隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？下面我給大家整理了一些優秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
誰有上海裝飾施工合同 裝飾施工合同篇一
承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1。1、工程名稱：
1。2、工程地點：
1。3、承包范圍：按雙方確認的設計方案、圖紙和預算項目的裝修工程內容。
1。4、承包方式：包工包料（部份材料由甲方提供）
1。5、工期：天。（按甲方通知進場施工當天計，即從年月日起計）
1。6、工程質量：按圖紙保質保量施工、符合環保要求、并達到合格等級。
1。7、合同工程價款（人民幣大寫）：（詳見預算表）。
第2條甲方工作
2。1、開工前，向乙方進行作法說明和現場交接交底，交出可施工現場。
2。2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
2。3、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行，辦理內部驗收、變更、登記手續及其他事宜。
2。4、協調辦理有關的手續，解決與乙方施工的牽涉其他有關問題。
2。5、如需要拆改建筑物結構或設備管線，負責辦理相應手續，協調物業管理公司與裝修之間的具體問題。
第3條乙方工作
3。1、參加甲方組織的作法說明的現場交接，擬定施工方案和進度計劃，按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術和安全交底。
3。2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，組織施工，保質、保量、按期施工，解決由乙方負責的各項事宜。
3。3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄，編制工程結算。
3。4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，做好施工現場保衛和垃圾清理工作。
3。5、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3。6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3。7、進場前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。
3。8、進場人員必須備齊證件，隨時接受甲方及有關人員檢查。
3。9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負責，甲方有權督促。若施工中發生安全事故由乙方負責。
第4條關于工期的約定
4。1、因一方責任，影響工期，一切責任由責任方負責。
4。2、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。
4。3、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。
4。4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5。1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準，本工程保修期
5。2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5。3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續。
第6條關于工程價款及結算的約定
6。1、1、雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。
6。1、2、在預算項目內有發生施工完成才結算，沒有做的項目不結算。
6。1、3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
6。2、工程款的支付方式：
6。2。1、甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付%工程款。
6。2。2、乙方完成，甲方支付%工程款。
6。2。3、乙方完成，甲方支付%工程款。
6。2。4、余款（保修金除外）在工程完工通過驗收，在雙方確定結算后天內甲方支付完畢。
6。2。5、乙方以人民幣工程保修金，待保修期滿后十天內結清。
6。3、本工程項目的增減約定
6。3、1、工程所發生的在預算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認確定手續，才能進行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
第7條有關材料供應的約定
7。1、工程施工所需材料由乙方采購供應至施工現場，如商定需由甲方采購的材料由甲方供應至施工現場。
7。2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議，可進行檢驗。
第8條有關安全生產和防火的約定
8。1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8。2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失及法律責任。
第9條違約責任、爭議或糾紛處理
9。1、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
9。2、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方應采取協商解決或請有關部門進行調解。
9。3、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
第10條附則
10。1、乙方在施工過程中除接受甲方監督外還應服從物業管理公司的管理。
10。2、本合同正、副文本各兩份，雙方各執二份，具同等效力。
10。3、本合同從雙方簽訂之日起執行至合同履行完成后自動終止。
10。4、附件：《裝修工程報價（預算）表》
甲方：乙方：
代表（簽字）：代表（簽字）：
年月日
誰有上海裝飾施工合同 裝飾施工合同篇二
第一條工程概況
套內面積____________平方米。
3、工程承包，采取下列第____________種方式：
（1）乙方包工、包全部材料。
（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
4、工程造價
本合同工程造價暫定為人民幣____________，大寫：____________________________________。單價明細詳見附件一《工程報價單》。工程竣工結算以實際發生的工程量結算。
竣工日期：____________年____________月____________日。
第二條工程圖紙和工程變更
