最新工程外包合同標(biāo)準(zhǔn)精選

隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

最新工程外包合同標(biāo)準(zhǔn)精選篇一

乙方(外包單位)名稱 法定代表人 乙方注冊登記地 聯(lián)系電話

一、甲方根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要，委托乙方為甲方進(jìn)人事行業(yè)務(wù)外包服務(wù);乙方根據(jù)甲方授權(quán)范圍及服務(wù)要求，為甲方提供人事業(yè)務(wù)外包服務(wù)工作。

二、乙方服務(wù)范圍

1.根據(jù)甲方業(yè)務(wù)需要替代甲方業(yè)務(wù)的相關(guān)所有工作;

3.處理被退回人員的后續(xù)事宜;

4.及時發(fā)放替代員工的工資;

5.做好安全教育，處理替代員工的勞務(wù)糾紛。

三、甲方的權(quán)利和義務(wù)

1.甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的工作質(zhì)量。

2.甲方應(yīng)提供所需人員的數(shù)量、工作內(nèi)容。

3.有下列情形之一的，甲方可將派遣人員退回至乙方，相應(yīng)費(fèi)用由乙方承擔(dān)：由于派遣人員本人原因，完不成甲方規(guī)定的工作和任務(wù)的，或發(fā)生嚴(yán)重的人為事故的;不服從分配，不遵守勞動紀(jì)律影響正常工作的;提供證件資料不真實(shí)。

4.甲方應(yīng)支付乙方 元的業(yè)務(wù)外包費(fèi)用，甲方提前支付乙方__%的外包服務(wù)費(fèi)用，剩余費(fèi)用在工作結(jié)束__個工作日內(nèi)日結(jié)清。

四、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1.乙方應(yīng)在工作開始前兩個工作日內(nèi)向甲方遞交業(yè)務(wù)外包計(jì)劃書。

2.乙方應(yīng)按時支付勞務(wù)報(bào)酬。

3.乙方派出的人員應(yīng)根據(jù)甲方的要求能夠勝任工作。

4.乙方應(yīng)教育派遣人員遵守甲方的勞動紀(jì)律和就業(yè)規(guī)則，服從工作安排。

5.乙方在現(xiàn)場必須設(shè)有1—2名現(xiàn)場指導(dǎo)監(jiān)督、負(fù)責(zé)人員。

五、其它約定

1.協(xié)議履行期間，任何一方、任何原因要求終止或者變更協(xié)議的，均應(yīng)提前__天以書面形式通知對方，由甲乙雙方協(xié)商決定。

2.本協(xié)議一式兩份，甲方乙方各持一份，協(xié)議經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。有效期自 __年 __月 __日至 __年__月__日止。

最新工程外包合同標(biāo)準(zhǔn)精選篇二

乙方：法定代表人：地址：電話：傳真：

甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就甲方承攬廣告牌的制作安裝事宜達(dá)成如下一致協(xié)議。

風(fēng)險提示：

原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。

加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。

如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

二、廣告牌規(guī)格、材質(zhì)

1、廣告牌材質(zhì)：_____________________________。

2、廣告牌尺寸：_____________________________。

3、廣告牌內(nèi)容：由甲方設(shè)計(jì)提交大樣稿給乙方，最終按乙方確定的設(shè)計(jì)方案執(zhí)行。

4、主體結(jié)構(gòu)以乙方提供的保證主體結(jié)構(gòu)安全的施工圖（或施工方案）為依據(jù)。

三、廣告牌安裝安裝地點(diǎn)：_____________________________。

四、總費(fèi)用及付款方式

1、本合同范本總費(fèi)用（含稅）：___________元，大寫：___________元整。進(jìn)入合同范本期后，在本合同范本所列的各項(xiàng)制作、安裝過程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用均由甲方負(fù)責(zé)。

2、乙方在本合同范本簽訂后且雙方確定大樣稿噴畫的第_______個工作日內(nèi)向甲方付款總金額的_______%，即：_______元作為預(yù)付工程款。待全部工作完成且通過乙方驗(yàn)收達(dá)到合同范本規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后的_______個工作日內(nèi)付款剩余的_______%，即_______元。

3、以上付款，乙方將以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付，支付的同時甲方必須提供相應(yīng)發(fā)票。

四、工程期限

1、自合同簽訂乙方預(yù)付工程款之日起____日。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風(fēng)）工期順延。

2、因乙方反復(fù)提出修改意見導(dǎo)致甲方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。

五、雙方的權(quán)利、義務(wù)

