業現行驗收規范為質量評定驗收標準。
2、 發生重大傷亡及其他安生事故,乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方,同時政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用。
3、 由于乙方原因造成質量事故,乙方必須賠償給甲方造成的損失,并在甲方指定的期限內返工直至達到合同約定的質量標準,返工費由乙方承擔,并且工期不予順延。
4、 非乙方原因造 成的.質量問題,由乙方負責維修或更換,支付給乙方的維修或更換費用由甲乙雙方協商確定。
5、 工程總體質量保修期為工程驗收合格后一年。質保期內,除人力不可抗拒原因乙方免費負責維修或更換,質保期外,乙方也需要進行維修,費用甲乙雙方商定。
1、 雙方商定本合同價款采用固定總價方式。
2、 因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予計量。
3、 工程支付方式:合同簽訂后付合同部價款20%做為預付款;貨物全部到場,甲方驗收合格后,甲方向乙方支付合同總價款的50%作為質保金,質保期后無質量問題一周內付清(無利息)。
4、 付款時,乙方需要開具符合甲方要求的發票。
1、 乙方付責施工中所有的材料供應,費用乙方承擔。
2、 乙方采購的材料與合同約定或雙方確認的產品不符時,乙方應按甲方要求的時間運出施工場地,重新提供符合要求的產品,承擔由此以生的費用,由此延誤的工期不予順延。
3、 乙方采購的材料在使用前,乙方應甲方的要求進行檢驗或試驗,不合格的不得使用,檢驗或試驗費由乙方承擔。
4、 甲方發現乙方采購并使用不符合要求的材料設備時,有權求乙方負責修復、拆除或重新采購,由乙方承擔發生的費用,由此延誤的工期不予順延。
1、 乙方必須按照合同中確定的交貨日期交貨,否則,每延誤一天,甲方有權在付款時扣除合同總價款的千分之一;延誤達十天(含十天)以上的,甲方有權單方解除合同,解除合同的通知到達乙方時合同解除。乙方必須妥善做好施工場地的保護和移交工作,按甲方要求將自有設務和人員撤出施工場地。同時在接到合同的通知后十五日內返還田方已支會款項銀行同期貸款利息,承擔因合同銀除給發包人造成的一切損失,并一次性向發包人支付合同總價款10%的違約金。
2、 產品未達到合同約定的質量本、示準,乙方承擔由此給甲方造成的一切損失,并在甲方指定期限骨返工直至工程達到合同規定的杯準,返工所發的費用由乙方承擔,并且工期不予順延。
3、 乙方應妥善保護施工現場 的設施,如造成損失照價賠償。
4、 k如乙方違約,由此給甲方造成的所有損失,山乙方賠付,并一次性支付給甲方總價款的10%做為違約金。
1、 本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方采取協商解決或請有產關部門進行調解。
2、 協商或調解不成的,依法向工程所在地人民法院起訴。
1、 本合同工式陸份,甲方肆份,乙方貳份,具有同等交力。
2、 本合同雙方簽字蓋章之日起生效。
3、 合同的實質性變更(包括工程承包范圍、合同工期、合同價款及支付方式、合同價款調整范圍和方式、材料設務供應、質量及驗收、違約責任和解決爭議方法等的變更)必須以書面形式,并經雙方共同簽字、蓋章確認后才有效變更。
4、 本合同附件及相關說明,均為本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):乙方(公章):
簽訂日期: 年月 日
簽訂地點:
2023年光伏項目合同 光伏發電的合同模板篇二
承包方(乙方):
第一條:工程概況
1.2 工程內容和做法(見報價清單和施工圖紙)
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)由乙方包工包料;
(2)乙方包工,甲乙雙方各自部分包料;
(3)乙方包工,甲方負責全部供料。
1.4 工程期限______天。
開工日期________年________月________日
竣工日期________年________月________日
第二條:甲方工作
2.1 開工前____天,為乙方入場施工創造條件。以不影響施工。
2.2 負責提供水源、電源為乙方使用。
2.3 負責協調鄰里關系。
2.4 如確需拆改原建筑物結構(包括梁、柱、板、墻等)或
設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。
2.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。
2.6 負責工程質量和進度的監督及竣工驗收。
第三條:乙方工作
3.1 施工中嚴格執行有關工程的安全操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程。
3.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
第四條:工程變更
工程項目及做法如需變更,雙方必須協商一致,同時調整相關費用(見工程變更單)。
第五條:工程工期
5.1 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.2 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延。因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.3 施工過程中因停電、停水而無法施工的,工期順延。
第六條:工程驗收和保修
6.1 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續。
