施工合同是建筑工程簽署的具有法律效力的文件,約定了工程建設的物質、質量、進度等方面的要求。接下來為大家推薦一些優秀的施工合同書籍和資料,供大家深入學習和研究。
工程項目承攬施工合同(通用14篇)篇一
經市府基建辦施工處批準,本工程于_________年_________月_________日公開招標(協商議標或甲方委托),由乙方承建,為了明確工程內容及雙方權利義務,本著互相協作、緊密配合的原則,根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》規定和本工程的具體情況,訂立本合同。
第一條工程內容和承包范圍。
(一)單項或單位工程類別、結構形式:_________;層/幢;_________;建筑面積_________;建筑面積m2,道路:_________;給排水管道:_________;構筑物:_________。
(二)承包范圍:承包按_________號施工圖紙全部工程(包括圖紙說明及招標文件規定的內容):基礎工程(含樁基)、地下室工程、主體結構、內外裝飾、機械設備、給排水、電力、照明、防雷、通訊、空調、液化氣管道、市政道路、橋梁、土石方工程等。
(三)承包金額內未包含的工程項目:_________。
第二條工程造價及承包方式。
(一)承包金額:按定標價或協商價,建安工程總造價為人民幣_________萬元。全部工程造價按下列辦法辦理:
(二)承包方式:
1.按施工圖預算包干或投標大包干,即包工、包料、包工期、包質量。
2.按國家規定繳納的承包工程收入營業稅和城市維護建設稅,已包含在本合同承包金額內,由乙方支付。
3.工程質量標準要求:_________。
第三條工期。
(一)按定標(或雙方)規定總工期_________天(日歷天從開工之日算起)。
(二)開工日期:_________;竣工日期:_________
(三)如遇下列情況者,經甲方代表簽證后,工期按實際相應順延。
1.甲方不能按合同規定在開工前五天交出施工場地,或障礙物和施工用水、電源未接通;。
5.因停水停電或因電力,水壓不能滿足施工需要,影響達連續六小時以上者;。
6.甲方代表借故不簽證,影響下一工序的進展者;。
7.甲方財力不足導致停工窩工者;。
8.甲方不按合同規定預付工程備料款和工程進度款而影響施工進度者。
第四條材料、設備供應。
(一)工程全部建安材料、成品、半成品及設備由方自行采購供應至施工工地現場(倉庫)。
(二)工程材料及設備,由_________方采購供應至場地(倉庫)。
(三)工程設備,由_________方采購供應至_________向_________方交貨。
(四)鋼材、水泥、木材由甲方協助解決,屬有價供料,供應價由雙方商定,與承包金額無關。
(五)購買三大材料所需的外匯由方負責解決;裝飾材料、電梯、空調機及水電器材,如設計采用進口時,其外匯由方負責解決,如由乙方采購時,其單價應征得甲方同意。
(六)雙方供應的材料、成品、半成品應附有原出廠證明,否則應進行試驗,試驗費由供料的一方負責,對已有出廠證明的材料,如一方持有異議時,應進行復驗,如復驗合格,其復驗費由持有異議的一方負責,否則由供應方負擔。
第五條雙方責任。
(一)甲方責任:
2.負責辦理施工報建手續,領取建筑許可證及施工許可證;。
9.審核乙方編制的工程總進度計劃、工程進度月報表、并按時向乙方支付工程進度款;。
12.組織對工程竣工驗收,并按合同規定的期限辦理竣工結算。
(二)乙方責任:
1.施工界區內臨時設施,臨時道路、水、電、管線的修建安裝;。
5.按施工安全規范的規定和采取預防事故的措施、確保施工安全和第三者的安全;。
6.做好施工原始記錄、隱蔽工程記錄,匯集施工技術資料作交工文件附件移交甲方;。
8.做好對分包單位的管理(由乙方分包時),抓好分包單位的工程質量和工程進度;。
12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒運、機械二次進場等損失,應由乙方自行負擔。
第六條工程質量檢查驗收。
2.乙方必須健全質量檢查制度,在現場設專職質量安全檢查員,做好自檢記錄;。
6.質量等級的評定應執行《深圳市建筑安裝工程質量等級評定試行辦法》。
第七條施工圖紙修改。
6.已開工工程若中途停建、緩建,甲、乙雙方對在建工程應商定做到合理部位、同時,賠償施工單位由此造成的停工、窩工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
第八條工程款支付。
2.甲方按核實的工程進度,于收到工程月報五日內支付工程進度款;。
3.工程進度款支付達工程總造價的50%時,逐步按比例開始扣回予付款;。
6.確因甲方拖欠工程款而影響進度時,其造成乙方停工、窩工損失及欠款利息按有關規定均由甲方承擔,工期相應順延。
7.在驗收過程中,如有不合格項目,應當在雙方驗收時商定的時間內,由施工單位修好,否則,超過一天按保留價款的萬分之三罰款。
第九條工程驗收。
1.乙方在竣工前十五天內,書面通知甲方作預驗收檢查,甲方應及時配合;。
3.經驗收檢查工程有較大的翻修者,則以翻修合格后的日期為竣工日期;
