隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,在達(dá)成意見一致時(shí),制定合同可以享有一定的自由。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應(yīng)該怎么制定呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
2023年購新房合同標(biāo)準(zhǔn)版 維修合同模板篇一
乙方:
一、維修時(shí)間: 年 月 日至 年 月 日止。
二、甲方維修時(shí)所需的人員、材料、費(fèi)用等一律由甲方承擔(dān)。
三、由于甲方的維修是在乙方裝潢房屋之后進(jìn)行的,所以甲方必須負(fù)責(zé)在對消防管道維修完之后,按照原樣恢復(fù)原貌。
四、在維修之前,甲方對于乙方家里的家居物品(家具和家電等)的使用現(xiàn)狀進(jìn)行檢查、清點(diǎn)并簽字確認(rèn)(見附件)。基于乙方的家居物品(家具和家電等)都已經(jīng)安裝到位,在維修期間,甲方有責(zé)任對人員安全負(fù)責(zé),同時(shí)應(yīng)避免對乙方的家居物品(家具和家電等)造成不必要的損壞。對于在維修期間,由于甲方維修原因給乙方造成的任何一件物品的損壞,甲方必須按照原價(jià)進(jìn)行賠償。
五、其他未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
六、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效,一式二份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年購新房合同標(biāo)準(zhǔn)版 維修合同模板篇二
法定代表人:_____________________
住址:___________________________
郵編:___________________________
乙方:___________________________
法定代表人:_____________________
住所:___________________________
郵編:___________________________
乙方接受甲方委托,乙方為保證甲方辦公設(shè)備的正常使用,對甲方的協(xié)議設(shè)備進(jìn)行維修服務(wù),為保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。初次簽協(xié)議前,設(shè)備應(yīng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下,方可簽訂協(xié)議。
第一條乙方義務(wù)
1.乙方根據(jù)甲方協(xié)議設(shè)備出現(xiàn)故障的報(bào)修通知,乙方優(yōu)先安排上門維修。在周一至周五的法定工作日內(nèi),_________市_________以內(nèi)的用戶,乙方8個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場;_________市區(qū)_________以外的用戶,乙方24個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。
2.乙方上門維修不收取上門費(fèi)及工時(shí)費(fèi)。
3.乙方上門維修沒有次數(shù)限制。
4.乙方維修只收取配件費(fèi),并且保證配件費(fèi)持平或低于廠商統(tǒng)一價(jià)格。
5.乙方為甲方提供的更換部件必須保證為原裝部件,如有特殊情況,乙方需在與甲方協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
6.如果乙方為甲方更換的部件在三個(gè)月保修期內(nèi)損壞,乙方需為甲方免費(fèi)更換、維修。
7.乙方根據(jù)甲方合同設(shè)備情況制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃,并報(bào)之甲方。在沒有甲方報(bào)修通知的情況下,乙方按維計(jì)劃,對甲方合同設(shè)備進(jìn)行上門維護(hù)。一般情況下,每四個(gè)月一次上門維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)。
第二條甲方義務(wù)
1.甲方在協(xié)議設(shè)備出現(xiàn)故障后,及時(shí)通知乙方。
2.甲方不能使用未經(jīng)乙方認(rèn)可的,非原廠的零配件、消耗品,否則產(chǎn)生的設(shè)備故障,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
3.未經(jīng)乙方認(rèn)可,甲方不得邀請第三方單位對協(xié)議設(shè)備進(jìn)行維修,否則乙方不承擔(dān)由此產(chǎn)生的后果和責(zé)任。
4.甲方不得對合同設(shè)備進(jìn)行私自拆卸,否則由甲方承擔(dān)所造成的全部損失。
5.協(xié)議設(shè)備合同發(fā)生故障,需要更換配件時(shí),甲方承擔(dān)配件費(fèi)用。
6.協(xié)議設(shè)備發(fā)生轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)讓時(shí),甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方。
第三條結(jié)算金額及方式
1.甲方按_________為單位時(shí)間,維修費(fèi)共計(jì)為_________元人民幣,在協(xié)議簽字生效后一周內(nèi),向乙方一次性支付維護(hù)費(fèi)。
2.由于維修配件數(shù)量及型號具有不確定性,所以甲方按為單位時(shí)間的實(shí)際發(fā)生維修配件金額為依據(jù),向乙方支付維修費(fèi)。支付時(shí)間是在單位時(shí)間之后的1周內(nèi)完成。
