供貨商和裝飾公司合同（通用14篇）

供貨是供應(yīng)鏈管理中重要的環(huán)節(jié)之一，它指的是將產(chǎn)品或物資提供給需要的企業(yè)或個人。下面是一些供貨的案例分享，供大家借鑒和學(xué)習(xí)。希望能夠通過這些實際案例，加深對供貨的理解和應(yīng)用。

供貨商和裝飾公司合同（通用14篇）篇一

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。以下是“裝飾公司合作合同范本”希望能夠幫助的到您！

甲方：

乙方：

甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神，按《合同法》有關(guān)條款規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方向乙方供應(yīng)裝飾裝修材料(以下簡稱材料)，合作經(jīng)營事宜達成一致意見，并簽訂如下合作協(xié)議：

一、合作材料：“xxxx”

二、合作期限為xxxx年，自xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx日止。

三、合作方式（詳見附件一）：

1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議，建立合作關(guān)系；

2、甲方授權(quán)裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關(guān)合作協(xié)議；

四、產(chǎn)品價格：

3、甲方保留對向乙方供應(yīng)材料價格的調(diào)整權(quán)，并在調(diào)整價格前以書面形式通知乙方，同時將該材料的最新價格提供給乙方。

五、結(jié)算方式（詳見附件二）：

主材款由甲方直接與終端用戶按實際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價格結(jié)算，而后甲方及時將結(jié)算情況回執(zhí)乙方，并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單，以便進一步辦理相關(guān)手續(xù)。

六、甲方權(quán)利、義務(wù)：

1、權(quán)利：

（2）對于乙方擅自違約的行為，甲方有權(quán)扣除部分利潤作為對甲方的補償；

（3）對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為，甲方有權(quán)向乙方提出索賠；

（5）如因乙方在合作有效期內(nèi)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格以及合作的其它機密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失，甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任。

2、義務(wù)：

（2）甲方向乙方提供產(chǎn)品須符合國家相關(guān)標準；

（4）甲方應(yīng)對所供產(chǎn)品的安裝承擔(dān)保修義務(wù)，保修期為一年，自安裝之日起算，甲方在其所供產(chǎn)品保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由甲方向終端用戶履行保修責(zé)任及義務(wù)。

七、乙方權(quán)利、義務(wù)

1、權(quán)利：

（1）乙方可以指定下屬分公司（分店）與甲方指定的專賣店進行合作；

（2）乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標準產(chǎn)品，有權(quán)向甲方提出索賠；

（3）乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按合同法的約定，提出賠償。

2、義務(wù)：

（1）乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產(chǎn)品；

（2）乙方積極協(xié)調(diào)甲方與終端用戶的主材供需事宜；

（5）乙方有義務(wù)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格及合作的其它機密給予保密。

八、合同的解除：

1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前30日，雙方協(xié)商續(xù)約事宜；

2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的，本協(xié)議自動解除；

3、本協(xié)議有效期內(nèi)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除，本協(xié)議自動解除；

4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災(zāi)害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行，本協(xié)議自動解除。

九、其他條款：

3、本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割部分，與本協(xié)議具有同等法律效力；

4、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

授權(quán)代表： 授權(quán)代表：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

日期： 日期：

供貨商和裝飾公司合同（通用14篇）篇二

甲方：

乙方：

經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方?jīng)Q定將工程委托乙方施工，現(xiàn)就有關(guān)事項簽訂本裝飾裝飾用工合同，具體條款如下：

一、工程名稱：

二、工期 天完工：從 年 月 日至年 月 日止。

三、工程質(zhì)量標準

按甲方的規(guī)定要求為準。

四、安全責(zé)任

1）乙方在施工期間，施工人員安全事故，由乙方全權(quán)承擔(dān)一切費用，甲方不負任何責(zé)任。

2）乙方在施工期間，施工人員造成甲方的利益損失，由乙方賠償給甲方。

五、付款方式

裝飾用工合同生效后，進場施工15天后，甲方預(yù)付給乙方工程款20000元整（人民幣）。

六、其他具體規(guī)定

1）因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責(zé)運出施工現(xiàn)場。

2）施工期間，甲方提供房門鑰匙給乙方保管，造成的損失由乙方賠償。

七、附則

1）本裝飾用工合同由甲、乙雙方直接簽訂，裝飾用工合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份。本裝飾用工合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章（手印）后生效。

2）附件同樣具有裝飾用工合同法律效力。

3）裝飾用工合同履行完后自動終止，簽訂后期服務(wù)協(xié)議。

甲方（簽字）：甲方簽章（手印）：

乙方（簽字）：乙方簽章（手印）：

簽約地點：

甲方聯(lián)系方式：

乙方聯(lián)系方式：

年 月 日

供貨商和裝飾公司合同（通用14篇）篇三

發(fā)包方(以下簡稱甲方)

單位地址：武漢市洪山區(qū)洪山街紅旗欣居商業(yè)街d4—106a

施工負責(zé)人：陳今龍聯(lián)系電話：18107219613

依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

第一條 工程概況

1.1工程地點：

1.2工程裝飾裝修面積：

1.3工程承包：乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料

1.4工程期限 日(以所有手續(xù)交接第二天起計算)

開工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

1.5工程款和工程預(yù)算表：

(1)工程款：本合同工程造價金額（詳細見工程預(yù)算表）：

(2)工程預(yù)算表應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據(jù)。

第二條 甲方工作

2.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。

2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。

2.3負責(zé)在物業(yè)部門辦理開工手續(xù)，支付所有相關(guān)費用并交納物業(yè)部門收取的所有押金。

2.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。

2.5負責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。

2.6參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

2.7甲方對乙方提供的《工程預(yù)算表》，本合同書，以及工程所設(shè)計的設(shè)計方案及相關(guān)材料負有保密責(zé)任。

第三條 乙方工作

3.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防水規(guī)定、質(zhì)量標準，按期、保質(zhì)完成合同約定的工程內(nèi)容。

