合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。優秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧
農村供水合同優質篇一
承包方：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《^v^安全生產法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則。發包、承包雙方就本建設工程施工事項協商一致、訂立本協議書。為確保工程質量，保證工程進度，提高經濟效益，明確雙方責任，經雙方共同協商達成如下協議。望雙方共同信守。
工程名稱：
工程地點：
承包范圍：水電安裝工程及弱電部分，清理自己產生的建筑垃圾，安裝好后被偷盜的電線和損壞的給排水管工時費自行負責。（給水管安裝到水表前，排水管，雨水管安裝到陰井和排水溝，電器部分安裝到電表前，接通電源。增減部份不計。主給水管、橋架洞預留、補洞。弱電箱安裝，弱電線盒安裝、開關插座安裝、人防水電安裝等，水電施工圖范圍。）
包工不包料、自己使用的工具自帶，發包方不給予提供。
承包方必須嚴格按施工藍圖、施工規范認真組織作業，每一道分項工序完成后，承包方自檢后報發包方，發包方及監理組織一次性合格驗收，驗收不合格，出現返工，影響下一道工序，造成經濟損失由承包方負責。保修金5%，保修期限為終驗合格后兩年內。
承包方必須與土建部分同時完成該項工作內容，如中途有意停工不做，而影響下一道工種施工，發包方有權終止合同另找他人做，但已經完成的工程量只能付給20%工程款。如沒有按期完成則承擔一切經濟損失。
按建筑面積：19902 m按建筑面積元/m，地下室建筑面積6102 m按建筑面積每平方米元/m，以上合計總價：414750元整。
工程進度款，按實際完成工程量支付50%，達到初驗標準再支付20%，終驗后再支付20%，住戶鑰匙交清后支付5%，驗收完成后兩年內返還保修金。
作業組進入現場所用材料必須聽從工地管理人員及發包方安排、必須按圖紙和所定的材料品牌使用材料，如果承包方擅自更改品牌等造成損失全部由承包方負責。
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。遵守和執行發包人提供的《施工現場安全生產管理處罰條例》等規章制度。
由于承包人在施工過程中安全防護措施不善或者違章指揮導致的安全傷亡事故，均由承包人自己負責承當一切經濟責任和法律責任，發包人不承擔由此造成的任何法律和經濟責任。
1、必須約束本組作業人員，不能亂拿工地的東西，未經負責人同意，私自亂拿者，以偷竊行為處理100倍價值處罰，不允許各作業之間在工地上發生吵架、打架，影響公司形象，如發生一次罰款2000元，不許在工地上隨地大小便，如發生一次罰款2000元。
2、承包方必須服從發包方安排和指揮，遵守和執行發包方、監理的有關管理規章制度和辦法。
3、承包人所帶領的職工必須遵守當地政府部門及有關法律法規執行，若在當地及工地以外發生任何人身意外傷害事故均由承包人自己負責承擔。
1.承包人在施工過程中若造成工程質量事故和返工，發包人將對承包人按實物總造價三倍給予處罰。
2.若在正常情況不按施工進度進行，每延誤一天處罰元。
3.實際工期按發包人要求執行，承包人遵照執行。
1.如承包人私自把承包的工程轉包他人，本合同一做費。承包人與發包人無任何承包關系。
2. 承包人每天工做時間內必須有代班人員在施工現場管理，處理施工過程中發生的問題等。
3.本合同一式二份各執一份，由簽訂日起，有法律效力，完工后自行失效。
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
日期：
農村供水合同優質篇二
怎樣提高水電站施工安全的管理水平,是水電站工程施工管理人員的工作重點。那么水電站工程施工合同又是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的水電站工程施工合同范文，感謝您的欣賞。
甲方(發包單位)：
乙方(承包單位)：