甲方(蓋章):_______________
法定代表人(簽字):_________
_________年_______月_______日
乙方(蓋章):_______________
法定代表人(簽字):_________
_________年_______月_______日
2023年購新房合同標(biāo)準(zhǔn)版 維修合同模板篇三
乙方:
一、授權(quán)
1.甲方生產(chǎn)并銷售的京瓷it渠道產(chǎn)品,指定乙方為特約授權(quán)維修站,對甲方的it渠道產(chǎn)品提供檢測、鑒定、保修、維修、咨詢等服務(wù)。
2.乙方愿意接受甲方的授權(quán),并根據(jù)本協(xié)議條款的授權(quán)內(nèi)容提供服務(wù)。
二、委托內(nèi)容
1.甲方委托乙方在it渠道產(chǎn)品:
2.本授權(quán)為非獨(dú)家性的,甲方有權(quán)與其他第三方簽訂任何授權(quán)維修服務(wù)協(xié)議。
3.乙方僅為甲方的簽約方,而不是甲方的代表,不能代表甲方制定保修條款及其他規(guī)定,甲方不承擔(dān)由乙方私自行為發(fā)生的任何責(zé)任。
4.本協(xié)議的對乙方的授權(quán)僅限于委托內(nèi)容第1條款中所規(guī)定的區(qū)域,乙方如發(fā)生任何地域、業(yè)務(wù)或法人等經(jīng)營狀況的變更,應(yīng)立即通知甲方,并由甲方?jīng)Q定是否執(zhí)行原協(xié)議。
5.甲方不承擔(dān)乙方在經(jīng)營生產(chǎn)上的虧損、意外及法律的各種責(zé)任。
三、甲方義務(wù)
1.根據(jù)甲方的計(jì)劃,向乙方提供維修技術(shù)資料和工作流程相關(guān)文件及授權(quán)牌。
2.向乙方提供技術(shù)支持,包括維修技術(shù)培訓(xùn)。
3.向乙方供應(yīng)維修用備件。
4.依照協(xié)議附件中維修政策相關(guān)條款向乙方支付維修勞務(wù)費(fèi)用。
四、乙方義務(wù)
1.乙方作為甲方在該地區(qū)的授權(quán)維修站,應(yīng)遵守中華人民共和國的有關(guān)法律,向有關(guān)部門進(jìn)行注冊登記,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.提供符合甲方要求規(guī)摸的運(yùn)營場所及設(shè)備(參見附件維修站政策1-2條款)
3.按照甲方的要求,對甲方的產(chǎn)品提供檢測、鑒定、保修、維修、咨詢等服務(wù)(參見。附件維修站政策2-1﹑2-2﹑2-3條款)
4.嚴(yán)格執(zhí)行甲方在協(xié)議附件中規(guī)定的保修政策制度及各項(xiàng)保修條款。
5.根據(jù)甲方的要求,向甲方提供所需的維修數(shù)據(jù)。
6.配合甲方代表審查乙方的工作地點(diǎn)、協(xié)議執(zhí)行情況、維修技術(shù)能力以及備件使用情況等;乙方應(yīng)配合提供甲方所需的資料,配合監(jiān)督及實(shí)地檢查。
7.協(xié)議期內(nèi),如發(fā)生經(jīng)營地址變更或財(cái)務(wù)信息變更,乙方需提前一個(gè)月將具體變更信息書面通知乙方。
五、維修備件
1.乙方在正式成為甲方授權(quán)維修站時(shí),必須向甲方訂購維修備件包(同型號限購一套),該維修備件包僅用于建立新成立的維修站或新型號的產(chǎn)品投放所需的備件倉,內(nèi)含備件及常用零件。(參見附件維修站政策5-1、5-2條款)
2.乙方承諾在維修甲方的產(chǎn)品時(shí),只使用甲方提供的正品維修配件。保修范圍內(nèi)維修所需的備件,由甲方免費(fèi)提供;超出保修范圍外的備件,在乙方與客戶完成有償維修服務(wù)后,依照附件維修站政策中零配件訂貨的4-4中條款規(guī)定,由乙方向甲方訂購;同時(shí)為了減少確認(rèn)零配件款到賬時(shí)間所造成的發(fā)貨延遲,乙方在簽訂本協(xié)議后,應(yīng)向甲方支付1000元的訂貨保證金。
3.乙方承諾在經(jīng)營活動中不得銷售或使用非京瓷原裝墨粉,如甲方確認(rèn)乙方在協(xié)議期內(nèi)有銷售使用非京瓷原裝墨粉之行為,甲方有權(quán)中止協(xié)議并追究乙方相關(guān)責(zé)任;乙方可依照附件維修站政策中耗材訂貨4-5條款向甲方指定的供應(yīng)商購買京瓷原裝正品墨粉。
六、商標(biāo)和商用名稱
1.乙方在本協(xié)議有效期內(nèi),稱為“甲方授權(quán)維修站”,本協(xié)議終止時(shí),應(yīng)立即停止使用“甲方授權(quán)維修站”的稱號。
2.乙方不得將甲方商標(biāo)、徽標(biāo)等專屬標(biāo)志用于本協(xié)議規(guī)定的維修站工作內(nèi)容以外的其他經(jīng)營活動,本協(xié)議書終止時(shí),乙方應(yīng)立即停止使用甲方商標(biāo)、徽標(biāo)等專屬標(biāo)志。
七﹑不可抗拒力
協(xié)議雙方由于戰(zhàn)爭、地震、水災(zāi)、火災(zāi)、暴風(fēng)雪或其他不可抗力原因而不能履行協(xié)議的一方不負(fù)有違約責(zé)任,但應(yīng)立即以電傳或傳真通知對方,并于30日內(nèi)將不可抗拒力事由的詳細(xì)情況及有效證明以書面形式送至另一方。
八﹑保密信息
通過本協(xié)議獲知的有關(guān)對方營業(yè)、財(cái)務(wù)、以及技術(shù)等所有信息,當(dāng)事人雙方均應(yīng)保守秘密,不得向第三方泄漏,或者利用于其他目的。
九﹑協(xié)議終止
1.協(xié)議期滿雙方確認(rèn)不續(xù)簽或協(xié)議期內(nèi)乙方未能通過甲方的運(yùn)營考評則本協(xié)議終止。
2.甲、乙雙方均有權(quán)提前一個(gè)月,以書面形式通知對方終止本協(xié)議。
