隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
承攬合同解除篇一
供方（以下簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，經雙方友好協商，本著平等互利的原則和為了保證全面地履行各自的義務，一致簽定本合同，以期共同遵守。
1.1本合同標的名稱、規格、型號、單價、質量、數量、材質及其它技術參數（詳見專有條款內約定）。
2.1合同總價款:詳見專用條款約定（含稅）。
3.1以最終確認的樣品實物為準。
3.2如有補充要求，以簽章的書面文件為準。
4.1交貨時間：按甲方指定時間交貨，以書面的發貨通知為準（詳見專用條款約定）。
4.2交貨地點：甲方指定地點，以書面的發貨通知為準（詳見專用條款約定）。
4.3運輸方式：汽運（詳見專用條款約定）。
4.4運輸、裝卸由乙方負責，相關費用由乙方承擔。
4.5運輸途中設備毀損、滅失的風險由乙方承擔。
5.1按照乙方常規包裝標準。
5.2甲方對包裝另有要求的雙方在專用條款中約定。
6.1乙方交貨之日起天內，由乙方負責免費安裝并擺放到位交付使用。
6.3乙方安裝人員差旅費、食宿費等均由乙方自行承擔。
6.4在乙方安裝過程中，甲方提供所需的工作場地、安裝的設備供電等其他滿足安裝必要的配套服務。
7.1驗收方法：以本合同第3條進行驗收。
7.2乙方應當在驗收之日前2天通知甲方驗收。或甲方應安排人員在貨物完成擺放后2日內完成驗收。最終以甲乙雙方簽字的送貨簽收單據作為驗收合格依據。
7.3異議期為合同標的安裝擺放完成之日起3天。異議期內甲方未提出異議或未辦理驗收手續，都被視為默認產品驗收合格。產品的內在質量由乙方承擔質量保修義務。
8.1付款方式
①合同簽訂后，甲方在3天內支付合同總額的30%，即元整（大寫圓整）。
②合同標的簽收后3天內支付合同總額的70%，即元整（大寫圓整）。
8.2上述款項采用銀行轉帳的方式支付到乙方以下帳戶：
戶名：
開戶行：
賬號：
甲方：
乙方：
承攬合同解除篇二
簽訂時間：年 月 日 合同編號：
乙方（供方）： 第一條 采購清單：
甲方（需方）： 中鐵九局集團第七工程有限公司
第二條 供貨時間：供貨時間以甲方通知時間為準。 第三條 調價方法： 合同簽訂單價為當日我的鋼鐵網公布的市場建筑鋼材價格行情，作為基準價格。貨到現場當日依據我的鋼鐵網公布價格為準，幅度超過±100元時進行調價，按基準價±100元結算，幅度不超過時按簽訂價結算。
第四條 到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定：甲方 施工現場。汽車運輸，確定運費為/噸。 第五條 隨貨物必備品： 乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質單。
第六條 計算方法：鋼筋依據理論值換算計重；盤圓依據過磅檢斤計重。
第七條 包裝及驗收標準：按國家標準綁扎。驗收貨物做到無彎曲，無銹蝕。試驗結果以甲方試驗室復檢報告為準，不合格品乙方無條件退場。
第八條 結算方式： 第九條 本合同解除的條件：貨物在數量和質量上無問題，貨款全額支付無拖欠時，本合同自動解除。
第十條 違約責任和雙方義務：
乙方未按甲方要求的供貨期限或質量標準或其它要求履行交貨義務，承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬并簽認，乙方按對賬結果開據合法有效發票。
第十一條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成由沈陽鐵路運輸法院裁決。
第十二條 本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十三條 其他約定事項：
本合同簽訂數量為工程量約算數量，供貨與結算按現場實際需用量為準，如超出合同簽訂數量的10%時雙方需另附補充協議。
承攬合同解除篇三
(甲方)：
(乙方)：
鑒定地點：xx縣
鑒定時間：20xx年xx月xx日
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，車輛情況分別為：
1、廠牌車型，營運證號碼，發動機號，車架，
2、廠牌車型，營運證號碼，發動機號，車架。
第二條、服務期限
期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計天。
第三條、服務費用
合同總費用為元(人民幣)(大寫元整)，乙方在服務期滿后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
3、在服務期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務車輛在服務期間內發生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業管理規定，即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執行。
9、甲方在合同期內不得無故將服務車輛收回，如確需收回，需經雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。
10、服務期內，應遵守國家有關法律規定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經濟損失。
11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發現車輛使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門及保險公司聯系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務車輛進行包裝。
3、經甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經雙方協商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員，繼續完成行車計劃。
2、服務期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任，若發生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：
乙方：
單位名稱(章)：
單位名稱(章)
：單位地址：
單位地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
20xx年xx月xx日
承攬合同解除篇四
甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。
2、付款時間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后 15 天內給付。
3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金
五、爭議解決辦法
1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。
2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
此協議
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日 年 月 日
承攬合同解除篇五
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自愿達成如下協議。
甲方準備在 縣 街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下： 1、房屋主體結構施工，內墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設，衛生間(包括一、二、三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工，工程從20xx年 月 日開始動工,至20xx年 月 日竣工。房屋主體結構施工必須于20xx年6月10日前完工。
3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設備維護由乙方負責，施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。
1、房屋建設采用費用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工后,經甲方驗收合格,付清工程的余下款項。
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束后,甲方進行竣工驗收。
