隨著人們法律意識的加強(qiáng)，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫，我們一起來了解一下吧。
簡易承攬合同篇一
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程范圍
甲方所提供的該項(xiàng)目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達(dá)州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎，另行計(jì)價(jià))、裝挖機(jī)械、土石方外運(yùn)、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任，甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場施工起計(jì)算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計(jì)算，土方、頁巖綜合價(jià)每立方元整。大寫：元整(稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé))。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方不按時(shí)付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價(jià)的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)，同時(shí)接受甲方驗(yàn)收認(rèn)可。
七、工程量計(jì)算方法
乙方進(jìn)場時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測，甲方對各點(diǎn)高程計(jì)算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實(shí)際計(jì)算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅(jiān)硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計(jì)算。
八、工程驗(yàn)收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗(yàn)收。
2、乙方完成土石方分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。
九、甲方權(quán)利義務(wù)
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應(yīng)及時(shí)組織對乙方所完成工程驗(yàn)收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務(wù)
1、提供進(jìn)場施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團(tuán)體工傷保險(xiǎn)單和發(fā)票。
2、自行獨(dú)立組織能勝任該工程施工的項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進(jìn)場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨(dú)立承擔(dān)在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、乙方支付民工工資、運(yùn)輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費(fèi)用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。
十一、違約責(zé)任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補(bǔ)充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動(dòng)失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現(xiàn)國家價(jià)在每公升0.1元左右不另計(jì)價(jià)，超出另行計(jì)價(jià)。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
簡易承攬合同篇二
承租方(乙方)：
根據(jù)《合同法》的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平和誠實(shí)守信的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，就乙方承租甲方可依法出租的廠房及場地事宜，特制定本合同。
一、出租廠房及場地情況
1-1 甲方出租給乙方的廠房及場地座落在九臺市第三十中學(xué)后院，出租的廠房為南側(cè)房屋西半部分(原電焊房及烤漆房)和西側(cè)庫房，房屋總面積約200平方米。出租的場地為原場地。
二、租賃用途
2-1 乙方向甲方承諾，租賃該廠房及場地作為企業(yè)場地使用，用于加工紙殼及塑料制品和倉儲。
2-2 乙方保證，在租賃期內(nèi)未征得甲方書面同意以及按規(guī)定須經(jīng)有關(guān)部門審批核準(zhǔn)前，不擅自改變上款約定的使用用途。
三、租賃廠房及場地租金及交付日期和租賃期限
3-1 甲乙雙方約定，乙方一次性支付租金10000元后，乙方協(xié)助甲方在20天之內(nèi)把空場地、空屋等移交乙方。
3-2該廠房及場地租賃期自20xx年3月18日起至20xx年3月18日。如果續(xù)租，在同等價(jià)格下，乙方有優(yōu)先租用權(quán)。
3-3 租賃期滿，甲方有權(quán)收回該廠房及場地，乙方應(yīng)如期返還。乙方需繼續(xù)承租該廠房及場地的，則應(yīng)于租賃期滿前1個(gè)月，向甲方提出續(xù)租書面要求，經(jīng)甲方同意后重新簽訂租賃合同。
四、其他費(fèi)用
4-1 租賃期間，乙方使用該廠房及場地所發(fā)生的水、電等一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)，當(dāng)月結(jié)清。
4-2 乙方生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的各種稅、費(fèi)(包括取水許可證涉及的費(fèi)用)、排污及安全責(zé)任由乙方承擔(dān)。
五、房屋使用要求和維修責(zé)任
5-1 租賃期間，乙方應(yīng)合理使用并愛護(hù)該廠房及場地及其附屬設(shè)施。因乙方使用不當(dāng)或不合理使用，致使該廠房及場地及其附屬設(shè)施損壞發(fā)生故障的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修。乙方拒不維修，甲方可代為維修，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
5-2 乙方可以裝修房屋或者增設(shè)附屬設(shè)施和設(shè)備。乙方改變現(xiàn)有房屋結(jié)構(gòu)應(yīng)事先征得甲方的書面同意，方可進(jìn)行。乙方裝修、改造現(xiàn)有房屋或者增設(shè)附屬設(shè)施和設(shè)備產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
5-3 乙方另需新建房屋，其方案、預(yù)算應(yīng)事先征得甲方的書面同意，方可進(jìn)行。
六、房屋返還時(shí)的狀態(tài)
6-1 除甲方同意乙方續(xù)租外，乙方應(yīng)在本合同的租期屆滿后的7日內(nèi)返還該廠房及場地，未經(jīng)甲方同意逾期返還房屋的，每逾期一日，乙方應(yīng)按500元/日的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付該廠房及場地占用期間的使用費(fèi)。
