隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。下面我給大家整理了一些優秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
工廠設備拆除合同 拆除房屋施工合同篇一
甲方：委員會(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
一、結算方式：甲方以舊料折算乙方拆房工資。甲方不再支付任何費用。
二、乙方在拆房期間，必須加強施工現場管理。做到安全施工，如施工過程發生一切安全事故，均由乙方自行負責，并承擔相應的責任和一切經濟賠償。
三、乙方應在20天內完成，乙方在拆房期間應做好警示標志和防護措施，確保周圍行人安全。
四、乙方在開工前，甲方應把房內所有東西搬空，并負責協調周圍村民工作，如遇村民阻礙致使乙方派出的工人無法正常施工，其延誤工期及誤工費用均由甲方負責承擔。
五、本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
六、本合同經甲、乙雙方簽字之后立即生效。
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
工廠設備拆除合同 拆除房屋施工合同篇二
乙方：
一、拆除范圍：院內南側平房30間
二、拆除工期：拆除工期為10 天。具體拆除日期以電話和書面通知為準。拆除工期若超出規定的時間，每推遲一天，按罰款1000元計算。
三、拆除標準：被拆建筑物清除至基礎、房屋內地面(水泥地面)全部清空，拆除垃圾全部清走。最后將施工現場平整好，垃圾清空，恢復至原貌。
1、服從甲方管理、積極配合甲方工作，不得以任何形式轉讓、轉包工程。
2、指定主要負責人及現場負責人，不得隨意變動，如確需變動應征得甲方同意。
3、嚴格遵守上級有關部門制定的房屋拆除工程安全管理規定，安全責任到位、文明施工，施工中的一切安全責任一律由乙方負責，與甲方無關。
4、做好拆房安全防護措施，標明安全警示標志，確保所拆房周圍的建筑物及人員進出安全。如出現事故由乙方承擔一切責任。
5、施工過程中，施工人員不準帶走拆除范圍外的東西，如有帶走行為，將追究乙方責任。
6、乙方必須對工場內所拆位置一次性拆除到位，不許留有后患。
五、費用結算：房屋拆舊物(門窗、檀條、鋼梁等)歸乙方所有，乙方拆除工程費由拆舊物折算。根據拆舊物評估價值，除全都抵消拆除費外，乙方仍需向甲方付款 元。本合同簽定日一次付清。
六、為保證施工質量，簽定合同時乙方需向甲方交納保證金 元，待竣工驗收合格后返還乙方。
七、本合同如在履行中出現未盡等事宜，雙方另外協商解決。
八、本合同如有違約行為，違約方應向守約方支付違約金5000元。
九、本合同雙方蓋章簽字后生效。甲、乙方各執一份。
工廠設備拆除合同 拆除房屋施工合同篇三
住所：
乙方：
住所：
聯系方式：
方協商達成如下條款，以供甲乙雙方共同遵守：
一、 承包方式：
乙方負責將 現狀按甲方要求進行拆除，并將所有
的拆除物清理出場并運送出去，甲方所需物歸于甲方并交接放
好。甲方向乙方付工程款 人民幣，分次付清。
進場施工首日付 元，拆除驗收合格后一次性付清傳
余款。
二、拆除時間（總計天）：
年 月 日— 年 月 日。
三、拆除要求：
1、乙方拆除工作必須達到甲方的驗收標準，若沒有達到，則乙
方負責賠償甲方的一切損失并對工程進行返工，直到達到甲方標
準為止。
2、按甲方現場人員的要求，按照甲方現場人員的監督進行拆除。
3、甲方要求乙方雇用有經驗的工人進行拆除，在拆除過程中注意安全要求，并做好安全保護設施，對于拆除過程中發生的一切安全事故，甲方概不承擔責任，由乙方自負。
4、乙方必須在甲方規定的日期內把拆除的物品移走，并清理干凈。否則，視為乙方違約。
5、拆除期間所有涉及的室內手續由甲方辦理，室外手續及相關事宜由乙方處理，城管方面甲方協助乙方進行協調。由于一方應辦理或處理好的手續事宜未協調處理好導致另一方的損失，由有責任一方承擔。
四、付款方式：
支票或轉賬。
乙方憑合法正式發票到甲方財務部門辦理領款手續，否則甲方有權拒絕支付。
五、違約責任
1、在拆除過程中，如因乙方人員在施工過程中不慎導致甲方現場的供水、進排水、消防、空調、供氣、排污等設施設備受到破壞或損失或對房屋結構造成損壞，由乙方全部賠償。
2、乙方未在規定之日完工，應向甲方支付違約金。其支付辦法是每逾期一日，乙方向甲方支付違約金500.00元。
六、附加條件