1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
1、本合同一式二份,雙方各執一份。
2、本合同自 年 月 日簽定之日起生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
承攬合同解除篇六
定作人：（填寫全稱）
承攬人：（填寫全稱）
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協商一致，訂立本合同。
定作物情況（如有其它約定內容可另設合同附件，寫為見合同附件一）
1.1 品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
1.2 規格：（應寫明定作物具體的規格型號）
1.3 數量：（具體寫明定作物的數量，并注明單位）
1.4 備注：（如無內容，在空格處劃線）
合同價款
2.1 合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2.2 付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3 付款時間：（寫明年、月、日）
加工成品質量要求及技術標準：
3.1 質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱）
3.2 技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數）
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：
材料名稱
規格型 號
計 量單 位
數 量
質 量
提供日 期
消 耗 定 額
單價（元）
總金額
（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）
4.3 定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。
技術資料、圖紙的提供
5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
驗收標準和方法
6.1 驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收）
6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以（寫明檢驗機構）對定作物質量的認定為準。
交（提）定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
7.1.2 自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2 送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
包裝要求及費用負擔：
8.1 包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）
8.2 費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔 ）
運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
9.2 運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。
定作物的保修
10.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止 ）
10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。
定金及預付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）
11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間：（寫明年、月、日）
承攬人的違約責任：
12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。
12.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。
12.12 其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）
定作人的違約責任：
13.1 中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。
13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
13.5 超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。
13.8 其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）
不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。
爭議的解決方式
因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。
本合同簽訂地點（填寫到縣級）
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同一式份，定作人執份，承攬人執份。
合同未盡事宜雙方共同協商。
定作人：（公章） 承攬人： （公章）
住所： 住所：
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號
郵政編碼： 郵政編碼：
合同簽訂時間： 年 月 日
承攬合同解除篇七
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關于材料供應，甲乙雙方充分協商采用____方式供應材料。
a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。
b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
四、質量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地點： 地點：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
承攬合同解除篇八
定作人：_______________(以下簡稱甲方)
共同承攬人：_______________(以下簡稱乙方)
甲方將坐落于房屋，外墻粉刷承攬給乙方，經甲、乙雙方協商訂立如下承攬合同：
一、甲方僅提供水電源、泥沙、水泥、益膠泥、絲網，乙方工序為：清洗外墻、噴涂混合漿(水泥、益膠泥攪拌均勻)、安裝絲網、水泥砂漿粉刷，乙方以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務，不受甲方的指揮管理,不得浪費甲方提供的材料;
二、工程價款：乙方按照甲方的要求完成工作，交付工作成果，甲方給付報酬單價為19.00元/㎡，按乙方粉刷實際面積結算;
三、工期：施工期間不得影響附近居民正常生活及工作，確保15天內完工，若遇雨雪天及不可抗拒的天氣或停水停電等造成無法施工，工期實行順延;
四、質量：應符合國家優良工程有關標準及規范;
五、安全：乙方在施工過程中做好一切防范工作，各工種由專業人員持證施工，若發生事故，乙方自行負責，甲方不負連帶責任;
六、付款方式：甲方驗收合格后七日內一次性付清;
七、未盡事宜，雙方協商后補充，達成補充協議;
八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，自雙方簽字后生效，待承攬合同工程款付清后自行失效。
甲方 ：___________
乙方 ：___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承攬合同解除篇九
甲方：__汽車有限公司 住所地： 法定代表人： 電話：
乙方： 住所地： 法定代表人： 電話：
鑒于： 甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務；乙方擁有 品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。
甲乙雙方經協商一致，就共同合作開辦 維修售后業務達成如下協議：
一、合作項目標的： 維修售后服務。
二、合作時間及地址： 年 月 日至 年 月 日。
地址： （詳見附圖），其中車間 （平方米），鈑金、噴漆 （平方米），接待室 （平方米）。