6.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修兩年。雙方應在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。
第七條:工程價款結算
7.1本合同生效后,甲方按下表直接向乙方支付工程款項:
工程余款,以結清工程全部款項。
第八條:違約責任
8.1 凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
8.2 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的損失。
8.3 若因甲方工程款不到位,導致工程無法繼續施工,所造成的一切損失由甲方賠償,并由此造成的工期延誤,乙方不負任何責任,工期順延。
第九條:幾項具體規定
9.1 施工期間,甲方將門鑰匙____把交給乙方負責保管。工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖一把,并由乙方當場負責安裝,交付驗收。
第十條:其它約定條款
第十一條:附則
11.1 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
11.2 甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份合同,合同履行完成后自動終止。
甲方: 乙方:
姓名: 單位名稱:
(簽章) (公章)
代表人: 法人代表:
(簽章) (簽章)
2023年光伏項目合同 光伏發電的合同模板篇三
一、廠房屋頂基本情況
甲方將其擁有位于 的廠房屋頂租賃給乙方用于安裝太陽能電站,廠房屋總面積 平方米(廠房屋頂實際面積以丈量為準)。
二、廠房屋頂租期限
1、廠房屋頂租賃期限自 20xx 年 4 月 12 日起,至 2043 年 4 月 12 日止,租賃期30年。
2、租賃期間,屋頂使用權歸乙方所有。租賃期滿,甲方有權收回所有屋頂,乙方應如期歸還,乙方如需要繼續承租,應于租賃期滿前三個月提出書面要求,經甲方同意后重新簽訂租賃合同。
三、租金及相關費用支付方式
2、租賃期間,乙方使用該廠房屋頂發生的所有水、電及維護費用由乙方承擔。
四、廠房使用要求及維護責任
1、租賃期間,乙方應合理使用并愛護該廠房及其附屬設施。因乙方使用不當或不合理使用,導致廠房屋頂及其附屬設施損壞或發生故障的,由乙方負責維修。
2、租賃期間,乙方需裝修或增設附屬設施和設備的,應事先征得甲方的同意,按規定須向有關部門審批的,則還應由甲方報請有關部門批準后,方可執行。
五、廠房轉租和歸還
1、乙方在租賃期間,如將廠房屋頂轉租給第三方,須事先征得甲方的書面同意,擅自中途轉租、轉讓,甲方有權利終止本租賃協議。
2、租賃期滿后,該廠房屋頂歸還時,應當符合正常使用狀態。
六、租賃期間其他有關約定
1、租賃期間,甲、乙雙方都應遵守國家的法律法規,不得利用廠房租賃進行非法活動。
2、租賃期間,甲方有權督促并協助乙方做好消防、安全、衛生工作。
3、租賃期間,廠房因不可抗拒的原因和市政動遷造成本合同無法履行,雙方互不承擔責任。
4、租賃期間,乙方可根據自己的經營特點進行裝修,但原則上不得破壞原房結構,裝修費用由乙方自負,租賃期滿后如乙方不再承擔,甲方也不作任何補償。
5、租賃期間,乙方應及時支付房租及其他應支付的一切費用,如拖欠不付滿一個月,甲方有權增收5%滯納金,并有權終止租賃協議。
6、租賃期滿后,甲方如繼續出租該房時,乙方享有優先權;如期滿后不再出租,乙方應如期搬遷,否則由此造成一切損失和后果,都由乙方承擔。
七、其他條款
1、租賃期間,如甲方提前終止合同而違約,甲方應一次性賠償乙方20萬元。租賃期間,如乙方提前退租而違約,乙方應一次性賠償甲方20萬元。
2、租賃期間,如因產權證問題而影響乙方正常經營而造成的損失,由甲方負一切責任給予賠償。
3、甲方協助乙方辦理項目的相關材料及手續,其費用由乙方承擔。
4、租賃合同簽訂后,如企業名稱變更,可由甲乙雙方蓋章簽字確認,原租賃合同條款不變,繼續執行到合同期滿。
1、本合同一經簽訂,即具有法律約束力,任何單位和個人不得隨意變更和解除。
2、在合同履行期間,甲、乙雙方不能因機構變更、人事變動或其他原因而無故終止合同。如因不可抗拒力致使難以履行合同時,本合同可以變更或刪除。
3、本合同期滿,乙方在同等條件下享有優先承租權,如果乙方由此需要,甲方應當優先與乙方續簽合同。
八、發生爭議,甲乙雙方本著互諒互讓原則協商解決,協商不成的,可向當地人民法院提起訴訟。
九、本合同未盡事宜,可由甲乙雙方約定后作為補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各持一份。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
2023年光伏項目合同 光伏發電的合同模板篇四
1.缺少有效擔保。發包人對合同付款缺少有效擔保。一旦發包人經營狀況不良,導致喪失付款能力,承包人將缺少有效手段追討工程款。
2.付款進度約定不合理。合同對分期付款的付款比例約定不合理,對付款時限約定不明確,無法有效保障承包人按工程進度回款。
3.付款條件約定不合理。有的發包人要求在合同中約定有關第三方履行完特定義務后再向承包人付款。如果第三方拒絕履行義務或遲延履行義務,承包人回款將存在障礙。
4.付款方式不可靠。有的發包人要求在合同中約定通過其開具商業承兌匯票的方式支付工程款。如果發包人喪失商業信譽,承包人將無法得到實際承兌。
(二)防范措施
1.要求提供有效擔保。對于資質資信不良的發包人,承包人可以要求其提供付款擔保。擔保形式主要包括不動產或動產抵押、動產或權利質押、第三方保證(銀行保函最佳)。
2.合理約定付款進度。承包人應當認真評估合同約定的付款進度是否合理,積極爭取更有利的付款進度,避免墊資過多、回款風險過大。一般來說,約定的預付款不應當低于合同總價格的10%;質保金不應當高于合同總價格的10%。