5.竣工工程經驗收符合合同要求質量標準者,從驗收之日起五天內,乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按時接管,致使已驗收發生損失,應由甲方承擔,如乙方不能按時交付,應按逾期竣工處理,不得因有經濟糾紛而拒絕支付。
7.乙方的生產、生活臨時設施,也應在竣工報告提交日期起15天內全部撤離,并工完場清,如工完不清場,則收取地租費每日_________元/m2在余留工程款中扣回。
第十條獎與罰。
(一)工期提前或拖延的獎罰:
1.按合同工期竣工者、不獎不罰。
2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方獎給乙方_________元。
3.無正當理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付給甲方罰金元。罰款金額不超過合同總造價的%,或元,或罰款天數不封頂。
(二)在提前或按合同工期竣工的工程,質量獎罰:
1.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
2.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
3.驗收后達到標準者,不獎不罰。
(三)工程驗收完畢后一個星期內獎勵與罰款,且必須兌現,如逾期不付,則按拖延的天數和銀行當時的利息率加付利息。
第十一條其它。
(四)由甲方分包給第三者時,則應由甲方負責統一管理,安排場地,臨時水、電接點,質量檢查驗收及各方的協作配合。影響乙方工期時,由甲方負責。
第十二條因一方不履行合同,而造成對方的經濟損失,概由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。
第十三條在合同有效期內,雙方必須遵守國家的政策、法令、法律及深圳經濟特區有關條例規定。
第十四條本合同未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充協議,報原鑒證機關鑒證后作為本合同的附件,與原合同有同等法律效力,但不得與本合同有抵觸。
第十五條在合同履行中若雙方發生爭議,經調解仍不能解決時,提交深圳市工商行政管理機關經濟合同仲裁委員會仲裁。
第十六條本合同經雙方簽字蓋章,并送深圳經濟特區基建合同預算審計站鑒證后生效,至工程竣工驗收,結清工程尾款,一年的保修期滿后,自行生效。
第十七條本合同正本份其中甲方執份,乙方執份,副本份,甲、乙雙方各執_________份,審計站、經辦銀行各一份,均有同等效力。
甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)。
代表:_________(簽章)代表:_________(簽章)。
職務:_________職務:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程項目承攬施工合同(通用14篇)篇二
三、承攬方式:甲方提供建材,乙方按照甲方的設計圖紙和要求,規范施工。此工程采取包工不包料的形式,甲方負責施工所需的建筑材料,乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘等。
四、房屋結構為柱基圈梁,一層為框架,二至六層為磚混結構,建筑內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天,乙方須在承攬期限內完成施工任務,并驗收交付給甲方。
本合同自簽訂之日起計算。
五、乙方責任。
1、乙方嚴格按圖紙及建筑規范進行施工。
2、未經甲方及設計人員的同意,不得隨意改變圖紙及施工計劃。
3、施工中做到墻體橫平豎直,砂槳飽滿,不留過夜灰,減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5,鋼筋制作、綁扎、焊接要規范,主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接,避雷裝置必須焊接。
6、內外墻粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。
7、一切施工嚴格按照國家施工規范要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期后,方可進行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格,乙方可以拒絕使用。
10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由于乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。
六、安全責任:
1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育,防止事故的發生。
2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備,發現問題及時處理。
