合同的簽訂對于維護勞動者的權益、促進勞動關系的穩定具有重要意義。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編帶來的優秀合同模板，希望大家能夠喜歡!
鋼結構廠房承包合同協議 鋼結構加工承攬合同優質篇一
加工承攬合同是滿足特定需要的一種經濟活動，對于鋼結構加工承攬合同你還了解多少呢?以下是在本站小編為大家整理的鋼結構加工承攬合同范文，感謝您的欣賞。
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
第三條、交(提)貨地點、時間： 簽訂合同后，20天內鋼架進場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負責。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規格、數量等，如有異議應于提貨后兩天內以書面方式通知乙方，內在質量異議應在1個月內以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應于本合同生效后，一天后向乙方預付預付款計： 30萬 元，主鋼架到場后3天內支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內支付60萬，彩板安裝完畢后5天內支付余款，(余款安實際發生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時，合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責任：
1、乙方逾期提供加工成品，應賠償給甲方造成的直接經濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應承擔相應貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發生價格漲價，甲方當按漲價后價格執行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時，如果原材料價格發生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協商解決。
第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后，乙方開始履行合同義務。
第九條、雙方發生糾紛可協商解決。
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年月日：
承攬方：
代表人： 職務： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱：
2.項目地點：
3.項目內容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
6.工期: 本項目工期天，按甲方指定進場日期計算。
7.，共計：元
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：
(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執一份。
第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。
第七條 材料的提供
第八條 質量標準
雙方約定本項目質量標準 ：
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。
鋼結構廠房承包合同協議 鋼結構加工承攬合同優質篇二
乙方：?
第1條 工程概況
1.1 工程名稱： 海關大樓西北側車棚
1.2 工程地點： 海關大樓西北側
1.3 工程面積：
1.5 承包范圍：
開工日期： 20xx-9-25
質量等級： 合格
合同價款：
第2條 合同文件及解釋順序
本工程合同由以下文件組成：
1、工程承包合同;
2、工程補充合同;
3、工程設計變更;
4、工程聯系單;
5、工程簽證
第3條 合同文件使用的標準適用法律
適用法律情況：國家及有關建設工程的法規均適用于本合同文件。
適用標準、規范：本工程應執行的規范如下：
第4條 圖紙
由乙方委托設計，及時將全套圖紙交甲方認可。
第5條 甲方駐工地代表
甲方委派 同志為駐工地代表
上述甲方代表行使甲方的全部權力和職責;乙方必須接受其指令。凡甲方代表及其委派人員在本工程施工中，在其職責范圍內所發出的書面指令和簽證，均應視為甲方意見的有效表達。
第6條 乙方駐工地代表
乙方委派 駐工地代表
乙方委派 負責現場施工
上述乙方行使乙方的全部權力和職責，凡乙方代表及其委派人員在工程施工中，在其職責范圍內所發出的書面資料均應視為乙方意見的有效表達。
第7條 甲方工作
1、甲方應在開工前清理好現場，做到三通一平(水電路通、施工場地平整完畢)以保證乙方順利開工。
2、甲方負責按合同支付工程款。
3、甲方提供進出道口的臨時通行證給乙方。
第8條 乙方工作
乙方按照甲方要求的時間及時組織工程技術人員熟悉圖紙，采購材料，組織生產。
第9條 進度計劃
按雙方協商的工期要求施工。
第10條 工程預付款、工程款支付及結算
甲乙雙方約定： 。
第11條 保修
保修內容、范圍：乙方承包范圍內的全部工程內容，和其它確屬乙方施工質量問題的均屬乙方保修范圍。
保修期限： 。
在保修期限內，乙方對施工質量問題免費維修，在保修期限之外或非因乙方責任造成的修理由甲方支付費用。
有關保修細則，雙方另定協議。
第12條 爭議
1、雙方發生爭議，首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的10天內，雙方應保證合同的繼續執行。
2、雙方接受調解結果，應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受，或由于一方不執行調解結果使調解結果無法執行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在地工商行政管理機關進行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。
第13條 違約
