勞動合同是勞動者與用人單位之間約定勞動關(guān)系的書面協(xié)議，是保障勞動者權(quán)益、維護用人單位合法權(quán)益的重要法律文件。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
熱水器安裝技術(shù)要求 熱水器安裝工程合同匯總篇一
乙方：
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為年月日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風(fēng)險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟責(zé)任，與甲方無關(guān)。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價： 元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方： 乙方：
簽字(蓋章)：?
簽字(蓋章)：
年月日
熱水器安裝技術(shù)要求 熱水器安裝工程合同匯總篇二
地址：
承包人（乙方）：
地址：
鑒于甲方是合法的發(fā)包人，乙方是合法的分包人，甲乙雙方就_______________項目的車間吊頂板安裝工程達(dá)成一致意見，為規(guī)范雙方的職責(zé)，特簽訂如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概述
1、工程地點：
2、工程內(nèi)容：
3、承包范圍：
4、承包價格：
二、工程期限
1、計劃開工時間：_______年_____月_____日，計劃完工時間：_______年_____月_____日，總工期_______天。
2、如遇不可抗力，不能正常施工的，工期順延。
三、雙方職責(zé)
甲方
1、甲方應(yīng)保證向乙方交付工程時的條件是滿足施工條件的。
2、甲方在收到驗收通知時要及時組織人員驗收。
3、甲方應(yīng)按照本合同的約定支付工程款。
乙方
1、乙方應(yīng)按照本合同的約定標(biāo)準(zhǔn)進行施工。
2、乙方應(yīng)保證施工的安全、文明，酒后不得進場。
3、竣工時，及時向甲方發(fā)出竣工通知。
四、質(zhì)量要求
1、乙方應(yīng)按國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)進行作業(yè)。
2、吊頂完工后，頂面應(yīng)平整、整潔、美觀、色澤均勻。
5、如乙方在施工過程中發(fā)生質(zhì)量問題，經(jīng)甲方糾正乙方不進行整改或不按期進行整改，甲方有權(quán)解除合同，且發(fā)生的一切損失均由乙方承擔(dān)。
五、安全事宜
乙方進入施工現(xiàn)場后須聽從甲方現(xiàn)場管理人員的統(tǒng)一指揮調(diào)配，遵守甲方相關(guān)安全規(guī)定。如因違章操作及不聽從指揮造成的一切工傷事故責(zé)任自負(fù)。
六、付款方式
1、本工程無預(yù)付款。
2、乙方完成本工程的一半時，甲方支付工程款的50%，完工后經(jīng)驗收合格付款至95%，剩余5%作為質(zhì)保金，等整體工程驗收交工后付清。
七、驗收標(biāo)準(zhǔn)
本工程執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)范進行驗收，在隱蔽工程驗收前必須要經(jīng)過監(jiān)理及甲方代表驗收，合格后方可進行隱蔽。
八、違約責(zé)任
在本合同的履行過程中，任何一方導(dǎo)致合同無法履行或者不能完全履行本合同，責(zé)任方均應(yīng)賠償守約方因此受到的全部損失。
九、其他
1、本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等效力。
2、本合同自雙方簽字后生效，工程交工驗收完成，工程剩余款項付清后，本合同自動失效。
3、因履行本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商不成，均可向合同履行地法院起訴。
4、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
代表人：
聯(lián)系電話：
合同履行地：
簽訂時間：_______年_____月_____日
乙方：
負(fù)責(zé)人：
聯(lián)系電話：
合同履行地：
簽訂時間：_______年_____月_____日
熱水器安裝技術(shù)要求 熱水器安裝工程合同匯總篇三
甲方：
乙方：
一：共同協(xié)議：
1.乙方按甲方的要求，承攬甲方中亨國際手機城監(jiān)控工程的安裝調(diào)試，并保證該系統(tǒng)使用性能符合甲方的要求。
2.產(chǎn)品的單位名稱、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量以甲方確認(rèn)為準(zhǔn)
3.乙方不得向甲方提供假、次、偽劣的產(chǎn)品。并按甲方要求的時間到達(dá)、完成。相應(yīng)的功能符合甲方要求。
4.乙方負(fù)責(zé)為甲方提供優(yōu)良的售后服務(wù)。
5.合同期內(nèi)甲方應(yīng)積極配合乙方開展安裝調(diào)試工作，并積極與乙方溝通，相互理解信任。
6.產(chǎn)品在中亨手機城安裝并調(diào)試，雙方簽字后乙方協(xié)助甲方正常使用，雙方簽字2天后，由甲方負(fù)責(zé)保管，如發(fā)生遺失和人為損壞與乙方無關(guān)。
8.施工過程中如有新的建議，雙方另行協(xié)商解決。
9.合同生效后，甲方不得透露設(shè)備價格，乙方不得透露甲方所有系統(tǒng)名稱以相應(yīng)的功能。
10. 施工過程中如遇到水泥地面開槽，由乙方負(fù)責(zé)施工.