3.乙方不能依照本協(xié)議履行義務(wù),且經(jīng)書面警告后仍不能及時(shí)履行的,甲方有權(quán)提前終止協(xié)議并書面通知乙方,此情況下,乙方不得對甲方終止協(xié)議提出賠償要求。4.在協(xié)議終止后的一個(gè)月內(nèi),乙方必須全部歸還甲方免費(fèi)提供的授權(quán)牌和屬于甲方的所有設(shè)備并保證其完好,否則甲方有權(quán)提出相應(yīng)的賠償要求。乙方須向客戶清還全部維修產(chǎn)品或向甲方指定的其他維修站辦理移交。
十﹑爭議解決
與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議,雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決,無法協(xié)商解決的,任何一方有權(quán)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一﹑生效
1.本協(xié)議自年日生效,有效期為12個(gè)月。在協(xié)議期滿后,雙方協(xié)商確定是否續(xù)約。
2.本協(xié)議及協(xié)議附件包含了雙方義務(wù)的全部內(nèi)容,如需要任何變動,需經(jīng)雙方授權(quán)人員書面會簽,否則視為無效。
3.本協(xié)議與協(xié)議附件具有同樣的法律效力。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
4.本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
2023年購新房合同標(biāo)準(zhǔn)版 維修合同模板篇四
屋面防水維修是房屋建筑工程的一項(xiàng)重要內(nèi)容,對于防水維修合同你了解多少呢?以下是本站小編為大家整理的防水維修合同范文,歡迎參考閱讀。
甲方:
乙方:
依照相關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本園區(qū)防水維修事宜協(xié)商一致,訂立本合同。
一、 工程概況:
甲方所指定之防水工程,涉及窗口、露臺、屋面等項(xiàng)目。
二、 施工方案及工藝:
1、 搭設(shè)雙排腳手架,做好安全防護(hù)工作。
2、 拆除漏點(diǎn)處原有建筑做法至基層。
3、 在窗框與墻體連接處重新打發(fā)泡膠。
4、 基層抹灰找平達(dá)到做高分子丙綸的施工條件。
5、 做300克高分子丙綸。
6、 粘貼施工設(shè)計(jì)對應(yīng)苯板,確保緊貼密實(shí),拼接到位。
7、 刮涂防水膠灰,貼網(wǎng)。
8、 做300克高分子丙綸。
9、 抹灰找平。
10、 貼相同墻面磚,用勾縫劑勾縫。
11、 刷外墻丙烯酸涂料。
12、 外墻窗口防水密封膠。
13、 拆除腳手架,清理現(xiàn)場,恢復(fù)原狀。
14、 相關(guān)技術(shù)要求按照行業(yè)規(guī)范執(zhí)行。
三、 工程計(jì)價(jià)方式:
1、 窗口以個(gè)為單位,1000元∕個(gè)計(jì)算。
2、 露臺、屋面等項(xiàng)目以面積為單位,甲方確定價(jià)格計(jì)算。
四、 雙方權(quán)利、義務(wù):
(一) 甲方權(quán)力和義務(wù):
1、 對園區(qū)內(nèi)防水維修工程量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),依據(jù)乙方施工能力組織維修工作安排。
2、 對乙方在維修工作中遇到技術(shù)問題,給予積極協(xié)助解決。
3、 提供乙方在維修工作中所需要相關(guān)圖紙及文件。
(二) 乙方權(quán)力和義務(wù):
1、 服從甲方在防水施工工作的安排,積極配合甲方完成防水維修工作。
2、 乙方在維修過程中,要嚴(yán)格執(zhí)行甲方所確定維修方案及施工工藝,不得擅自進(jìn)行變更。
3、 乙方在維修過程中,要使用符合甲方要求的施工材料,不得偷工減料,以次充好。由此產(chǎn)生一切后果由乙方承擔(dān)。
5、 乙方對窗口進(jìn)行維修過程中,如因乙方原因造成業(yè)主室內(nèi)損失由乙方承擔(dān)。
五、 本合同為單項(xiàng)維修工程合同,作為附件,未盡事宜參照框架合同。
六、 本合同壹式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,均具有同等法律效力。
七、 本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
施工單位:(以下稱甲方)
承包人:(以下稱乙方)
經(jīng)雙方充分、友好協(xié)商,本著平等互利、公平公正的原則,明確雙方責(zé)、權(quán)、利,確保服務(wù)項(xiàng)目能優(yōu)質(zhì)按時(shí)完成,特簽訂如下合同。
一 、工程名稱:臨淮崗鄉(xiāng)中心學(xué)校教學(xué)樓屋面防水工程。
二、 工程內(nèi)容:采用sbs iv型防水卷材進(jìn)行樓房屋面防水;工期:從______年___月___日至______年___月___日。
三、承包方式:乙方包工、包料、包質(zhì)量總包方式。
四、工程造價(jià): sbs iv型防水每平米30元×320平米=9600元(含液化氣、工資)。結(jié)算時(shí)按表面實(shí)際面積結(jié)算。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方應(yīng)確保甲方辦公樓防水工程達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格參照防水工程規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求施工,保質(zhì)保量。
六、安全:佩戴安全防護(hù)用具,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全的法律法規(guī)。
七、雙方責(zé)任:
1、 甲方責(zé)任:
