隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫，我們一起來了解一下吧。
2023年購新房合同標準版 維修合同模板篇一
乙方：
一、維修時間： 年 月 日至 年 月 日止。
二、甲方維修時所需的人員、材料、費用等一律由甲方承擔。
三、由于甲方的維修是在乙方裝潢房屋之后進行的，所以甲方必須負責在對消防管道維修完之后，按照原樣恢復原貌。
四、在維修之前，甲方對于乙方家里的家居物品(家具和家電等)的使用現(xiàn)狀進行檢查、清點并簽字確認(見附件)。基于乙方的家居物品(家具和家電等)都已經(jīng)安裝到位，在維修期間，甲方有責任對人員安全負責，同時應避免對乙方的家居物品(家具和家電等)造成不必要的損壞。對于在維修期間，由于甲方維修原因給乙方造成的任何一件物品的損壞，甲方必須按照原價進行賠償。
五、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
六、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效，一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年購新房合同標準版 維修合同模板篇二
法定代表人：_____________________
住址：___________________________
郵編：___________________________
乙方：___________________________
法定代表人：_____________________
住所：___________________________
郵編：___________________________
乙方接受甲方委托，乙方為保證甲方辦公設備的正常使用，對甲方的協(xié)議設備進行維修服務，為保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。初次簽協(xié)議前，設備應正常運轉(zhuǎn)情況下，方可簽訂協(xié)議。
第一條乙方義務
1.乙方根據(jù)甲方協(xié)議設備出現(xiàn)故障的報修通知，乙方優(yōu)先安排上門維修。在周一至周五的法定工作日內(nèi)，_________市_________以內(nèi)的用戶，乙方8個小時內(nèi)到達現(xiàn)場；_________市區(qū)_________以外的用戶，乙方24個小時內(nèi)到達現(xiàn)場。
2.乙方上門維修不收取上門費及工時費。
3.乙方上門維修沒有次數(shù)限制。
4.乙方維修只收取配件費，并且保證配件費持平或低于廠商統(tǒng)一價格。
5.乙方為甲方提供的更換部件必須保證為原裝部件，如有特殊情況，乙方需在與甲方協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術(shù)指標相近的部件。
6.如果乙方為甲方更換的部件在三個月保修期內(nèi)損壞，乙方需為甲方免費更換、維修。
7.乙方根據(jù)甲方合同設備情況制定設備維護計劃，并報之甲方。在沒有甲方報修通知的情況下，乙方按維計劃，對甲方合同設備進行上門維護。一般情況下，每四個月一次上門維護保養(yǎng)服務。
第二條甲方義務
1.甲方在協(xié)議設備出現(xiàn)故障后，及時通知乙方。
2.甲方不能使用未經(jīng)乙方認可的，非原廠的零配件、消耗品，否則產(chǎn)生的設備故障，乙方不承擔責任。
3.未經(jīng)乙方認可，甲方不得邀請第三方單位對協(xié)議設備進行維修，否則乙方不承擔由此產(chǎn)生的后果和責任。
4.甲方不得對合同設備進行私自拆卸，否則由甲方承擔所造成的全部損失。
5.協(xié)議設備合同發(fā)生故障，需要更換配件時，甲方承擔配件費用。
6.協(xié)議設備發(fā)生轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)讓時，甲方應及時通知乙方。
第三條結(jié)算金額及方式
1.甲方按_________為單位時間，維修費共計為_________元人民幣，在協(xié)議簽字生效后一周內(nèi)，向乙方一次性支付維護費。
2.由于維修配件數(shù)量及型號具有不確定性，所以甲方按為單位時間的實際發(fā)生維修配件金額為依據(jù)，向乙方支付維修費。支付時間是在單位時間之后的1周內(nèi)完成。
甲方（蓋章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________
_________年_______月_______日
乙方（蓋章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________
_________年_______月_______日
2023年購新房合同標準版 維修合同模板篇三
乙方：
一、授權(quán)