3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責,甲方概不負責任。
七、若一方不完全履行本合同規定,均視為違約,違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同,且放棄本合同的全部權利。
九、本合同經甲、乙雙方充分協商,完全同意后,自簽字時起效,對雙方具有同等法律效力。
十、此協議一式五份,甲方三份,乙方一份,公證人一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
公證人簽字:二00年月日。
合同編號:甲方:定貨人:簽訂地點:乙方:承攬人:簽訂時間:年月日。
第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限。
第二條技術標準、質量要求:按國家標準gb12955—20xx《防火門》執行。
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:滿足設計規范和現行消防驗收要求。
第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:甲方人提供技術資料、圖紙。
第五條承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法:由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。
第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:承攬人直接完成。
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。
第八條結算方式及期限:甲方定貨人簽合同時預付總貨款98%,余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。
第九條甲方訂貨人:簽合同時前交98%定金。第十條甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。
第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:由違約方承擔。
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第二種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁:
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:此合同價格包含五金配料、包運輸費用,包含防火門漆,但不包含(增值稅發票)。
第十五條本承攬合同一式兩份,甲乙雙方簽字后,各執一份。
甲方:乙方:年月日:
共
2
頁,當前第。
2
頁
1
2
工程項目承攬施工合同(通用14篇)篇三
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》,結合本工程具體情況,經雙方協商達成如下協議:
第一條工程概況。
第二條承包方、合同價款及支付方法。
1、承包方式:機械成孔,甲方提供水、電、扎絲、焊條、鋼筋、混凝土,其余機械設備、材料、人工由乙方負責。
2、合同價款:
按實際施工樁數,以65元/米按有效樁長進行結算。
3、合同價款支付方式。
(1)工程進度款:1#、2#、3#樓按每棟樓載體樁完成后,付每一棟樓載體樁合同價的50%,1#、2#、3#樓載體樁全部完工后付至合同總價的70%,載荷試驗完成合格后付至合同總價的90%,剩余10%竣工驗收后一個月內付清。
1)甲、乙雙方代表確認的工程量增減;。
2)甲方代表確認的設計變更或工程洽商;。
第三條工期。
施工現場達到“三通一平”,基坑開挖至標高,具備開工條件后,以監理書面簽署的開工令日期為開工日期。有效工期為日歷天,雨天除外。
第四條工程質量。
乙方嚴格按照國家有關規定、樁基施工驗收規范及工程設計圖紙要求進行施工,質量達到合格。
第五條甲方的權利和義務。
1、甲方應向乙方提供樁基施工所需的圖紙、勘察報告、測量成果等有關資料負責放線、乙方人員配合。
2、甲方負責在開工前施工現場達到“三通一平”,水、電接入施工現場相應位置,保證滿足施工期間的需要。
3、甲方委托樁基檢測試驗、材料試驗、水電費、稅收并承擔相關費用,協調處理好周邊關系,保證施工正常進行。
4、對乙方施工過程進行質量安全的監督和檢查。
5、甲方負責放主軸線,乙方負責放線施工。
6、嚴格按合同約定及時支付工程款項。
第六條乙方的權力和義務。
1、乙方在施工前認真熟悉施工圖紙,并按圖紙要求進行放線。
3、保證施工機械正常工作;。
4、乙方按有關規定采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用。
5、負責載體樁施工資料的現場記錄、收集、整理、負責建設單位、監理單位的簽字蓋章。并按照山西省地方標準20______裝訂,裝訂完成后交付給甲方。
