現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強(qiáng)，越來越多事情需要用到合同，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
環(huán)氧地坪合同書樣本一頁篇一
發(fā)包方：_____________________(簡稱甲方)。
承包方：_____________________(簡稱乙方)。
為搞好一事一議工程，經(jīng)村民代表大會同意，并經(jīng)村委會報上級政府批準(zhǔn)，在煙房村開展一事一議水泥路面硬化工程。為確保主體路面按時按量完成任務(wù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意達(dá)成如下協(xié)議：
一、承包工程項(xiàng)目及主要工程量：
該路工程：全長680米。路面結(jié)構(gòu)：基層為原路基土穩(wěn)定層，面層為沙夾石鋪墊，上為米厚混凝土。路面寬度為米(含路肩)。乙方承擔(dān)木板，并在路面兩側(cè)支模澆灌，路面保證自然平整，無需拋光。工程量不得少于合同規(guī)定的數(shù)量，多余的按新增工程量計(jì)算費(fèi)用。
1、路基擋墻工程：全長米擋墻，寬度米。水泥漿支砌鉤縫，并留出一定數(shù)量的排水孔，排水減壓。
2、倒車場一個：長16米，寬13米，面層為米沙夾石鋪墊，上為米厚混凝土。
二、承包費(fèi)金額：164000元，大寫：壹拾陸萬四千圓整。
三、施工要求：
1、該工程由甲方投資興建，由國家無償提供水泥，乙方按照甲方規(guī)劃設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工。
2、施工中，路基寬度不夠的清除、降低路基由乙方負(fù)責(zé)，乙方所需沙石(含運(yùn)費(fèi))、人力和機(jī)械由乙方自備，費(fèi)用自理。
3、施工過程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求計(jì)算和支付款項(xiàng)。
四、付款方式：
前期甲方預(yù)支2萬元啟動資金，乙方完成路基沙石鋪墊工程后，甲方付給乙方2萬元;水泥路面完成一半時，甲方付給乙方2萬元;水泥路面全部完成后，甲方付給乙方104000。
五、乙方在施工中，所有工程項(xiàng)目一律不得轉(zhuǎn)包，若出現(xiàn)轉(zhuǎn)包情況，甲方有權(quán)中止合同，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由乙方自負(fù)。
六、工程工期：
施工期限為20xx年10月29日至20xx年11月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程總額的1%(因天氣及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。
七、乙方在施工中必須自覺接受管理和甲方的監(jiān)督，堅(jiān)決按照施工要求施工，如乙方不服從監(jiān)督管理和違反施工要求，甲方有權(quán)中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的費(fèi)用自負(fù)。
八、乙方在施工中，必須按上級部門所規(guī)定的安全操作規(guī)程進(jìn)行操作。開挖、運(yùn)輸?shù)仁┕み^程中，所出現(xiàn)任何事故均由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
九、甲方負(fù)責(zé)該工程范圍內(nèi)的協(xié)調(diào)，并維持好秩序及道路使用，負(fù)責(zé)免費(fèi)提沙夾石料、道路、物料堆放場地和電水源(電費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān))。如協(xié)調(diào)不及時造成乙方誤工損失和延誤工期，由甲方負(fù)責(zé)。道路若需下設(shè)排水管道，需由甲方負(fù)責(zé)購買，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝。
十、該項(xiàng)工程所繳稅款由乙方自行負(fù)擔(dān)。
十一、以上條款，雙方必須遵守，若一方違約，違約方向另一方交納違約金八仟貳百元(164000×5%)。
十二、本合同一式三份，村委會、甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效，
十三、附加：
1、設(shè)計(jì)工程量以外，若遇到不可預(yù)見的工量，甲乙雙方共同協(xié)商追加工程量;
2、工程總量根據(jù)工程完成后，據(jù)實(shí)核算。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
環(huán)氧地坪合同書樣本一頁篇二
133.
134.
答：可以的，需要在^v^備案，其他都一樣，護(hù)照，國外身份證明都可以。
135.
答：具體跟歸屬銀行溝通。
136.
答：根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行更新，具體跟現(xiàn)場進(jìn)行溝通。
137.