如有違約，應按經濟合同法的原則，由違約一方承擔違約責任并向對方支付違約金。
第14條 安全施工和文明施工
乙方應嚴格執行上級有關部門的安全生產規定，因施工造成工傷事故由乙方負責。
乙方應根據本工程的員工作好安全、文明施工教育。
乙方應嚴格執行上級有關部門的文明施工規定，否則發生的一切費用及造成的損失由乙方負責。
第15條 不可抗力
因不可抗力，工程造成工期延誤和工程破壞，雙方另行協商處理。
第16條 合同的生效和終止
本合同自雙方蓋章之日起生效，至保修期滿后終止。
第17條 合同份數
本合同一式四份，雙方各執二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
鋼結構廠房承包合同協議 鋼結構加工承攬合同優質篇三
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
茲有鋼結構工程鋼結構安裝勞務委托乙方承包施工，根據《_經濟合同法》、《_建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律、行政法規，結合本工程具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就勞務分包事項協商一致，為明確雙方權利和義務訂立本合同。
一、工程名稱：
二、工程地點：
四、包工內容：
勞務清包鋼結構安裝必須符合圖紙設計和規范要求，工期必須按建設方合同要求及甲方要求及時完成。
五、工程款結算辦法：
采用第2種結算方式。
1、鋼結構安裝____元一噸、屋面板安裝____元一平米。
2、鋼結構安裝元____平方；建筑面積約____平方米(據實結算)。
工程款合計：____元；簽證變更另計。
六、工期要求：
本工程定于___年___月___日開工，年月日竣工。合同工期總日歷天數為天。
七、付款方式：
合同簽訂后工人到工地5日內付工程款10%；鋼架完付到50%；屋面、圍護部分完付到80%；工程驗收合格付到97%；剩余3%為質保金，一年后結清。
八、施工進度：
1、乙方認真接受甲方安排的施工計劃進度，必須在規定的期限內完成所布臵的任務，只能提前，不得延期，否則重罰，直至開除。
2、乙方在規定的時間內完成甲方布臵的施工任務，屬于甲方供料不及時，甲方承擔責任。
九、施工質量要求：
1、乙方嚴格按施工圖、技術交底及規范要求施工。
2、乙方必須接受甲方和監理部門的監督管理。
3、乙方要記好施工自檢記錄，每2天將記錄清單上交甲方存檔。
4、每步工序經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工，不合格的堅決返工，所造成供料損失由乙方承擔。
5、甲方(和公司)的檢查記錄作為獎罰的依據。
十、安全方面：
1、乙方人員進入甲方施工現場前，接受甲方的安全培訓后方可上崗，必須遵守國家及甲方的各項安全操作規章制度，嚴格按操作規程作業，每天上班前要有口頭教育，每七天上交甲方一份安全記錄清單。
2、安全目標：安全無事故。
3、在施工中發生的工傷事故，由乙方自己自行負責，所有費用和后果由乙方自己承擔。
5、遵守國家法律法規和甲方公司安全制度，在施工工地擅自違法、違紀引起民事、刑事案件和糾紛，責任乙方自負。
6、乙方必須給其工人辦理意外傷害保險。否則將給與經濟處罰(按2元/平方米)
7、乙方人員在本工程中必須服從甲方管理人員的管理、安排、調度等；必須遵循甲方公司的相關的管理制度(包括質量、技術、生活、工作等各方面)、施工規定、等等。
8、工地現場達到市級安全文明施工現場標準。
十一、材料管理：
乙方視同甲方為一家，珍惜甲方的材料，愛護機械設備；現場材料歸類堆放整齊，已完工序要清掃歸堆，對三次警告仍不聽者，甲方派人清理，乙方按倍的工資支付甲方。
十二、文明施工管理：
1、乙方所有人員必須服從甲方管理，文明施工，時時維護甲方公司形象；聽從甲方施工人員指揮，特別在作業時間及配合上必須服從指揮，發現屢不聽從指揮者，甲方有權更換乙方或要求乙方更換班組及個人，乙方承擔由此造成的一切經濟損失。
2、乙方必須服從甲方的規章制度，應負責所有員工不能偷盜甲方的財物或其他人的財物，不準打架斗毆，若出現此情況，乙方應承擔甲方對肇事者(班組)的罰款或按財物實際價值的十倍進行罰款，情節嚴重者送公安機關處理。對于打架斗毆者(班組)，不論誰是誰非最低均罰款500元/次。
3、乙方所有人員必須服從甲方合理性的后勤工作安排，不能私自燒電飯
十三、其它事宜：
1、零工130元/個，
2、簽證變更根據現行市場行情定價。
3、未盡事宜協商解決。
(1)提交______東營市_____仲裁委員會仲裁；
(2)依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
鋼結構廠房承包合同協議 鋼結構加工承攬合同優質篇四
承包方(乙方)：
第一條 工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3承包范圍：鋼結構部分(詳見預算書)
1.4承包方式：包工包料(大包)
1.5工 期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣
工。
1.6工程質量：合格
1.7工程單價：
1.8總承包價：
1.9合同價款：(人民幣大寫)
第二條 甲方工作
2.1開工前5天，向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明2份。并向乙方進行現場交底。協助辦理乙方施工所涉及的各種申請，批件等手續。甲方承擔辦理開工報告所需費用。
2.2甲方指派為駐工地代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收，工程增量變更登記和其他事宜。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范，安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定，嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄，參加竣工驗收，編制工程結算。
第四條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，及工程款未按合同支付給乙方，影響工期，工期順延。
