合同內容應包括勞動雙方的基本信息、工作內容與職責、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內容。優秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面我給大家整理了一些優秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
2023年水利渠道維修合同通用篇一
法定代表人：_______________
承包方（簡稱乙方）：_______________
法定代表人：_______________
為了更好地完成_________治理及堤防加固工程的建設任務，本著團結協作、緊密配合、分工負責的原則，按照《_合同法》和《建筑合同承包條例》的規定，結合工程具體情況，經雙方充分協商達成如下協議，望共同遵守履行。
_______________
_______________
_______________
開工時間：______年_____月_____；日竣工時間：_____年_____月_____日。
________元（按實際工程量結算）。
一次性驗收合格
1、工程結算總價為合同價加（或減）變更價款。
2、變更工程量的計價方式：工程項目發生變更時，變更項目合同中有類似價格的參照類似價格變更合同價款，無類似價格的項目按相應_____年_____省定額進行綜合計價和相應取費及政策性調整，材料價格執行當期《_____市工程建設》信息價，如信息價沒有的材料價格執行雙方簽證價。
3、變更工程量需有清單，并經甲方認可簽字后有效。
工程竣工驗收合格后，甲方付乙方95%的工程款，余款作質量保證金，質保金待保修期滿無疑異后一次性付清。
保修期為一年，保修期內發生質量問題，乙方需及時修復，若乙方不修復，由甲方指定施工單位修復，費用在保修費用中扣除。
1、負責建設范圍內土地占用、青苗以及其他需甲方協調的事宜。
2、配合乙方進行施工質量管理、技術指導、辦理現場簽證。
3、工程竣工后，指導施工方編制工程竣工資料、組織工程竣工驗收。
1、嚴格根據甲方圖紙要求按施工規范施工，重要工序及隱蔽工程完工后，需經甲方驗證后方可進行下道工序施工。依照甲方要求，按期完成所有工程量清單項目及雙方約定的內容；逾期完工，按_____元/天扣罰違約金。
2、在施工過程中，須接受甲方的質量管理監督，聽從甲方的合理化建議。
3、施工所用各種建筑材料及設備等，須符合有關規范要求，并征得甲方認可，方能使用。
乙方自購
1、工程必須按施工規范要求以及有關技術規范進行施工。
2、甲方施工技術負責人有權對施工質量進行監督、檢查，對不合格的部分有權提出返工要求，乙方必須服從。
3、若乙方的責任造成工程質量不合格，乙方應負責修到合格，經再次驗收通過后，方可交付使用，由此造成的損失由乙方負責。
施工如需進行設計變更和工程數量增減，必須經甲方同意，并將工程量的增減變化計入工程決算，若工程量增減大影響工期的工期相應順延。
工程完工后，由乙方提交驗收報告，施工總結和有關資料報請甲方組織驗收。
竣工報告批準后，乙方按有關規定和協議條款提交工程量變化簽證等相關材料，交由甲方驗收審核，決算的工程量及工程款最后以鎮農田水利建設指揮部審核為準。
乙方在施工過程中，應按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于自身措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。
承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。
本合同雙方簽字蓋章后即行生效，工程竣工資料交清，費用結算付清后，除有關保修條款仍然生效外，其余條款自行終止。
本合同一式_____份，甲乙雙方各執____份，具有同等效力。
在合同執行中的未盡事宜，雙方應本著互相平等、實事求是的原則，共同友好協商解決。
甲方（簽字蓋章）：____________________
法定代表人：____________________
_____年____月____日
乙方（簽字蓋章）：____________________
法定代表人：____________________
_____年____月____日
2023年水利渠道維修合同通用篇二
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《山東省消防管理辦法》之規定，結合本建筑消防設施安裝的實際，經協商雙方達成如下協議，共同遵守。
第一條 建筑消防設施概況：
(一)建筑名稱：
(三)開工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日
第二條 合同價款、撥款和結算
(一)合同價款：
(二)付款方式：
第三條 雙方責任
(二)乙方：應及時采購設備，嚴格按操作規程施工，確保安裝質量，服從甲方的進度安排，按時提供有關資料并參加驗收。
第四條 保修
(一)保修合同：見安裝施工范圍;
(二)保修期限：自驗收合格之日起保修 半 年;
(三)保修期滿后，按《山東省建筑消防設施使用維修保養管理辦法》的規定簽訂維修保養合同。