1.甲方生產(chǎn)并銷售的京瓷it渠道產(chǎn)品，指定乙方為特約授權(quán)維修站，對甲方的it渠道產(chǎn)品提供檢測、鑒定、保修、維修、咨詢等服務。
2.乙方愿意接受甲方的授權(quán)，并根據(jù)本協(xié)議條款的授權(quán)內(nèi)容提供服務。
二、委托內(nèi)容
1.甲方委托乙方在it渠道產(chǎn)品：
2.本授權(quán)為非獨家性的，甲方有權(quán)與其他第三方簽訂任何授權(quán)維修服務協(xié)議。
3.乙方僅為甲方的簽約方，而不是甲方的代表，不能代表甲方制定保修條款及其他規(guī)定，甲方不承擔由乙方私自行為發(fā)生的任何責任。
4.本協(xié)議的對乙方的授權(quán)僅限于委托內(nèi)容第1條款中所規(guī)定的區(qū)域，乙方如發(fā)生任何地域、業(yè)務或法人等經(jīng)營狀況的變更，應立即通知甲方，并由甲方?jīng)Q定是否執(zhí)行原協(xié)議。
5.甲方不承擔乙方在經(jīng)營生產(chǎn)上的虧損、意外及法律的各種責任。
三、甲方義務
1.根據(jù)甲方的計劃，向乙方提供維修技術(shù)資料和工作流程相關(guān)文件及授權(quán)牌。
2.向乙方提供技術(shù)支持，包括維修技術(shù)培訓。
3.向乙方供應維修用備件。
4.依照協(xié)議附件中維修政策相關(guān)條款向乙方支付維修勞務費用。
四、乙方義務
1.乙方作為甲方在該地區(qū)的授權(quán)維修站，應遵守中華人民共和國的有關(guān)法律，向有關(guān)部門進行注冊登記，并承擔相應費用。
2.提供符合甲方要求規(guī)摸的運營場所及設備(參見附件維修站政策1-2條款)
3.按照甲方的要求，對甲方的產(chǎn)品提供檢測、鑒定、保修、維修、咨詢等服務(參見。附件維修站政策2-1﹑2-2﹑2-3條款)
4.嚴格執(zhí)行甲方在協(xié)議附件中規(guī)定的保修政策制度及各項保修條款。
5.根據(jù)甲方的要求，向甲方提供所需的維修數(shù)據(jù)。
6.配合甲方代表審查乙方的工作地點、協(xié)議執(zhí)行情況、維修技術(shù)能力以及備件使用情況等;乙方應配合提供甲方所需的資料，配合監(jiān)督及實地檢查。
7.協(xié)議期內(nèi)，如發(fā)生經(jīng)營地址變更或財務信息變更，乙方需提前一個月將具體變更信息書面通知乙方。
五、維修備件
1.乙方在正式成為甲方授權(quán)維修站時，必須向甲方訂購維修備件包(同型號限購一套)，該維修備件包僅用于建立新成立的維修站或新型號的產(chǎn)品投放所需的備件倉，內(nèi)含備件及常用零件。(參見附件維修站政策5-1、5-2條款)
2.乙方承諾在維修甲方的產(chǎn)品時，只使用甲方提供的正品維修配件。保修范圍內(nèi)維修所需的備件，由甲方免費提供;超出保修范圍外的備件，在乙方與客戶完成有償維修服務后，依照附件維修站政策中零配件訂貨的4-4中條款規(guī)定，由乙方向甲方訂購;同時為了減少確認零配件款到賬時間所造成的發(fā)貨延遲，乙方在簽訂本協(xié)議后，應向甲方支付1000元的訂貨保證金。
3.乙方承諾在經(jīng)營活動中不得銷售或使用非京瓷原裝墨粉，如甲方確認乙方在協(xié)議期內(nèi)有銷售使用非京瓷原裝墨粉之行為，甲方有權(quán)中止協(xié)議并追究乙方相關(guān)責任;乙方可依照附件維修站政策中耗材訂貨4-5條款向甲方指定的供應商購買京瓷原裝正品墨粉。
六、商標和商用名稱
1.乙方在本協(xié)議有效期內(nèi)，稱為“甲方授權(quán)維修站”，本協(xié)議終止時，應立即停止使用“甲方授權(quán)維修站”的稱號。
2.乙方不得將甲方商標、徽標等專屬標志用于本協(xié)議規(guī)定的維修站工作內(nèi)容以外的其他經(jīng)營活動，本協(xié)議書終止時，乙方應立即停止使用甲方商標、徽標等專屬標志。
七﹑不可抗拒力
協(xié)議雙方由于戰(zhàn)爭、地震、水災、火災、暴風雪或其他不可抗力原因而不能履行協(xié)議的一方不負有違約責任，但應立即以電傳或傳真通知對方，并于30日內(nèi)將不可抗拒力事由的詳細情況及有效證明以書面形式送至另一方。
八﹑保密信息
通過本協(xié)議獲知的有關(guān)對方營業(yè)、財務、以及技術(shù)等所有信息，當事人雙方均應保守秘密，不得向第三方泄漏，或者利用于其他目的。
九﹑協(xié)議終止
1.協(xié)議期滿雙方確認不續(xù)簽或協(xié)議期內(nèi)乙方未能通過甲方的運營考評則本協(xié)議終止。
2.甲、乙雙方均有權(quán)提前一個月，以書面形式通知對方終止本協(xié)議。
3.乙方不能依照本協(xié)議履行義務，且經(jīng)書面警告后仍不能及時履行的，甲方有權(quán)提前終止協(xié)議并書面通知乙方，此情況下，乙方不得對甲方終止協(xié)議提出賠償要求。4.在協(xié)議終止后的一個月內(nèi)，乙方必須全部歸還甲方免費提供的授權(quán)牌和屬于甲方的所有設備并保證其完好，否則甲方有權(quán)提出相應的賠償要求。乙方須向客戶清還全部維修產(chǎn)品或向甲方指定的其他維修站辦理移交。