1、對本合同條款的任何變更、修改或增減，須經雙方授權代表簽署書面文件，成為本合同的組成部分，并具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙雙方蓋章，法定代表人或授權代理人簽字之日起生效。
3、本合同一式肆份，各合同文本具有同等法律效力。
4、本合同附件一份，為本合同有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。
5、其他約定。
工廠設備拆除合同 拆除房屋施工合同篇四
發包方：________________(以下簡稱甲方)
承包方：________________(以下簡稱乙方)
一、 工程內容：
包括我公司設計的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程(詳見圖紙)
以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
二、 工期：
2、 施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、 因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
三、 工程合同價款：
經協商本合同總承包價款為人民幣：________________萬元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。
四、 承建方式
乙方對水電及園林建工程包工、包料、包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、 乙方負責提供所承建工程的飾面樣板，必須經雙方確認方可進料施工。
2、 施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。
五、 工程付款辦法
1、 本合同自甲、乙雙方簽訂后________天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的________%，即人民幣：________________元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2、 待完成總工程80%后，甲方于________天內向乙方支付工程合同價款的________%，即人民幣：________________元整。
3、 工程竣工后，甲方于________內向乙方支付工程合同價款的________% ， 即人民幣：________________元整。
4、 竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的________% ，即人民幣：________________元整。
六、 程質量要求：
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2、 施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。
七、 工程竣工驗收結算：
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于三十三個工作日內結算完畢。
八、 延期違約責任：
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣 2000 元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣 1000元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
九、 質保內容
質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算園建工程、水電工程質保期為十二個月。綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定：
1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工。
2、 施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
工廠設備拆除合同 拆除房屋施工合同篇五
乙方：
院內南側平房30間
拆除工期為10天。具體拆除日期以電話和書面通知為準。拆除工期若超出規定的時間，每推遲一天，按罰款1000元計算。
被拆建筑物清除至基礎、房屋內地面(水泥地面)全部清空，拆除垃圾全部清走。最后將施工現場平整好，垃圾清空，恢復至原貌。