三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣 萬元及現金人民幣 萬共 萬元作為投資；乙方以設備折價 萬及現金 萬共出資 萬元作為投資。
雙方約定：
① 雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產。
② 設備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的依據。
四、合作的經營管理模式：雙方約定共同管理和經營
汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理，乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效 個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度，共同確認后作為本協議的補充協議，并享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶（含轉帳帳戶及現金帳戶），合作項目經營收入扣除成本（場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用）后盈虧按甲方 %、乙方 %共同享有和承擔。
六、合作項目經營場地費用分攤：鑒于甲方目前每年場地費為 萬元，合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年 萬元整，由甲方提供正規房屋租賃發票于每年 月 日前入帳。從 年度開始，合作項目按每年 萬元分攤場地費，于每年 月 日前入帳。
七、設備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任：
（一）、甲方：
① 繼續開發和擴大現有維修業務，并在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關系處理。
② 將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。
（二）、乙方：
① 將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。
② 為奔馳、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。
③ 開發客戶并介紹給甲方。
九、特別約定：
① 原__汽車場地系為爭取"4s"品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優先參與權。
② 在本合同有效期內任何一方不得在 市區（除 外）內與第三方就本項目進行合作。
③ 自合作協議生效后，因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。
④ 雙方協商一致，可以解除本協議，互不承擔違約責任。
⑤ 根據經營需要，甲方可以向乙方提出在 市區內就合作項目增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。
十、違約責任： ① 任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協議。如損失難以計算的，損失賠償數額為 萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
② 任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
③ 任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額為 萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
十一、爭議解決方式：雙方協商解決，協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
十三、文本：本協議一式肆份，雙方各執貳份，于雙方簽字后生效。
甲方： 乙方：
法定代表人：代理人：
承攬合同解除篇十
簽訂日期：__________年____月____日
承攬方（全稱）：__________________
定作方（全稱）：__________________
經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
1．品名、規格、數量、價格、交提貨日期
品名
規格單位數量單價金額分期交（收）貨數量超欠幅度%月月月月月總金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分＄＿＿＿＿
2．質量標準、驗收方法及地點：__________________________________________
3．原材料來源及互利方法：______________________________________________
4．交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________________________________
5．貨款結算時間及方法：________________________________________________
6．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________________________________
7．違約責任：__________________________________________________________
8．其他：______________________________________________________________
9．不可抗力____________________________________________________________
10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
12．本合同正本兩份，雙方各執一份_______________________________________
13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人：法人委托書號碼__
營業執照號碼定作人：法人委托書號碼__
營業執照號碼承攬人：法定代表人：開戶銀行：帳號：電話號碼：電掛：住址：
定作人：（蓋章）法定代表人：開戶銀行：帳號：電話號碼：電掛：住址：
20xx年x月x日
（注：因欄目所限，內容較多的可加附頁于后）
承攬合同解除篇十一
委托方：_____公司
簽訂地點：
受托方：
簽訂時間：
標的、數量、價款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。
2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。
5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內。
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。
7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）
委托方：___公司
受托方：
法人代表：
法人代表：
委托代表：
委托代表：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
年 月 日
年 月 日
承攬合同解除篇十二
甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自愿簽訂本合同。
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改并罰款，在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
1、乙方應當本著保質保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
5、基礎：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。
6、墻體：外墻高米，內墻高米，砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。
墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道：......