甲方同意將 工程承包給乙方施工，為保質保量按時完成施工任務，經雙方協商一致同意訂立如下合同條款，望雙方共同執行。
一、工程項目名稱(工程地點)：工程價款360000元整。元整。清淤及加固;文星水電站2.2km引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。
二、承包方式：
1、包工包料;
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方進場及竣工時間
四、乙方在施工過程中，應按甲方提供的圖紙或甲方工程技
術人員現場指導施工，未經甲方許可不得隨意更改尺寸，隱蔽工程應經甲方有關人員驗收后方可施工。乙方在施工中應注意安全，不得違章操作。
五、乙方應保證工程施工質量，不得偷工減料，若工程質量不合格造成返工的材料費及工資，由乙方自負，同時應做到保證質量的前提下求美觀。
六、付款辦法：
1、總工程價款(金額大寫元整;
3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。
七、乙方工程不得轉包或分包，若發現則甲方有權終止合同，所造成的經濟損失由乙方自負。
八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份。
九、補充協議：
甲方： (公章) 法人代表：
乙方： (公章)
法人代表：
年月日
甲 方：
乙 方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就四川省丹巴縣革什扎河吉牛水電站引水隧洞工程施工事項協商達成一致，訂立本合同。
一、承包內容
工程名稱：四川省丹巴縣革什扎河吉牛水電站引水隧洞工程
施工范圍：吉牛水電站引水隧洞2#支洞工程的洞室開挖。
二、合同工期
合同總工期：45(日歷天)
三、承包單價及工作內容
1、本合同工程的承包單價為：隧洞開挖45.00元/m。
2、承包單價范圍內的主要工作內容，隧洞開挖：鉆機及維修、火工產品(含炸藥、非電雷管、導爆索、導爆管、電雷管等);開挖、人工洞內排險、人工配合清底、爆破后殘余火工產品的一般清除回收、洞內鉆爆施工用水的排出、距開挖掌子面架設、移除等相關工作內容。
3、本合同承包單價除雙方特別約定外，包含了完成上述工2
作內容的人工、材料及勞保安全防護用品等費用及與工作內容有關的一切風險及費用。本合同承包單價不論任何原因不作調整。
四、保險
甲方應在本合同生效后的七日內為其參與本合同工作的全體乙方人員購買人身意外傷害保險，乙方必須為甲方提供購買保險人員名單及相關資料。
五、質量標準
乙方嚴格按照圖紙設計要求和國家有關規范、規程施工。保證合同工程一次性驗收合格，對工程質量實行終身負責制。本合同工程質量缺陷責任期自監理簽證的整體工程完工移交證書中寫明的完工日期算起，時間為12個月。超挖應控制0.15cm，不能有欠挖現象。
六、合同工作內容循環事件的約定
七、計量、結算與支付及保留金的返還
3、甲方每月28日對乙方已完成的質量合格的工程進行計量審核，并在完成審核后的32個工作日內向乙方支付。當特殊情況不能按期支付時應向乙方說明情況，并在不超過56個工作日內完成工程款的支付。
4、甲方在給乙方的每月進度結算中分別扣留10%的金額作為質量保留金。
5、在本合同工程竣工移交且業主或監理簽發竣工移交合同33333
證書后，乙方無安全責任及民工工資、勞資糾紛，并按甲方要求撤離施工現場、恢復臨時設施占用場地后，甲方在56個工作日內將所扣留的安全保證金、民工工資保證金無息返還給乙方。
6、本合同工程質保期為引水隧洞整體工程完工后一年，自監理單位的整體工程完工移交證書中寫明的完工日期算起，保修期滿后，如無質量方面的問題，甲方將在90個工作日內一次性向乙方無息返還扣留的質保金。在保修期內由乙方施工方面的原因引起的質量缺陷，乙方須在10天內無償給予處理，否則甲方有權另安排其他單位處理，其所發生的一切費用從乙方質保金中扣除。
八、材料供應、管理
甲方應扣乙方使用火工產品的費用(元)=乙方實際領用火工產品的數量(t、m、枚/元)×相應火工產品的市場價+民爆公司配送費(t/元)×采保費(1.05)