(1)應(yīng)提前提出施工計(jì)劃,并將工作面整理達(dá)到防水施工標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)交底提交給乙方施工。
(2)應(yīng)提出工期計(jì)劃,但應(yīng)考慮到天氣及人力等不可避免的因素,工期順延。
(3)甲方有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題,提交乙方及時(shí)整改。
2、 乙方責(zé)任:
(1)聽候甲方通知,即時(shí)將防水材料進(jìn)場,經(jīng)甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)合格后使用。
(2)配合工程的整體進(jìn)度,按甲方提出的施工計(jì)劃施工,除不可避免的因素外,不得人為拖延。
(3)應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的各項(xiàng)規(guī)章管理制度,不得有違規(guī)行為,否則接受甲方各種形式的處罰。
(4)應(yīng)嚴(yán)格按防水工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)自行解決,確保工程質(zhì)量達(dá)到防水工程規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),并對工程保修五年。
八、付款方式:工程竣工驗(yàn)收合格三個(gè)月后一次結(jié)清。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力,未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
甲方:
乙方:
一、工程名稱:
二、工程地點(diǎn):
三、工程內(nèi)容:
四、承包形式與結(jié)算方法:
1、承包形式:采用包工、包料、包質(zhì)量、包安全的四包形式。
2、結(jié)算方法:
甲方按實(shí)做的展開面積給乙方確定工程量,甲方按每平方 元的固定價(jià)格計(jì)算工程款。不再增加任何費(fèi)用,本工程結(jié)算甲方不向乙方要發(fā)票。
五、選用材料
選用bac濕鋪法復(fù)合雙面自粘橡膠瀝青防水卷材,3mm厚。(必須要檢驗(yàn)報(bào)告和合格證)
六、工程質(zhì)量要求:
1、按設(shè)計(jì)要求和國家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、嚴(yán)格按“貼必定”bac防水卷材應(yīng)用技術(shù)規(guī)程施工。并按相關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
七、付款方式:
合同簽定后,甲方一次性支付全部維修工程款。款到乙方指定帳戶后開始施工。
八、乙方責(zé)任:
1、按甲方要求和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工,確保優(yōu)良工程質(zhì)量。
2、接受甲方對工程質(zhì)量、施工質(zhì)量、進(jìn)度的檢查和監(jiān)督。
3、工程驗(yàn)收時(shí),乙方必須協(xié)助甲方進(jìn)行防水工程驗(yàn)收。
4、自負(fù)管理不善造成的安全事故,應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)。
5、全權(quán)負(fù)責(zé)施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)。
九、質(zhì)量擔(dān)保:
維修施工完后試水,如果出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方應(yīng)向甲方退款50%。保質(zhì)期五年,在保質(zhì)期內(nèi)如果出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方必須在十二小時(shí)之內(nèi)趕到甲方場地進(jìn)行維修。
十、其他:
本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商共同解決。提供防水施工項(xiàng)目所需的一切資料。
十一、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字,蓋章生效,如有違約則依法追究違約責(zé)任。驗(yàn)收合格后,本合同自動終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年購新房合同標(biāo)準(zhǔn)版 維修合同模板篇五
乙方:
一、承包范圍:
1、 #棟所有外墻貼面、滴水線條、臺面抹灰的壓光、所有窗臺(不含飄窗套)、窗套接口刷到位(后道工序負(fù)責(zé)接口),乙方負(fù)責(zé)拆架及碼堆至指定地方。
2、乙方進(jìn)場后,只負(fù)責(zé)灰桶、鏟、扁擔(dān),其余次材均不負(fù)責(zé)。
二、承包單價(jià):
外墻裝修以外墻貼面實(shí)際面積元平方米計(jì)算。
三、付款方式
1、乙方進(jìn)場后外墻拉毛至第四層甲方付乙方生活費(fèi) %。
2、該項(xiàng)目拉毛完工后,甲方付乙方工程進(jìn)度費(fèi)用(拉毛費(fèi)) %(按每平方 元計(jì)取)。
3、乙方外墻貼面完成三層后,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,甲方付給乙方已完成部分工程進(jìn)度款的%,待乙方全部完成外墻貼面,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方付至整個(gè)工程量的'%。
4、余下%作為質(zhì)保金,一年后的30個(gè)工作日內(nèi)付清。
四、質(zhì)量安全:
1、乙方必須確保外墻粉刷分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格。如出現(xiàn)質(zhì)量問題,概由乙方承擔(dān)所有相關(guān)責(zé)任。
4、乙方必須加強(qiáng)安全防范意識,加強(qiáng)對施工人員的安全培訓(xùn)和班前教育,確保施工安全。嚴(yán)禁酒后作業(yè),穿拖鞋上工作平臺工作,如乙方施工人員違規(guī)操作或違章作業(yè)而造成的不良后果,一切損失和責(zé)任概由乙方自行承擔(dān)。
五、進(jìn)度
本合同內(nèi)粉刷工程總工期為30天(日歷工期),乙方必須按時(shí)完成。如乙方拖延工期,每拖延一天,罰款200元。
六、其他未盡事宜,需甲乙雙方共同協(xié)商解決。此協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方: 乙方:
身份證號: 身份證號:
年月日 年月日
2023年購新房合同標(biāo)準(zhǔn)版 維修合同模板篇六
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律,法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本合同具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱及內(nèi)容:泰山中學(xué)家屬院道路、下水管道、幼兒園 改造、老年公寓改造,沙池改造、自來水、電力改造,幼兒園食堂改造,幼兒園前路面新建。
二、工程地點(diǎn):泰山中學(xué)
三、工程時(shí)間:20xx年10月-20xx年12月。
四、材料供應(yīng):所需一切沙、石、水泥等一切材料,由乙方負(fù)責(zé) 采購。
五、工程結(jié)算方式:墊層及路面鋪設(shè),所有工程改造按照20xx 年度工程定額進(jìn)行結(jié)算。
六、其他約定
1、在本次施工中乙方要時(shí)刻注意施工安全,同時(shí)盡量避免在校 園內(nèi)產(chǎn)生很大的噪音,以免影響學(xué)生的正常學(xué)習(xí)和人身安全。
2、乙方嚴(yán)格按程序施工,每道程序必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后再施 工下一道程序,從而確保工程質(zhì)量。
3、在施工中,本工程如有變更部分甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方,并給予辦理經(jīng)濟(jì)簽證。
4、如因甲方未及時(shí)通知造成已完工程量返工,甲方因承擔(dān)乙方 經(jīng)濟(jì)損失 。
七、其他未盡事宜,雙方本著平等地、自愿、公平、誠實(shí)、信用 的原則,協(xié)商解決。
八、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年購新房合同標(biāo)準(zhǔn)版 維修合同模板篇七
合同編號:
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
簽定時(shí)間:
簽定地點(diǎn):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《南京中醫(yī)藥大學(xué)經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》和《南京中醫(yī)藥大學(xué)零星基建、修繕類工程審計(jì)工作規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)條例,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程概況
1.1.工程名稱:
1.2.工程地點(diǎn):
1.3.工程內(nèi)容:具體工程內(nèi)容、做法、要求以附件形式進(jìn)入本合同
1.4.工程范圍:
1.5.承包方式:
1.6.工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.7.工程質(zhì)量:。
1.8.合同價(jià)款:(人民幣大寫)暫定價(jià):。
第二條甲方工作
2.1.開工前3天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明1份,并向
乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工中甲方所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2.指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3.如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.4.協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好消防及影響工程施工的開工前施工現(xiàn)場的垃圾處理等工作。
第三條乙方工作
3.1.參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案、工程預(yù)算和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。經(jīng)甲方審定后,方可按審定方案進(jìn)行施工。
3.2.指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。權(quán)限為按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
施工方駐工地代表須每周五天,每天8小時(shí)在施工現(xiàn)場。
3.3.嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程決算及竣工資料。