3.爭取放寬付款條件。合同中一般不應當約定以第三方履行完特定義務作為付款條件,即便約定,也應當設置付款的最終確定期限。
4.不接受商業匯票。一般不得約定或接受發包人開具商業承兌匯票。
2023年光伏項目合同 光伏發電的合同模板篇五
乙方:_________
為確保工程質量、進度、安全及文明施工,明確甲乙雙方的責任、權利和義務,按照《^v^民法典》、《^v^建筑法》及其他有關法律法規之規定,結合工程具體情況,經甲乙雙方協商一致,同意訂立本合同并嚴格遵守履行。
1、合同文件適用的法律、法規和標準、規范
適用的法律、法規:本合同文件適用國家有關法律和行政法規,其沒有做出規定的,應遵守地方法規及地方有關部門的規章規定。
適用的標準、規范:本合同適用國家有關標準、規范;國家標準、規范中沒有的,適用有關行業標準、規范;以上均沒有的,適用工程所在地的有關標準、規范。
2、合同文件組成及解釋順序
合同條款
補充合同(協議)書
中標通知書、投標書
標準、規范及有關技術文件
有關設計修改、設計變更、材料代用、技術核定等書面文件
施工圖紙及設計要求
有關會議紀要
甲方簽發的包括但不僅限于工期、進度、計劃、質量、安全、施工、技術、物資、驗收、現場管理、保修等方面的指令、通知、通報等。
3、資質驗證:乙方資質情況(詳細填寫)
資質證書號碼:_________
資質許可范圍:_________
發證機關:_________
復審有效期:_________
甲方查驗原件的人員及時間:_________
若由乙方法定代表人的代理人與甲方簽訂本合同時,必須出具簽訂本合同的法人委托書。委托單位名稱必須與資質證書、營業執照名稱相一致。委托人必須是其單位的法定代表人。每份合同均須附有“由代理人簽訂本合同的法人委托書”復印件。
應加上乙方單位詳細地址、郵編和電話。
4、工程概況:
工程名稱:_________
工程類別:乙方施工的項目屬于類工程,但乙方的取費與此無關,乙方工程結算按本合同有關計價約定辦理。(不需要)
工程地址:_________
設計生產能力:_________
5、工程范圍:乙方施工的分部分項工程如下:_________
6、承包方式:勞務作業施工承包
7、工程期限:_________
實際完工日期:乙方完成全部工程等所有合約項目,以書面通知甲方后,由甲方組織檢查驗收所確認的完工之日即為實際完工日期。
竣工日期:與甲方承建的總體工程竣工驗收合格日期相同。
8、延期開工:乙方不能按本合同約定開工日期開工的,應不遲于本合同開工日期前7天,向甲方代表提出延期開工理由和補救措施的書面報告,甲方代表收到報告后48小時內給予答復,不同意延期開工的,工期不予順延,同意延期開工的,工期相應順延。
9、工期延誤:對下列情況,經甲方代表確認后,可順延合同工期:
因甲方原因使乙方不能按本合同約定日期開工且乙方已提前7天通知甲方者。
重大設計變更(擴大規模、改變結構、提高標準)且非乙方原因所致者。
甲方變更計劃且非乙方原因所致,并對乙方工期有實質性影響,乙方停工72小時以上的時間段。
施工中,圖紙間斷供應,造成乙方停工72小時以上的時間段。
因甲供物資供應原因且非乙方錯報、遲報、漏報物資需用計劃所致者。
在國家規定的工作時間中,現場連續停水或停電超過48小時且當天無法調整造成乙方停工者。因業主原因應明確,以上原因應有書面的文件資料。
非以上原因不能按期完成或推遲階段控制點的,甲方對乙方以推遲每天按工程結算總造價的%累計罰款,乙方還應承擔甲方與此有關的一切經濟損失及各級罰款。
10、質量等級:
乙方必須按施工圖紙、設計要求和有關操作規程、技術規程、技術規范、施工規范、驗收規程、施工及驗收規范進行施工;嚴格按照有關工程質量標準、工程質量控制標準、工程評定標準、工程質量檢驗評定統一標準、施工質量驗收統一標準、工程質量檢驗評定標準進行檢驗評定;工程質量必須達到有關標準的合格等級,按分項工程評定的合格率100%;工程一次交驗合格率必須達到100%;本建設項目為業主與甲方約定的創(杯、獎)項目,乙方必須確保其施工的工程實體和質量保證資料等均不影響該項目標評定。(質量標準應明確)
11、合同價款
合同造價暫定為人民幣_________元(大寫_________元),實際以甲方最終審定乙方工程結算書的審定值為準。(應采用多種形式,如:固定總價、綜合單價等)
簽約后,按照本合同約定的計價標準執行,無論任何價格上漲或其他任何原因,雙方均不做任何調整。
12、圖紙和技術資料:
資料:設計已有的有關院標(標準圖)一式一套(國標、省標由乙方自行解決)。
15、甲方工作:
組建與建設工程相適應的項目管理班子,全面履行甲方同業主簽訂的建設工程施工合同。統一對業主、設計、監理等單位和當地有關部門進行工作對接;統籌安排交工資料整理工作;統一向業主單位辦理建設項目竣工驗收、竣工結算及財務結算。
組織圖紙會審和工程技術交底,負責編制總體工程施工組織設計;組織編制施工計劃、物資需用量計劃;統一制定各項管理指標。
組織編制施工準備計劃,協調解決施工用水、用電及現場道路,統籌規劃現場*面布置(乙方的生產、生活臨設費用及水電費由乙方承擔)。應根據項目特點而定。
負責辦理工程開、竣工報告;負責組織隱蔽工程驗收、中間驗收及建設項目竣工驗收;對乙方已完分部工程和乙方全部完工工程,及時組織檢查和完工認定。
建立統一的質量監控機制,貫徹執行國家、行業、地區有關規范、標準和業主的質量要求。
統一向業主辦理以下事宜:
必要的施工場地的工程地質和地下管線資料的簽收、簽發;
書面及現場交驗水準點和坐標控制點;
施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物(包括文物保護建筑)、古樹名木等保護工作的協調與處理。
16、乙方工作:
服從甲方的統一管理,按甲方ci達標和現場標準化管理要求,自費統一著裝和布置現場;按照甲方施工*面規劃及要求堆放材料和機具,搞好現場文明施工管理,保持施工現場井然有序和施工場地整潔衛生。按施工需要提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄并負責安全保衛。
在施工的全過程中,乙方必須按甲方要求和工程需要組織具有相應資格證件的熟練工人和性能良好的施工機具及檢驗合格的材料投入施工,確保實現本合同工期目標及質量、安全、文明施工等各項管理指標。
嚴格按照設計圖紙,施工驗收規范及有關技術要求進行施工,確保工程質量達到約定的等級。在施工過程中,及時按照有關標準和規范進行自檢,及時做好施工日志和交工資料所需的各種原始記錄。以上資料均必須分類建檔,保證完整齊全,符合交工資料要求。
遵守有關部門對施工場地、交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等管理規定。做好施工場地周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木等樹木、地下管線和工地附近之交通、電力、通訊、給水、排水、供熱、燃氣、石油設施等保護工作。如有損壞、破壞時,由乙方承擔一切經濟損失及各級罰款。
做好已完工程、在施工工程和工程物資的保護保管工作和施工安全保衛工作。乙方所有已完工程,已到位或已安裝的設備、儀器、儀表;在施工已投用的工程材料,已進入工地或在乙方倉儲區域的工程物資等,在建設項目竣工驗收之前,均由乙方承擔全部保護、保管責任,倘有丟失、損壞、變質,均由乙方負責補足、修復并承擔相應費用和由此而發生的一切經濟損失。乙方在施工中,應做好成品保護工作,因乙方施工造成任何施工單位的已完工程或在施工工程或工程物資損壞的,均由乙方承擔由此而發生的一切經濟損失。
按照本合同和項目部的規定,及時向甲方提交施工準備計劃、進退場人員名冊、進退場機具設備清單、月度施工作業計劃、季月物資需用計劃、月度形象進度造價計算書及施工統計報表、隱蔽工程驗收申請、工程事故報告、分部工程完工報告、乙方全部工程完工報告、施工圖預算書和工程結算書。
乙方必須以法定貨幣形式按時足額支付其員工工資,不得以任何名目或借口拖欠和克扣。凡乙方拖欠或克扣其員工工資的,一律由乙方承擔全部責任和一切后果及一切經濟損失。
根據工程和甲方的需要,按甲方要求參與試車、保運。
按業主合同需由乙方承擔的其他工作。
17、進度計劃:
乙方于每月21日,向甲方編報月度(本月21日至次月20日)施工進度計劃。必須按照工期要求及甲方批準的進度計劃組織施工,隨時接受甲方代表的協調、檢查、監督。
18、質量與檢驗:
質量責任:
乙方必須設立施工現場質量管理部門并配備熟悉工程質量檢查、檢驗、評定、驗收業務的質檢人員,工程總造價大于_________元的,須配備1名持證上崗的專職質檢人員,工程總造價不大于_________元的,可配備1名專職或兼職的質檢人員。因乙方未設立現場質管部門或未按本合同要求配備質檢人員的,甲方均按空缺每天以_________元累計處罰乙方,直至設立、配備完畢為止。
乙方發生質量事故的,由乙方承擔一切責任和甲方、乙方、業主等各方一切經濟損失及各級罰款。此外,甲方對乙方另行處罰如下_________。
違反工程建設強制性標準要求,存在明顯質量通病或觀感質量差而影響交工驗收需返工修理的,甲方按每項次以工程結算總造價的5‰累計處罰乙方并由乙方承擔返工、修理費用和承擔由此而造成的甲方、乙方、業主等各方的一切經濟損失。
檢查和返工
乙方應隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
對乙方工程質量達不到約定標準的部分,甲方有權要求乙方拆除和重新施工,乙方應按甲方要求進行拆除和重新施工,直至符合約定的標準,由此而發生的費用由乙方承擔,工期不予順延。
隱蔽工程驗收:未經甲方代表批準,乙方所施工的任何隱蔽工程均不能實施覆蓋,當乙方施工的隱蔽工程已自檢合格具備驗收條件時,乙方必須于當日書面通知甲方代表,通知包括隱蔽的內容、地點、申請驗收的時間,由甲方組織有關人員對該部分工程進行檢驗,檢驗合格后,再報請業主、監理進行隱蔽驗收。
重新檢驗:無論甲方、業主、監理等是否進行驗收,當其任何一方認為已經隱蔽的工程需要剝離或開孔重新檢驗時,均由甲方向乙方發出書面通知,乙方必須按甲方的要求進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復,若乙方原隱蔽的工程質量合格的,則乙方剝離或開孔及發生的重新隱蔽費用由甲方承擔。剝離或開孔后查明不符合質量要求的,乙方承擔發生的全部費用和甲方的一切經濟損失。
中間驗收
中間驗收的內容包括:
a、分項工程質量驗收記錄對應的部位;
b、交工資料有關的試驗記錄對應的試驗對象;
中間驗收程序:乙方自檢合格,達到驗收條件時,乙方必須于當日書面通知甲方代表,由甲方組織或報請業主、監理進行檢驗。
19、安全及文明施工
本工程控制指標
杜絕重傷、死亡事故,輕傷負傷率小于‰;
杜絕重大機械事故;
杜絕急性職業中毒,嚴重環境污染,特大輻射事故;
杜絕火災事故;
控制噪聲、粉塵、渣土對環境的污染,做到施工不擾民;
達到級文明工地評定標準,不影響甲方級文明工地評定。
安全責任
乙方必須遵守《^v^安全生產法》,認真貫徹執行^v^*令393號《建設工程安全生產管理條例》,按照國家和有關行業的規程、規范、規則、要求、方法及^v^國家標準《建筑施工安全檢查標準》jgj59-99和甲方安全生產管理制度等實施安全生產管理,確保安全施工。乙方應辦理其自身范圍內的施工人員的意外保險。
乙方必須設立施工現場安全管理部門并配備熟悉安全施工管理業務、經過安全管理培訓的安全管理人員(安全員),施工人數50人以上的,配備1名持證上崗的專職安全員;不超過50人的,配備1名專職或兼職安全員。因乙方未設立安全管理部門或未按本合同要求配備安全員的,甲方對乙方均按空缺每天以300元累計罰款,直至設立、配備完畢為止。