3.2嚴格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定;

(1)無有關(guān)房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面載荷，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。

(2)不得擾民及污染環(huán)境。

(3)負責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具的保護。

(4)保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。

(5)保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。

3.3應(yīng)甲方要求，如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設(shè)計的各種標準、規(guī)范、設(shè)計書，參考價格等有關(guān)資料以便查閱。

3.4負責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。

第四條 工程變更

4.1在工程期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由合同雙方共同協(xié)商變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。

4.2工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件一《工程預(yù)算表》，雙方簽訂補充合同，并由乙方負責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負責(zé)人。增建項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。

第五條 工期延誤

5.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期應(yīng)當(dāng)順延;

(1)工程量變化或設(shè)計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

5.2對以下原因造成竣工的日期延誤，返工費用由甲方承擔(dān)，工期應(yīng)當(dāng)順延;

(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負責(zé)的工作而影響工期的;

(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

(3)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。

5.3因乙方責(zé)任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的依據(jù)。

5.5由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)，工期順延;由于乙方施工造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

5.6在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

5.8施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責(zé)任。

第六條 工程驗收

6.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收：

(1)材料驗收;

(2)隱蔽工程驗收;

(3)竣工驗收。

6.2工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知后三日內(nèi)組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責(zé)任。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下，乙方不用提供水電改造圖。

6.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責(zé)保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

6.4雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如果甲方擅自入住視同驗收合格，由此造成的損失由甲方承擔(dān)。

6.5竣工驗收在工程質(zhì)量方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。

6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為三年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年。

第七條 工程款支付方式

7.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

7.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關(guān)木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。

7.3工程竣工驗收合格之日起二日內(nèi)如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

第九條 附則

9.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。

9.2因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的，雙方應(yīng)該本著公平原則協(xié)商解決。

9.3本合同履行完畢后自動終止。

甲方(簽字)：

年月

(蓋章)：年月 乙方 日日

供貨商和裝飾公司合同（通用14篇）篇四

聯(lián)系電話：__________。

手機號：_______。

乙方：

單位名稱：

地址：

服務(wù)電話：

設(shè)計負責(zé)人：________。

聯(lián)系電話：____________。

手機：

按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。

甲方委托乙方承擔(dān)以下家裝設(shè)計任務(wù)：

工程地址：__________。

（一）本工程的設(shè)計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標準執(zhí)行。

經(jīng)過甲乙雙方商定設(shè)計收費為元/平方米（套內(nèi)使用面積，不含電腦效果圖），估算總收費元，金額大寫元。

（二）付款方式。

甲乙雙方采用了以下付款方式。

1、量房前付預(yù)付款1000元（其中200元上門測量費和800元方案費）；

2、方案通過后，出全套施工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙；

3、出電腦效果圖，價格：800元/張（a4）；

（一）乙方提供的設(shè)計圖中應(yīng)有詳細的設(shè)計說明。

（二）平立面圖。

1、原房型圖。

2、墻體改造圖。

3、平面家具布置圖。

4、地面圖。

5、天花圖。

6、現(xiàn)場制作的家具立面圖（根據(jù)實際情況出或者不出）。

7、門立面圖（根據(jù)實際情況出或者不出）。

6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖（定做的廚房除外）。

7、電視背景墻立面圖。

8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖。

（三）剖面圖。

1、應(yīng)標明材質(zhì)、用料、顏色等。

2、門窗套剖面圖。

3、玄關(guān)剖面圖。

4、天花剖面圖。

5、電視背景墻剖面圖。

6、其它需施工處剖面圖。

（四）水電施工圖。

（五）甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內(nèi)完成平面方案圖；

平面方案甲方通過后，乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。

（一）甲方責(zé)任。

2、按照約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計費；

3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計人員配合時，所需費用由甲方承擔(dān)；

（二）乙方。

2、負責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作（限一次）；

（四）甲方通過方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預(yù)付款，同時不得帶走施工圖紙。

（一）本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章（非法人公司需負責(zé)人章）后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準。

（二）本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設(shè)計文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費之日起，結(jié)束本合同關(guān)系，本合同另有條款約定的除外。

本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時，采取下列第____種方式解決：

一、向消費者委員會申請調(diào)解；

二、向有管轄權(quán)的人民法院起訴；

三、其它解決方式：_______________。

（一）本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。

（二）本合同附加條款如下：

1、設(shè)計師負責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作（限一次）；

2、設(shè)計師免費提供該項目施工期間及時解決與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題（上門服務(wù)二次）；

3、設(shè)計師免費參加工程竣工的驗收（工地現(xiàn)場圖紙驗收）（一次）；

4、設(shè)計完成后由工程助理提供詳細的工程量清單；

5、設(shè)計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)（一次）；

一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

二、本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計工程。

三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

四、合同履行完后自動終止。

五、本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證原則，可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進行合同鑒證，以保護合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。

甲方：乙方：

簽章：簽章：

簽約地址：簽約地址：

簽約日期：簽約日期：

供貨商和裝飾公司合同（通用14篇）篇五

原告上海上豐船務(wù)工程有限公司，住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號。

法定代表人王珊妹，總經(jīng)理。

委托代理人張根興，男，52歲，上海上豐船務(wù)工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。

委托代理人王童愚，上海市正成律師事務(wù)所律師。

被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。

法定代表人孫健，董事長。

委托代理人楊肅，男，23歲，武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區(qū)建設(shè)大道417號三號公寓101室。

原告上海上豐船務(wù)工程有限公司（以下簡稱原告）與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱被告）加工合同糾紛一案，本院于xx年11月26日受理后，依法組成由法官李士剛擔(dān)任審判長，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚，被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。

原告起訴稱：原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價2。8元每公斤，自xx年6月至xx年3月，原告履行合同義務(wù)，被告接收。后被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461 371。11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461 371。11元，賠償原告逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日）并承擔(dān)本案訴訟費用。