3.4.遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清理等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5.施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6.工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條關(guān)于工期約定
4.1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2.因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.3.因甲方設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延,順延時(shí)間由甲、乙雙方另行商定。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1.竣工工程驗(yàn)收,以國家頒發(fā)的《工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》和國家及地方相關(guān)部門制訂的竣工驗(yàn)收規(guī)定及施工圖紙、說明書、施工技術(shù)文件、工程合同為依據(jù)。
5.2.本工程質(zhì)量須達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.3.甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方接乙方通知1天內(nèi)須按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延順延時(shí)間由甲、乙雙方另行商定;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期不予順延。
5.4.由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延,順延時(shí)間由甲、乙雙方另行商定。
5.5.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6.工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù),如驗(yàn)收合格,出具書面驗(yàn)收合格報(bào)告。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及決算的約定
6.1.雙方商定本合同價(jià)款采用第種:
(1)固定價(jià)格:甲、乙雙方在開工前事先商定的包干費(fèi)用,先由審計(jì)處預(yù)審后,再確定工程造價(jià)。
(2)可調(diào)價(jià)格(方式一):招標(biāo)項(xiàng)目,投標(biāo)價(jià)+工程變更。工程變更部分原投標(biāo)報(bào)價(jià)中有的按原投標(biāo)價(jià)執(zhí)行,投標(biāo)報(bào)價(jià)中沒有的按照國家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià),并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工決算。經(jīng)審計(jì)處審計(jì)后確定工程造價(jià)。
(3)可調(diào)價(jià)格(方式二):非招標(biāo)項(xiàng)目,無投標(biāo)價(jià)格。提供工程相關(guān)圖紙及現(xiàn)場簽證(經(jīng)甲方書面確認(rèn))按照國家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià),并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工決算。經(jīng)審計(jì)處審計(jì)后確定工程造價(jià)。
6.2.工程付款方式,采用第種方式支付:
第一種支付方式:
(1)本合同簽定七個(gè)工作日內(nèi),甲方按合同暫定價(jià)/%支付預(yù)付款。
(2)工程完成/%,甲方付至合同暫定價(jià)的/%。
(3)工程結(jié)束通過甲方組織驗(yàn)收合格后十五個(gè)工作日內(nèi),甲方付至合同暫定價(jià)的/%。
(4)項(xiàng)目決算審計(jì)結(jié)束后十五個(gè)工作日內(nèi),甲方付至審計(jì)金額的/%。
(5)余款質(zhì)保期(自竣工滿1年)結(jié)束十五個(gè)工作日內(nèi)一次性無息付清(不計(jì)利息)。
第二種支付方式:
(1)無工程預(yù)付款,項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完畢后,乙方應(yīng)出具項(xiàng)目決算并將有關(guān)資料送交甲方審計(jì)部門審計(jì),項(xiàng)目決算審計(jì)結(jié)束后十五個(gè)工作日,甲方付至審計(jì)金額的%。
(2)余款質(zhì)保期(自竣工驗(yàn)收合格滿壹年)結(jié)束十五個(gè)工作日內(nèi)一次性無息付清(不計(jì)利息)。
6.3.工程竣工驗(yàn)收后20天內(nèi),乙方提出工程決算并將有關(guān)資料送交甲方,待甲方審計(jì)部門審計(jì)后,出具相關(guān)審計(jì)報(bào)告后付款,如20天內(nèi)未送達(dá),甲方將不予接收。
6.4.乙方負(fù)責(zé)提供二套完整的項(xiàng)目改造圖紙及相關(guān)資料作為竣工資料及工程審計(jì)資料交至甲方。
6.5.如該項(xiàng)目為跨年度工程或遇付款時(shí)間為學(xué)校財(cái)務(wù)封帳期等特殊情況,無法支付工程款時(shí),付款時(shí)間由甲、乙雙方另行商定,甲方對此不承擔(dān)違約責(zé)任。