11. 合同簽定二個禮拜內(nèi)進場施工,施工工期8個工作日。
12. 乙方在施工過程中確保工程質(zhì)量，在保證質(zhì)量的同時也要保證工程進度(確保在規(guī)定時間內(nèi)基本把工程結(jié)束，讓甲方盡早使用該系統(tǒng))。
二：付款方式：
1、安裝調(diào)試結(jié)束一次性付清。
三： 維修保養(yǎng):
2、保修期屆滿后,甲方要求乙方修理的,乙方需適當(dāng)向甲方收費。
四：本合同一式兩份，甲已雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工程的具體情況,經(jīng)雙方充分協(xié)商,簽訂本合同。
一、工程項目
1.工程名稱:閉路監(jiān)控系統(tǒng)供貨及安裝工程。
2.交貨及安裝工程地點:
承包方式和承包范圍:本工程以包工包料、包質(zhì)量、包工期、包風(fēng)險、包設(shè)計(設(shè)計方案以甲方認(rèn)可為準(zhǔn))的形式由乙方承包,乙方必須按照甲方確定的設(shè)計方案、系統(tǒng)功能、設(shè)備材料,承包整個系統(tǒng)的設(shè)備供應(yīng)及安裝和調(diào)試。(設(shè)計方案以甲方認(rèn)可為準(zhǔn))。
二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證
1、布線標(biāo)準(zhǔn):乙方監(jiān)控系統(tǒng)布線施工,嚴(yán)格遵照國際《民用閉路監(jiān)控電視系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》。
2、乙方所供設(shè)備均以生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品技術(shù)資料為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方保證本項目所供產(chǎn)品均為合同中指定的產(chǎn)品,且包裝為原包裝。產(chǎn)品進場時提供供貨證明,經(jīng)甲方驗收后進行施工。
三、工程造價
四、竣工驗收及付款方式
1、自合同簽訂日三天內(nèi),甲方向乙方支付______%作為預(yù)付金。乙方鋪設(shè)完線路，經(jīng)甲方檢驗后，甲方向乙方支付______%。所有終端設(shè)備安裝完畢，經(jīng)甲方組織驗收后，驗收合格日起,七天內(nèi)甲方付支付______%。留5%做質(zhì)保金，一年以后付清。(質(zhì)保期從甲方驗收之日算起)
2、項目施工安裝、調(diào)試完畢,由乙方通知甲方組織驗收,并提供相應(yīng)完整的驗收資料。乙方自書面通知之日起,三天內(nèi)由于甲方拖延不驗收視為工程驗收合格。
五、 維修保養(yǎng):
六、約定事項
1、為確保工期,爭取提前竣工,由甲乙雙方共同組成工程實施小組。
2、合同如需變更,甲乙雙方另行協(xié)商確定變更事宜,雙方簽章生效,并作為本合同的附件。
3、合同要件,乙方必須遵照執(zhí)行,否則視為違約。
七、違約責(zé)任:
1、乙方必須嚴(yán)格按合同要求按時、按質(zhì)(即合同要求的設(shè)備的規(guī)格、型號)、按量完成供貨與安裝調(diào)試完畢并交付甲方使用。
2、在乙方履行合同后,甲方保證按時向乙方支付合同款項。
八、本合同按《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》,《消費者權(quán)益保護法》等有關(guān)法律條款執(zhí)行。
九、合同執(zhí)行中,若發(fā)生糾紛,由甲乙雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,提交仲裁委員會解決,直至提交法院審理。
十、施工期間出現(xiàn)工傷事故,由施工單位自行負(fù)責(zé)。
十一、本合同一式兩份,由甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份。
十二、未盡事宜,由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
十三、本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代表簽字,加蓋雙方公章后之日生效。貨款兩清后,合同效力終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
熱水器安裝技術(shù)要求 熱水器安裝工程合同匯總篇四
供應(yīng)方(乙方)：________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程的具體情況，經(jīng)雙方充分協(xié)商，簽訂本合同。
一、工程項目
1.工程名稱：閉路監(jiān)控系統(tǒng)供貨及安裝工程。
2.交貨及安裝工程地點：
承 包方式和承包范圍：本工程以包工包料、包質(zhì)量、包工期、包風(fēng)險、包設(shè)計(設(shè)計方案以甲方認(rèn)可為準(zhǔn))的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設(shè)計方案、系 統(tǒng)功能、設(shè)備材料，承包整個系統(tǒng)的設(shè)備供應(yīng)及安裝和調(diào)試，并包通過有關(guān)技防辦部門的驗收。(設(shè)計方案以甲方認(rèn)可為準(zhǔn))。