原告向本院提交以下證據(jù)予以證明：加工合同、送貨單、結(jié)算單、發(fā)票接收單、明細。

被告辯稱：對于鋁型材加工費無異議，但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關(guān)系，原告應(yīng)當(dāng)另行起訴。即使法院合并審理，被告對于其加工量無異議，對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定，原告按照2元每塊結(jié)算沒有依據(jù)，被告同意按照0。2元每塊計算。此外，原告在加工過程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310 000元，此部分被告暫不提起反訴。

經(jīng)本院庭審質(zhì)證，本院對原告提交的加工合同的真實性、關(guān)聯(lián)性、合法性予以確認，對于原告提交的送貨單、結(jié)算單的真實性、合法性予以確認，對其關(guān)聯(lián)性部分確認，對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認，對于發(fā)票接收單、明細的真實性、合法性予以確認，對于其關(guān)聯(lián)性不予確認。

經(jīng)審理查明：xx年8月23日，原告與被告簽訂加工合同，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進度滾動付款，最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后，原告為被告加工鋁型材，并另行為被告加工了pvc板材108 034個，原告最后一次供貨時間為xx年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245 303。11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實，有原告提交的上述證據(jù)和當(dāng)事人陳述意見在案佐證。

本院認為：原、被告自愿建立的定作合同關(guān)系，系雙方真實意思表示，且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)為合法有效，雙方均應(yīng)恪守履行。關(guān)于pvc板材加工價格，無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進行約定，對于原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定，故本院不予支持，對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見，本院予以確認。據(jù)此，被告應(yīng)支付原告pvc板材加工費21 606。8元。至此，被告尚欠原告加工費266 909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日，按照合同約定，其應(yīng)當(dāng)在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款，其至今未付構(gòu)成違約，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責(zé)任。對于原告要求被告給付加工費461 371。11元，賠償逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算）的訴訟請求，本院支持其中的加工費266 909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失，其余部分證據(jù)不足，本院不予支持。被告提出原告應(yīng)當(dāng)另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見，本院不予采信。綜上，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決如下：

三、駁回原告上海上豐船務(wù)工程有限公司其他訴訟請求。

被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務(wù)工程有限公司負擔(dān)二千九百一十八元（已交納）；由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔(dān)五千三百零三元，于判決生效之日起七日內(nèi)交納。

如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，交納相應(yīng)上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。

審 判 長 李士剛

代理審判員 李 丹

代理審判員 翟新忠

二oo八 年 十 月 十 日

供貨商和裝飾公司合同（通用14篇）篇六

經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：

1、 甲方有權(quán)監(jiān)督裝飾工程的現(xiàn)場管理及文明施工。

2、 甲方有權(quán)對乙方施工質(zhì)量進行抽檢與檢驗。

3、 甲方有權(quán)對乙方的施工材料進行封樣及審核。

4、 甲方有權(quán)對乙方的不規(guī)范行為提出相應(yīng)的整改意見。

1、 甲方負責(zé)向乙方提供裝飾工程項目，20xx年工程量不得低于___________萬元，以后每年工程量在___________萬元以上。

2、 開工前甲方負責(zé)向乙方提供經(jīng)裝飾工程項目單位簽章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明，并向乙方進行交底，須雙方簽字認可。

3、 甲方負責(zé)按照本協(xié)議中規(guī)定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。

1、 乙方在本協(xié)議簽訂之日起______日內(nèi)向甲方交納定金__________元作為履約保證，乙方提出終止合作時甲方應(yīng)于當(dāng)日全額退還給乙方此定金。

2、 乙方有權(quán)要求甲方協(xié)助工程施工隊與客戶溝通,確保工程的順利進行。

3、 乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議及時撥付工程款,確保工程的順利進行。

1、乙方派出人員須遵守合理的規(guī)章制度。

3、乙方對所派出人員進行甲方企業(yè)文化的學(xué)習(xí)與教育。

4、 乙方應(yīng)遵守甲方現(xiàn)場施工管理中提出的各項合理要求。

在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。

6.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認，工期應(yīng)當(dāng)順延：

6.2對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應(yīng)當(dāng)順延：

(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負責(zé)的工作而影響工期的；

(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的；

(3)因業(yè)主單位原因或因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。

6.3因乙方責(zé)任不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

7.1工程施工質(zhì)量按甲方與業(yè)主簽署的相關(guān)協(xié)議及甲乙雙方施工前認可的相關(guān)標準執(zhí)行；

8.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:

(1)材料驗收；(2)隱蔽工程驗收；(3)竣工驗收。

9.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

10.1一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

10.2一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時通知另一方，并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。

10.3由于乙方責(zé)任延誤工期的，除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的工期延誤等其它相應(yīng)的違約責(zé)任。

10.4由于甲方未按合同約定期限支付工程款違約的，除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的工期延誤等其它相應(yīng)的違約責(zé)任。

甲 、乙任何一方終止合作協(xié)議，須提前10天通知對方。合作協(xié)議終止時，甲方應(yīng)于當(dāng)日全額退還給乙方此前向甲方交納的作為履約保證的定金。如甲方不能按期退還視為違約，除按日支付1‰的罰息外還需承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。

本合同經(jīng)甲乙雙方簽字（蓋章）后生效。其它未盡事宜，按照相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行或雙方另訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。若甲、乙雙方因本合作協(xié)議產(chǎn)生的糾紛，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成提請當(dāng)?shù)刂俨脵C構(gòu)仲裁，仲裁不成的，可向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。

自 ___________ 年 _____月______日， 至 __________ 年_____月_____日。

甲方（簽章）：乙方（簽章）：

日期：__________ 年 _____月______日

供貨商和裝飾公司合同（通用14篇）篇七

甲方：

乙方：華潤漆黃石服務(wù)中心

（以下簡稱甲方、乙方）

為了保障雙方權(quán)益，維護良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，在平等互利的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂以下協(xié)議：