（一）甲方

1、自乙方通知可以現(xiàn)場施工起，按乙方提供的安裝地點(diǎn)在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢。

2、嚴(yán)格按照乙方確認(rèn)的施工方案圖紙進(jìn)行制作、安裝。如現(xiàn)場條件和施工圖紙方案不符，應(yīng)及時上報(bào)乙方，和乙方協(xié)商修改確定。

3、甲方對設(shè)計(jì)的作品享有著作權(quán)。

定作方應(yīng)對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時，要及時核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。

（二）乙方

1、辦理廣告牌設(shè)置、安裝所必須的報(bào)批手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用。

2、有權(quán)對甲方的設(shè)計(jì)提出建議和修改意見，以使甲方設(shè)計(jì)的作品更符合乙方單位文化內(nèi)涵。

3、向甲方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路，可以施工。

4、有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其他有關(guān)資料供甲方設(shè)計(jì)參考。

5、按本合同規(guī)定結(jié)算廣告牌的制作、安裝費(fèi)用。

6、確保所提供的商標(biāo)、文字不出現(xiàn)侵權(quán)行為（如出現(xiàn)侵權(quán)行為，由乙方自行承擔(dān)負(fù)責(zé)）。

六、關(guān)于驗(yàn)收

1、甲方全部制作安裝完工后_____天內(nèi)，乙方必須組織正式驗(yàn)收，乙方在完工后_____天內(nèi)不組織驗(yàn)收，甲方可視同乙方驗(yàn)收工程質(zhì)量合格。

2、工程質(zhì)量驗(yàn)收以確保安全牢固為依據(jù)，不可抗力除外。風(fēng)險提示：

在承攬合同中，承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果，應(yīng)當(dāng)在合同中與定作人進(jìn)行協(xié)商約定。在未經(jīng)定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權(quán)解除合同。

七、轉(zhuǎn)包

1、未經(jīng)乙方同意，甲方不得將工程轉(zhuǎn)讓給第三方，甲方未經(jīng)乙方同意將主要工作交由第三人的，乙方有權(quán)解除合同。

2、甲方經(jīng)乙方同意可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。甲方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向乙方負(fù)責(zé)。

八、保修期限

1、自驗(yàn)收合格之日起，甲方制作的工程項(xiàng)目整體質(zhì)保________年。在保修期內(nèi)發(fā)生的工程質(zhì)量問題，均由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。甲方在接到乙方的保修通知時，應(yīng)馬上派工人到達(dá)現(xiàn)場，會同提出維修方案按照乙方要求的時間組織維修。人為損毀甲方不負(fù)責(zé)保修。

2、保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進(jìn)行維修。

九、違約責(zé)任

1、甲、乙雙方不得單方面無故終止合同。否則按守約方實(shí)際損失進(jìn)行賠償。

2、甲方應(yīng)按合同約定時間竣工。每逾期____日，乙方有權(quán)向甲方主張總工程價款的______%作為違約金。

3、在甲方履行合同的前提下，乙方應(yīng)按合同支付款項(xiàng)。乙方在施工工程中要求更改原設(shè)計(jì)，必須及時通知甲方，甲方必須按乙方要求更改，導(dǎo)致逾期的，工期順延。

一、其他

1、本合同自甲乙雙方法人代表或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效，至工程竣工結(jié)算后除有關(guān)保修條款仍生效外，其余條款即告終止；保修期滿后有關(guān)保修條款終止。

2、本合同未盡事宜，甲、乙雙方本著友好互諒的精神，協(xié)商解決，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

3、本協(xié)議一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，具有同等法律效力。

最新工程外包合同標(biāo)準(zhǔn)精選篇三

乙方：

就甲方委托乙方進(jìn)行廣告畫面制作安裝的有關(guān)事宜，甲乙雙方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，按照平等、互惠互利、共同發(fā)展的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成一致，簽訂本合同，供雙方遵照履行。

第一條合作內(nèi)容

甲方委托乙方制作及安裝戶外廣告畫面。

第二條合同期限

合同有效期限為年月日起至年月日止。合同期滿后，同等條件下乙方享有優(yōu)先續(xù)約權(quán)。

第三條委托制作費(fèi)用

合同涉及制作材料價格見下表。

合同期內(nèi)如遇物料價格變動，不影響本合同執(zhí)行。

第四條付款方式

自合同簽訂之日起，甲方每貳個月與乙方結(jié)算一次廣告制作安裝費(fèi)用，付款前乙方需提交相應(yīng)廣告增值稅專用發(fā)票至甲方。

第五條甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、有權(quán)對乙方制作或安裝過程中的問題提出意見，并要求乙方改進(jìn)。