a、死亡1人罰款_________元,重傷1人罰款_________元,超過1人次的部分加倍處罰。
b、發生重大機械事故的,每臺次罰款_________元。
c、發生急性職業中毒或嚴重環境污染或特大輻射事故的,每次罰款_________元。
d、發生火災事故的,每次罰款_________元。
按*令393號《建設工程安全生產管理條例》考核,乙方發生第六十一條、六十二條、六十四條、六十五條、六十六條情況者,乙方除承擔甲方的各種損失(包括遭受的罰款)之外,甲方對乙方另行處以每次_________元的罰款。
乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密閉防震車間、易燃易爆地段及臨街交通要道附近施工時,于施工開始之前應向甲方提出安全防護措施并由甲方審定及送交業主、監理批準后執行。
實施爆破作業,在放射、毒害性環境中工作(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時,乙方應在施工前14天以書面形式通知甲方并提出相應的安全防護措施并由甲方認定及送交業主、監理批準后執行。
乙方發生十七(一)之中事故的,應立即向甲方報告,并由甲方按有關規定上報*有關部門并通知業主,同時按*有關部門的要求進行處理。
文明施工責任
乙方須嚴格遵守建設行政主管部門及當地其他有關部門關于文明施工的各項規定,做到文明施工。因乙方原因影響甲方級文明工地評定的,甲方對乙方按工程結算總造價的2%進行處罰并由乙方承擔甲方的一切經濟損失及各級罰款。
乙方未能保持工地環境整潔的,甲方有權雇工清理,其所發生的費用概由乙方承擔。
20、緊急補救:
無論在工程施工期間或在保修期內,如果在工程的任何部分發生事故或故障或其他事件,甲方代表認為必須進行緊急補救或修理,而乙方無能力或不及時進行補救或修理時,甲方有權雇傭其他人員從事該項工作。若此項工作屬乙方責任或乙方工作范圍的,則全部責任和發生的一切費用均由乙方承擔。
21、物資供應
物資供應分工
以下物資均由甲方供應
a、永久性工程安裝的設備、儀器、儀表;
b、安裝工程預算定額(估價表)中未計價而應進入預算造價的主材;
c、土建、裝飾工程的鋼材、木材、水泥、預制構件、鋁型材、幕墻玻璃、高級衛生潔具、裝飾燈具。
其他材料采供分工:
a、甲方:_________
b、乙方:_________
雙方供應的物資均須具有合格證,鋼材水泥須有質保書。合格證、質保書、其他出廠檢測資料和裝箱清單、樣本、說明書等所有資料須及時分類建檔,保證做到完整齊全。
乙方采供的材料與設計或有關標準、規范要求不符時,乙方應按甲方要求的時間運出施工場地,重新采購符合設計及有關標準、規范要求的產品,由此延誤的工期不予順延,且費用由乙方自理。
乙方于每月21日,向甲方編報月度(本月20日至次月20日)甲供物資需用計劃,每季度初前10天向甲方編報季度甲供物資需用計劃。若未能按時編報的,由乙方承擔甲方由此而發生的一切經濟損失。
物資費用
永久性工程安裝的設備、儀表、儀器,乙方只辦領用手續,(不進入工程造價)。如發生遺失、損壞時,乙方必須照價賠償并承擔一切責任和一切經濟損失及各種罰款。
乙方辦理材料調撥及設備(儀器、儀表)領用手續后的裝、運、卸、保管、看護及必要的倉儲設施均由乙方負責并承擔費用。
所有甲供材料甲方一律按市場價向乙方劃價轉帳,乙方亦按此價格列入工程結算。對乙方超過工程結算材料分析耗用量的材料,甲方則按市場價加價20%,在工程結算時予以扣除且對乙方的剩余物資,甲方不予辦理退庫。
材料員和領用手續
乙方必須在施工現場設立專職材料員,同時,該材料員必須向甲方遞交經乙方法定代表人(或與本合同相符的乙方委托代理人)確認的任命信函原件一份,并遞交附有姓名的樣章印模一份。材料員自開工至完工期間不得更換,確因可以得到甲方認可同意的原因而必須更換時,乙方要向甲方遞交正式的任免函原件,且還要重復以上手續。
乙方材料員向甲方領用設備、材料時,必須簽辦調撥單(或領用手續),調撥單(或領用手續)的簽字欄內,必須既有本人的簽字,又要蓋有經備案核準的本人印模。
材料員必須于每月20日(上月20日起本月19日止)編報月耗匯總報表,編報完畢后與甲方材料人員核對,核對無誤后,辦理簽辦手續。
22、施工機具等提供和非永久性工程物資等供應
國家、行業頒發的有關施工機械臺班費用定額中的各種施工機械和有關施工儀器儀表臺班費用定額中的各種施工儀器儀表。乙方欲使用甲方在現場已有的施工機械或儀器儀表時,必須征得甲方代表同意并于雙方簽訂租賃協議后方可使用,若發生丟失、損壞時,則須按市場價照價賠償。
行政、后勤、生活用車輛和上下班交通工具等。
生產、生活臨時設施,若乙方欲使用甲方已建有的臨時設施時,必須征得甲方代表同意并于雙方達成有償使用協議后,乙方方可使用。
辦公、空調、冷凍、家電等設備和桌、椅、柜、家具、床具、櫥具、灶具、餐具、電話機、傳真機等辦公及營房設施及生產、生活臨時用電所需配電箱、電線電纜、開關、插座、燈具等設施。
文具、紙張、帳表等辦公用品和衛生、消防、安保等器材。
安全防護及勞動保護用品,諸如:安、安全帶、安全帽、安全皮鞋、防毒面具、焊接眼面防護罩、射線防護服、射線人員報警器、絕緣(靴、鞋、手套)、電焊手套、膠(靴、手套、圍裙)、護腳、口罩、勞動防護(服、手套、眼鏡)、工作服、工作帽、雨衣等及其他安全防護及勞動保護用品等。
各專業建設工程的作業隊、班組及任何工種人員施工所需的、不屬于固定資產的工具、用具、,諸如:導鏈、絞磨、三角架、龍門架、滑輪、索具、地錨、卡環、鋼絲繩及卡扣、千斤頂、電錘、沖擊鉆、射釘槍、拉鉚槍、手提砂輪機、手動試壓泵、吸塵器、電氣焊工具、氧氣及乙炔氣等氣瓶連表、工作臺、壓力鉗、高凳、作業梯、手推車、工具箱等和施工所需的任何其他工具、用具、器具、量具等。
行政、后勤、生活及臨時設施工程所需的任何物資。
各種周轉、攤銷、手段性材料,諸如:腳手架材料、模板、跳板、道木、鋼*臺、胎具、夾具、吊耳、楔子、加固件、油罐充氣頂升裝置等。