二、系統(tǒng)總造價及其支付
(一)系統(tǒng)總造價
1.本監(jiān)控系統(tǒng)含稅總造價(含感應(yīng)卡費用)為人民幣 _______
2.整個系統(tǒng)必須滿足甲方認(rèn)可的設(shè)計方案的功能要求，以甲方審定的設(shè)計、施工方案為標(biāo)準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上價格不再作任何調(diào)整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付
甲方根據(jù)乙方的工程進度向乙方支付工程款：
2.工程全部完工，測試成功即付總工程款的_______ %
3.通過甲方及有關(guān)部門初驗驗收合格，并且系統(tǒng)無故障運行一個月后，再付總工程款的_______%。
三、工期
1.本合同簽訂后，乙方于_______年_______月_______日進場，到_______年_______月_______日止，完成安裝調(diào)試(以通過用戶及甲方代表驗收合格為準(zhǔn))。
2.在履約過程中，因為變更設(shè)計所影響的工期或甲方責(zé)任、不可抗力等造成工期延期的，經(jīng)甲、乙雙方簽證認(rèn)可后作出工期調(diào)整，以此確定竣工日期。
四、供貨及安裝
1.本工程必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)施工安裝規(guī)范進行施工。
2.乙方工程使用的材料、設(shè)備必須符合甲方認(rèn)可的設(shè)計方案的規(guī)定，否則，甲方有權(quán)要求乙方更換，有關(guān)費用由乙方承擔(dān)。
3.乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書面認(rèn)可，方可采購進場安裝。
五、維修保養(yǎng)
年限 材料費 維護服務(wù)費
第一年 免 免
第二、三年 收取材料成本費 2000元/年
2.保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價格適當(dāng)向甲方收費。
3.保修期屆滿后，甲乙雙方另簽訂技術(shù)維護協(xié)議，乙方應(yīng)對系統(tǒng)提供優(yōu)惠的有償技術(shù)維護。
4. 甲方要求軟硬件功能的改進、擴容不在保修之列，但乙方應(yīng)繼續(xù)為客戶提供最優(yōu)惠的服務(wù)。免費維修期內(nèi)人為或自然災(zāi)害引起的故障或損壞，僅收取維修成本費。以 下情況不屬保修范圍：自行拆卸改換機內(nèi)任何部分(如：線路、零件)后造成損壞;非乙方指定的專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)安裝而引起的故障。
六、雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任：
1.審核乙方提供的設(shè)計方案、安裝施工方案，在收到后的_______日內(nèi)完成。向乙方提供必要的場地及施工用電。
2.按工程進度向乙方支付工程款。
3.委派_______為現(xiàn)場管理代表，監(jiān)督、檢查工程質(zhì)量、進度。處理并協(xié)調(diào)甲乙雙方在施工中發(fā)生的有關(guān)事宜。
4.在乙方供貨后，甲方可以組織人員對器材進行驗收。
5.組織對工程進行竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。
(二)乙方責(zé)任：
1.按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理，凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故，均由乙方負(fù)責(zé)并報告甲方及有關(guān)部門。
2.施工中因乙方責(zé)任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔(dān)。所有設(shè)備和器材驗收前均由乙方妥善保管，如有損壞和遺失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.對竣工驗收后保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量問題負(fù)責(zé)免費返修。 4.對現(xiàn)場所有已完工的建筑及建筑裝修、設(shè)備、器具有保護的責(zé)任，施工時如損壞甲方或住戶財產(chǎn)，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
5.遵守甲方有關(guān)場地管理的規(guī)定并辦理有關(guān)的手續(xù)。
七、違約責(zé)任
1.除不可抗力(戰(zhàn)爭、天災(zāi)等)外，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的條款，否則，違約方須向另一方支付合同總造價 _______%的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應(yīng)就不足部分承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.甲方如未按本合同的進度付款，每延遲一日，按應(yīng)付而未付金額的_______%計付違約金。