答：只能跟已確定的合作銀行進(jìn)行貸款申請。
138.
答：可以，但是要首先滿足公積金貸款申請的要求。
139.
答：基礎(chǔ)資料為：夫妻雙方的身份證，戶口本，以及婚姻證明資料。征信資料以及收入資料等（具體看銀行以及客戶情況而定，以銀行答復(fù)為準(zhǔn)）
140.
答：按照合同約定180個工作日取得房產(chǎn)證。
141.
答：公正委托書以及委托人以及被委托人的身份證。
142.
答：客戶提交拆遷戶由權(quán)證統(tǒng)一申報。
143.
答：辦理?xiàng)l件按照政府要求，契稅資料簽約時提供。
環(huán)氧地坪合同書樣本一頁篇三
定做方：
承攬方：
根據(jù)《_合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點(diǎn)，方式
1-1承攬項(xiàng)目名稱：
1-2承攬項(xiàng)目地點(diǎn)：
1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(biāo)(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實(shí)際面積為準(zhǔn)。
3、加工成品的質(zhì)量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進(jìn)行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
3-3地坪漆顏色根據(jù)甲方選定為：
3-4塑膠地板顏色根據(jù)甲方選定為：
4、價格及付款方式
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機(jī)械、進(jìn)場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預(yù)付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。
5、素地標(biāo)準(zhǔn)及施工條件
5-1素地基地平整，2m標(biāo)尺，落差不應(yīng)大于2mm;
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達(dá)到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當(dāng)事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收前承攬方應(yīng)向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應(yīng)向定做方發(fā)出驗(yàn)收通知單，定做方接到驗(yàn)收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進(jìn)行驗(yàn)收，無故拖延或未經(jīng)驗(yàn)收而提前投入使用者，視同驗(yàn)收合格。
6-3當(dāng)事人雙方對承攬項(xiàng)目質(zhì)量在驗(yàn)收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請檢驗(yàn)，并向?qū)Ψ教峁z驗(yàn)證明，檢驗(yàn)所發(fā)生的費(fèi)用則過錯方承擔(dān)。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機(jī)械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計(jì)費(fèi)維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應(yīng)順延，并以書面形式確定順延期限;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進(jìn)度面影響施工進(jìn)度者。
8、安全施工管理?xiàng)l例
8-1承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)該遵守定作方有關(guān)制度。
8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)擔(dān)。
9、違約責(zé)任
9-1雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的完工質(zhì)量達(dá)不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負(fù)責(zé)反修并保達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求，一切費(fèi)用由承攬方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
9-2承攬方應(yīng)按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應(yīng)由定作方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)保護(hù)，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負(fù)責(zé)制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負(fù)責(zé)。
9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供與承攬方進(jìn)行施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進(jìn)行交叉作業(yè)的`，須與承攬方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負(fù)責(zé)損失。
9-5定作方應(yīng)按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔(dān)，并償付承攬方已消耗的材料費(fèi)、人工費(fèi)、及施工過程中相關(guān)費(fèi)用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。選用符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，若承攬方違反此約定，則應(yīng)向定作方，承擔(dān)其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當(dāng)理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項(xiàng)，作為對承攬方的材料損失補(bǔ)償費(fèi)。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責(zé)任。在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商，作也補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定作方： 承攬方：
法定代表人： 法定代表人：
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
開戶行： 開戶行：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
日期： 日期：
環(huán)氧地坪合同書樣本一頁篇四
定做方：
承攬方：
根據(jù)《^v^合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點(diǎn)，方式
1-1承攬項(xiàng)目名稱：
1-2承攬項(xiàng)目地點(diǎn)：
1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(biāo)(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實(shí)際面積為準(zhǔn)。
3、加工成品的質(zhì)量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進(jìn)行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