6.6.本項(xiàng)目的招投標(biāo)文件為合同的組成部分,與合同具有同等效力。若合同與招、投標(biāo)文件有疑義時(shí),本項(xiàng)目的司法解釋順序按照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.7.工程的審計(jì)費(fèi)用的支付,參照《南京中醫(yī)藥大學(xué)零星基建、修繕類工程審計(jì)工作規(guī)定》的相關(guān)辦法。
6.8.最終審計(jì)部門由甲方指定。
6.9.該項(xiàng)目施工單位承諾,審計(jì)結(jié)束后讓利∕%,我校按照審定金額∕%支付相關(guān)工程款。
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1.本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價(jià)值∕%的保管費(fèi)。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償,如影響工期,工期不順延。
7.2.凡由乙方采購的材料、設(shè)備,需提前3天封樣送至甲方,待甲方認(rèn)可后,方可采購。采購材料進(jìn)場后需要及時(shí)書面通知甲方到場驗(yàn)收,并辦理材料、設(shè)備驗(yàn)收單。如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若己使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé),如影響工期,工期不順延。
7.3.工程中所涉及的設(shè)備的質(zhì)保證書、操作手冊、維修聯(lián)系單等相關(guān)資料由乙方負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管。竣工后,作為工程竣工資料交至甲方。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1.乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.2.由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失,如影響工期,工期不順延。
8.3.非施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場,造成的安全事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條違約責(zé)任
9.1.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方500元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費(fèi)外,每提前一天,甲方支付乙方∕元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
9.2.乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。
9.3.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,甲方將對其進(jìn)行500元的處罰,并由乙方進(jìn)行恢復(fù),費(fèi)用由乙方支付。如乙方無法進(jìn)行恢復(fù),由甲方安排相關(guān)單位進(jìn)行維修,費(fèi)用由乙方支付(如乙方不支付上述維修費(fèi)用,甲方將從工程款中扣除),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失,如影響工期,工期不順延。
9.4.未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.5.因一方原因,導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)提前3天通知對方,雙方辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
9.6.乙方應(yīng)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,如由乙方原因造成的損壞,一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),如影響工期,工期不順延。
9.7.工程交付前,乙方負(fù)責(zé)對該工程內(nèi)已完成的設(shè)施及設(shè)備進(jìn)行成品保護(hù)及看管工作,如造成損壞責(zé)任由乙方承擔(dān)。
第十條爭議或糾紛處理
10.1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議可向甲方所在地人民法院起訴。
第十一條廉政規(guī)定
11.1.乙方投標(biāo)工程中和今后的供貨中、安裝過程中,必須嚴(yán)格遵守國家廉政紀(jì)律、不得向買方及相關(guān)單位的有關(guān)人員請客送禮。一旦發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)行為,立即取消其投標(biāo)資格或中標(biāo)資格并報(bào)建設(shè)行政主管部門和國家檢查機(jī)關(guān)。如甲方及相關(guān)單位的有關(guān)人員有違反廉政規(guī)定的行為,可向有關(guān)部門舉報(bào)。
第十二條附則
12.1.本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí),應(yīng)另訂書面協(xié)議。
12.2.本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份,乙方執(zhí)貳份,自雙方簽字(蓋章)之日起生效。
12.3.附件
(1)招投標(biāo)文件
(2)其他
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