23、工程預結算
計價計費約定(有關者填內容,無關者空缺不填)
按工料單價法編制,其中:
a、套用定額估價表(年版本);
b、按中材料費下浮_________%;
c、按中機械費下浮_________%;
d、按中機械費不計取;
e、按中腳手架搭拆費下浮_________%;
f、按中超高費下浮_________%;
綜合人工費單價中包括人工費和內容。
h、以定額直接費取費的,綜合取費為定額直接費_________%
按綜合單價(全費用單價)法編制
a、詳見合同綜合單價清單或
b、具體工程內容的綜合單價如下:_________
c、綜合單價中包括其他直接費(人工費、材料費、施工機械使用費)、有關腳手架搭拆費、高層建筑增加費、超高費、系統調試費、安裝與生產同時進行增加費、有害身體健康環境施工增加費、定額(估價表)其他子目系數調增費;未單獨列項的有關施工排水及降水費、砼和鋼筋砼工程模板及支架費、特型及大型機械組裝拆卸及進退場費等和內容。
說明:
a、綜合人工費單價、綜合取費、綜合單價除包括以上內容之外,還包括以下內容:(1)環境保護、文明施工、安全施工、冬雨季施工、夜間施工、生產工具用具使用、檢驗試驗、遠地施工、工程排污、建筑等垃圾清理外運、工程定位復測、工程點交、場地清理、材料設備構件二次搬運等費用;(2)生產生活臨時設施費;(3)施工機械設備保險、員工保險、危險作業意外傷害險、社會保障、住房公積金等費用;(4)、、的費用;(5)現場管理費、企業管理費、勞動保險及統籌費、利潤、稅金等。
及的價格均不因任何價格上漲,國家或地區政策性調整和天氣、氣候、地質、場地、現場、環境等影響及其他外部干擾因素而做調整。
2023年光伏項目合同 光伏發電的合同模板篇六
乙方:__________________
一、合同文件組成
1、《安裝勞務合同》
2、《施工現場管理規范》及公司各部門下發的規章制度
3、《七大協議附件》
4、施工圖紙、技術要求、設計變更
5、安裝費、結算單
二、施工范圍及內容:
該工程所有玻璃幕墻等外裝飾項目,包括工程材料的接收、卸車、保管;材料的垂直運輸、水*運輸及按公司施工圖紙要求將全部材料安裝上墻的工作;并做好工程的成品保護,清洗,直至業主及監理驗收。
三、工程日期
開工日期:以甲方與建設方合同、協議開工日期為準。
竣工日期:以甲方與建設方合同、協議竣工日期為準。
四、勞務費
勞務費單價一次包干。
1、玻璃幕墻制作安裝費:________沫棒、切割片、鉆頭、勞防用品)
2、鋁合金格柵制作安裝費:________割片、鉆頭、勞防用品)
3、鋁板裝飾線條制作安裝費:________(含耗材,包括電焊條、美紋紙、泡沫棒、切割片、鉆頭、勞防用品)
五、勞務費增減
1、若工程項目增加,按甲方審核增加項目的單價記取,并核算出單項勞務費,計入勞務費總額。
2、若工程項目減少,該項目單項勞務費從勞務費總額中扣除。
六、甲方責任
1、甲方派項目經理在工程現場管理與施工相關一切事務。
2、負責提供給乙方施工用圖紙一套。
3、甲方對乙方承接工程的質量、進度、安全、文明施工等進行監督、指導。
4、甲方負責提供給乙方全部工程材料(超定額部分按公司規定處理)。
5、甲方負責協助乙方解決工人住宿問題。
6、甲方提供施工人員食宿條件、庫房場地。
7、甲方負責與現場土建方及其他施工單位的協調工作。
8、甲方負責按業主要求布置施工現場辦公室,配置相應設施。
七、乙方責任
1、乙方必須嚴格按甲方要求進行施工,達到甲方工程質量驗收標準(內控標準)及工程合同要求達到________________的質量評定等級要求。
2、乙方必須嚴格執行國家、工程所在地*、業主、總包方的各種規章制度。必須嚴格服從項目部的管理。
3、承包單位需負責本工程的現場加工。實際投入的設備、儀器應滿足工程進度要求。
4、到現場的材料,乙方負責卸車、保管,并按公司規定辦理交接手續,在材料保管過程中出現破損、丟失按甲方制定的超定額制度進行賠償。
5、設置隊長和專職“三大員”。
6、乙方必須按甲方項目經理要求隨時增加施工人員以保證施工進度。
7、乙方負責施工人員食宿、庫房圍護及材料存放設施費用,
8、乙方應嚴格按投標時向甲方提供的人員名單派遣施工人員,不經允許不準替換,否則按每人____元標準處罰乙方。
9、乙方應嚴格按甲方要求為施工人員配備安全用品及設施,負責按甲方要求管理施工人員,現場施工出現的一切安全事故,所產生的后果及費用由乙方承擔。
10、乙方應嚴格執行防火規定,若因乙方原因出現火災,乙方承擔一切損失,并接受甲方處罰。
11、乙方應嚴格遵守國家有關勞動保障方面的政策、法規、法律,不得拖欠、苛扣工人工資,否則甲方有權直接發放,直至終止合同。
12、乙方應對現場材料及已安裝完的成品設置相應的保護措施以避免破損、丟失。
13、乙方應對現場材料實施定量管理,并建立領用料制度。
14、現場管理嚴格執行公司《施工現場管理制度》,同意按《安裝隊獎罰制度》考核與獎罰。
15、進場施工前按甲方規定繳納安全保證金____萬元。
八、甲方權益
1、甲方有權對乙方進行全方位管理,對乙方承擔工程的質量、安全、進度、文明施工進行監督、檢查,如達不到公司及工程業主要求,甲方有權按招標書中的規定及乙方的承諾對乙方處罰,直至終止合同。
2、甲方有權要求乙方按當地*的要求為施工人員辦理相應的手續。
3、甲方有權對乙方的施工情況全方位考核,該工程結束后監理對其工程驗收,如驗收標準分數低于____分罰勞務費____%;低于____分取消其承攬新工程資格;并扣罰勞務費____%。
4、甲方有權在乙方施工人員不足無法滿足進度情況下要求乙方增加人員,乙方若不能在規定時間內增派人員,甲方有權自行安排增加人員,費用按實際發生計算,按面積計算不優惠,并從乙方安裝費中扣除。
九、乙方權利
1、乙方有權要求甲方提供施工用的圖紙,技術文件及安裝材料。
2、乙方有權拒絕執行甲方要求的違背國家有關法律、法規的指令。