2、由甲方提供的其他材料由乙方按照施工需要的領用，超出定額及圖紙設計部分的用量由乙方承擔費用，并由甲方在乙方的工程結算款中扣除。且乙方不得將甲方提供的材料用作本工程以外的地方及本工程施工內容以外的其它用途。
3、屬于本合同乙方范圍內承擔的材料物資由乙方自行采購、保管。乙方自購材料由乙方自行承擔漲價風險，甲方不進行價有效期補償。
4、甲方在現場自有的生活車輛和材料物資，乙方可采取購買、租用等形式取得使用或擁有的權力，并由雙方另行商定。
5、甲方在簽訂本合同前代乙方所購的材料物資(甲方已付款)由雙方依據本合同相關內容確定屬權后，屬于乙方合同范圍內的乙方自購材料物資由甲方在乙方的工程款中相應扣除，屬于甲方應提供的材料物資由乙方退還給甲方，并在甲方處辦理了領用手續后方可繼續使用。
6、甲方無償提供施工循環使用部分外，其他部分由乙方有償使用，并由甲方在乙方的工程結算款中扣除。
農村供水合同優質篇三
訴訟請求：
2、訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
2xx年4月8日，《某莊村（某社區）拆遷安置方案》（以下簡稱“《拆遷方案》”）作出并向村民公示。原告通過本村村民收到的《**事項處理意見書》的內容知悉，《拆遷方案》是由被告制定的。該《拆遷方案》關系到原告房屋的拆遷及補償、住房安置等事項，與原告具有法律上的利害關系。原告因不服該具體行政行為，遂于2xx年9月27日向市區人民法院提**訟。時至今日，該院既未立案也未作出不予受理裁定。故原告特依據《最高人民法院關于執行〈^v^行政訴訟法〉若干問題的解釋》第三十二條第三款“受訴人民法院在7日內既不立案，又不作出裁定的，**人可以向上一級人民法院申訴或者**。上一級人民法院認為符合受理條件的，應予受理；受理后可以移交或者指定下級人民法院審理，也可以自行審理。”之規定向貴院提**訟。請求貴院依據《最高人民法院關于行政案件管轄若干問題的規定》第三條“當事人向有管轄權的基層人民法院**，受訴人民法院在7日內未立案也未作出裁定，當事人向中級人民法院**，中級人民法院應當根據不同情況在7日內分別作出以下處理：（一）要求有管轄權的基層人民法院依法處理；（二）指定本轄區其他基層人民法院管轄；（三）決定自己審理。”之規定，依法處理。
一、未經土地征收，對集體土地上的房屋實施拆遷并制定《拆遷方案》違反《土地管理法》、《物權法》的相關規定。
根據《物權法》第四條“國家、集體、私人的物權和其他權利人的物權受法律保護，任何單位和個人不得侵犯。”及第四十二條之規定，原告對自身合法使用的宅基地及宅基地上的房屋享有不可侵犯的物權。任何單位和個人不能以任何理由對該物權實施剝奪或消滅之行為，除非國家因公共利益的需要對原告之宅基地、房屋按規定的權限和程序實施征收。且只有依法征收之后，才涉及補償安置問題。《土地管理法》也規定了征收集體土地（包括集體建設用地）地上附著物的補償問題。因此《土地管理法》、《物權法》是拆遷集體土地上房屋法律依據。然而，本案中原告的宅基地和房屋并沒有依法征收，在此情況下，被告制定《拆遷方案》實施拆遷顯然違法。
二、被告作出《拆遷方案》的具體行政行為違反《村民委員會組織法》規定的民主議定原則。
本次拆遷起因于某莊的城中村改造，城中村改造項目涉及整個村莊的遷移及安置區建設等重大事項，其中既包括原告房屋的拆遷，宅基地后續處理，又包括集體公共財產及設施的處理，同時還要涉及建設資金的籌集及集體財產在具體項目中的使用。上述事項包括拆遷安置補償的事項，既涉及集體又涉及每一位村民的私權利（房屋所有權、土地使用權等），根據《村民委員會組織法》第二十四條之規定，上述事項屬于經村民會議討論決定方可辦理的事項，因此在制定《拆遷方案》過程中，應召開村民會議對《拆遷方案》討論后作最終的決定。然而，該《拆遷方案》在制定到公布的整個過程中，沒有征求村民意見，也沒有召開村民會議討論，故《拆遷方案》制定違反民主原則。
三、《拆遷方案》內容不合法。
1、拆遷房屋及附著物的補償不合法。
《拆遷方案》第八條規定“對拆遷戶舊房及附著物的補償按照鶴政[2xx]3號文件規定的標準執行”，該條涉及拆除房屋及附著物補償的規定違反《^v^辦公廳關于進一步嚴格征地拆遷管理工作切實維護群眾合法權益的緊急通知》第二條之規定，其中規定的補償標準依據并非省級政府的規定且并未按上述規定調整提高。