1、服從甲方管理、積極配合甲方工作，不得以任何形式轉讓、轉包工程。
2、指定主要負責人及現場負責人，不得隨意變動，如確需變動應征得甲方同意。
3、嚴格遵守上級有關部門制定的房屋拆除工程安全管理規定，安全責任到位、文明施工，施工中的一切安全責任一律由乙方負責，與甲方無關。
4、做好拆房安全防護措施，標明安全警示標志，確保所拆房周圍的建筑物及人員進出安全。如出現事故由乙方承擔一切責任。
5、施工過程中，施工人員不準帶走拆除范圍外的東西，如有帶走行為，將追究乙方責任。
6、乙方必須對工場內所拆位置一次性拆除到位，不許留有后患。
房屋拆舊物(門窗、檀條、鋼梁等)歸乙方所有，乙方拆除工程費由拆舊物折算。根據拆舊物評估價值，除全都抵消拆除費外，乙方仍需向甲方付款元。本合同簽定日一次付清。
為保證施工質量，簽定合同時乙方需向甲方交納保證金20__元，待竣工驗收合格后返還乙方。
本合同如在履行中出現未盡等事宜，雙方另外協商解決。
本合同如有違約行為，違約方應向守約方支付違約金5000元。
本合同雙方蓋章簽字后生效。甲、乙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
工廠設備拆除合同 拆除房屋施工合同篇六
發包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)
一、拆除范圍：甲方規劃的x區塊紅線范圍內的需拆除的房屋及附屬物工程為準，綠化、樹木由甲方所有，不屬于乙方拆除范圍。
二、合同金額及付款方式：x建設區塊拆遷房屋及附屬物殘值合同一次性定價金額(拆除房屋及附屬物面積約30000㎡)為人民幣______元整。付款方式為該合同簽訂時乙方一次性付清給甲方。
三、拆除期限以內拆遷辦及甲方和被拆遷人簽訂補償協議后及時接交、驗收、迅速拆除為原則進行。乙方負責保管其拆遷的殘值，丟失損壞甲方不承擔其責任。
四、乙方必須保證有足夠的拆遷工人及機械設備，以確保拆遷工作的順利進行。
五、乙方須保證其或其委托人始終在拆遷現場指揮拆除工作，直至拆遷工作結束。
六、乙方在拆除工作中必須全面接受甲方的指導、安排和監督，緊密配合縣拆遷辦及甲方拆遷工作，確保拆遷工作順利進行。否則，甲方有權另行選擇拆除公司，乙方無條件退場且殘值合同款金額不予退還給乙方。
七、乙方在拆除施工中必須嚴格執行拆除施工操作規范，加強施工現場安全管理，保護好一切公共設施及線路(線路包括通信、自來水、電、有線電視等及綠化、樹木)。乙方在拆除施工過程中發生的一切責任及安全事故，由乙方自行承擔其責任和損失，甲方不承擔任何責任和補償。
八、在強制拆遷房屋及附屬物時，無論是否進行產權移交均納入強拆范圍，因乙方不及時拆除或因實施強拆造成的房屋及附屬物損失甲方不承擔任何責任，強拆后的房屋及附屬物殘值歸乙方。
九、乙方拆除的房屋及附屬物后可利用的殘值應及時清運出現場或堆放在甲方劃定的二期工程建設范圍內，并保證拆除后的現場平整。
十、其他未盡事宜雙方簽訂補充合同或協商解決。
十一、本合同一式三份，雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執一份，縣拆遷辦備案一份。
發包方 承包方
經辦人 經辦人
年 月 日
工廠設備拆除合同 拆除房屋施工合同篇七
隨著經濟的發展，世界建筑物、構筑物的建設越來越快，一些老舊的建筑設施需要進行拆除來更新換代。對于工程拆除合同你了解多少呢?以下是本站小編為大家整理的工程拆除合同范文，歡迎參考閱讀。
甲乙雙方本著平等互利、友好協商的原則，根據《合同法》及有關法規、政策規定，結合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保拆除工作質量和安全，經雙方協商一致，簽訂本合同，以茲共同遵守。
第一條 拆除范圍
1.1拆除工程地點：
項目 地點
1.2拆除工程范圍(x至y)：
第二條 拆除程序
2.1甲方向乙方指明現場市政、公用設施分布情況及相應保護措施。
2.2甲方向乙方明確拆除范圍、時間。
2.3乙方負責制定施工方案(施工方案中應包括：施工方法、安全措施、環保措施等主要內容)，甲方審核后，乙方應嚴格按照施工方案組織實施。
2.4乙方指定 為項目負責人，全權負責工程拆除事宜，并及時向甲方代表通報工程拆除有關情況。
2.5甲方指定 為項目負責人，負責協調施工中有關事宜，并監督施工進度、安全及文明施工。甲方代表對乙方施工中違規操作有權做出處理決定或經濟處罰。
2.6拆除期限根據拆遷公司的交房進度進行拆除，拆遷公司交房后5日內必須完成拆除工作。