1. 乙方應(yīng)以雙方確認的產(chǎn)品種類和價格及時、準確地給甲方供貨；

2. 乙方在接到甲方訂貨通知(傳真或電話)后48小時內(nèi)，應(yīng)將甲方所訂購的貨物按時送到甲方指定地點。第一次送貨乙方承擔(dān)運輸費用，二次或再次補貨按照當(dāng)?shù)匦星槭杖∩蠘琴M。

3. 由甲方指定代表人， 對乙方送貨產(chǎn)品的數(shù)量、金額、付款期限等項內(nèi)容得以確認后，在送貨單上簽名或蓋章作為雙方的業(yè)務(wù)憑據(jù)。若甲方在人事及收貨地點上有任何變更，應(yīng)及時知會乙方，否則一切后果由甲方負責(zé)。

4. 經(jīng)雙方協(xié)定，以現(xiàn)款（批結(jié)）付款方式：賬期不超過天，每月日前應(yīng)將當(dāng)期貨款結(jié)清。

甲方需在付款期限內(nèi)，以現(xiàn)金或有效支票形式結(jié)清到期貨款，屆時乙方以甲方簽名或蓋章的送貨單為收款依據(jù)進行結(jié)帳。若甲方拖欠到期貨款，乙方將保留停止供貨，并依法追繳所欠貨款的權(quán)利。

5. 在雙方合作的過程中，若發(fā)現(xiàn)甲方有低價傾銷的行為，則乙方有權(quán)解除合同，停止供貨及服務(wù)。

6. 甲方在使用乙方提供的產(chǎn)品時，若出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方將在收到通知后24小時內(nèi)上門處理。甲方有義務(wù)防止損失的擴大，對于甲方造成擴大部分的損失乙方有權(quán)不負任何責(zé)任。甲方必須配合乙方到現(xiàn)場調(diào)查處理，經(jīng)問題明確后雙方協(xié)商解決。如確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方將補償補償其直接損失，但不承擔(dān)由此造成的甲方的間接損失。

8. 乙方為甲方提供專項服務(wù)內(nèi)容包括如下項目:

（1）免費提供指定產(chǎn)品首次工地配送服務(wù)；

（3）免費提供乳膠漆墻面a類淺色調(diào)色服務(wù)；

（4）免費提供黃石市城區(qū)內(nèi)遮蔽及無氣噴涂服務(wù)；

（5）免費提供所經(jīng)營產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料，技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)；

9. 在協(xié)議期限內(nèi)，貨品價格是經(jīng)雙方確認并簽字后各執(zhí)一份，如果遇上游原材料價格調(diào)整，應(yīng)提前通知甲方，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，執(zhí)行新的協(xié)議價格，同時終止原協(xié)議價格。

10. 其他事宜：

11. 為了保障甲、乙方的合法權(quán)益，在協(xié)議期滿時有未盡事或發(fā)生糾紛應(yīng)通過友好方式協(xié)商解決，不能解決時在乙方所在地司法裁決解決。

12. 本協(xié)議作為法津依據(jù)一式兩份，甲、乙方雙方各執(zhí)一份，自雙方簽訂之日起生效。有效期從年月日至年月日止。

13. 組成本協(xié)議的文件包含供貨價格表、指定授權(quán)人委托書、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人身份證復(fù)印件等相關(guān)檔案資料。

甲方：

地址：

代表人：（單位簽章）

年月日

乙方：華潤漆黃石服務(wù)中心 地址：黃石市黃石港區(qū)黃石大道1030號(農(nóng)行隔壁)

代表人：（單位簽章）

年月日

供貨商和裝飾公司合同（通用14篇）篇八

買方: 賣方:

地址: 地址:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關(guān)事宜達成如下共識：

一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元， rmb（小寫__________元。

二、付款期限：

1、此合同一經(jīng)雙方簽訂，買方即付總貨款的 __________％（計rmb__________元）。賣方收到預(yù)付款后開始備貨。

2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付，買方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣方財務(wù)損失。

3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達到總貨款的80％。

四、交貨日期：賣方收到買方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。

五、1、貨物的運輸費用由____________________負責(zé)。

2、貨物的安裝費用由____________________負責(zé)。

六、賣方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù)，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。

七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔(dān)責(zé)任。

八、付款方式：1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。

2、現(xiàn)金：買方支付現(xiàn)金時，由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。

3、銀行匯票或電匯。

九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現(xiàn)象發(fā)生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協(xié)商并書面確認,還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟損失。

十、合同履行期間若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應(yīng)繼續(xù)履行。

十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。

十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

十三、其它約定：

3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

買方： 賣方：

帳號： 帳號：

開戶行： 開戶行：

代表： 代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

供貨商和裝飾公司合同（通用14篇）篇九

甲方：

乙方：

為了更好地促進甲、乙雙方業(yè)務(wù)的開展，進一步規(guī)范市場，甲，乙雙方依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的相關(guān)規(guī)定;甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方向乙方采購裝飾裝修材料以下簡稱材料，合作經(jīng)營事宜達成一致意見，并簽訂如下合作協(xié)議：

一、甲、乙雙方合作品牌：

二、合作期限為年，自________年___月___日起至______年___月_____日止。

三、合作方式：

1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議，建立合作關(guān)系;。

四、產(chǎn)品價格：

3、甲、乙雙方如有特殊客戶要下浮售價，必須經(jīng)過雙方負責(zé)人協(xié)商并作出書面意見方可按比例扣除雙方應(yīng)得返利，否則按正常成交價返利。