第五條 違約責任
(一)甲方責任：
3、提前使用，發現質量問題，自己承擔責任;
4、超過合同規定日期驗收或付合同款，每日按工程造價的0.3%向乙方償付逾期的違約金。
(二)乙方責任：
1、乙方逾期交工中或質量不符合合同規定的，甲方有權要求限期無償修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程造價的0.3%向甲方償付逾期的違約金。
2、保修期內發生質量問題，有乙方無償修復;因甲方原因造成的，由乙方修復，甲方支付相應費用。
a向仲裁委員會申請仲裁。
b向人民法院提起訴訟。
第八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至保修期滿終止。
第九條 本合同正本肆份，雙方各執兩份。
甲方(章)： 乙方(章)：
地 址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬 號： 賬 號：
郵政編碼： 郵政編碼：
2023年水利渠道維修合同通用篇三
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
2023年水利渠道維修合同通用篇四
乙方：
第一條：乙方提供的服務內容
汽車的維修、保養、美容、裝飾、洗車、輪胎及汽車飾品。
第二條：乙方的權利與義務
1、嚴格履行各項服務承諾，接受甲方的監督檢查。
2、提供電話預約、上門服務、24小時救援服務。
3、所采用的零件、配件等材料必須符合國家或部頒標準，不得使用假冒偽劣產品或以次充好，由此造成的損失乙方負全部責任。
4、維修報價應充分考慮車況、部位、安全、經費等因素，向甲方提出合理的報價及維修方案，由甲方確定。
5、維修車輛達不到規定的技術要求的，返修的車輛不得再計價收費。
6、對于甲方車輛維修期間，除了試車外，不得以任何理由開出公司外。
第三條：甲方的權利與義務
1、負責協調乙方與其單位在車輛維修服務方面的關系，對于事故車輛與有關部門一至妥善處理車輛維修糾紛。
2、委托給乙方服務的車輛應附派工單并由乙方負責人簽字方可進行施工。
3、對于竣工車輛，如發現不合格或與派工單服務項目不符有權要求乙方無償返工。
4、甲方享受乙方在節假日期間所推出的活動中的各項優惠政策(如打折或贈送禮品等)。
5、雙方簽訂協議，甲方享受協議價在原消費金額基礎上打九折。
第四條：關于費用結算
1、甲方車輛送達乙方公司維修(或其它服務項目)發生費用允許掛帳，但必須由指定人員簽字方可。
2、甲方于每月 日與乙方核對發生的費用并進行結算，乙方為甲方開具正式發票。
第五條：本協議簽字蓋章生效，一式兩份，雙方各執一份
2023年水利渠道維修合同通用篇五
委托方：________________________________業主大會(以下簡稱甲方)
受托方：________________________________________(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和其他有關法規，經甲乙雙方協商，本著平等自愿原則，訂立本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱：
工程地點：
開工日期：
竣工日期：
建筑面積：______________________平方米
結構類別：
預算造價：____________________元
決算造價：____________________元
2、物業管理企業：
3、施工單位：
4、監理單位：
5、其他：
第二條 合同內容(取消的條款，在其編號前括號內標“×”)
( )1、甲方委托乙方編制該工程預算(或概算);
( )2、甲方委托乙方審核該工程預算(或概算);
( )3、甲方委托乙方承辦工程造價技術經濟鑒定;
( )4、其他。
第三條 甲方權利與義務
1、甲方可向乙方索取與委托內容有關的技術經濟報告;
3、甲方可向乙方書面闡述對工程及具體問題的意見;
5、甲方為乙方的工作開展提供必要的配合;
6、甲方須按約及時向乙方支付服務費用;
7、其他。
第四條 乙方權利與義務
1、乙方可向甲方索取與委托內容有關的各類技術經濟資料;
2、乙方可要求甲方對有關問題做出解釋和補充有關資料;
3、乙方可要求甲方在工作進展中提供必要的配合;
6、其他。
第五條 合同費用
1、甲乙雙方按照市房地資源局和市物價局制定的收費標準執行。
2、基本費：
按______________________________________為取費基礎，計___________________元。
3、差額費：
按______________________________________為取費基礎，計___________________元。
4、甲乙雙方商定：
按______________元，一次確定，不另調整。
人民幣(大寫)：____________________
5、上列三款費用不得同時計取，如發生差異，應按其中金額最大一類收費。
6、付款方法：
第一次支付：___________________元。
人民幣(大寫)：_____________________
支付日期：________年_______月_______日