2.7拆除標準：被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化糞池要求連同底板全部拆除，拆除過程中產生的渣土、廢棄物等一并清理出現場。
第三條 甲方責任
3.1甲方負責向乙方明確拆遷范圍及時間。
3.2甲方指派現場管理人員負責監督乙方拆除過程中的安全及環保工作的執行情況，并對發現的問題和存在的隱患提出處理意見，對嚴重違章者，甲方有權做出停工處理。
3.3甲方制定〈〈現場施工安全技術要求〉〉(附后)并據此向乙方進行安全交底。
第四條 乙方責任
4.1安全責任
4.1.1負責在開工前辦理好拆除、城管、安全、環保及交通等有關部門所有拆除及清運審批手續。按照甲方拆除范圍和時間，組織人員進場施工。
4.1.2負責制定拆除工程現場安全操作規程，對施工人員進行安全交底，按安全程序施工并指派現場安全檢查員。
4.1.3建立完善施工現場安全組織機構，明確崗位、職責，在施工中出現的一切安全事故，由乙方自行解決，并承擔由此產生的經濟和法律責任。
4.1.4接受甲方提出的安全處理意見，并及時改正。
4.1.5違反規定的安全操作規程，造成意外事故，由乙方自負。
4.1.6出現斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。
4.2環保責任
4.2.1制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環保措施，明確拆除工地具體的環保要求和環保責任人。乙方施工中現場揚塵、噪音污染及渣土清運等環保措施，嚴格按施工方案規定執行。
4.2.2拆遷工地主要出入口應當設立標牌，標明拆遷人、拆除施工單位、環保負責人、拆除時限等內容。
4.2.3拆遷工地外圍應當設置封閉硬質圍檔，防止物料、渣土遺撒，并及時清理工地外圍道路遺散的渣土，適當灑水，防止揚塵。拆遷圍檔高度不得低于1.8米。
4.2.4拆遷工地應按規定辦理渣土消納證，經常保持清潔衛生，拆除房屋過程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵。對拆除樓房的施工垃圾，必須設置封閉式臨時專用垃圾道或者采用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒。
4.2.5渣土清運時現場出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設，拆遷工地渣土應設專門人員管理，定期灑水和清掃，并配備必要的灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時清運，現場垃圾堆放總量不得超過60立方米。
4.2.6渣土清運車輛應按規定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設置專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。
4.3文明施工
4.3.2乙方施工人員應著裝整齊，佩戴統一標識，戴安全帽。
4.3.3乙方應保證施工現場內、外清潔衛生，交通道路暢通。
4.3.4乙方應保證在用市政、公用設施完好、暢通。
4.4乙方協助甲方辦理人防、公共、消防、固定資產等報批手續。
4.5負責應由乙方承擔的其他工作。
第五條 拆除費及支付方式
5.1雙方約定，拆除費按如下方式計取：拆除費單價為每建筑平米 元人民幣，暫估面積為 建筑平米，最終以實際測量為準。
5.2拆除費根據拆遷進度分 次支付：
5.2.3當乙方完成全部拆除工作后，甲乙雙方進行費用結算，并簽訂結算協議書之日起 個工作日內，甲方一次性向乙方支付剩余拆除費。
第六條 違約責任
6.1任何一方違約，違約一方應承擔相應的違約責任，并賠償由此給對方造成的經濟損失。如屬雙方違約，根據實際情況，由雙方承擔各自的違約責任。如屬不可抗力因素，雙方協商解決。
6.2由于乙方原因致使拆除期限延誤，每逾期一日，乙方應每天按拆除費總額的萬分之五向甲方償付逾期違約金。該違約金可由甲方從乙方的拆除費中直接扣除，由于乙方的違約給甲方造成的一切經濟損失均由乙方承擔。
6.3對于乙方違反本合同的其他約定的行為，甲方有權要求乙方限期整改(工期不順延)，并有權做出處理或處罰決定。
第七條 爭議的解決
凡有關本合同或執行本合同發生的爭議，應經過友好協商解決;若不能協商解決，則提交甲方所在地方法院提起訴訟。
第八條 不可抗力
8.1不可抗力是指戰爭、嚴重火災、水災、臺風，地震等人力不可抗拒的因素引起的延誤和影響。