工程圖紙由____________方負責提供，施工前____________日工程圖紙必須經雙方簽字確認。施工期間發生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更，雙方應當協商一致并簽字確認，以此作為變更工期和竣工結算的依據。
第三條甲乙雙方的義務
（一）甲方義務
1、開工____________日前清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
2、負責依法辦理開工手續和交納應當由甲方支付的有關費用。
3、提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙，保證工程地點通水通電并確保正常使用。
4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。
5、竣工驗收前甲方不得擅自入住。
（二）乙方義務
1、全面檢查水、電、燃氣、管道、樓（地）面、墻面，發現問題應及時通知甲方。
2、擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3、施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備；在工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。
4、施工中未經甲方同意和有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。
第四條材料設備的提供
1、材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。
2、建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
3、若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的，檢測費用由異議方先行墊付；經檢測不合格的，則由對方承擔。
第五條工程質量和驗收方式
2、本工程質量應當符合以下標準：
第六條工程款支付
1、工程款支付方式如下：
2、乙方應在收到甲方的工程款后開具收據；工程款結清后，乙方應開具稅務發票。
第七條違約責任
1、一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任。
2、甲方未按合同約定時間支付工程款的，每延誤一天，應當向乙方支付欠交工程款___________‰的違約金。
3、乙方延誤工期的，每延誤一天，應支付給甲方___________元違約金。
4、工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工，由此造成的甲方損失和工期延誤，由乙方承擔賠償責任。
5、乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施，由此發生的損失或事故，由乙方承擔。
6、由于乙方原因致使工期延誤，經甲方催告，在合理期限
內仍不能完工的，甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
第八條爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可以向
（1）向深圳仲裁委員會申請仲裁。
（2）向______________________人民法院提起訴訟。
第九條附則
1、本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2、本合同一式___________份，甲、乙雙方各執___________份。合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
第十條其它約定
簽訂地點：___________________________
附件一：工程報價單略
誰有上海裝飾施工合同 裝飾施工合同篇三
發包方： (以下簡稱“甲方”)
承包方： (以下簡稱“乙方”)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱： .
1.2工程地點： .
1.3工程內容及做法(詳見：《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。
1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
1.5 工程期限__ ___歷天，開工日期______年 月 日，竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協商同意并簽名確認后增減該部分費用。
第二條 施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第三條 甲方義務
3.1 開工前______天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。
3.3負責提供施工所需的水源、電源;
3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系;
3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。
3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。
第四條 乙方義務
4.1 指派 為乙方駐工地監理，負責本合同履行;按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。
4.4保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;
4.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條 材料的提供
6.1 由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;乙方驗收后應負責妥善保管。
6.2 由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
7.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
7.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1合同生效后，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：
第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。
第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。
第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。