1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。
1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現上述違約金產生的合理費用)。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
因本合同履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂時間：年月日
承攬合同解除篇十三
承攬合同
合同編號：
簽訂地點：
簽訂時間：_______年_______月_______日
定作人：
承攬人：
經充分協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限
________________________
第二條 技術標準、質量要求：
第三條 承攬人對質量負責的期限及條 件：
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條 承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法：
第六條 加工物的包裝要求及費用承擔：
第七條 定作人成果檢驗標準、方法和期限：
第八條 結算方式及期限：
第九條 定金
定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）元（定金數額不得超過合同標的額的20%）。定金交付后，承攬人違反合同的，應雙倍返還定作人的定金；定作人違反合同的，承攬人不返還定金，定作人也無權請求返還。
第十條 定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。但如承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成，不以定作人同意為要件。
第十一條 合同的解除
1、未經定作人同意，承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成。違反此規定的，定作人可解除合同。
2、合同成立后，承攬人交付完成的工作成果前，定作人可隨時變更合同，也可隨時解除合同。以上權利的行使，不以承攬人有違約行為為要件。
3、定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
4、其他條件：
第十二條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬（是/否）可以留置加工物。
第十三條 風險與侵權責任負擔
1、在承攬期間內，因不可抗力等因素而發生的風險負擔，原材料由定作人提供的，由定作人承擔風險；原材料由承攬人提供的，由承攬人承擔風險。
2、承攬人有義務妥善保管定作人提供的原材料及完成的工作成果，因保管不善造成毀損滅失的，應當承擔賠償責任。
3、依《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條 ，承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人原則上不承擔賠償責任，但定作人對定作、指示或選任有過失的，應承擔相應賠償責任。
第十四條 違約責任
1、承攬方的違約責任
（1）不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值 %或酬金總額的違約金。
（2）無論主要工作還是輔助工作，一旦交由第三人完成，承攬人應就第三人的工作成果向定作人負責。第三人不對定作人負違約責任。
（3）其他
2、定作方的違約責任
（1）中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失；中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值 %的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方未履行部分酬金%的'違約金。
（2）定作方未按照約定的期限支付報酬的，每延期一天，應償付承攬方延期付款總值1%的違約金。
（3）其他
第十五條 爭議的解決
雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決；協商不能解決的由紹興仲裁委員會仲裁。
第十六條 合同效力
本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_______年_______月_______日止。
第十七條 其他約定事項：
以上條 款如有未盡事宜，應以書面協議作為附件。
本合同一式份，正本雙方各執份，副本送工商行政管理局存查。
定作人：（簽章）
承攬人：（簽章）
住所：
住所：
法定代表人：（簽章）
法定代表人：（簽章）
居民身份證號碼：
居民身份證號碼：
委托人：（簽章）
委托人：（簽章）
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號：
帳號：
承攬合同解除篇十四
合同編號：______________
甲方：__________________
乙方：__________________
鑒于甲方員工上下班及廠內通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運車輛，現甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區通勤的服務事宜，經充分協商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。
第一條服務機動車輛的型號、噸位及機械狀況
第二條給付服務費的金額、時間及辦法
1、甲方向乙方支付的服務費詳見合同附件(行車路線表)，該服務費為包干價，除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。