6-2 乙方返還該廠房及場地應(yīng)當(dāng)符合正常使用后的狀態(tài)。返還時(shí)，應(yīng)經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)可，并相互結(jié)清各自應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的費(fèi)用。
6-3 乙方返還該廠房及場地時(shí)如有損壞，按實(shí)際損失，按市場價(jià)計(jì)賠。
七、終止(解除，下同)本合同的條件
7-1 因國家建設(shè)等原因終止合同，乙方無條件搬出。
7-2 因乙方原因終止合同，乙方承擔(dān)違約責(zé)任外，乙方投入的維修、改造資金和墊付的建設(shè)資金全部由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
7-3 因甲方原因終止合同，甲方承擔(dān)違約責(zé)任外，甲方退還乙方未使用部分租金，甲方給付乙方墊付的新建房屋資金。
八、其他條款
8-1甲方保證租賃廠房及場地權(quán)屬為甲方所有，甲方有獨(dú)立處置權(quán)，不受任何第三人(包括甲方家庭人員)干涉、追索。甲方保證租賃廠房及場地沒有債務(wù)糾紛。
8-2 乙方在使用期間，要保證廠房及場地的一切安全，如發(fā)生火災(zāi)及盜竊等一切損失由乙方負(fù)責(zé)。乙方從接管之日起負(fù)責(zé)九臺市教育新星教學(xué)設(shè)備廠的看護(hù)工作，保證未出租部分廠房及設(shè)備不丟失、不損失。
8-3 甲、乙雙方在簽署本合同時(shí)，對各自的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任清楚明白，并愿按合同規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。如一方違反本合同，另一方有權(quán)按本合同規(guī)定索賠。
8-4 甲、以雙方就履行本合同發(fā)生糾紛，應(yīng)通過協(xié)商解決;協(xié)商解決不成的，、依法向人民法院起訴。本合同一式二份，雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
簡易承攬合同篇三
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點(diǎn)：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì) 圓整，大寫金額： 圓整(附報(bào)價(jià)清單)。
二、施工時(shí)間
工程期限 日，時(shí)間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4. 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時(shí)間
付款百分比
金額
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他：
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：
代表人： 代表人：
簽約日期： 簽約日期：
簡易承攬合同篇四
委托方： (以下簡稱甲方)
承攬方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)〈〈中華人民共和國合同法〉〉第十五章關(guān)于承攬合同的規(guī)定，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔(dān)甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。
一、 承攬項(xiàng)目： 具體內(nèi)容和要求：
二、數(shù)量(設(shè)計(jì)數(shù)量)：
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
四、價(jià)款
1、合同價(jià)款說明：生產(chǎn)成本按現(xiàn)時(shí)現(xiàn)地條件勞動(dòng)定額執(zhí)行
(一)輔助工資：按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。
(二)附加費(fèi)：(費(fèi)率20%)
內(nèi)容包括：1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負(fù)傷、疾病的醫(yī)療費(fèi)、就醫(yī)路費(fèi)、住院費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)救濟(jì)費(fèi)及因工、非因工死亡的喪葬費(fèi)、撫恤費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)。
2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)、住院費(fèi)、就醫(yī)路費(fèi)及喪葬費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)。
3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補(bǔ)助費(fèi)。
4、承攬作業(yè)人員的旅差費(fèi)、辦公費(fèi)、簽證部門提取費(fèi)。
5、承攬作業(yè)人員的勞動(dòng)保護(hù)用品費(fèi)、安全教育費(fèi)和氣候變化等因素造成的停工工資。
6、不可遇見費(fèi)及其他費(fèi)。
五、承攬作業(yè)地點(diǎn)：
六、乙方承攬工作期限：自年月日起至年月日止。
七、驗(yàn)收：
1、乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成承攬工作，承攬工作完成后及時(shí)通知甲方驗(yàn)收，甲方派人巡查后認(rèn)為符合驗(yàn)收條件時(shí)，組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。
2、甲方應(yīng)按照同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)及本合同第三條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
3、甲方驗(yàn)收合格后應(yīng)向乙方出具驗(yàn)收合格手續(xù)。
八、結(jié)算
1、甲方在出具驗(yàn)收合格手續(xù)后與乙方進(jìn)行結(jié)算。
2、結(jié)算的價(jià)款應(yīng)以本合同第四條規(guī)定的單價(jià)和驗(yàn)收手續(xù)確認(rèn)的實(shí)際工作量為計(jì)算依據(jù)。
九、雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽訂后甲方應(yīng)告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗(yàn)。
2、甲方有權(quán)根據(jù)本行業(yè)驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對乙方的履約情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時(shí)，有權(quán)要求乙方立即返工，嚴(yán)重違反相關(guān)規(guī)定的有權(quán)取消作業(yè)資格，并按照違反規(guī)定的程度追究責(zé)任。
3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收和結(jié)算。
4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產(chǎn)，自籌生產(chǎn)所需資金，自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設(shè)備或畜力完成承攬勞務(wù)作業(yè);自主決定其內(nèi)部勞動(dòng)組織、分配形式;自負(fù)盈虧，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。
5、乙方應(yīng)遵守林業(yè)政策、護(hù)林防火等方面的法律、法規(guī)，接受有關(guān)行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件導(dǎo)致甲方受到有關(guān)行政管理部門經(jīng)濟(jì)處罰的，由乙方承擔(dān)的該項(xiàng)損失。
