現今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。這里我整理了一些優秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
環氧地坪合同書樣本一頁篇一
發包方：_____________________(簡稱甲方)。
承包方：_____________________(簡稱乙方)。
為搞好一事一議工程，經村民代表大會同意，并經村委會報上級政府批準，在煙房村開展一事一議水泥路面硬化工程。為確保主體路面按時按量完成任務，經甲乙雙方協商同意達成如下協議：
一、承包工程項目及主要工程量：
該路工程：全長680米。路面結構：基層為原路基土穩定層，面層為沙夾石鋪墊，上為米厚混凝土。路面寬度為米(含路肩)。乙方承擔木板，并在路面兩側支模澆灌，路面保證自然平整，無需拋光。工程量不得少于合同規定的數量，多余的按新增工程量計算費用。
1、路基擋墻工程：全長米擋墻，寬度米。水泥漿支砌鉤縫，并留出一定數量的排水孔，排水減壓。
2、倒車場一個：長16米，寬13米，面層為米沙夾石鋪墊，上為米厚混凝土。
二、承包費金額：164000元，大寫：壹拾陸萬四千圓整。
三、施工要求：
1、該工程由甲方投資興建，由國家無償提供水泥，乙方按照甲方規劃設計要求進行施工。
2、施工中，路基寬度不夠的清除、降低路基由乙方負責，乙方所需沙石(含運費)、人力和機械由乙方自備，費用自理。
3、施工過程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求計算和支付款項。
四、付款方式：
前期甲方預支2萬元啟動資金，乙方完成路基沙石鋪墊工程后，甲方付給乙方2萬元;水泥路面完成一半時，甲方付給乙方2萬元;水泥路面全部完成后，甲方付給乙方104000。
五、乙方在施工中，所有工程項目一律不得轉包，若出現轉包情況，甲方有權中止合同，產生的經濟損失由乙方自負。
六、工程工期：
施工期限為20xx年10月29日至20xx年11月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程總額的1%(因天氣及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。
七、乙方在施工中必須自覺接受管理和甲方的監督，堅決按照施工要求施工，如乙方不服從監督管理和違反施工要求，甲方有權中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的費用自負。
八、乙方在施工中，必須按上級部門所規定的安全操作規程進行操作。開挖、運輸等施工過程中，所出現任何事故均由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。
九、甲方負責該工程范圍內的協調，并維持好秩序及道路使用，負責免費提沙夾石料、道路、物料堆放場地和電水源(電費由乙方負擔)。如協調不及時造成乙方誤工損失和延誤工期，由甲方負責。道路若需下設排水管道，需由甲方負責購買，乙方負責免費安裝。
十、該項工程所繳稅款由乙方自行負擔。
十一、以上條款，雙方必須遵守，若一方違約，違約方向另一方交納違約金八仟貳百元(164000×5%)。
十二、本合同一式三份，村委會、甲乙雙方各執一份，簽字蓋章后生效，
十三、附加：
1、設計工程量以外，若遇到不可預見的工量，甲乙雙方共同協商追加工程量;
2、工程總量根據工程完成后，據實核算。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
環氧地坪合同書樣本一頁篇二
133.
134.
答：可以的，需要在^v^備案，其他都一樣，護照，國外身份證明都可以。
135.
答：具體跟歸屬銀行溝通。
136.
答：根據實際情況進行更新，具體跟現場進行溝通。
137.
答：只能跟已確定的合作銀行進行貸款申請。
138.
答：可以，但是要首先滿足公積金貸款申請的要求。
139.
答：基礎資料為：夫妻雙方的身份證，戶口本，以及婚姻證明資料。征信資料以及收入資料等（具體看銀行以及客戶情況而定，以銀行答復為準）
140.
答：按照合同約定180個工作日取得房產證。
141.
答：公正委托書以及委托人以及被委托人的身份證。
142.
答：客戶提交拆遷戶由權證統一申報。
143.