3. 由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程總造價的_______%向甲方計付違約金。逾期超過_______ 日，甲方有權(quán)單方解除合同，乙方除支付上述款項及返還甲方全部已付款項外，還須按合同總價款的_______%向甲方支付違約金，違約金不足以彌補甲方損 失的，乙方還應(yīng)就不足部分承擔(dān)賠償責(zé)任。
八、其他事宜
1.按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金和各種經(jīng)濟損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后 天內(nèi)付清，否則按逾期付款處理。
2.本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，另簽補充協(xié)議。
3.雙方在執(zhí)行本合同中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)先行協(xié)商，若協(xié)商不成時，任何一方可以向_______人民法院提起訴訟。
4.雙方簽訂認(rèn)可的設(shè)計施工方案及其它經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等效力。
5.甲乙雙方施工、設(shè)計方案以外的所有變更或要求必須致函對方，對方在收到通知后必須及時回函，如果_______日內(nèi)不答復(fù)視為認(rèn)可。
6.本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期屆滿結(jié)清余款后本合同第八條第2款仍需繼續(xù)履行。
7.本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具同等法律效力。
簽約代表：__________簽約代表：__________
聯(lián)系電話：__________聯(lián)系電話：__________
簽約地點：__________簽約時間：__________
熱水器安裝技術(shù)要求 熱水器安裝工程合同匯總篇五
買方：
根據(jù)《^v^民法典》及其它有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽立本合同。
第一條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與數(shù)量
1、甲方應(yīng)提供引種證明和動物衛(wèi)生監(jiān)督部門出具的動物檢疫合格證。
2、種龜標(biāo)準(zhǔn)：健康無病，無殘次，符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
3、種龜存活率：乙方嚴(yán)格按照甲方培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)下，____月內(nèi)死亡率不得高于。
第二條：數(shù)量與貨款
種龜品種：
月齡：
數(shù)量：
單價：
對總金額
第三條：結(jié)算方式乙方預(yù)付定金
元余款提貨時一次性結(jié)清。
第四條：交貨時間、地點、方式
1、交貨地點：
2、交貨時間：________年____月____日
3、交貨方式：乙方自提，運費亦由乙方自己承擔(dān)。
第五條：驗收驗收在交貨前進行，由甲乙雙方共同負(fù)責(zé)。
第六條：技術(shù)服務(wù)
1、應(yīng)乙方要求，甲方給予提供技術(shù)培訓(xùn)、并負(fù)責(zé)引種后的技術(shù)指導(dǎo);
3、應(yīng)乙方要求，甲方協(xié)助乙方購買養(yǎng)龜用具、藥品等。
第七條：違約責(zé)任供需方誰違約，誰承擔(dān)違約責(zé)任，可由仲裁委員會仲裁或向人民法院起訴。
第八條：其它約定事項本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：____乙方：____
地址：____地址：____
法人代表：____法人代表：____
熱水器安裝技術(shù)要求 熱水器安裝工程合同匯總篇六
(一)案由：_________________租賃合同糾紛
(二)訴訟請求：
1.判令被告立即返還房屋押金租金______元;
2.判令被告支付違約金______元整;
3.判令被告承擔(dān)訴訟費用。
(三)事實與理由：
原被告雙方于____年____月____日簽訂了《商鋪租賃合同》，約定被告將位于______的商鋪出租給原告用于經(jīng)營汽車維修，現(xiàn)因被告的商鋪沒有竣工驗收備案登記，導(dǎo)致原告無法辦理營業(yè)執(zhí)照，就無法正常的開張營業(yè)，最終導(dǎo)致雙方的租賃合同無法正常履行，合同簽訂十余天后原告方才了解到這種情況，就反復(fù)和被告協(xié)商解除合同事宜，被告一直以此商鋪還沒有重新出租出去為由，拒絕退還原告的租金和押金。按照雙方的《商鋪租賃合同》約定被告已經(jīng)構(gòu)成根本違約，致使合同目的不能實現(xiàn)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。被告的行為某重違反了雙方的協(xié)議約定，損害了原告的合法權(quán)益，為了維護原告的合法利益不受侵害，起訴至貴院，懇請貴院能依法維護原告的合法權(quán)益，維護法律的權(quán)威性和某肅性。