3、乙方有權對甲方派駐現場的項目經理不良行為向工程經理申訴。
十、結算方式
1、勞務費以支票或電匯形式支付。
2、施工過程中,甲方每月按工作量、進度的____%支付勞務費,額度不超過____元/人.月,竣工驗收前,安裝勞務費支出不得超過安裝勞務合同總額的____%。
3、工程經公司集團監理部內部竣工驗收以后,并經用戶及當地質監站竣工驗收合格,經營部結合集團監理部驗收質量等級報告進行安裝費用總結算。
4、本工程保修款為勞務費總額的____%,工程合同保修期滿后一次付清。
十一、工程竣工驗收質量等級與安裝勞務費掛鉤的規定
1、工程施工質量等級:
工程內部驗收前安裝勞務費支出不得超過安裝勞務費總額的____%,剩余費用____%。工程竣工內部驗收質量等級分為優質、良好、合格、整改后合格、不合格五個等級,工程竣工內部驗收質量等級與安裝隊剩余費用掛鉤,對安裝隊的考核以現場安裝質量為主。
2、竣工內部驗收質量等級不合格,經整改后仍不合格的,扣罰安裝隊全部剩余費用(總安裝費的____%)。
3、竣工內部驗收質量等級不合格,經整改后合格,扣罰安裝隊剩余費用的____%。
4、竣工內部驗收質量等級合格,安裝費結算額為:剩余費用×驗收得分____。
5、竣工內部驗收質量等級良好,安裝費結算額為:剩余費用×驗收得分____。
6、竣工內部驗收質量等級優質,安裝費全額支付,符合精品條件的工程,按集團精品工程獎勵規定嘉獎安裝隊。
十二、違約責任
1、工程竣工驗收未達到業主要求的質量等級,執行公司相關制度。
2、違約按投標書的相關處罰條款處罰。
十三、保修
1、工程驗收后乙方按業主工程合同要求的保修期無償保修。
2、保修所發生的材料費、工具設備費、人工費按公司規定處理,即:因乙方原因造成的維修費用由乙方負責;因甲方原因造成的維修費用由甲方負責。
十四、其他條款
1、投標書、承諾書、公司的各種規章制度與本合同具有同等效力。
2、其它未盡事宜,甲、乙雙方協商解決。
十五、合同有效期
本合同有效期自合同簽訂之日起至保修期滿有效。
2023年光伏項目合同 光伏發電的合同模板篇七
1、甲、乙雙方約定,違約應承擔以下經濟責任:
(1)、發包方不能及時給出指令、確認、批準、不按合同約定履行自己的各項義務,使合同無法履行的,應承擔違約的責任,違約金按實際損失向承包方支付。
(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工質量達不到設計和規范的要求及本合同附件要求,或發生其它使合同無法履行的行為,承包方應承擔違約責任,違約金按實際損失金額向發包方支付,且2 3 發包方無故惡意拖欠工程款的,付的工程款不予退還。
十、合同份數
本合同正本一式肆份,發包方執貳份,承包方執貳份,具有同等效力。
發包人: (公章或合同專用章)
承包人:
年月日:
委托方(甲方):
受托方(乙方):
2023年光伏項目合同 光伏發電的合同模板篇八
本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量驗收標準。本工程質量應達到國家質量評定________________________標準。
雙方約定在施工過程中分下面幾個階段對工程質量進行驗收:
1、隱蔽工程驗收
2、工程中期驗收
3、工程竣工驗收
乙方應提前二天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后填寫工程驗收單(見附表四:《裝飾裝修工程驗收單》)。
本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為______年。驗收合格簽字并在乙方付清工程尾款后,填寫工程保修單______________________________________________________ 。
2023年光伏項目合同 光伏發電的合同模板篇九
案例2008年6月,小戴看中張先生名下的一套一室戶的小房子,雙方在中介公司處簽訂了一份《房地產買賣居間協議》,約定房屋轉讓價42萬元。這時小戴提議,雙方在簽訂正式買賣合同時,可以把房價做低,這樣大家都可以少繳一點稅。張先生覺得有利可圖也就同意了。于是雙方在簽訂正式的《上海市房地產買賣合同》時約定,“房屋轉讓價款為25萬元”。合同簽訂一個月后,雙方相約去房地產交易中心辦理過戶手續,這時小戴突然提出,應當按照雙方正式合同約定的25萬元履約。張先生大吃一驚,并反駁說這份合同是為了避稅而簽訂的,前一份《房地產買賣居間協議》約定的42萬元才是雙方真實的意思。
由于協商不成,雙方對簿公堂。小戴聲稱,起先確實有42萬元的約定,誰知2008年政府宏觀調控后房價下跌了,于是雙方經過協商后將房價調整為25萬元的新價格。現在自己已經付清25萬元房款,要求張先生協助辦理產權過戶手續。張先生則當庭要求小戴先付清42萬元房款。
法院判決法院審理后認為:1、即使考慮房價下跌因素,在一個月的時間里,房屋價格下調17萬元,有悖常理;2、中介公司的具體經辦人作證,房屋的實際轉讓價就是42萬元,當時為了少繳稅,雙方才在后來的合同中將房價寫低成25萬元;3、中介公司是按照房屋總價款的1%向雙方收取傭金的,雙方實際支付的傭金恰恰就是4200元。
綜合以上考慮,法院認定:42萬元才是真實的交易價格,雙方在《上海市房地產買賣合同》中約定的房屋轉讓價25萬元這一條款具有非法目的,不受法律保護,該條款無效,但該條款無效不影響合同其他條款的效力。因此,判令小戴付清42萬元,房款付清后,張先生協助小戴辦理產權過戶手續。
理財提示陰陽合同就是通常指的黑白合同,是當事人為了逃避稅收,簽訂兩份價格不同的房屋買賣合同,以價位低的合同辦理房屋過戶手續,實際卻履行價位高的合同。表面上看,陰陽合同有時確實達到了規避稅收、降低房屋買賣成本的作用,但事實上,陰陽合同滋生了大量紛爭。畢竟雙方簽訂了兩份具有不同價格的合同,一旦有方起了“歹心”,這陰陽合同往往就成了麻煩的根源。