2、住房安置對象規定不合法。
3、部分內容侵害婦女合法權益，如第十八條的規定。
綜上，被申請人作出《某莊村（某社區）拆遷安置方案》具體行政行為違法、錯誤，為維護原告的合法權益，原告特根據《行政訴訟法》及相關規定，依法訴至貴院，請求貴院依法判令支持原告的訴訟請求。
人民法院
具狀人（代表人簽字）：
年月日
農村供水合同優質篇四
承包人(乙方)：
一、甲方將位于 的 水電站承包給乙方。
二、承包期限：
承包期限為三年，從20xx年 月 日到 年 月 日。承包期滿，雙方須繼續合作，可以另行訂立合同。
三、承包費上繳
1、上繳方式：實行稅后利潤上繳;
2、上繳數額：甲方收取稅后利潤的51%，作為承包費;乙方獲取稅后利潤的49%，作為乙方承包所得利潤。
四、 雙方的具體權利義務
(一)、甲方的權利義務
2、負責監督乙方進行正常生產，合理使用水電站的機器設備、設施。
本合同履行期間，乙方不能組織正常生產累計達兩個月的;或因損壞、丟失、擅自處理機器設備(包括設施)的情形而不能及時修復、增補的，甲方有權單方解除本合同，并按財產移交表的財產價值和甲方應得的承包費向乙方索賠。
本合同生效后，甲乙雙方對水電站財產進行移交(具體財產及其價值以移交表為準)。
(二)、乙方的權利義務
1、負責水電站的生產經營事宜;
2、負責合理安排職工、按時為職工發放工資;
3、負責處理和承擔職工的工傷事宜;
5、對外協調好各種社會關系，保證水電站正常生產;
7、本合同生效后三日內，向甲方交納保證金3萬元，以甲方出具的收條為準。
五、違約責任
本合同簽訂后，合同雙方應嚴格遵守履行，任一方不履行給守約方造成經濟損失的，須向守約方支付違約金(違約金為3萬元)。
六、免責條款
因不可抗力原因導致本合同不能繼續履行的，合同雙方免責。但因不可抗力產生損害結果的，仍按本合同相關條款履行。
七、附件及未盡事宜處理
1、 財產移交表為本合同附件;
2、本合同未盡事宜由合同雙方協商簽訂補充合同，補充合同與本合同有同等法律效力。
八、合同效力
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。
農村供水合同優質篇五
供方：（以下稱甲方）
用方：（以下稱乙方）
根據《xxx合同法》及有關法律、法規的規定，為了確立正常的供用水、電等的秩序，明確雙方的責任，做到安全、經濟、合理地使用水、電，甲乙雙方經友好協商，訂立本合同，供雙方共同遵守。
1、甲方根據乙方的生活需要，在電力系統、水壓水源正常狀況下，按本合同規定向乙方供電、供水。
2、當甲方出現水、電供應不足的情況時，甲方應當按不低于其供給第三方水、電的比例及條件，供給乙方。如因甲方原因需停水停電，應提前告知乙方。
3、在乙方每個接水電、受電點安裝用水、電計量裝置。用水、電計量裝置的記錄為乙方實際用水、電量，以此作為計算乙方水、電費的依據。
1、由于市供水、供電公司每月按商業用電標準供給本公司，所以甲方每月只能按市供水、供電部門收取甲方的費用標準向乙方收取。
2、為了減少甲方的損失，甲方每月按乙方實際水電費的 %付給甲方正常損耗費。甲方承諾向乙方收取的水、電費用不高于其向其他第三方收取的費用。
3、因國家法律、法規或有關政策的變動導致水、電收費標準的變動，則按國家規定的變動幅度作相應的調整。
4、甲方每月30號之前按乙方水、電表顯示的使用量收取當月水電費和損耗費。
甲方供應水、電的開通后，乙方應當采取_________（方式）支付用水用電費。
1、甲方對乙方每月用電量、水量按本合同約定的原則和方式指定專人進行抄表統計，乙方給予積極協助，雙方共同確認。
2、乙方應保護好水表、電表等設施不至于損壞、失竊，如保護不善，乙方應承擔損失和修理費用。
3、乙方不得擅自拆卸、遷移、改動水電表，以影響水表、電表正常計量，否則視為盜水、盜電之行為。
4、乙方必須按時支付水費、電費，如不支付經甲方催款后仍逾期不交者，甲方將按有關規定，停止對乙方供水供電，并追繳欠款及加收日千分之三的滯納金。
5、甲方發現乙方用電設施或者安全管理存在不安全隱患、可能造成供電設施損害時，有權要求乙方限期整改。乙方逾期不改的，甲方有權中斷供電。