___人民法院
起訴人：_________________
___年___月___日
熱水器安裝技術(shù)要求 熱水器安裝工程合同匯總篇七
隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展,水暖安裝工程質(zhì)量問題引起人們的高度重視,水暖安裝合同是怎么一回事呢?以下是本站小編為大家整理的水暖安裝合同范文，歡迎參考閱讀。
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
一、 工程名稱：百盛香墅6號樓水暖安裝。
二、 工程地點：經(jīng)緯街四小學(xué)東路南
三、 工期：
四、 驗收日期：
五、 驗收標(biāo)準(zhǔn)：按設(shè)計圖紙和建筑水暖安裝驗收規(guī)范驗收。
六、承包方式：由乙方包工、包料、包自用工具，包安全及防護用品等整體方式承包。
七、 合同造價及付款
本工程承包價格以市場價為準(zhǔn)，按建筑面積計算，工程竣工驗收合格后壹個月內(nèi)以房頂款給乙方。
八、 甲、乙雙方義務(wù)和責(zé)任：
(一)甲方義務(wù)和責(zé)任：
1、 根據(jù)合同規(guī)定，按時結(jié)算。
2、 甲方在按期履行驗收義務(wù)，在施工期間，甲方發(fā)現(xiàn)有任何異議，可要求乙方馬上整改。
3、幫助乙方與其他施工單位進行溝通協(xié)調(diào)。
(二)乙方義務(wù)和責(zé)任：
3、乙方應(yīng)確保在其施工人員及工作人員不得與施工場地內(nèi)任何第三方發(fā)生爭執(zhí)。若因與第三方發(fā)生爭議所引起的一切后果由乙方自行承擔(dān)。
4、乙方必須嚴(yán)格依照甲方確認(rèn)的設(shè)計圖紙和方案制作并安裝，確保工程質(zhì)量。
5、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
九、違約條款
1、 乙方必須嚴(yán)格依照甲方確認(rèn)的設(shè)計圖紙和方案制作并安裝，確保工程質(zhì)量和進度。如發(fā)生質(zhì)量問題或由于乙方的責(zé)任使甲方不能在 年 月 日- 月 日正常使用，乙方償付甲方合同總額的10%做為違約金。
2、 甲、乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項。
3、 甲方如在乙方制作中途對設(shè)計方案有較大變更，雙方應(yīng)簽定書面變更協(xié)議，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方由此增加的全部費用。
十、本合同內(nèi)容的修改或變更均應(yīng)甲、乙雙方共同書面認(rèn)可;由本合同所產(chǎn)生的任何權(quán)利或義務(wù)未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)讓。雙方任何一方未按合同執(zhí)行，對方有權(quán)終止合同，由此造成的損失，由違約方賠付。
十一、雙方均有就本合同對外保密的責(zé)任。
十二、本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效，至履行完畢之日自動作廢。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。具有同等法律效力。
十三、甲、乙雙方對合同產(chǎn)生之任何爭議，雙方友好協(xié)商，協(xié)商不成雙方均有權(quán)申請人民法院判決。
十四、施工圖紙為本合同的附件，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
甲方：：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《房屋建筑質(zhì)量保修辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、依據(jù)甲方施工任務(wù)的需要，經(jīng)過雙方協(xié)商，甲方?jīng)Q定將百盛香墅6#號樓采暖、給排水工程的全部工作內(nèi)容以大包形式承包給乙方。
為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，結(jié)合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本分包工程施工事項，達(dá)成如下協(xié)議條款，并共同遵照執(zhí)行。
第一條、承包范圍：百盛香墅6#號樓給排水、采暖、圖紙內(nèi)全部分項工程。
第二條、承包內(nèi)容及承包的方式和價格：
1、生活給水系統(tǒng)：乙方負(fù)責(zé)室內(nèi)的生活用水給水系統(tǒng)管道、埋管、墊層基礎(chǔ)、設(shè)備、管件、閥門、水表、圖紙內(nèi)預(yù)留預(yù)埋件等。
2、排水系統(tǒng)：乙方負(fù)責(zé)室內(nèi)及室內(nèi)的全部排水系統(tǒng)管道、埋管墊層基礎(chǔ)、設(shè)備、管件、閥門、相關(guān)預(yù)留預(yù)埋件等。