十﹑爭議解決
與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應當友好協(xié)商解決，無法協(xié)商解決的，任何一方有權(quán)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一﹑生效
1.本協(xié)議自年日生效，有效期為12個月。在協(xié)議期滿后，雙方協(xié)商確定是否續(xù)約。
2.本協(xié)議及協(xié)議附件包含了雙方義務的全部內(nèi)容，如需要任何變動，需經(jīng)雙方授權(quán)人員書面會簽，否則視為無效。
3.本協(xié)議與協(xié)議附件具有同樣的法律效力。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
4.本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
2023年購新房合同標準版 維修合同模板篇四
屋面防水維修是房屋建筑工程的一項重要內(nèi)容,對于防水維修合同你了解多少呢?以下是本站小編為大家整理的防水維修合同范文，歡迎參考閱讀。
甲方：
乙方：
依照相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本園區(qū)防水維修事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
一、 工程概況：
甲方所指定之防水工程，涉及窗口、露臺、屋面等項目。
二、 施工方案及工藝：
1、 搭設雙排腳手架，做好安全防護工作。
2、 拆除漏點處原有建筑做法至基層。
3、 在窗框與墻體連接處重新打發(fā)泡膠。
4、 基層抹灰找平達到做高分子丙綸的施工條件。
5、 做300克高分子丙綸。
6、 粘貼施工設計對應苯板，確保緊貼密實，拼接到位。
7、 刮涂防水膠灰，貼網(wǎng)。
8、 做300克高分子丙綸。
9、 抹灰找平。
10、 貼相同墻面磚，用勾縫劑勾縫。
11、 刷外墻丙烯酸涂料。
12、 外墻窗口防水密封膠。
13、 拆除腳手架，清理現(xiàn)場，恢復原狀。
14、 相關(guān)技術(shù)要求按照行業(yè)規(guī)范執(zhí)行。
三、 工程計價方式：
1、 窗口以個為單位，1000元∕個計算。
2、 露臺、屋面等項目以面積為單位，甲方確定價格計算。
四、 雙方權(quán)利、義務：
(一) 甲方權(quán)力和義務：
1、 對園區(qū)內(nèi)防水維修工程量進行統(tǒng)計，依據(jù)乙方施工能力組織維修工作安排。
2、 對乙方在維修工作中遇到技術(shù)問題，給予積極協(xié)助解決。
3、 提供乙方在維修工作中所需要相關(guān)圖紙及文件。
(二) 乙方權(quán)力和義務：
1、 服從甲方在防水施工工作的安排，積極配合甲方完成防水維修工作。
2、 乙方在維修過程中，要嚴格執(zhí)行甲方所確定維修方案及施工工藝，不得擅自進行變更。
3、 乙方在維修過程中，要使用符合甲方要求的施工材料，不得偷工減料，以次充好。由此產(chǎn)生一切后果由乙方承擔。
5、 乙方對窗口進行維修過程中，如因乙方原因造成業(yè)主室內(nèi)損失由乙方承擔。
五、 本合同為單項維修工程合同，作為附件，未盡事宜參照框架合同。
六、 本合同壹式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力。
七、 本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
施工單位：(以下稱甲方)
承包人：(以下稱乙方)
經(jīng)雙方充分、友好協(xié)商，本著平等互利、公平公正的原則，明確雙方責、權(quán)、利，確保服務項目能優(yōu)質(zhì)按時完成，特簽訂如下合同。
一 、工程名稱：臨淮崗鄉(xiāng)中心學校教學樓屋面防水工程。
二、 工程內(nèi)容：采用sbs iv型防水卷材進行樓房屋面防水;工期：從______年___月___日至______年___月___日。
三、承包方式：乙方包工、包料、包質(zhì)量總包方式。
四、工程造價： sbs iv型防水每平米30元×320平米=9600元(含液化氣、工資)。結(jié)算時按表面實際面積結(jié)算。
五、質(zhì)量標準：乙方應確保甲方辦公樓防水工程達到優(yōu)良標準，嚴格參照防水工程規(guī)范標準和現(xiàn)行有關(guān)標準及甲方要求施工，保質(zhì)保量。
六、安全：佩戴安全防護用具，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全的法律法規(guī)。
七、雙方責任：
1、 甲方責任：