第七條雙方施工現場代表。
本工程甲方指派同志、乙方指派同志為現場代表,共同解決施工中的有關問題,行使合同約定的權力、履行合同約定的義務。
第八條違約責任。
甲乙雙方應嚴格履行各自合同條款,保證合同順利履行。如任何一方發生使合同無法履行的行為,應承擔對方的經濟損失。
第九條本合同履行過程中根據合同發生的會議紀要、簽證、各種通知文件、委托、證書等書面形式資料均應作為合同條款的補充內容,與合同條款具有同等效力。甲乙雙方認真履行合同,雙方發生糾紛應友好協商解決,若解決不成,可向項目所在地人民法院訴訟。
第十條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執壹份,具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程項目承攬施工合同(通用14篇)篇四
甲方:
乙方:
日期:年月日
第一部份總則。
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國民法典》和參照《建筑安裝工程承包合同條款》及其他有關法律、行政法規,遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程的具體情況,雙方就事項協商一致,制訂本合同。
一、工程概況。
工程名稱:。
工程地點:。
工程內容:。
二、工程承包范圍。
承包范圍:。
三、承包方式:。
四、簽約合同價為:。
五、合同工期:天,年月日前完成現場施工。
六、工程質量標準:工程施工質量等級達合格等級,并通過消防部門的驗收。
七、工程造價:。
第二部份基本條款。
第一條雙方責任。
1.1甲方責任。
1.1.1甲方委派_同志為駐施工現場代表,負責工程施工的質量、進度、和付款的原始資料、設計圖紙的變更以及工程期間的質量驗收、現場協調等其它事宜。
1.1.2甲方負責向乙方提供有關施工及生活用水、用電及其他施工上的方便。
1.1.3甲方負責向乙方提供原設計圖紙壹份并組織設計圖紙交底,及時解決影響施工順利進行的有關問題。
1.1.4協調工地各承包單位和乙方的相關施工配合和治安防盜工作。
1.1.5協調乙方工程資料簽字及公司蓋章工作。
1.2乙方責任。
1.2.1乙方必須按質、按量、按時完成本合同規定的施工任務,嚴格按國家消防的有關消防規范、技術標準設計圖紙要求進行施工。
1.2.4乙方委派同志為駐施工現場代表,負責本工程的現場施工管理和安全等問題。
1.2.5乙方必須做好進場材料的保管工作,專人負責,做好工程驗收前本專業施工成品的保護工作。
1.2.6乙方在保證本消防工程的質量達到并通過消防部門驗收,在消防驗收合格前提下可進行優化安裝,如不能合格自行承擔二次驗收的費用及一切損失。
1.2.7負責在工程驗收后30個工作日內移交竣工資料壹套。
1.2.8由于乙方不履行上述各項義務而造成工程延誤和工程損失的,應對由此造成甲方的損失給予經濟賠償。
1.2.9乙方負責所做工程通過消防驗收合格并承擔費用。
第二條材料供應與質量驗收。
2.1本工程所有材料均由乙方采購。但是所有產品必須有廠家合格證并經甲方簽字同意后方可使用。
2.2乙方采購的主要材料及設備應為經國家消防部門認可的產品,并向甲方提供樣品、產品合格證,質量檢驗報告。
2.3消防系統工程的調試乙方必須按照國家現行的有關標準、規范進行。
2.4消防系統工程竣工驗收由公安消防監督機構、建設單位、監理單位、施工單位共同按國家規定的驗收標準進行。乙方在工程竣工后向甲方提供竣工圖壹套。
第三條施工與設計變更。
3.1乙方必須嚴格按照國家有關消防系統工程規范、技術要求施工,確保工程質量。
3.4在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位并采取相應的安全保護措施。
3.5在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
3.6乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程通知甲方或監理人員檢查驗收,并作好記錄;重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方(包括監理人員)和設計單位共同進行驗收,并辦理隱蔽驗收手續。
3.7在組織施工過程中,如遇特殊情況,甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時,因此所增加的各項施工費用,應由甲方負擔,在組織施工前,甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。
第四條安全及文明施工。
4.1乙方按有關規定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。并控制施工現場的各種粉塵、廢氣、固體廢棄物及噪聲、振動對環境的污染和危害。
第五條工程款支付及竣工結算。
1、每個月甲方按乙方安裝工程量的90%支付給乙方,余款在工程經消防部門驗收合格后,7天內支付至合同款的100%.