甲方代表人:(簽字)乙方代表人:(簽字)
簽定時(shí)間:簽定時(shí)間:
帳號:
2023年購新房合同標(biāo)準(zhǔn)版 維修合同模板篇八
甲方(定作人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務(wù):___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯(lián)系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
乙方(承攬人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務(wù):___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯(lián)系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
第一條 修繕修理項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬
修繕修理項(xiàng)目及內(nèi)容計(jì)量單位數(shù)量或工作量報(bào)酬
單價(jià)金額
合計(jì)人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進(jìn)行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照,有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注:空格如不夠用,可以另接)
第五條 檢驗(yàn)
第六條 修繕修理時(shí)間
第七條 質(zhì)量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時(shí)間,以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙:____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在____日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復(fù)。
第九條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.雙方必須在得到對方書面批準(zhǔn)后,雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù),否則,未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。
2.雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3.定作人對其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:__________________,并滿足以下要求:__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn),但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務(wù)
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十五條 更換部件:
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
3.更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān),承攬人有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià),供定作人參考確認(rèn),報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項(xiàng)目完工后,交付時(shí)間:_________,交付方式:__________________,交付地點(diǎn):__________________。
第十七條 驗(yàn)收
1.雙方約定由_________來進(jìn)行本次修繕的驗(yàn)收工作,并向其支付規(guī)定報(bào)酬_________元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。
第十八條 修繕費(fèi)用
本次修繕的費(fèi)用為________元,定作人在______年______月______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)________________元,在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗(yàn)收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
第二十條 保修
設(shè)備修復(fù)后,對于該設(shè)備的同一故障,承攬人提供_________個(gè)月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況,各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時(shí),未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用,并免費(fèi)更換原品牌部件,如果造成設(shè)備損壞,承攬人要按市場價(jià)格進(jìn)行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人:
1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
2.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。