(1)應提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準及技術(shù)交底提交給乙方施工。
(2)應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
(3)甲方有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提交乙方及時整改。
2、 乙方責任：
(1)聽候甲方通知，即時將防水材料進場，經(jīng)甲方現(xiàn)場負責人檢驗合格后使用。
(2)配合工程的整體進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。
(3)應遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章管理制度，不得有違規(guī)行為，否則接受甲方各種形式的處罰。
(4)應嚴格按防水工程標準規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質(zhì)量達到防水工程規(guī)范標準，并對工程保修五年。
八、付款方式：工程竣工驗收合格三個月后一次結(jié)清。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
甲方：
乙方：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內(nèi)容：
四、承包形式與結(jié)算方法：
1、承包形式：采用包工、包料、包質(zhì)量、包安全的四包形式。
2、結(jié)算方法：
甲方按實做的展開面積給乙方確定工程量，甲方按每平方 元的固定價格計算工程款。不再增加任何費用，本工程結(jié)算甲方不向乙方要發(fā)票。
五、選用材料
選用bac濕鋪法復合雙面自粘橡膠瀝青防水卷材，3mm厚。(必須要檢驗報告和合格證)
六、工程質(zhì)量要求：
1、按設計要求和國家有關(guān)規(guī)范標準執(zhí)行。
2、嚴格按“貼必定”bac防水卷材應用技術(shù)規(guī)程施工。并按相關(guān)的質(zhì)量檢驗標準進行驗收。
七、付款方式：
合同簽定后，甲方一次性支付全部維修工程款。款到乙方指定帳戶后開始施工。
八、乙方責任：
1、按甲方要求和有關(guān)規(guī)定進行施工，確保優(yōu)良工程質(zhì)量。
2、接受甲方對工程質(zhì)量、施工質(zhì)量、進度的檢查和監(jiān)督。
3、工程驗收時，乙方必須協(xié)助甲方進行防水工程驗收。
4、自負管理不善造成的安全事故，應由乙方負責。
5、全權(quán)負責施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，應由乙方負責。
九、質(zhì)量擔保：
維修施工完后試水，如果出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方應向甲方退款50%。保質(zhì)期五年，在保質(zhì)期內(nèi)如果出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方必須在十二小時之內(nèi)趕到甲方場地進行維修。
十、其他：
本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商共同解決。提供防水施工項目所需的一切資料。
十一、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字，蓋章生效，如有違約則依法追究違約責任。驗收合格后，本合同自動終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年購新房合同標準版 維修合同模板篇五
乙方：
一、承包范圍：
1、 #棟所有外墻貼面、滴水線條、臺面抹灰的壓光、所有窗臺（不含飄窗套）、窗套接口刷到位（后道工序負責接口），乙方負責拆架及碼堆至指定地方。
2、乙方進場后，只負責灰桶、鏟、扁擔，其余次材均不負責。
二、承包單價：
外墻裝修以外墻貼面實際面積元平方米計算。
三、付款方式
1、乙方進場后外墻拉毛至第四層甲方付乙方生活費 %。
2、該項目拉毛完工后，甲方付乙方工程進度費用（拉毛費） %（按每平方 元計取）。
3、乙方外墻貼面完成三層后，經(jīng)甲方驗收合格，甲方付給乙方已完成部分工程進度款的%，待乙方全部完成外墻貼面，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方付至整個工程量的'%。
4、余下%作為質(zhì)保金，一年后的30個工作日內(nèi)付清。
四、質(zhì)量安全：
1、乙方必須確保外墻粉刷分項工程驗收合格。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，概由乙方承擔所有相關(guān)責任。