第六條工程質量標準和工程保修。
6.1工程質量標準按國家現行有關設計、施工規范和標準進行驗收達優良等級。工程質量達到合格標準。
6.2隱蔽工程及中間驗收按合同條件辦理,在施工中,各道工序、施工工藝要符合國家有關部門標準要求。
6.3工程保修期為24個月。保修期自工程竣工驗收合格投入使用后滿24個月。
6.4在保修期內由于乙方的材料和施工質量所出現的質量問題或存在的質量缺陷,接到業主通知24小時內由乙方負責更換和維修,費用由乙方負責,若由甲方維修,所發生的該項維修費用在工程保修金中扣除,費用由乙方負責。如因甲方人為損壞或使用不當原因所產生的質量問題,乙方維修,甲方支付費用。
6.5系統竣工調試運行后,乙方免費向甲方的專職人員提供管理、操作和維護培訓并協助甲方按有關規定每年至少進行一次檢查和試驗,以確保系統正常運。
第七條工程驗收。
7.1工程驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、有關變更的書面文件、國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。
第八條工期延誤。
8.1對以下造成竣工日期推遲的延誤,以甲方代表確認,工期相應順延:
a)工程量變化和設計變更;經雙方簽字確認后按實際工程量相應計算工期的順延。
b)每天白天(8:00~18:00)內,非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過6小時,經雙方簽字確認后工期按誤日順延,不增加工程價款及其它費用。
c)不可抗力:
合同寧納定或甲方代表同意給予順延的其他情況;。
8.2乙市在以上情況發生后5個工作日內,就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提會報告,甲方代表在收到報告后5個工作日內給予確認、答復,逾期不于簽復,乙方即可視延期要求已被確認。
第九條不可抗力事件處理。
9.1不可抗力事件發生后,乙方應迅速采取措施,盡力減少損失,并在24小時內向甲方代表通報受害情況,按協議條款約定的時間向甲方報告損失情況和清理、修復的費用。事件繼續發生,乙方應每隔10天向甲方報告一次情況,直到事件結束。甲方應對事件處理提供必要條件。
9.2因事件發生的費用由雙方分別承擔:
a)因違反有關規定和相關操作規程施工引發的一切安全經濟責任由乙方負責,
因其他原因引發的安全經濟責任由引發事故的責任單位負責;。
第十條終止執行合同的條件及解決合同糾紛的方式。
10.1如因乙方不履行合同條款致使甲方利益受到嚴重損害,甲方可以提出終止合同的建議和措施,除賠償甲方由此造成的損失外,并處以合同價款1%的罰款。如:
b)工程質量達不到設計工藝規定,經甲方提出,乙方又不采取有力措施予以補救時;。
c)其它由于乙方的責任而導致甲方造成嚴重損失時。
10.2如因甲方不履行合同條款,致使乙方的利益受到嚴重的損害,乙方可以提出終止合同的建議和措施,除賠償乙方由此造成的損失外,并處以合同價款1%的罰款,如:
a)甲方不能按期支付工程款并超期過久,而又無正當理由致使工程無法正常進行,經乙方提出,甲方仍不能及時支付或無法支付時。
c)其它由于甲方的責任而導致乙方造成不可挽救的損失時。
10.3解決合同糾紛的方式:
凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議。甲乙雙方通過友好協商解決,如協商不能達成一致意見,可向當地建設主管部門調解或當地經濟仲裁機構仲裁,或向當地人民法院起訴的方式解決。
本合同壹式肆份,甲方執貳份,乙方執貳份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
開戶帳號:開戶賬號:
開戶銀行:開戶銀行:
地址:地址:
聯系電話:聯系電話:
簽約時間:簽約時間:
工程項目承攬施工合同(通用14篇)篇五
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就甲乙有關建房事項,經充分協商,達成如下協議:
一、甲乙擬在建房八間六層,占地面積為米×米(詳見設計圖紙,已交付乙方),該建筑工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算,付款方式為:基礎建齊付%計元(大寫:),一層建齊付%計元(大寫:),二至三層建齊付%計元(大寫:),四至五層建齊付%計元(大寫:),結頂付%計元(大寫:),內粉付%計元(大寫:),外粉付%計元(大寫:),完工付總款的%,驗收合格后,付總建筑面積的%,計元(大寫:),其余款在二年內付清。