3-3地坪漆顏色根據(jù)甲方選定為：
3-4塑膠地板顏色根據(jù)甲方選定為：
4、價格及付款方式
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機(jī)械、進(jìn)場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預(yù)付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。
5、素地標(biāo)準(zhǔn)及施工條件
5-1素地基地平整，2m標(biāo)尺，落差不應(yīng)大于2mm;
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達(dá)到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當(dāng)事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收前承攬方應(yīng)向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應(yīng)向定做方發(fā)出驗(yàn)收通知單，定做方接到驗(yàn)收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進(jìn)行驗(yàn)收，無故拖延或未經(jīng)驗(yàn)收而提前投入使用者，視同驗(yàn)收合格。
6-3當(dāng)事人雙方對承攬項(xiàng)目質(zhì)量在驗(yàn)收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請檢驗(yàn)，并向?qū)Ψ教峁z驗(yàn)證明，檢驗(yàn)所發(fā)生的費(fèi)用則過錯方承擔(dān)。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機(jī)械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計(jì)費(fèi)維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應(yīng)順延，并以書面形式確定順延期限;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進(jìn)度面影響施工進(jìn)度者。
8、安全施工管理?xiàng)l例
8-1承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)該遵守定作方有關(guān)制度。
8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)擔(dān)。
9、違約責(zé)任
9-1雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的完工質(zhì)量達(dá)不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負(fù)責(zé)反修并保達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求，一切費(fèi)用由承攬方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
9-2承攬方應(yīng)按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應(yīng)由定作方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)保護(hù)，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負(fù)責(zé)制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負(fù)責(zé)。
9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供與承攬方進(jìn)行施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進(jìn)行交叉作業(yè)的`，須與承攬方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負(fù)責(zé)損失。
9-5定作方應(yīng)按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔(dān)，并償付承攬方已消耗的材料費(fèi)、人工費(fèi)、及施工過程中相關(guān)費(fèi)用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。選用符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，若承攬方違反此約定，則應(yīng)向定作方，承擔(dān)其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當(dāng)理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項(xiàng)，作為對承攬方的材料損失補(bǔ)償費(fèi)。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責(zé)任。在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商，作也補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定作方： 承攬方：
法定代表人： 法定代表人：
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
開戶行： 開戶行：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
日期： 日期：
環(huán)氧地坪合同書樣本一頁篇五
產(chǎn)品系列：
彩色裝飾混凝土（彩色壓模地坪系列、彩色混凝土壓印、壓花、藝術(shù)地坪系列、彩色裝飾混凝土系列、藝術(shù)著色幻彩地坪系列、彩色水泥壓花地坪，水泥壓模地坪，壓花混凝土）能在普通混凝土表層創(chuàng)造出各種天然石材、磚材、木材效果，具有美觀自然、色彩真實(shí)持久、質(zhì)地堅(jiān)固耐用等特點(diǎn)。
生態(tài)透水混凝土（彩色透水混凝土系列、天然彩石透水地坪系列、彩色露骨料透水地坪系列、無砂透水地坪系列）材料是用特定的彩色添加劑、增強(qiáng)劑、固化劑、水泥等材料配置鋪砌而成。具有高透水率、高強(qiáng)度、環(huán)保性、裝飾性、緩解城市熱島效應(yīng)等優(yōu)點(diǎn)，是完全的綠色新產(chǎn)品。
服務(wù)：路羿地坪材料對各類彩色混凝土裝飾面層材料實(shí)行可靠的售前售后服務(wù)及施工指導(dǎo)，并具國家檢測報告。同時可代為客戶進(jìn)行各類彩色混凝土裝飾面層的設(shè)計(jì)和施工的全方位的技術(shù)跟蹤。
路羿地坪材料擁有專業(yè)工程師和設(shè)計(jì)師以及一大批具有多年施工經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)骨干和專業(yè)的施工隊(duì)伍。公司管理體系完善，具備較好的施工管理經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的施工技術(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行iso9001：2000質(zhì)量管理體系和iso14000環(huán)境管理體系的要求。本公司堅(jiān)持以“誠信為本、質(zhì)量第一”為宗旨，堅(jiān)持“廣交朋友，薄利多銷、質(zhì)優(yōu)價廉”的原則真誠與各工業(yè)地坪施工商、園林綠化工程，市政，房地產(chǎn)的同仁親密合作，共同進(jìn)步，熱誠歡迎各界朋友光臨指導(dǎo)，共創(chuàng)合作雙贏!上述彩色混凝土系列產(chǎn)品，本公司將提供市場最優(yōu)惠的價格。