2、甲方根據乙方實際出勤量為乙方辦理結算，同時乙方向甲方提供相應價款的油票。
第三條甲方的權利義務
1.甲方應按時給付乙方服務費。
2.甲方有權督促乙方履行合同規定的義務。
第四條乙方的權利義務
1.乙方保證車輛設備和車容完好，能夠正常運轉。
2.乙方根據甲方的具體安排，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區通勤的任務(接送、通勤路線及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認)。
3.乙方車輛在為甲方服務期間不得拉運與甲方無關員工及人員，否則經甲方核實后，甲方有權處以每次200元的罰款。
4.除本合同約定的甲方應向乙方支付的服務費外，乙方在向甲方提供服務的過程中不得向甲方員工及廠區內任何人員收取任何費用，否則經甲方核實后，甲方有權處以每次1000元的罰款。
5.嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關法律法規，以保證行車安全，乙方應負擔一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產損失。發生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的，乙方應承擔甲方支付、墊付款項雙倍數額的違約金。
6.乙方仔細閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，并保證嚴格遵守該制度關于乙方的各項要求，如有違反，乙方自愿接受甲方的相關處罰。
第五條爭議解決
雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決;協商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。
第六條其它
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字或者蓋章后生效，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。
甲方(章)：__________________乙方：__________________
住所：__________________住所：__________________
居民身份證號碼：___________________________
委托代理人：_________委托代理人：_________
電話：__________________電話：__________________
簽約時間：_________年_________月_________日簽約時間：_________年_________月_________日
承攬合同解除篇十五
簽訂日期：________
經 甲 乙--雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計人民幣(大寫)
1.質量標準：___________
2.交貨(運輸)辦法及地點：________
3.質量檢驗及驗收辦法：_________
4.包裝要求及費用負擔：__________
5.結算辦法及期限：_____________
6.原材料供應辦法：____________
7.其他：_______________
違約責任：
第一點：甲方承擔
(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點：乙方承擔
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他：____________
本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______ 乙方：________
法定代表人：_______ 法定代表人：_____
電話：________ 電話：_______
地址：________ 地址：_______
開戶銀行：______ 開戶銀行：_____
帳號：________ 帳號：_______
承攬合同解除篇十六
需方（以下簡稱甲方）：
供方（以下簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，經雙方友好協商，本著平等互利的原則和為了保證全面地履行各自的義務，一致簽定本合同，以期共同遵守。
1.1本合同標的名稱、規格、型號、單價、質量、數量、材質及其它技術參數（詳見專有條款內約定）。
2.1合同總價款:詳見專用條款約定（含稅）。
3.1以最終確認的樣品實物為準。
3.2如有補充要求，以簽章的書面文件為準。
4.1交貨時間：按甲方指定時間交貨，以書面的發貨通知為準（詳見專用條款約定）。
4.2交貨地點：甲方指定地點，以書面的發貨通知為準（詳見專用條款約定）。
4.3運輸方式：汽運（詳見專用條款約定）。
4.4運輸、裝卸由乙方負責，相關費用由乙方承擔。
4.5運輸途中設備毀損、滅失的風險由乙方承擔。
5.1按照乙方常規包裝標準。
5.2甲方對包裝另有要求的雙方在專用條款中約定。
6.1乙方交貨之日起天內，由乙方負責免費安裝并擺放到位交付使用。
6.3乙方安裝人員差旅費、食宿費等均由乙方自行承擔。
6.4在乙方安裝過程中，甲方提供所需的工作場地、安裝的設備供電等其他滿足安裝必要的配套服務。
7.1驗收方法：以本合同第3條進行驗收。
7.2乙方應當在驗收之日前2天通知甲方驗收。或甲方應安排人員在貨物完成擺放后2日內完成驗收。最終以甲乙雙方簽字的送貨簽收單據作為驗收合格依據。
7.3異議期為合同標的安裝擺放完成之日起3天。異議期內甲方未提出異議或未辦理驗收手續，都被視為默認產品驗收合格。產品的內在質量由乙方承擔質量保修義務。
8.1付款方式
①合同簽訂后，甲方在3天內支付合同總額的30%，即元整（大寫圓整）。
②合同標的簽收后3天內支付合同總額的70%，即元整（大寫圓整）。
8.2上述款項采用銀行轉帳的方式支付到乙方以下帳戶：
戶名：
開戶行：
賬號：
甲方：
乙方：