第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 5%，即 元。
8.2 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。
8.3 工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。
8.4 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起 12 月
第九條雙方責任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：
(1)不能提供水、電;
(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);
(3)不能按期提供自購材料、設備;
(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;
(6)同意工期順延的其他情況。
(7)逾期驗收或無故怠于驗收;
(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9.2對以下原因造成工期延誤， 工期不順延：
(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
(3)乙方施工過程中違反安全操作規范造成人員傷害的，由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。
(6)乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
9.3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
9.4 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
9.5 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.6 甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。
9.5 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。
10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。
10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協商解決。
10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。
10.5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后 天內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
10.6雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。
第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由東莞市裝飾協會調解;協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 附則
13.1 本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。
13.2 本合同簽訂后工程不得轉包。
13.3 本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。
13.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方：_________ ___(簽字) 乙方：東莞裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代理人： 法定代理人：_____________
地址： 地址：××市××鎮路
電話： 電話：
誰有上海裝飾施工合同 裝飾施工合同篇四
承包方(乙方)：
一、工程概況和工程承包范圍
1、工程名稱：酒店裝修
2 一樓、四至七樓
二、甲乙雙方的一般責任
1、甲方及時向乙方提供裝修工程所需的相關文件，履行合同的約定的義務;甲方提供乙方裝修施工圖，由乙方提供施工決算書及相關技術文件，甲方收到通知后72小時未予答復，視認可相關文件約定;(附預算書一份)
6、甲方應將施工所需水、電、電訊線路接至施工現場，并保證施工期的暢通和安全。
8、乙方負責裝修工程垃圾的清理、外運由甲方負責。
三、工程工期
1、甲方如要求中途暫停施工，則施工工期相應順延;
2、如發現下列情況竣工工期相應順延;
(2)一周內費乙方造成的停水、停電及停工累計48小時以上;
(3)不可抗力的自然災害和其他因素(非乙方負責所造成因素);
(4)合同約定或甲方代表書面同意給予順延的其他情況;
3、乙方如為按約定工期完成，扣罰乙方工程款每天叁佰元整;
四、合同價未予支付
1、本工程預算總造價約為人民幣伍佰壹拾貳萬元。
(4)工程竣工經驗收合格，乙方提供決算書后，經甲方審計后付總工程款的100%。
(5)保修期限為 貳 年，質量保證金為總工程款的5%，保修期內，由于裝修質量所產生的返修費用由甲乙雙方承擔，由于甲方使用不當所造成的返修費用均由甲方承擔。保修項目發生質量問題，乙方在接到甲方通知后12小時派員修復。
五、承包方式
該工程甲方以包工包料方式發包;項目所需主要原材料由甲乙雙方共同組織采購，詳細項目和材料設備品牌，按預算書和簽證單價為依據，在施工過程中如有增減項目，在工程竣工結算時，按實際增減工程量計算，價格以簽證為準。
六、工程量驗收及交付使用
1、該工程竣工后，甲乙雙方組織有關人員按圖紙、國家規范、預算書項目進行驗收，甲、乙雙方應辦理相關簽證和交接手續。(乙方應提供完整的驗收資料正壹份)。
2、工程竣工為經過驗收，甲方因工作需要，進駐使用，需與乙方協商進駐后對產品造成的損壞，由甲方自負。
七、爭議、違約責任
1、甲乙雙方對本工程合同發生爭議，原則上甲乙雙方協商解決。經協商調解無效，可經當地勞動仲裁機構裁定或向 市人民法院起訴。
2、因一方違約，合同不能繼續履行，由違約方承擔相關違約責任。并支付另一方工程總造價的5%違約金。
3、甲方未按合同約定支付工程款，則工期順延，并同時承擔違約責任。
4、經定期間，甲方未能按期審核完畢并提供審計報告的，這以乙方送交甲方的工程決算書和竣工報告為決算依據。
八、本協議簽訂后未盡事宜，在施工過程中經雙方商議后書面補充，補充部分與該協議具有同等法律效力。
九、本協議壹拾貳份，雙方各執壹份，附《裝飾工程(預)算書》。
十、付款方式：公司帳號： ，開戶行： ，收取本公司合同所有裝修款項。
誰有上海裝飾施工合同 裝飾施工合同篇五
發包方： (以下簡稱“甲方”)
承包方： (以下簡稱“乙方”)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱： .
1.2工程地點： .