4、乙方促銷產(chǎn)品需提前3天以書面形式通知甲方。

五、送貨，補貨、退貨制度。

六、結(jié)算方式。

七、甲方權(quán)利、義務(wù)：

1、權(quán)利：

(1)甲方可以指定下屬分公司(分店)與乙方指定的專賣店進行合作;。

(2)甲方對乙方提供的不符合國家規(guī)定標準產(chǎn)品，有權(quán)向乙方提出索賠;。

(3)甲方對乙方不能按合同及時供貨的可以按合同法的約定，提出賠償。

(4)甲方有權(quán)利要求乙方及時返還甲方應(yīng)得的返利。

(5)對于乙方擅自違約的行為，甲方有權(quán)向乙方提出補償;。

2、義務(wù)：

(1)甲方積極向終端用戶介紹、推薦乙方的產(chǎn)品;。

(2)甲方積極協(xié)調(diào)乙方與終端用戶的主材供需事宜;。

八、乙方權(quán)利、義務(wù)。

1、權(quán)利：

(2)對于甲方擅自違約的行為，乙方有權(quán)向甲方提出補償;。

(3)對于甲方蓄意擾亂乙方銷售市場的行為，乙方有權(quán)向甲方提出索賠;。

2、義務(wù)：

(2)乙方有義務(wù)給甲方提供產(chǎn)品相關(guān)知識的培訓(xùn);。

(3)乙方向甲方提供產(chǎn)品須符合國家相關(guān)標準;。

九、合同的解除：

1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前30日，雙方協(xié)商續(xù)約事宜;。

2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的，本協(xié)議自動解除;。

3、本協(xié)議有效期內(nèi)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除，本協(xié)議自動解除;。

4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災(zāi)害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行，本協(xié)議自動解除。

十、其他條款：

3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

供貨商和裝飾公司合同（通用14篇）篇十

20____年____月____日甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》、甲方依法制定的規(guī)章和政策規(guī)定，在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，簽訂本合同，以共同遵守合同所列條款：

1、勞動合同類型和期限。

1.1甲、乙雙方選擇以下第_______種形式確定本合同期限：

(一)固定期限，自_______年____月____日起至_______年____月____日止，共____個月。

(二)無固定期限，自年月日起至法定終止情形出。

(三)以完成一定的工作任務(wù)為期限：自_______年____月____日起至_______工作任務(wù)完成時即行終止。

1.2雙方同意本合同有效期內(nèi)___個月為試用期，其中試用期自_______年____月____日起至_______年____月____日止。

2、工作內(nèi)容。

2.1根據(jù)甲方工作需要，乙方同意在甲方_______部門(或崗位)擔(dān)任_______職務(wù)，乙方具體工作內(nèi)容按照甲方的崗位職責(zé)要求執(zhí)行。

2.2甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要可以調(diào)整乙方的工作崗位，乙方若無正當(dāng)理由，應(yīng)當(dāng)服從甲方的工作安排。

2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時完成規(guī)定的工作量，達到規(guī)定的質(zhì)量標準，并愛護設(shè)備及所使用的工具。

3.勞動報酬和保險福利待遇。

3.1乙方正常工作時間的工資按下列_____種形式執(zhí)行。

3.1.1月薪工資制：乙方月工資標準為人民幣_______元/月，若甲方安排乙方加班，則加班費按甲方的有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。

3.1.2提成工資制：以實際業(yè)績數(shù)計算，乙方工資標準為人民幣_______元/每月支付，基本工資____________元，若無達成每月任務(wù)將扣除50%基本工資。

3.2甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況和依法制定的工資分配辦法調(diào)整乙方工。

3.4甲乙雙方按國家和當(dāng)?shù)厝嗣裾P(guān)于社會保險的有關(guān)規(guī)定交納職工社會保險費用前提需在公司工作滿一年者。當(dāng)雙方解除、終止勞動合同后，按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移。。

4.勞動時間。

4.1甲方實行國家法定的標準工作時間制度，具體工作時間由甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從，雙方以后另有約定的按補充協(xié)議或規(guī)章制度執(zhí)行。

4.2甲方按照國家的規(guī)定安排乙方休息休假。

5.勞動保護和勞動條件。

甲方應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，為乙方提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件、必要的勞動保護用品，以保障乙方在人身安全不受危害的環(huán)境下從事生產(chǎn)(工作)。甲方的勞動條件惡劣，嚴重違反勞動安全衛(wèi)生標準的，乙方可以拒絕履行本合同。

6.勞動紀律。

6.2甲方的商業(yè)秘密包括：

6.2.1公司程序性文件，包括操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)文件。

6.2.2技術(shù)資料，包括實物的照片、技術(shù)圖紙、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)指標。

6.2.3公司經(jīng)營計劃及指標，包括財務(wù)及運營數(shù)據(jù)。

6.2.4市場狀況，包括業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、合作伙伴及客戶資料。

6.2.5供應(yīng)商資料、倉庫進料及成品數(shù)據(jù)。

6.2.6以任何形式存儲在各類住處包括電腦、網(wǎng)絡(luò)中的各種資料。

7.技術(shù)成果和非技術(shù)成果的歸屬在甲方工作期間乙方所開發(fā)的產(chǎn)品、發(fā)展的客戶等技術(shù)成果和非技術(shù)成果歸屬甲方所有和享有;乙方所開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品，能夠申請專利的，申請權(quán)歸屬甲方。

8.勞動合同的變更、解除、終止、簽訂。

8.1經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，本合同可以變更、解除。

8.2本合同期滿終止后，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，可以續(xù)訂勞動合同，續(xù)訂的勞動合同期限、工作內(nèi)容等由雙方協(xié)商確定。勞動合同期滿，沒有辦理終止勞動合同手續(xù)，而存在事實的勞動關(guān)系，視為延續(xù)過去合同，延續(xù)合同的期限另行商定。

8.3乙方有下列情節(jié)之一，甲方可以解聘乙方：

8.3.1在試用期間，被證明不符合錄用條件的。

8.3.2曠工天數(shù)連續(xù)3天或一年累計7天以上。

8.3.3泄露甲方商業(yè)秘密，給甲方造成損失的。

8.3.4乙方嚴重違反勞動紀律、規(guī)章制度或嚴重失職、營私舞弊，對甲方利益造成損害的。

8.3.5不能勝任勞動合同約定的工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工種后仍不能勝任工作的。

8.3.6勞動合同訂立時依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化致使勞動合同無法履行，經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議的。