除了以上案例提到的情況外。最常見的就是:由于房屋買賣過程中,房價出人意料地有了大幅的上漲或下跌,因此一方想違約不履行合同,往往在法院聲稱自己簽訂陰陽合同時不知道違法,現在知道了,所以要求法院判決買賣合同無效,雙方無需再履行合同。
通常,法院不會判令整個合同無效,只判令用于避稅的條款無效,雙方仍按照實際成交價履約。然而像本案中的張先生,官司雖然最終贏了下來,但誰愿意在房屋買賣中生出如此枝節、耗費如此精力呢?另外對買家來說,做低房價只能讓賣家少繳個人所得稅,然而今后當自己賣出房子時,卻反而要多繳個人所得稅,其實反而對自己不利。
總之還是那么一句老古話:貪小必失大,別人主動給予的小便宜的背后往往暗藏著大陷阱。
2023年光伏項目合同 光伏發電的合同模板篇十
乙方:__________________
依照《_合同法》、《_建筑法》、《寧夏**自治區有關規定》及公司的規定規章制度,為明確雙方的責、權、利,在確保工程質量、有效維護雙方信譽和形象的前提下,遵循*等、公*、誠信的原則,經雙方協商一致同意簽訂本合同,雙方嚴格遵照執行。
第一條工程承包范圍
(一)工程名稱:寧夏正旭生物技術有限公司水解車間、木糖車間工程。
(二)工程地點:寧夏銀川市金鳳區工業園區(磚渠十三隊北側)。
(三)合同簽訂地點:
(四)合同簽訂時間:
(五)承包方式:包工不包料。
承包內容:圖紙內(水解、木糖車間室內外抹灰、樓地面、樓梯)工程。
承包范圍:工程圖紙內所有工程(室內外抹灰、樓地面、樓梯)。
第二條工程期限
(一)工程開工日期:乙方所承包的項目工程自____年____月____日開工至____年____月____日完工。乙方要嚴格按照工期控制要求合理安排進度,確保工程工期,如期完工。
(二)如因客觀條件或其它工序影響,上述工期甲乙雙方可根據實際情況協商簽字認可為準,但承臺以上結構必須執行工期安排。
第三條雙方責任
(一)甲方責任與權力:
1、提供給乙方住宿條件。
2、提供給乙方施工的大型機械設備及較大的工具用具(如塔吊、提升架等)要安排操作人員及維修人員負責機械的調試、運轉,必須保證在生產中設施完好、安全運行。工地所用電線、電纜由甲方負責。
3、按計劃提供乙方施工用的原材料,如確因種種原因供應不足時造成停工三天內甲方應按乙方確有施工人員數量每人每天補生活費____元如果在停工三天以上甲方應按乙方現有施工人員數量每人每天補工資補貼,技工____元,小工____元。
4、借調乙方員工,甲方按實時工資支付。
5、施工前提供給乙方兩套圖紙,向乙方進行全面施工質量,安全技術交底,并對工程進度及質量進行監督,完工后,組織全面驗收評定。
6、在施工過程中,乙方工程進度、工程質量達不到甲方合同要求時,甲方有權要求乙方部分或全部退出施工現場,及時組織新的施工隊伍進場施工。
(二)乙方責任:
1、乙方勞務作業人必須持證上崗,作業人員持證上崗率100%,不得使用未滿16周歲以下的童工,不得帶家屬及子女、社會閑散人員,到施工工地進入或居住,甲方不提供其居住設施。如違反、發生傷亡事故等等,后果乙方一切自負。
2、認真執行國家、寧夏**自治區、銀川市建筑施工安全檢查標準、文明施工檢查標準,杜絕死亡、避免重傷。組織文明施工、安全施工,施工中若違章操作發生的一切傷亡事故均由乙方負責,甲方不承擔任何責任及費用。(因安全設施不到位造成的安全事故由甲方承擔與乙方沒有任何責任)
3、現場操作人員必須佩戴安全帽和安全必備用品,安全帽及安全防護用品由甲方提供。
4、服從甲方管理人員的指揮,自覺接受甲方質量、安全檢查人員的監督。
5、嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,遵守執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從建設、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮,確保工程質量達到要求的結構質量標準。
6、嚴格各班組的自身安全生產教育。每個工人入場時,都必須認真學習,遵守執行項目部制訂的各種管理制度,提高工人的安全生產意識,保證不違反安全操作規程,避免發生安全事故,并承擔凡是違反安全操作規程和安全制度的大小事故的責任。
9、提倡文明施工,工作完后場地清并遵守甲方現場的各項文明施工管理制度,搞好與建設、監理單位、甲方及其他班組間的關系。必須要求每一個工人遵守紀律,不打架,滋惹事非,若違反,乙方要承擔責任和一切經濟責任。
第四條結算方式及費用標準
一、結算標準:
(一)、按工程量計算:《____年____預算定額工程計算規則》;
(二)、按圖紙中:
2、水解、木糖車間樓層地面按實有面積每*方米:____元
3、水解、木糖車間樓地面按實有面積每*方米:____元
4、水解、木糖車間樓梯按實有面積每*方米:____元
(三)、結算辦法及付款方式:
乙方在當月____日前報給甲方所施工完的工程量,經甲方項目部管理人員審核后在下月____日前付給乙方____%工程款,剩余____ %待本工程完工后一次付清。
注:因甲方資金不到位,工人工資不能按時發放,造成工人停工、工期延誤等損失均由甲方負責。
第五條工程質量及驗收標準
質量標準:質量合格。
1、乙方在施工前必須檢查各房間的標高、開間尺寸,并將統計結果報甲方。
2、乙方進入施工時,所有工序(包括抹灰前墻面清理、墻面澆水、貼餅、沖筋、打底、抹灰、壓光、清掃地面、澆筑砼、樓梯踏步高度等)施工前每道工序必須報甲方驗收后方可進行施工。
3、乙方在施工前,貼餅、沖筋時嚴格控制房間的尺寸、方正、標高。
4、甲方要求乙方在施工前,必須配備一名專職質量監督員進行工程質量檢查,主要控制房間開間尺寸、房間標高、陰陽角方正、*直、墻面垂直*整、頂棚陰角等。
5、乙方要在工程完工后,認真檢查墻面及瓷磚、地面質量,對出現的裂縫、空鼓、起砂、缺楞、掉角的磚、墻面及時進行返工處理,不得有拖延現象。