4、乙方必須加強安全防范意識，加強對施工人員的安全培訓和班前教育，確保施工安全。嚴禁酒后作業(yè)，穿拖鞋上工作平臺工作，如乙方施工人員違規(guī)操作或違章作業(yè)而造成的不良后果，一切損失和責任概由乙方自行承擔。
五、進度
本合同內(nèi)粉刷工程總工期為30天（日歷工期），乙方必須按時完成。如乙方拖延工期，每拖延一天，罰款200元。
六、其他未盡事宜，需甲乙雙方共同協(xié)商解決。此協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方： 乙方：
身份證號： 身份證號：
年月日 年月日
2023年購新房合同標準版 維修合同模板篇六
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律，法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本合同具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱及內(nèi)容：泰山中學家屬院道路、下水管道、幼兒園 改造、老年公寓改造，沙池改造、自來水、電力改造，幼兒園食堂改造，幼兒園前路面新建。
二、工程地點：泰山中學
三、工程時間：20xx年10月-20xx年12月。
四、材料供應：所需一切沙、石、水泥等一切材料，由乙方負責 采購。
五、工程結(jié)算方式：墊層及路面鋪設，所有工程改造按照20xx 年度工程定額進行結(jié)算。
六、其他約定
1、在本次施工中乙方要時刻注意施工安全，同時盡量避免在校 園內(nèi)產(chǎn)生很大的噪音，以免影響學生的正常學習和人身安全。
2、乙方嚴格按程序施工，每道程序必須經(jīng)甲方驗收合格后再施 工下一道程序，從而確保工程質(zhì)量。
3、在施工中，本工程如有變更部分甲方應及時通知乙方，并給予辦理經(jīng)濟簽證。
4、如因甲方未及時通知造成已完工程量返工，甲方因承擔乙方 經(jīng)濟損失 。
七、其他未盡事宜，雙方本著平等地、自愿、公平、誠實、信用 的原則，協(xié)商解決。
八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年購新房合同標準版 維修合同模板篇七
合同編號：
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
簽定時間：
簽定地點：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《南京中醫(yī)藥大學經(jīng)濟合同管理辦法》和《南京中醫(yī)藥大學零星基建、修繕類工程審計工作規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)條例，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程概況
1.1.工程名稱：
1.2.工程地點：
1.3.工程內(nèi)容：具體工程內(nèi)容、做法、要求以附件形式進入本合同
1.4.工程范圍：
1.5.承包方式：
1.6.工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。
1.7.工程質(zhì)量：。
1.8.合同價款:（人民幣大寫）暫定價：。
第二條甲方工作
2.1.開工前3天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明1份，并向
乙方進行現(xiàn)場交底，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工中甲方所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2.指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3.如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應審批手續(xù)。
2.4.協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好消防及影響工程施工的開工前施工現(xiàn)場的垃圾處理等工作。
第三條乙方工作
3.1.參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案、工程預算和進度計劃,交甲方審定。經(jīng)甲方審定后，方可按審定方案進行施工。
3.2.指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。權(quán)限為按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
施工方駐工地代表須每周五天，每天8小時在施工現(xiàn)場。
3.3.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程決算及竣工資料。