1.3工程內容及做法(詳見：《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。
1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
1.5 工程期限__ ___歷天，開工日期______年 月 日，竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協商同意并簽名確認后增減該部分費用。
第二條 施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第三條 甲方義務
3.1 開工前______天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。
3.3負責提供施工所需的水源、電源;
3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系;
3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。
3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。
第四條 乙方義務
4.1 指派 為乙方駐工地監理，負責本合同履行;按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。
4.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條 材料的提供
6.1 由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;乙方驗收后應負責妥善保管。
6.2 由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
7.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
7.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1合同生效后，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：
第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。
第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。
第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。
第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 5%，即 元。
8.2 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。
8.3 工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。
8.4 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起 12 月
第九條雙方責任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：
(1)不能提供水、電;
(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);
(3)不能按期提供自購材料、設備;
(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;
(6)同意工期順延的其他情況。
(7)逾期驗收或無故怠于驗收;
(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9.2對以下原因造成工期延誤， 工期不順延：
(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。
(6)乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
9.3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
9.4 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
9.5 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.6 甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。
9.5 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十條 關于設計和施工及驗收的約定
10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。
10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協商解決。
10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。
10.5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后 天內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
10.6雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。
第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由東莞市裝飾協會調解;協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 附則
13.1 本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。
13.2 本合同簽訂后工程不得轉包。
13.3 本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。
13.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方：_________ ___(簽字) 乙方：東莞裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代理人： 法定代理人：_____________
地址： 地址：××市××鎮路
電話： 電話：
誰有上海裝飾施工合同 裝飾施工合同篇六
承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1。1、工程名稱：
1。2、工程地點：
1。3、承包范圍：按雙方確認的設計方案、圖紙和預算項目的裝修工程內容。
1。4、承包方式：包工包料（部份材料由甲方提供）
1。5、工期：天。（按甲方通知進場施工當天計，即從年月日起計）
1。6、工程質量：按圖紙保質保量施工、符合環保要求、并達到合格等級。
1。7、合同工程價款（人民幣大寫）：（詳見預算表）。
第2條甲方工作
2。1、開工前，向乙方進行作法說明和現場交接交底，交出可施工現場。
2。2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
2。3、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行，辦理內部驗收、變更、登記手續及其他事宜。
2。4、協調辦理有關的手續，解決與乙方施工的牽涉其他有關問題。
2。5、如需要拆改建筑物結構或設備管線，負責辦理相應手續，協調物業管理公司與裝修之間的具體問題。
第3條乙方工作
3。1、參加甲方組織的作法說明的現場交接，擬定施工方案和進度計劃，按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術和安全交底。
3。2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，組織施工，保質、保量、按期施工，解決由乙方負責的各項事宜。
3。3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄，編制工程結算。
3。4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，做好施工現場保衛和垃圾清理工作。
3。5、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3。6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3。7、進場前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。
3。8、進場人員必須備齊證件，隨時接受甲方及有關人員檢查。
3。9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負責，甲方有權督促。若施工中發生安全事故由乙方負責。
第4條關于工期的約定
4。1、因一方責任，影響工期，一切責任由責任方負責。
4。2、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。
4。3、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。
4。4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5。1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準，本工程保修期
5。2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5。3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續。
第6條關于工程價款及結算的約定
6。1、1、雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。
6。1、2、在預算項目內有發生施工完成才結算，沒有做的項目不結算。
6。1、3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
6。2、工程款的支付方式：
6。2。1、甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付%工程款。
6。2。2、乙方完成，甲方支付%工程款。
6。2。3、乙方完成，甲方支付%工程款。
6。2。4、余款（保修金除外）在工程完工通過驗收，在雙方確定結算后天內甲方支付完畢。
6。2。5、乙方以人民幣工程保修金，待保修期滿后十天內結清。
6。3、本工程項目的增減約定
6。3、1、工程所發生的在預算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認確定手續，才能進行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
第7條有關材料供應的約定
7。1、工程施工所需材料由乙方采購供應至施工現場，如商定需由甲方采購的材料由甲方供應至施工現場。
7。2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議，可進行檢驗。
第8條有關安全生產和防火的約定
8。1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8。2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失及法律責任。
第9條違約責任、爭議或糾紛處理
9。1、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
9。2、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方應采取協商解決或請有關部門進行調解。
9。3、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
第10條附則
10。1、乙方在施工過程中除接受甲方監督外還應服從物業管理公司的管理。
10。2、本合同正、副文本各兩份，雙方各執二份，具同等效力。
10。3、本合同從雙方簽訂之日起執行至合同履行完成后自動終止。
10。4、附件：《裝修工程報價（預算）表》
甲方：乙方：
代表（簽字）：代表（簽字）：
年月日