8.2當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同義務時，履行合同的時間將予以順延，延長期與不可抗力影響期相同，但拆除費不因此而改變。
8.3不可抗力發生后，雙方應努力采取必要措施，密切配合減少不可抗力的影響。不可抗力的影響消除后應立即通知另一方。
8.4甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方認可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。
第九條 合同生效
9.1本合同自雙方簽章之日起生效。
9.2本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
9.3本合同在執行期間，甲乙雙方應本著相互信任、相互配合的原則，對拆遷中出現的問題積極協商解決。如有未盡事宜，需由甲乙雙方協商，另訂補充協議附于本合同之內，所有補充協議在法律上均與本合同有同等效力。
9.4《現場施工安全技術要求》為本委托合同之附件，與本合同具有同等效力。
9.5本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。
第十條 其他約定條款
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
為明確甲乙雙方責任，有效維護雙方合法權益，經甲乙雙方友好協商，甲方同意將“_____________________________________________”工程承包給乙方__________，特擬定以下合同，希望雙方共同遵守。
一、承包詳細：
地點：大方縣西大街南段：北抵大方供電局;南抵煙草公司;是西面街道整段門面。主要拆除的部份是：門面的門頭廣告牌、燈箱、木結構裝修只拆除上部份、其中(安監局、武裝部)這兩個單位要拆除上面的字和數碼管。有的門頭不拆。
二、承包方式：甲方以單包工的方式發包給乙方，乙方負責到現場拆除。
三、承包金額及付款方式：
造價總金額：小寫：(10000元);大寫：壹萬元。 付款方式：簽約后首付3000元，拆除后一次性付清。
四、工期： 20xx年2月6日開工，至20xx年2月10日，完工。
五、甲方責任：
(1)、通路、提供施工場地、明確施工位置、和戶主協調等。
(2)、積極配合乙方工作，解決所遇見的問題。
(3)、結賬準時不拖欠乙方工資。
六、乙方責任：
(1)、按時施工，準時完成承包工程。
(2)、重安全、強管理、主動和戶主搞好禮貌關系。
七、未盡事宜：
(1)、甲方如有拖欠工資，乙方可向甲方索取或向地方法院起訴。
(2)、其它未盡事宜甲乙雙共同協商解決。
八、安全責任：乙方在施工中是乙方直接造成的安全事故，與甲方無關，是甲方原因造成的安全事故甲方要承擔全部責任。
十、不可抗拒的因素：不可抗拒的因素和乙方無關，乙方不承擔任何責任。
(1)、因自然災害、協調原因引起的延誤工期。
(2)、拆除時所有損壞的物件，拆除的污染物。
九、補充事宜：_________________________
十、本合同書共____頁一式二份甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章后產生法律效果。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
甲方：
乙方：
一、工程概況
1、工程內容：北內環路給水延伸段工程dn600球墨管道橫穿路段拆除;將所拆除管道、配件裝運至美林自來水廠廠區內。
2、工程地點：南安市鳳凰路(北內環)
二、工程工期：工期共計 7 天
三、工程總價
該工程總價為：人民幣壹萬陸千肆佰貳拾元整(小寫：16420元)該價格包括為完成本項工程所發生的工人、材料、機械及安全協調、稅收等一切明示費用。
四、付款方式
乙方拆除工程完工并將拆除材料運至美林水廠廠區內，經甲方驗收后七天內憑稅票支付全額款項。
五、解決爭議的方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成可向工程所在地人民法院訴訟。
六、其他
1、合同履行期間，甲乙雙方對本合同內容作實質性的變更或訂立補充協議，必須經雙方當事人簽字(蓋章)后方能生效。
2、本合同從甲、乙雙方簽字(蓋章)之日起生效，工程完工甲方付清工程款后合同失效，本合同一式貳份，甲乙雙方各持壹份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________