9.雙方協(xié)商約定的其他內(nèi)容。

9.1本合同未盡事宜，等甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。甲乙雙方依法簽訂的各項補充協(xié)商，是本合同的有效附件，與本合同具有同等的法律效力，補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。

9.2本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽署之日起生效。

9.3勞動合同涂改的部分、未經(jīng)合法授權(quán)代簽，無效。勞動合同為解決雙方勞動爭議的依據(jù)。

9.4簽訂本合同前，乙方已閱讀過本合同內(nèi)容及合同中所涉及的相關(guān)規(guī)章制度并同意受期約束。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

供貨商和裝飾公司合同（通用14篇）篇十一

郵政編碼：_____________________________

鑒于甲方業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，雇傭乙方為_______________有限公司提供勞務(wù)服務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商訂立正式《勞務(wù)雇傭合同書》如下：

一、合同期限

第一條 本合同于________年_______月_______日生效，期限________年，其中試用期至______年_____月______日止。

如雙方需要，可在合同期滿前一個月協(xié)商續(xù)簽勞務(wù)雇傭合同。如合同期已滿，雙方不再續(xù)簽合同，但受雇方從事的有關(guān)工作和業(yè)務(wù)尚未結(jié)束，則合同應(yīng)順延至有關(guān)工作業(yè)務(wù)結(jié)束。

二、甲、乙雙方的義務(wù)和責(zé)任

第二條 乙方同意根據(jù)甲方工作需要，承擔(dān)_______________________崗位（工種）工作。

第三條 乙方工作應(yīng)達到甲方規(guī)定該崗位職責(zé)的要求和甲方對該崗位之特別規(guī)定（詳見《崗位責(zé)任書》）的標準。

第四條 乙方每周工作時間為________天，每天工作________小時；乙方應(yīng)按照工作職責(zé)保證完成甲方規(guī)定的工作和任務(wù)。

第五條 乙方應(yīng)接受甲方的績效考核。

第六條 未經(jīng)甲方許可，乙方不得承接與乙方職責(zé)相關(guān)的個人業(yè)務(wù)。

第七條 甲方應(yīng)向乙方提供乙方所承擔(dān)工作中必需的工作條件。

第八條 按國家有關(guān)規(guī)定繳納的各類社會勞動保險費用及乙方檔案，均由乙方原單位保管繳納。

第九條 乙方應(yīng)嚴格遵守本合同的附加條款。

三、勞務(wù)報酬

第十條 甲方每月11日前以貨幣形式支付乙方勞務(wù)報酬，標準為_______元/月或按董事會擬定的標準額執(zhí)行。

乙方在試用期間的勞務(wù)報酬為轉(zhuǎn)正后的80%-90%或雙方約定 .甲乙雙方對勞務(wù)報酬的其他約定__________________________.甲方在以下情況有權(quán)扣除乙方相應(yīng)額度的勞務(wù)報酬：1.因乙方的過失給甲方造成經(jīng)濟損失的；2.乙方違反公司管理制度的；3.雙方約定的其他情況。

四、合同的終止與解除

第十一條 合同期滿如未續(xù)簽，則視為《勞務(wù)雇傭合同書》自行終止，雙方應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)。

第十二條 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，本合同可以解除。

第十三條 乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：

（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；

（二）嚴重違反甲方有關(guān)規(guī)定及按照本合同約定可以解除勞務(wù)合同的；

（三）嚴重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的；

（四）被依法追究刑事責(zé)任的。

五、雙方約定的其他內(nèi)容

第十四條 甲乙雙方約定本合同增加以下內(nèi)容：

（一） 乙方有義務(wù)向甲方提供真實的個人信息與相關(guān)證明，并如實填寫《勞務(wù)人員登記表》，否則甲方有權(quán)隨時解除本合同，并且不給予經(jīng)濟補償。

（二） 甲方有權(quán)對公司的有關(guān)規(guī)定進行修改、完善。修改后的內(nèi)容對本合同具有同等效力。

（三） 甲方可以在合同有效期內(nèi)，根據(jù)需要調(diào)整乙方的崗位職責(zé)和工作范圍，勞務(wù)報酬等事項也將做出相應(yīng)調(diào)整。乙方愿意服從甲方的安排。

（四） 乙方在合同期內(nèi)承擔(dān)的甲方工程項目中的工作及責(zé)任的，在該項目未結(jié)束前，乙方不得未經(jīng)甲方同意擅自離職。

（五） 甲方將定期或不定期對乙方進行工作績效考核，考核不合格者，甲方有權(quán)解除或終止本合同。

（六） 本合同到解除日期時，乙方應(yīng)按照《________________有限公司員工手冊》中的離職制度辦理離職手續(xù)，否則甲方有權(quán)扣除或拒絕支付乙方勞務(wù)報酬。

第十五條 本合同的附件如下：

附件一 《保密協(xié)議》；

附件二 《崗位職責(zé)書》；

附件三 甲方制定的《員工手冊》及有關(guān)規(guī)定。

第十六條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方（蓋章）：____________

法人或委托代理人簽字或蓋章：______________

乙方（簽字）：____________

簽訂日期：________________

供貨商和裝飾公司合同（通用14篇）篇十二

xx設(shè)計工作室裝修合同發(fā)包方(以下簡稱甲方)。

代理人(姓名)：身份證號：住所：聯(lián)系電話：承包方(以下簡稱乙方)。

單位地址：施工負責(zé)人：聯(lián)系電話：依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合合肥市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

第一條工程概況。

1.1工程地點：

1.2工程裝飾裝修面積：

1.3工程承包，采取下次第種方式：

(1)乙方包工、包全部材料。

(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。

1.4工程期限90日(以水電工作結(jié)束的第二天起計算)。

開工日期：年月日

竣工日期：年月日

1.5工程款和工程預(yù)算表：

(1)工程款：本合同工程造價金額（詳細見工程預(yù)算表）：

(2)工程預(yù)算表應(yīng)當(dāng)以《合肥市家庭裝飾工程參考價格》為依據(jù)，根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