3、采暖系統(tǒng)：乙方負(fù)責(zé)室內(nèi)及室內(nèi)的全部的采暖系統(tǒng)管道、支架、埋管墊層基礎(chǔ)、設(shè)備、管件、閥門、分集水器、采暖器具、地暖主管道、室內(nèi)地?zé)峁堋⑼L(fēng)管道洞口及相關(guān)預(yù)留埋件等。
以上三項均包括建筑物一米以內(nèi)的相關(guān)項目。
二、承包的方式和價格：乙方包工、包料、包自用工具，包安全及防護用品等整體方式承包。本工程承包價格以市場價為準(zhǔn)，按建筑面積計算。
三、抵押金:乙方向甲方交抵押金30萬元，甲方在該工程驗收合格后一次返還給乙方。
第三條、工期控制：
2、若乙方施工進度慢，工程質(zhì)量差，經(jīng)兩次提出整改意見后改正行動不得力，效果不明顯時，為了確保建設(shè)單位對甲方的工期和質(zhì)量要求，甲方無需征得乙方同意，有權(quán)直接安排施工力量介入施工，所發(fā)生的一切費用由乙方承擔(dān)并在乙方施工的工程款中直接扣除，金額由甲方負(fù)責(zé)審定。
第四條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
1、質(zhì)量等級為
2、嚴(yán)格按照施工圖紙、設(shè)計變更、施工規(guī)范，技術(shù)交底要求進行施工，工程質(zhì)量按照規(guī)范和質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)進行分部分項驗收，以甲方檢查及監(jiān)理驗收評定及質(zhì)量監(jiān)督部門核定認(rèn)可合格為準(zhǔn)。
3、使用的材料、配件等必須符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
4、由于質(zhì)量問題所造成的一切責(zé)任和費用均由乙方負(fù)擔(dān)。
第五條 結(jié)算及付款方式：
付款和結(jié)算方式：工程竣工驗收合格、竣工、結(jié)算核對后，扣除5%為保修金，余款以房抵款。
第六條 保修期：工程保修期為三年，保修期內(nèi)，如因乙方原因的質(zhì)量投訴或問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知四小時內(nèi)趕到現(xiàn)場進行處理。如逾期處理，甲方將另行委托，其所有費用及因此而造成甲方的其他經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。保修期滿，無任何質(zhì)量問題一次退還剩余保修金。
第六條、安全責(zé)任：
3、在施工過程中必須戴安全帽、系好安全帶，發(fā)現(xiàn)有違章操作和野蠻施工，按甲方規(guī)定進行處罰，乙方人員如有無理取鬧、打架斗毆，按情節(jié)輕重由甲方進行處罰(每人次罰款5000元)或送司法部門處理，施工中如因乙方或個人違章指揮、違章操作造成自身或他人安全事故的一切責(zé)任和費用均由乙方負(fù)擔(dān)。
第七條、文明施工：
1、乙方每天每個作業(yè)面必須做到工完料盡，負(fù)責(zé)本承包范圍內(nèi)的清理工作，保持現(xiàn)場整潔，做到文明施工，實現(xiàn)“文明工地”，隨時接受有關(guān)部門的檢查。因乙方人員未按規(guī)范要求文明施工，經(jīng)檢查違規(guī)行為，根據(jù)甲方的相關(guān)規(guī)定和制度給予處罰。
2、文明施工所發(fā)生的費用由乙方全部承擔(dān)。
3、文明施工必須按有關(guān)部門的要求去做，乙方無權(quán)違規(guī)施工。
4、嚴(yán)禁在施工場地大、小便。
第八條、組織管理：
1、根據(jù)施工需要，乙方必須按照承包內(nèi)容和施工進度要求配齊施工人員，保證按規(guī)定時間進場。如施工力量不足，工作效率不高不能滿足甲方進度要求，甲方有權(quán)按規(guī)章制度處罰，特殊工種必須持證上崗(上崗證真實有效)，對思想素質(zhì)差、技術(shù)水平低、組織紀(jì)律不強的人員嚴(yán)禁使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即清退并作相應(yīng)處罰。
2、乙方施工人員進場后要加強管理，保證相對穩(wěn)定，不得因農(nóng)忙或其他原因減員而影響施工進度和工程質(zhì)量。
第十一條、成品保護：
一、乙方應(yīng)與其它工組相互協(xié)作，做好成品保護工作，對造成成品損壞的必須全額賠償所造成的經(jīng)濟損失。
二、 乙方必須按圖紙施工。交工前及時對管路打壓和灌水試驗，交接完后如果發(fā)生賭管、斷管、漏水需要剔鑿等返工現(xiàn)象，乙方必須及時處理。
第十二條、其它事項：
1、甲方負(fù)責(zé)人全方位的統(tǒng)一指揮、調(diào)度和監(jiān)督，乙方必須服從。乙方安排 為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人。
2、各分項工程完成后，乙方應(yīng)及時通知甲方驗收，按照驗評標(biāo)準(zhǔn)，每項必須達(dá)到 ?合格?標(biāo)準(zhǔn)，超規(guī)定范圍，堅決返工，返工工料由乙方自己負(fù)責(zé)承擔(dān)。一次驗收不合格的，每返工一次罰500元(材料費用另行計取)。
3、乙方必須準(zhǔn)時參加甲方的有關(guān)生產(chǎn)會議和技術(shù)交底會議，會議遲到每次罰款200 元，缺席每次罰款 500 元。