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及工力不可抗拒的因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)工期順延。
第五條 關于工程質量及驗收約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《鋼結構工程施工及驗收規范》(gb50205-20xx)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準，本合同的履行地為工程施工所在地。
5.2本工程質量應達到質量驗收評定合格標準。
5.3甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方未在規定日期內組織驗收，視為工程合格，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 結算方式及期限
6.1合同簽訂后兩日內甲方預付工程總造價的30%;材料及施工人員進入工地付總造價的27%;工程進度到鋼結構施工完畢維護前時再付總造價的30%;工程驗收合格之日起10日內付總造價的10%。
6.2工程竣工后乙方將有關材料移交甲方，甲方組織驗收，驗收合格之日起10日內付總造價的10%。工程保修期壹年，保修金按合同價格3%預留期滿一次結清。
第七條 違約責任
7.1甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的1%支付滯納金。同時工期順延。
7.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方3000元違約金。
7.3未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用造成損失由甲方負責。同時并視為工程合格。
第八條 爭議解決
8.1本合同在履行期間，如發生爭議，由雙方協商解決;如協商不成，可向本工程所在地人民法院起訴。
第九條 附則
9.1本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份。
9.2本合同履行完畢后自動終止。
第十條 其他條款
10.1施工過程中造成人員傷亡，由乙方承擔全部責任，甲方不承擔責任。
10.2未盡事宜雙方協商解決。
甲 方：法定代表人：委托代理人：電 話：
乙 方： 法定代表人： 委托代理人：
年 月 日
鋼結構廠房承包合同協議 鋼結構加工承攬合同優質篇五
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
為明確雙方責任，分工協作，經雙方協商同意簽訂以下合同條款，以照遵守。
一、工程概況及材質要求(詳見圖紙及預算清單)。用料：立柱248h鋼，橫梁248h鋼，檁條140*50*20*標號2.0c鋼型鍍鋅，頂板泡沫7.5cm墻板板厚度7.5cm,阻燃，塑鋼窗，消聲卷簾門。鋼結構工程承包合同二、工程總價約元，大寫：約整(含稅)。
三、責任分工：
3.甲、乙雙方各派一名代表聯系施工期間的事宜，確保工程順利進行。
4.乙方進入工地之前，甲方應保證安裝工地“三通一平”。
5.甲方及時按合同規定付工程款。
6.乙方施工人員飲食自理，水電由甲方負責。
7.乙方須按照合同規定的材質采購材料。
8.嚴格按著規范施工，確保工程質量。
9.乙方應加強文明施工，安全生產管理，施工中乙方出現，請保留此信息。)任何傷亡事故由乙方承擔。(土建除外)
四、承包方式及工程結算
10.承包方式：包工包料
11.合同簽訂后，甲方交付乙方鋼結構主料進入工地后，甲方付給乙方工程總造價的工程款;鋼結構上完鋼梁、檁條后再付工程總造價的;剩余款項到整個工程完工后除5%質保金外一次付清。至竣工一年后如無質量問題，甲方返還乙方5%的質保金。
五、違約責任：
12.合同簽訂后，如單方終止合同，由終止合同一方向對方賠償已發生費用的全部損失。如單方違約，違約方向對方交納違約金為總價的5%。
13.糾紛解決辦法:如雙方發生糾紛應協商解決，雙方協商不成，可向合同簽署地人民法院起訴。
六、其它：
14.本合同自簽訂之日起生效。
15.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
負責人(簽名)：負責人(簽名)：
電話：電話：
20xx年月日
鋼結構廠房承包合同協議 鋼結構加工承攬合同優質篇六
一、產品名稱、商標、型號、數量、金額、供貨時間及數量
二、質量標準：按甲方提供圖紙及技術要求制作。交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期：見備注。
四、交貨：
1、交貨地點：
2、運輸費由乙方承擔。
三、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：
包裝標準為紙箱、包裝物由乙方供應不回收，包裝費用由乙方承擔。
四、驗收方式：貨到甲方廠內后，甲方按照送貨單對產品名稱、型號規格、數量等進行入廠驗收，______個工作日內，完成產品質量檢驗，并將檢驗結果反饋給乙方。
五、提出異議期限：
甲方若對產品有異議應在入場驗收后______日內以書面形式向乙方提出，未按規定期限提出書面異議的，視為所交產品驗收合格；乙方在接到書面異議后應在______日內作出書面答復。
六、質量責任：
乙方承諾提供給甲方的產品是合格的，符合甲方圖紙及技術要求的。甲方將根據不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。
七、結算方式：
1、合同簽字蓋章生效后______日內，甲方支付合同總價______%預付款；甲方在收到乙方合同總金額______%增值稅專用發票______日內，支付合同總價______%結算款。剩余______%作為質保金，合同執行完六個月內或后一筆合同執行完后支付。
2、支付方式：轉賬支票。
八、解決合同糾紛的方法：雙方友好協商解決、如協商不成，交給定作方所在地仲裁機構仲裁。
九、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執壹份，經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。