(3)工程預(yù)算表應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據(jù)。

第二條甲方工作。

2.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。

2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。

2.3負責(zé)在物業(yè)部門辦理開工手續(xù)，支付所有相關(guān)費用并交納物業(yè)部門收取的所有押金。

2.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。

2.5負責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。

2.6參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

2.7乙方對甲方提供的《工程預(yù)算表》，本合同書，以及工程所設(shè)計的設(shè)計方案及相關(guān)材料負有保密責(zé)任。

第三條乙方工作。

3.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防水規(guī)定、質(zhì)量標準，按期、保質(zhì)完成合同約定的工程內(nèi)容。

3.2嚴格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定;。

(1)無有關(guān)房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面載荷，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。

(2)不得擾民及污染環(huán)境。

(3)負責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具的保護。

(4)保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。

(5)保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。

3.3應(yīng)甲方要求，如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設(shè)計的各種標準、規(guī)范、設(shè)計書，參考價格等有關(guān)資料以便查閱。

3.4負責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。

第四條工程變更。

4.1在工程期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由合同雙方共同協(xié)商變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。

4.2工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件一《工程預(yù)算表》，雙方簽訂補充合同，并由乙方負責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負責(zé)人。增建項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。

第五條工期延誤。

5.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期應(yīng)當(dāng)順延;

(1)工程量變化或設(shè)計變更;。

(2)不可抗力;。

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

5.2對以下原因造成竣工的日期延誤，返工費用由甲方承擔(dān)，工期應(yīng)當(dāng)順延;

(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負責(zé)的工作而影響工期的;。

(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。

(3)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。

5.3因乙方責(zé)任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的依據(jù)。

5.5由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)，工期順延;由于乙方施工造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

5.6在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

5.8施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責(zé)任。

第六條工程驗收。

6.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收：

(1)材料驗收;。

(2)隱蔽工程驗收;。

(3)竣工驗收。

6.2工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知后三日內(nèi)組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責(zé)任。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，簽署保修單，乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下，乙方不用提供水電改造圖。

6.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責(zé)保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

6.4雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如果甲方擅自入住視同驗收合格，由此造成的損失由甲方承擔(dān)。

6.5竣工驗收在工程質(zhì)量方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。

6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為五年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為八年。

第七條工程款支付方式。

7.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

7.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關(guān)木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。

7.3工程竣工驗收合格之日起二日內(nèi)如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

第八條違約責(zé)任。

8.1合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽定補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的5%交付對方違約金，并辦理終止合同手續(xù)。經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

8.2一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時通知另一方，并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。

8.3甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。

8.4由于乙方責(zé)任延誤工期的，每延誤一日，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。

第九條附則。

9.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。

9.2因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的，雙方應(yīng)該本著公平原則協(xié)商解決。

9.3本合同履行完畢后自動終止。

備注：

4、本保修單在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

甲方(簽字)：乙方(蓋章)：

年月日年月日。

供貨商和裝飾公司合同（通用14篇）篇十三

甲方：

乙方：?性別：年齡：身份證號：

住址：

合同，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)，并共同遵守履行。

合同期限，自年月日起，至年月日止。

（一）甲方全面負責(zé)施工工程，制定施工工程計劃、方案、進度、質(zhì)量、安全、文明施工，對工程施工進行監(jiān)督、檢查及管理。

（二）乙方應(yīng)當(dāng)遵守甲方的規(guī)章制度，應(yīng)按甲方的要求，按時完成規(guī)定的工作數(shù)量，達到規(guī)定的質(zhì)量標準。

（三）甲方提供裝修材料，乙方自備工具。

（四）乙方應(yīng)當(dāng)提高自身的勞動技能，提高安全意識，嚴格遵守勞動安全制度，嚴禁違章作業(yè)，防止勞動過程中的事故，減少職業(yè)危害。

（五）施工過程中，由于乙方未按甲方的施工要求，造成工程未按時完工或者工程未達到規(guī)定的質(zhì)量標準，由乙方承擔(dān)由此對甲方造成的損失及相關(guān)費用。

（六）施工過程中，由于乙方的操作過失，造成裝修材料損壞的，應(yīng)由乙方賠償甲方的材料損失。

（七）施工過程中，由于乙方的過失或者違章作業(yè)，造成自身傷亡或者他人傷亡的，由乙方承擔(dān)責(zé)任。

（八）甲方因生產(chǎn)、工作需要，經(jīng)與乙方協(xié)商同意，可安排乙方加班加點。

（九）乙方因事不能上班的，必須向甲方請假，并經(jīng)過甲方同意。

（一）勞動報酬按乙方工作工程量支付，單價以雙方協(xié)商價格為準，

（二）工程全部合格完工后三周內(nèi)，甲方一次性付清乙方工程款。施工過程中，乙方如需用錢，可依借貸方式向甲方借款并附借條。

（一）本合同期限屆滿即終止。如雙方協(xié)商同意，可以續(xù)訂合同。

（二）如甲方因生產(chǎn)經(jīng)營情況變化，調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)，或者乙方因個人原因要求變更本合同條款，經(jīng)合同雙方協(xié)商同意，可以變更勞動合同的相關(guān)內(nèi)容，并由雙方簽字。

（三）如甲方訂立勞動合同時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原合同無法履行，經(jīng)當(dāng)事人雙方協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議的，甲方可以解除勞動合同。

（四）有下列情形之一的，勞動合同即告終止：

1．乙方已達到法定退休年齡的；

2．乙方死亡；

3．乙方被批準自費出國留學(xué)或出境定居的；

4．甲方被依法撤銷、解散、歇業(yè)、關(guān)閉、宣告破產(chǎn)；

5．本勞動合同約定的終止條件已經(jīng)出現(xiàn)。

（五）本合同經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致可以解除。

（六）有下列情形之一的，甲方可解除勞動合同：

1．乙方嚴重違反勞動紀律及甲方依法制定的規(guī)章制度的；

2．乙方嚴重失職、營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的；

3．乙方的行為按照國家的法律、法規(guī)規(guī)定被追究刑事責(zé)任或送勞動教養(yǎng)的。

4．乙方不能勝任工作；

6．甲方破產(chǎn)或瀕臨破產(chǎn)處于法定整頓期間，確需按有關(guān)規(guī)定裁減人員的。

（一）一方違反合同，承擔(dān)違約責(zé)任。給對方造成直接經(jīng)濟損失的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)后果或責(zé)任大小，予以適當(dāng)賠償。