4、竣工驗收前，乙方對所施工的項目的質(zhì)量問題要及時返修，如乙方不能及時返修，甲方將安排他人為其返修，所發(fā)生的費用從乙方工資中加倍扣除。
5、在保修期間由于乙方所施工的項目存在質(zhì)量缺陷而引起業(yè)主的投訴和索賠的乙方必須承擔(dān)全部的責(zé)任。
第十三條、補充條款：
1、不戴安全帽上班，每人每次罰款100元，不系安全帶每人每次罰款200元，管理人員不戴安全帽，每人每次罰款500元。
2、各班組人員嚴(yán)禁酒后上班，如發(fā)現(xiàn)酒后上班者除罰款1，,000元并清除出工地。
3、上班時間賭博每人罰款500元。
4、施工現(xiàn)場嚴(yán)禁大小便，發(fā)現(xiàn)一次罰款500元。
5、分項工程在報驗時，一次性驗收不通過即扣500元/次，若第二次報驗不通過即扣20xx元/次。
6、乙方所有施工人員進場后，嚴(yán)禁采用電炊具進行自炊，發(fā)現(xiàn)后除當(dāng)場沒收電炊具，另罰款200元。
7、乙方施工時的機具及材料應(yīng)按施工平面圖及項目部規(guī)劃堆放，安全防護設(shè)施不得隨意拆除，如因施工需要必須拆除，在施工前必須報項目部安全員，施工完畢后應(yīng)立即恢復(fù)原樣。如不及時恢復(fù)原樣，將由項目部安排人員施工，所發(fā)生的一切費用由乙方承擔(dān)。
8、經(jīng)理確認(rèn)后生效，(以上管理制度與項目部安全生產(chǎn)獎罰規(guī)定不一致時，執(zhí)行后者)
第十四條、本合同簽訂后，乙方不允許轉(zhuǎn)包，如果發(fā)生，甲方不負(fù)責(zé)乙方因此發(fā)生的任何人工費。由此發(fā)生的一切經(jīng)濟責(zé)任及法律責(zé)任，甲方不承擔(dān)。 甲、乙雙方都必須嚴(yán)格履行本合同。任何一方違約，按合同價款賠償30%的違約金。
本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，簽訂補充協(xié)議。本合同雙方簽字后生效，受法律保護。
本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
熱水器安裝技術(shù)要求 熱水器安裝工程合同匯總篇八
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程規(guī)模：
4、承包方式：
5、工程內(nèi)容：
6、工程總價：
二、工程量本工程按照實際施工面積計算工程量。
三、付款方式
5、余款______%作為工程質(zhì)量保證金，如工程無質(zhì)量問題，甲方在________年后無息付清。
四、工程期限風(fēng)險提示：關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。
1、開工日期：________年____月____日；竣工日期：________年____月____日；工期天數(shù)：____日歷天（包括法定節(jié)假日、交叉施工和配合施工等待時間）
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
五、材料設(shè)備
1、本工程的所有材料均由乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)，乙方應(yīng)根據(jù)甲方以確認(rèn)的材料及合同文件、采購計劃等規(guī)定進行采購。
2、對于乙方使用的材料，甲方有權(quán)在施工過程中予以調(diào)整，在材料進場前的調(diào)整其損失由乙方負(fù)責(zé)，若材料進場后調(diào)整所產(chǎn)生的損失由甲方負(fù)責(zé)。甲方調(diào)整時，對于使用的材料以甲方確認(rèn)的為準(zhǔn)、任何調(diào)整均以書面通知乙方。
3、乙方在簽訂材料供貨合同前，無償向甲方提供樣品并注明型號、規(guī)格、產(chǎn)地、計量單價等內(nèi)容及材料質(zhì)保書、產(chǎn)品合格證書、環(huán)保認(rèn)證書，該類材料樣品將被封存，以作規(guī)范及竣工結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)。未經(jīng)甲方書面同意，不得再作任何更改。甲方對任何樣品的封存、認(rèn)可，并不會解除乙方對材料的質(zhì)量保證責(zé)任。
4、材料的運輸、裝卸、保管保護。本工程施工用材料由乙方負(fù)責(zé)運至倉儲場地卸車并保管保護，運輸、裝卸、保管保護等費用，均由乙方承擔(dān)，如施工現(xiàn)場有倉儲場地，甲方可提供，沒有倉儲場地或不足的，由乙方自行解決，且不得要求延長工期或增加費用。雙方明確，凡運入甲方施工現(xiàn)場的材料設(shè)施設(shè)備，其所有權(quán)均轉(zhuǎn)讓甲方所有，施工完畢后，對于剩余的部分，經(jīng)甲方同意后，乙方可自行運出。
六、質(zhì)量要求、竣工驗收與保修風(fēng)險提示：工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止，并由承包人承擔(dān)由此增加的費用和（或）延誤的工期。
1、本工程適用于中華人民共和國現(xiàn)行施工驗收規(guī)范及本合同中有關(guān)規(guī)定，工程質(zhì)量必須同時達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)及本合同質(zhì)量要求，前述標(biāo)準(zhǔn)不一致的，以高者為準(zhǔn)。在施工過程中，甲方有權(quán)決定增減施工項目，乙方應(yīng)按照調(diào)整后的圖紙施工。增減項目的部分工程結(jié)算，按本合同約定進行結(jié)算。