2、按合同要求付款。

3、應(yīng)向乙方及時提供畫稿，及上畫所需的鑰匙、工商登記號等相關(guān)物料。

第六條：乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、有權(quán)要求甲方按合同付款。

2、乙方需按甲方要求制作安裝廣告畫面。

3、接到甲方下單后，優(yōu)先噴繪樣稿送達(dá)甲方指定客戶，且優(yōu)先制作安裝甲方畫面。

4、樣稿確認(rèn)后，必須規(guī)定時間內(nèi)制作安裝完成上畫，如遇大風(fēng)暴雨等惡劣天氣，在確保安全的情況下48小時內(nèi)完成上畫。

5、合同期內(nèi)乙方應(yīng)負(fù)責(zé)甲方廣告牌的畫面拆裝和日常維護(hù)修補(bǔ)等工作，確保畫面效果。（由大風(fēng)暴雨等惡劣天氣導(dǎo)致畫布松動、畫布破裂，接到甲方通知后48小時內(nèi)及時維修）。

6、如遇畫布破裂無法使用，接到甲方通知后，優(yōu)先安排制作安裝甲方畫面。

7、乙方確保施工安全，施工中出現(xiàn)的人身安全問題均由乙方負(fù)責(zé)。

8、乙方制作安裝完成后一個工作日內(nèi)向甲方提供上畫驗(yàn)收照片。

9、乙方維護(hù)維修廣告牌物料（燈具、鎖具等），甲方按照市場價與乙方結(jié)算。

第七條：違約責(zé)任

1、不可抗力因素

1）如因甲方原因使工程不能正常進(jìn)行或延誤工期時，工期順延，不視為乙方違約。

2）如因不可抗力因素（如天氣原因致不能施工的超過8小時以上的）影響工期，工期順延，不視為乙方違約。

3）因9級以上臺風(fēng)造成廣告畫布損壞無法使用時，根據(jù)不可抗力程度免除乙方責(zé)任，由甲方承擔(dān)畫布更換。

2、乙方未在甲方規(guī)定時間內(nèi)完成廣告畫面制作安裝、畫面更換、畫面修復(fù)工作，則每逾期一日均應(yīng)向甲方支付違約金人民幣50元。

3、合同一方有如下違約情形的，另一方有權(quán)解除合同：

1）甲方逾期支付應(yīng)付款項(xiàng)，連續(xù)逾期達(dá)到30天；

第八條：爭議解決方式

在履行本合同過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；如協(xié)商不成，合同一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第九條：其他

本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。本合同自雙方簽字、蓋章之日起開始生效。未盡事宜雙方另行商議，簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

最新工程外包合同標(biāo)準(zhǔn)精選篇四

乙方：_______________

根據(jù)中華人民共和國《廣告法》、《合同法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意簽訂此合同。

1.甲方向乙方提供營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量證書、墻體廣告樣稿。

2.甲方必須承認(rèn)每條廣告位置的不確定性(大體區(qū)域確定)，并且有被別人破壞的可能，驗(yàn)收以后乙方不負(fù)責(zé)保護(hù)。

3.乙方按照甲方的樣稿制作墻體廣告，在制作過程中乙方向甲方提供照片和方位記錄，可供甲方驗(yàn)收，如有發(fā)現(xiàn)字樣和質(zhì)量問題，應(yīng)及時提出，盡快糾正。

4.廣告完工后，甲方必須在_________日內(nèi)驗(yàn)收完畢，若不按時驗(yàn)收則視為驗(yàn)收。

5.廣告的規(guī)格：單條為(_________米×_________米=_________平方米)，總條數(shù)為_________條，總數(shù)面積為_________平方米，每平方米為_________元，總計(jì)金額為_________元。

6.本合同簽定當(dāng)日甲方付給乙方總金額的_________%，即_________元;工程完成________%時甲方付給乙方總金額的______%，即_________元;全部完工后甲方付給乙方全部金額的_________%，即_________元。

7.廣告制作工期為_______年______月______日至_______年______月______日完成，如遇自然災(zāi)害、惡劣天氣，工期可推延。

8.合同簽訂當(dāng)日起有效，如有一方違約可向法院起訴。

最新工程外包合同標(biāo)準(zhǔn)精選篇五