第二次支付：___________________元。
人民幣(大寫)：_____________________
支付日期：________年_______月_______日
如有余款，待合同履行完畢時，一次結清。
第六條 合同時效
1、本合同自簽訂之日起生效。
2、雙方確定，本合同所含工作內容至_______年_______月_______日結束。
3、雙方完成工作，付清費用后，本合同自行失效。
第七條 違約責任
本合同如發生違約，按下列約定承擔違約責任。
第八條 爭議解決方法
1、向上海仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
第九條 附則
1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協商或簽訂補充協議，所達成的一致意見或協議與本合同具有同等效力。
2、本合同一式____份，其中正本_____份，副本_____份;甲乙雙方各執正本_____份，副本_____份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
地址： 地址：
負責人或委托代理人： 負責人或委托代理人：
(簽字) (簽字)
電話： 電話：
開戶銀行及賬號： 開戶銀行及賬號：
2023年水利渠道維修合同通用篇六
乙方：
根據國家和地方有關建筑消防設施的法規和技術規范，甲乙雙方經協商一致，就甲方委托乙方保障“新天澤國際廣場”消防設施設備正常運行相關事宜，簽署本維修保養合同。
第二條：維修保養范圍及內容
維修保養內容：具體內容為裙樓部分和1、2號塔樓(主線回路保證信號到該戶弱電井內，并給予技術支持，更換器材另行收費)的消防設施。包但不限于火災自動報警系統、自動噴淋滅火系統、消火栓系統、氣體滅火系統、防火分隔系統、防排煙系統、應急照明及疏散指示系統、消防通訊設備、防火卷簾門系統、移動滅火系統及其他消防設施設備等。
第二條：合同執行目標
根據國家和地方有關建筑消防設施得技術規范，對合同范圍內的消防設施設備進行維修保養，保障其正常運行。
第三條：雙方責任
(一)甲方責任：
1、 提供合同范圍內經公安消防機構認可的所有消防設施的合法合格手續(此手續需乙方配合完善)。
2、 負責消防設施系統的日常運行管理。
3、 發現問題后應立即通知乙方并為乙方執行本合同提供必要的工作方便。
(二)乙方責任：
1、提供國家和地方有關建筑消防設施得法規和技術規范，對甲方提供的合同范圍內的消防設施進行維修保養，保障其正常運行(不可抗拒得自然災害和人為破壞等因素除外)。
2、每周一次維修保養檢查，每月一次消防測試并記錄，填寫規范的維保記錄，維保記錄一式兩份由甲方管理處負責人簽字認可、存檔。
3、對合同范圍內的消防設施除進行定期維修保養檢查外，在接到甲方消防設施故障的通知后，一般故障應在4小時內派人前往維修，重大故障應在2小時內派人前往維修。48小時內恢復故障部分功能，確保設備使用正常。
4、每季向甲方和消防機構報告合同范圍內的消防設施的運行情況。
5、保證合同范圍的消防設施通過消防機構及甲方的檢查和測試。
6、配合轄區內的各單位進行消防演習、測試。
7、承擔因維護不力因素導致的消防責任事故。
8、探測器件每兩年進行一次全面清洗。
9、維修設備原則以修調為主，100元以上材料元件更換率不得超過5%，必須更換須甲方同意后方可進行，維修材料價格以甲乙雙方詢價均認可的執行，超過100元(不含100元)由甲方支付配件費，100元以內(含100元)由乙方支付。因意外損壞的器件由甲方負責。
(三)雙方共同責任：遵守執行國家、地方有關建筑消防設施的法規和技術規范;共同商定并執行《建筑消防設施維修保養內容》;定期共同向公安消防機構報告合同對象的運行情況并接受其監督。
第四條：維保保養費用及支付辦法
本合同維保保養費用總價款為，按季度支付。單次維修材料費100元(含100元的輔材，不含設備)以下由乙方負責，100元(不含100元)以上由甲方負責。雙方每月月末結算材料費用、維保費用，形成雙方簽字或蓋章的書面結算資料，作為維修保養費用的支付依據。
第五條：合同期限
本合同執行自20xx年 月 日起至 20xx年 月 日止，共壹年。合同履行期限屆滿，雙方需續約的，另行簽訂合同。
第六條：違約責任
1、 雙方不得無故終止合同，如一方無故終止合同，則由違約方按維保費用未執行部分金額的50%向對方賠付違約金。
2、乙方未按約定時間(4小時或2小時)內到達現場，每遲1小時扣100元。以電話通知時間為準。
3、每處故障48小時內未解決扣維修費300元，超一天追加200元，三天未處理甲方可另行安排其它單位維護，費用自維保費中扣除。
4、如無維修責任扣款項目，甲方未按合同規定時限支付維保費用，按維保費用總金額5%/日向乙方支付滯納金;如乙方未按合同規定履行維修保養職責，按維保金總金額5%向甲方支付違約金，同時乙方不得收取甲方當月應支付維保費用。
第七條：其它
1、本合同由甲、乙雙方法人代表或者其委托人簽字并蓋章后生效;
3、本合同應報公安消防機構備案(影印件)。
4、本合同未盡事宜雙方協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________