2、如雙方對工程質(zhì)量有異議，可申請工程檢驗，檢驗費暫由申請方墊付；待檢驗結(jié)果確定后，如工程質(zhì)量合格，所需檢測費用有甲方承擔(dān)，如工程質(zhì)量不合格，檢測費用由乙方承擔(dān)，乙方并應(yīng)當(dāng)在甲方指定期限內(nèi)修復(fù)完畢，達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)，如需進行二次檢測，所需費用均由乙方承擔(dān)。
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
4、工程保修期為________年。保修期內(nèi)確因乙方責(zé)任造成質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)在甲方指定的期限內(nèi)無償修復(fù)。凡屬保修范圍內(nèi)經(jīng)乙方保修的項目或部位，其保修期為該應(yīng)修項目或部位修復(fù)完好并通過甲方或業(yè)主驗收之日另行起算。
七、甲方的其他責(zé)任
1、協(xié)助乙方辦理裝修有關(guān)手續(xù)（包括消防、水、電、暖氣、煤氣、改動結(jié)構(gòu)等）。
2、甲方負(fù)責(zé)提供施工用水源、電源接駁位置，但到具體作業(yè)區(qū)的二次接線及計量表由乙方自費接駁、安裝，施工水、電費由乙方自行承擔(dān)。
3、按時支付工程款，不得拖延。
八、乙方的其他責(zé)任
1、組織富有經(jīng)驗的施工隊伍，嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的設(shè)計圖紙及國家裝飾、裝修的有關(guān)規(guī)定，進行施工。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂同時向甲方提交相應(yīng)的施工組織設(shè)計及進度計劃表，經(jīng)甲方審核后執(zhí)行，但甲方的審核并不視為對該施工組織設(shè)計、進度計劃表承擔(dān)責(zé)任。
3、乙方負(fù)責(zé)已完成工程的成品保護，直至乙方將竣工驗收合格的工程交付甲方時止，承擔(dān)成品保護所需全部費用。
4、未經(jīng)甲方書面確認(rèn)不得將工程轉(zhuǎn)包或轉(zhuǎn)讓、分包給任何第三方，否則，甲方有權(quán)解除合同。
5、隱蔽工程在隱蔽前，必須報經(jīng)甲方代表檢查驗收，否則不得施工，甲方并有權(quán)要求重新檢查驗收，因此而造成的損失由乙方承擔(dān)，工期不予延長。
九、違約責(zé)任
1、工程未按期開工或竣工或未按進度計劃中的各階段工期履行或逾期履行其他義務(wù)的，每逾期____日，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)________元的違約金。
2、乙方施工工程未按本合同規(guī)定履行并經(jīng)甲方提出仍不能改正時，甲方有權(quán)解除本合同，乙方并應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本合同總價款________%的違約金，由此引起的經(jīng)濟損失（包括給甲方造成的損失），由乙方承擔(dān)。
3、乙方在售后服務(wù)期間未履行應(yīng)負(fù)的責(zé)任與義務(wù)，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)本合同總價款________%的違約金。
4、甲方逾期付款的，每逾期____日，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)應(yīng)付款額按同期銀行存款利率計算的違約金。
一、附則
1、本合同自雙方代表簽字后生效。
2、本合同一式________份，甲、乙方各________份，具有同等法律效力。
熱水器安裝技術(shù)要求 熱水器安裝工程合同匯總篇九
第一條：購貨單位 （簡稱乙方） 供貨單位： （簡稱甲方）
第三條：驗收方法：貨物到對方貨運公司后由乙方初級驗收數(shù)量后運送到目的地， 安裝完成乙方驗收（按甲方標(biāo)準(zhǔn)驗收，安裝安畢工作日內(nèi)完成）
第四條：付款方式：貨物到對方貨運公司初驗后付百分之五十提貨，安裝完畢驗收后 一次性付清余款。
第五條：甲方負(fù)責(zé)貨物運輸?shù)揭曳截涍\公司，之后費用由乙方承擔(dān)。
第六條：如出現(xiàn)貨物到達(dá)貨運公司后不是因為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)原因無理不接受貨物，要求退 貨，所有運輸費用由乙方承擔(dān)。
第七條：由乙方到現(xiàn)場安裝甲方指導(dǎo)乙方人員安裝（技術(shù)指導(dǎo)）。
第八條：安裝期間人員住宿及生活由乙方安排；
第九條：本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議規(guī)定，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________