（二）勞動合同期未滿，又不符合雙方可以解除勞動合同或雙方約定的其他可以終止、解除勞動合同條件，在未經(jīng)對方同意而解除勞動合同的一方，按實際造成的損失賠償。

（三）乙方對在合同期間得到的有關(guān)甲方公司的商業(yè)信息進行保密，不得將其泄露給任何第三者。乙方泄露，給甲方造成損失的，應(yīng)該承擔(dān)賠償責(zé)任。

（一）雙方履行本合同如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決。

（二）在爭議解決過程中，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，并保護好已完工程。

第七條其他。

（一）經(jīng)協(xié)商一致，雙方可以修改本協(xié)議或?qū)ξ幢M事宜進行補充；補充、修改內(nèi)容與本協(xié)議相沖突的，以補充、修改后的內(nèi)容為準。

（三）本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

（四）本合同經(jīng)雙方簽訂之日起生效。

甲方（蓋章）：乙方（簽名或蓋章）：

簽訂日期：＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

供貨商和裝飾公司合同（通用14篇）篇十四

需方：(以下簡稱甲方)。

供方：(以下簡稱乙方)。

甲乙雙方本著平等互助，誠實首信的原則，根據(jù)中華人民共和國合同法，經(jīng)營法，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂以下合同，以資共同遵守。

一、合同內(nèi)容：

所提供材料的品名、品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量及單價等相關(guān)信息。

二、質(zhì)量要求(乙方需提供的產(chǎn)品符合下列質(zhì)量要求)：

1、乙方必須提供全新的材料(含零部件，配件等)，表面無劃痕，無碰撞痕跡，且權(quán)屬清楚，付產(chǎn)品合格證書及檢測報告，不得侵害他人的知識產(chǎn)權(quán)。

2、材料必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定的“裝修材料有害物質(zhì)限量”的環(huán)境保護標準以及國家和行業(yè)規(guī)定的其他質(zhì)量要求，技術(shù)指標與出廠標準，做到外觀整潔，標識清楚。

3、乙方對其產(chǎn)品包修，包修期為年，在包修期內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責(zé)三包(包修、包換、包退)，所產(chǎn)生的費用由乙方自行承擔(dān)。包修期滿后甲方享有終身成本價維修服務(wù)。產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，甲方同時有權(quán)解除合同，并追究其經(jīng)濟責(zé)任、另選供貨商。其他質(zhì)量、要求。

三、交貨時間與地點：

1、乙方負責(zé)將材料運送至約定地點，承擔(dān)相應(yīng)運輸、保管、裝卸的費用。并在材料交付給甲方前承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任，甲方在交貨地點對數(shù)量、外觀檢查后驗收，對材料質(zhì)量不符合或規(guī)格不符的，有違合同原則的產(chǎn)品甲方有權(quán)拒收，并由乙方承擔(dān)因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟費用和一切損失。

2、交貨時間：

3、交貨地點：

四、付款方式：

1、乙方在材料交付甲方指定地點并驗收合格后，要求甲方提供收貨確認單并支付材料款的50%，余款在甲方安裝驗收合格后的15個工作日內(nèi)憑發(fā)票一次結(jié)清。

2、國家稅收應(yīng)由乙方自行負責(zé)(材料應(yīng)交稅收)。

五、雙方違約責(zé)任：

甲方責(zé)任：

1、甲方如中途變更材料品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量或包裝，應(yīng)提前天通知乙方，經(jīng)乙方同意后，可以簽訂書面合同副本。

2、甲方如中途退材料應(yīng)事先爭得乙方的同意，乙方同意退材料的，應(yīng)由甲方支付乙方由此造成的相應(yīng)損失或賠償相應(yīng)材料總值的違約金，乙方不同意退材料的甲方仍需按合同規(guī)定收材料，產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標準行業(yè)規(guī)定及合同約定的'情形除外。

3、甲方如未按合同約定的日期向乙方付款的每延期一天，應(yīng)按延期付款總額的_____%計算支付給乙方，或按銀行同期利率支付，作為延期付款違約金。

乙方責(zé)任：

1、材料品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同約定時，乙方應(yīng)在24小時內(nèi)負責(zé)包修、包退、包換并承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予包修、包換、包退或該產(chǎn)品在包修、包退、包換一次后仍然出現(xiàn)質(zhì)量問題，則甲方有權(quán)解除合同，同時由乙方向甲方支付總材料款_____%的違約金。

2、乙方應(yīng)在合同約定的時間及地點交材料，如果乙方逾期交材料，應(yīng)爭得甲方同意，然則每逾期一日，乙方應(yīng)按總材料款的_____%計算，向甲方賠償逾期違約金，如因乙方原因材料逾期天數(shù)過多給甲方造成不可估量損失的乙方應(yīng)賠償因此產(chǎn)生的一切損失及相關(guān)費用。

六、免費條款：

甲乙任何一方如確因不可抗拒力的原因、因素，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男校糠致男泻贤睦碛桑谌〉糜嘘P(guān)機構(gòu)證明后，本合同可以不履行或履行部分，并全部或部分免予并承擔(dān)違約責(zé)任。

七、合同爭議解決方式：

本合同一式兩份，在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調(diào)解協(xié)商，調(diào)解不成的可由當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ夯虍?dāng)?shù)刂俨脵C構(gòu)仲裁解決。

本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章之日起生效，本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)議解決，并簽訂補充協(xié)議，且有同等效力。

甲方：

乙方：

日期：