6、乙方自行承擔(dān)安全設(shè)施、安全教育、勞動(dòng)保護(hù)的安全生產(chǎn)責(zé)任。乙方及其雇傭人員在實(shí)施承攬勞務(wù)過程中，若發(fā)生人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失應(yīng)及時(shí)處理，不得影響工期，發(fā)生的賠償、補(bǔ)償責(zé)任和費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
7、乙方自主安排工作計(jì)劃和進(jìn)度，按期完成承攬工作任務(wù)。
十、違約責(zé)任
1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。
2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價(jià)款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權(quán)解除合同。
3、乙方勞務(wù)成果不合格的，應(yīng)無償返工，因返工而造成超過合同規(guī)定工期的，應(yīng)按照逾期完工承擔(dān)違約責(zé)任。
4、甲方擅自解除合同的，應(yīng)向乙方賠償經(jīng)濟(jì)損失。
5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價(jià)款，給甲方造成損失的應(yīng)給予賠償。
十一、合同解除的條件
1、 雙方協(xié)商一致。
2、 發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的。
3、 合同履行期限未滿，但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進(jìn)度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務(wù)，甲方有權(quán)提前解除合同，對乙方已有的工作成果進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為已經(jīng)完成工作量的60%。
十二、其他約定事項(xiàng)：
十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。
十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。
甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：
時(shí) 間： 時(shí) 間：
簡易承攬合同篇五
簽訂地點(diǎn)：
依照《?中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例?》、《?公共管理?xiàng)l例?》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條?????????????廣告承攬要求。
承攬方應(yīng)按《廣告管理?xiàng)l例?》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
第二條?????????????廣告費(fèi)及支付方法
2.1?廣告費(fèi)
類??????別
單????價(jià)
數(shù)????量
金額（元）
備????????注
設(shè)?計(jì)、制?作?費(fèi)
發(fā)????布?????費(fèi)
代????理?????費(fèi)
合計(jì)金額（大寫）
2.3?承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條?????????????驗(yàn)收方式及時(shí)間。
第四條????????????違約責(zé)任。
4.1?委托方擅自不履行合同，未按履行部分廣告費(fèi)的????????％，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的????????????償付違約金。
簡易承攬合同篇六
定作方：_________(簡稱甲方)
承攬方：_________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
_________。
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
_________。
3.履行的期限、地點(diǎn)和方式：
_________。
4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
_________。
5.結(jié)算方式：
_________。
6.違約責(zé)任：
除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值_________%或酬金總額_________的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的'數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
_________。
8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式_________份，正本雙方各執(zhí)_________份，副本送工商行政管理局存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。
簡易承攬合同篇七
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。
一、 甲方提供原料情況：
品(材料)名：
規(guī)格型號：
單位：
數(shù)量：
單價(jià)：
金額：
交貨日期：
超欠幅度%：
供應(yīng)辦法：
二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)
1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
2. 質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：
3. 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
4. 交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn)：
5. 貨款共計(jì)人民幣(大寫)：
6. 結(jié)算辦法及期限：
7. 其他：
三、違約責(zé)任：
第一點(diǎn)：甲方的違約責(zé)任
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。
(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。
(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他。
第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)的違約責(zé)任
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失;不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)未按甲方對技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
(8)其他：
本合同一式 份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r(shí)間到請?zhí)顚懹行ЫK止時(shí)間止。
甲方：請?zhí)顚懚ㄗ鞣揭曳剑赫執(zhí)顚懗袛埛?/p>
法定代表人： 法定代表人：
電話：填寫定作方辦公電話 電話：填寫承攬方辦公電話
地址：填寫定作方住所 地址：填寫承攬方住所
開戶銀行：填寫定作方開戶銀行 開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行
賬號：填寫定作方賬號 賬號：填寫承攬方賬號