3.4.遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5.施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
3.6.工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關(guān)于工期約定
4.1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.3.因甲方設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應順延，順延時間由甲、乙雙方另行商定。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1.竣工工程驗收，以國家頒發(fā)的《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》和國家及地方相關(guān)部門制訂的竣工驗收規(guī)定及施工圖紙、說明書、施工技術(shù)文件、工程合同為依據(jù)。
5.2.本工程質(zhì)量須達到國家質(zhì)量評定合格標準。
5.3.甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方接乙方通知1天內(nèi)須按時參加隱蔽工程和中間工程驗收。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延順延時間由甲、乙雙方另行商定；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期不予順延。
5.4.由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延，順延時間由甲、乙雙方另行商定。
5.5.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)，如驗收合格，出具書面驗收合格報告。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條關(guān)于工程價款及決算的約定
6.1.雙方商定本合同價款采用第種：
（1）固定價格：甲、乙雙方在開工前事先商定的包干費用，先由審計處預審后，再確定工程造價。
（2）可調(diào)價格（方式一）：招標項目，投標價+工程變更。工程變更部分原投標報價中有的按原投標價執(zhí)行，投標報價中沒有的按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工決算。經(jīng)審計處審計后確定工程造價。
（3）可調(diào)價格（方式二）：非招標項目，無投標價格。提供工程相關(guān)圖紙及現(xiàn)場簽證（經(jīng)甲方書面確認）按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工決算。經(jīng)審計處審計后確定工程造價。
6.2.工程付款方式，采用第種方式支付：
第一種支付方式：
（1）本合同簽定七個工作日內(nèi)，甲方按合同暫定價/%支付預付款。
（2）工程完成/%，甲方付至合同暫定價的/%。
（3）工程結(jié)束通過甲方組織驗收合格后十五個工作日內(nèi)，甲方付至合同暫定價的/%。
（4）項目決算審計結(jié)束后十五個工作日內(nèi),甲方付至審計金額的/%。
（5）余款質(zhì)保期（自竣工滿1年）結(jié)束十五個工作日內(nèi)一次性無息付清（不計利息）。
第二種支付方式：
（1）無工程預付款，項目竣工驗收完畢后，乙方應出具項目決算并將有關(guān)資料送交甲方審計部門審計，項目決算審計結(jié)束后十五個工作日，甲方付至審計金額的%。
（2）余款質(zhì)保期（自竣工驗收合格滿壹年）結(jié)束十五個工作日內(nèi)一次性無息付清（不計利息）。
6.3.工程竣工驗收后20天內(nèi)，乙方提出工程決算并將有關(guān)資料送交甲方，待甲方審計部門審計后，出具相關(guān)審計報告后付款，如20天內(nèi)未送達，甲方將不予接收。
6.4.乙方負責提供二套完整的項目改造圖紙及相關(guān)資料作為竣工資料及工程審計資料交至甲方。
6.5.如該項目為跨年度工程或遇付款時間為學校財務封帳期等特殊情況，無法支付工程款時，付款時間由甲、乙雙方另行商定，甲方對此不承擔違約責任。
6.6.本項目的招投標文件為合同的組成部分，與合同具有同等效力。若合同與招、投標文件有疑義時，本項目的司法解釋順序按照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.7.工程的審計費用的支付，參照《南京中醫(yī)藥大學零星基建、修繕類工程審計工作規(guī)定》的相關(guān)辦法。
6.8.最終審計部門由甲方指定。