答：辦理條件按照政府要求，契稅資料簽約時提供。
環氧地坪合同書樣本一頁篇三
定做方：
承攬方：
根據《_合同法》以及有關規定，為了明確雙方在合同執行中的權利義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點：
1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準。
3、加工成品的質量要求
3-1承攬方提供規格工藝進行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
3-3地坪漆顏色根據甲方選定為：
3-4塑膠地板顏色根據甲方選定為：
4、價格及付款方式
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;
5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環境溫度低于0度;
5-6施工期內定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。
6-2承攬方應向定做方發出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(逢法定節假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發生爭議時，可向法定質量監督機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發生的費用則過錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應順延，并以書面形式確定順延期限;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-4定作方未近合同規定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關人員進入定作方施工現場應該遵守定作方有關制度。
8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質量達不到本合同第3條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業。如因特殊原因須進行交叉作業的`，須與承攬方協商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應具有相應的資質。選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定以外發生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作也補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執一份。
定作方： 承攬方：
法定代表人： 法定代表人：
授權代表： 授權代表：
開戶行： 開戶行：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
日期： 日期：
環氧地坪合同書樣本一頁篇四
定做方：
承攬方：
根據《^v^合同法》以及有關規定，為了明確雙方在合同執行中的權利義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點：
1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準。
3、加工成品的質量要求
3-1承攬方提供規格工藝進行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
3-3地坪漆顏色根據甲方選定為：
3-4塑膠地板顏色根據甲方選定為：
4、價格及付款方式
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;
5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環境溫度低于0度;
5-6施工期內定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。
6-2承攬方應向定做方發出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(逢法定節假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發生爭議時，可向法定質量監督機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發生的費用則過錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應順延，并以書面形式確定順延期限;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-4定作方未近合同規定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關人員進入定作方施工現場應該遵守定作方有關制度。
8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質量達不到本合同第3條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業。如因特殊原因須進行交叉作業的`，須與承攬方協商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應具有相應的資質。選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定以外發生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作也補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執一份。
定作方： 承攬方：
法定代表人： 法定代表人：
授權代表： 授權代表：
開戶行： 開戶行：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
日期： 日期：
環氧地坪合同書樣本一頁篇五
產品系列：
彩色裝飾混凝土（彩色壓模地坪系列、彩色混凝土壓印、壓花、藝術地坪系列、彩色裝飾混凝土系列、藝術著色幻彩地坪系列、彩色水泥壓花地坪，水泥壓模地坪，壓花混凝土）能在普通混凝土表層創造出各種天然石材、磚材、木材效果，具有美觀自然、色彩真實持久、質地堅固耐用等特點。
生態透水混凝土（彩色透水混凝土系列、天然彩石透水地坪系列、彩色露骨料透水地坪系列、無砂透水地坪系列）材料是用特定的彩色添加劑、增強劑、固化劑、水泥等材料配置鋪砌而成。具有高透水率、高強度、環保性、裝飾性、緩解城市熱島效應等優點，是完全的綠色新產品。
服務：路羿地坪材料對各類彩色混凝土裝飾面層材料實行可靠的售前售后服務及施工指導，并具國家檢測報告。同時可代為客戶進行各類彩色混凝土裝飾面層的設計和施工的全方位的技術跟蹤。
路羿地坪材料擁有專業工程師和設計師以及一大批具有多年施工經驗的技術骨干和專業的施工隊伍。公司管理體系完善，具備較好的施工管理經驗和先進的施工技術，嚴格執行iso9001：2000質量管理體系和iso14000環境管理體系的要求。本公司堅持以“誠信為本、質量第一”為宗旨，堅持“廣交朋友，薄利多銷、質優價廉”的原則真誠與各工業地坪施工商、園林綠化工程，市政，房地產的同仁親密合作，共同進步，熱誠歡迎各界朋友光臨指導，共創合作雙贏!上述彩色混凝土系列產品，本公司將提供市場最優惠的價格。