6.9.該項目施工單位承諾，審計結(jié)束后讓利∕%，我校按照審定金額∕%支付相關(guān)工程款。
第七條關(guān)于材料供應的約定
7.1.本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值∕%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償，如影響工期，工期不順延。
7.2.凡由乙方采購的材料、設備，需提前3天封樣送至甲方，待甲方認可后，方可采購。采購材料進場后需要及時書面通知甲方到場驗收，并辦理材料、設備驗收單。如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若己使用，對工程造成的損失由乙方負責，如影響工期，工期不順延。
7.3.工程中所涉及的設備的質(zhì)保證書、操作手冊、維修聯(lián)系單等相關(guān)資料由乙方負責統(tǒng)一保管。竣工后，作為工程竣工資料交至甲方。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1.乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.2.由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失，如影響工期，工期不順延。
8.3.非施工人員進入施工現(xiàn)場，造成的安全事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條違約責任
9.1.由于乙方原因,逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方∕元，作為獎勵。
9.2.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
9.3.未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，甲方將對其進行500元的處罰，并由乙方進行恢復，費用由乙方支付。如乙方無法進行恢復，由甲方安排相關(guān)單位進行維修，費用由乙方支付（如乙方不支付上述維修費用，甲方將從工程款中扣除），由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失，如影響工期，工期不順延。
9.4.未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.5.因一方原因,導致合同無法繼續(xù)履行時，應提前3天通知對方，雙方辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
9.6.乙方應保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，如由乙方原因造成的損壞，一切經(jīng)濟損失由乙方承擔，如影響工期，工期不順延。
9.7.工程交付前，乙方負責對該工程內(nèi)已完成的設施及設備進行成品保護及看管工作，如造成損壞責任由乙方承擔。
第十條爭議或糾紛處理
10.1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2.當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議可向甲方所在地人民法院起訴。
第十一條廉政規(guī)定
11.1.乙方投標工程中和今后的供貨中、安裝過程中，必須嚴格遵守國家廉政紀律、不得向買方及相關(guān)單位的有關(guān)人員請客送禮。一旦發(fā)現(xiàn)有違紀行為，立即取消其投標資格或中標資格并報建設行政主管部門和國家檢查機關(guān)。如甲方及相關(guān)單位的有關(guān)人員有違反廉政規(guī)定的行為，可向有關(guān)部門舉報。
第十二條附則
12.1.本工程需要進行保修或保險時,應另訂書面協(xié)議。
12.2.本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，自雙方簽字（蓋章）之日起生效。
12.3.附件
（1）招投標文件
（2）其他
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
甲方代表人：（簽字）乙方代表人：（簽字）
簽定時間：簽定時間：
帳號：
2023年購新房合同標準版 維修合同模板篇八
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質(zhì)量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復。
第九條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術(shù)指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。