工程項目承攬施工合同(通用14篇)篇六
經市府基建辦施工處批準,本工程于________年____月____日公開招標(協商議標或甲方委托),由乙方承建,為了明確工程內容及雙方權利義務,本著互相協作、緊密配合的原則,根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》規定和本工程的具體情況,訂立本合同。
第一條工程內容和承包范圍。
(一)單項或單位工程類別、結構形式:_________;層/幢;_________;建筑面積_________;建筑面積m2,道路:_________;給排水管道:_________;構筑物:_________。
(二)承包范圍:承包按_________號施工圖紙全部工程(包括圖紙說明及招標文件規定的內容):基礎工程(含樁基)、地下室工程、主體結構、內外裝飾、機械設備、給排水、電力、照明、防雷、通訊、空調、液化氣管道、市政道路、橋梁、土石方工程等。
(三)承包金額內未包含的工程項目:_________。
第二條工程造價及承包方式。
(一)承包金額:按定標價或協商價,建安工程總造價為人民幣_________萬元。全部工程造價按下列辦法辦理:
(二)承包方式:
1.按施工圖預算包干或投標大包干,即包工、包料、包工期、包質量。
2.按國家規定繳納的承包工程收入營業稅和城市維護建設稅,已包含在本合同承包金額內,由乙方支付。
3.工程質量標準要求:_________。
第三條工期。
(一)按定標(或雙方)規定總工期_________天(日歷天從開工之日算起)。
(二)開工日期:_________;竣工日期:_________
(三)如遇下列情況者,經甲方代表簽證后,工期按實際相應順延。
1.甲方不能按合同規定在開工前五天交出施工場地,或障礙物和施工用水、電源未接通;。
5.因停水停電或因電力,水壓不能滿足施工需要,影響達連續六小時以上者;。
6.甲方代表借故不簽證,影響下一工序的進展者;。
7.甲方財力不足導致停工窩工者;。
8.甲方不按合同規定預付工程備料款和工程進度款而影響施工進度者。
第四條材料、設備供應。
(一)工程全部建安材料、成品、半成品及設備由方自行采購供應至施工工地現場(倉庫)。
(二)工程材料及設備,由_________方采購供應至場地(倉庫)。
(三)工程設備,由_________方采購供應至_________向_________方交貨。
(四)鋼材、水泥、木材由甲方協助解決,屬有價供料,供應價由雙方商定,與承包金額無關。
(五)購買三大材料所需的外匯由方負責解決;裝飾材料、電梯、空調機及水電器材,如設計采用進口時,其外匯由方負責解決,如由乙方采購時,其單價應征得甲方同意。
(六)雙方供應的材料、成品、半成品應附有原出廠證明,否則應進行試驗,試驗費由供料的一方負責,對已有出廠證明的材料,如一方持有異議時,應進行復驗,如復驗合格,其復驗費由持有異議的一方負責,否則由供應方負擔。
第五條雙方責任。
(一)甲方責任:
2.負責辦理施工報建手續,領取建筑許可證及施工許可證;。
9.審核乙方編制的工程總進度計劃、工程進度月報表、并按時向乙方支付工程進度款;。
12.組織對工程竣工驗收,并按合同規定的期限辦理竣工結算。
(二)乙方責任:
1.施工界區內臨時設施,臨時道路、水、電、管線的修建安裝;。
5.按施工安全規范的規定和采取預防事故的措施、確保施工安全和第三者的安全;。
6.做好施工原始記錄、隱蔽工程記錄,匯集施工技術資料作交工文件附件移交甲方;。
8.做好對分包單位的管理(由乙方分包時),抓好分包單位的工程質量和工程進度;。
12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒運、機械二次進場等損失,應由乙方自行負擔。
第六條工程質量檢查驗收。
2.乙方必須健全質量檢查制度,在現場設專職質量安全檢查員,做好自檢記錄;。
6.質量等級的評定應執行《深圳市建筑安裝工程質量等級評定試行辦法》。
第七條施工圖紙修改。
6.已開工工程若中途停建、緩建,甲、乙雙方對在建工程應商定做到合理部位、同時,賠償施工單位由此造成的停工、窩工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
第八條工程款支付。
2.甲方按核實的工程進度,于收到工程月報五日內支付工程進度款;。
3.工程進度款支付達工程總造價的50%時,逐步按比例開始扣回予付款;。
6.確因甲方拖欠工程款而影響進度時,其造成乙方停工、窩工損失及欠款利息按有關規定均由甲方承擔,工期相應順延。
7.在驗收過程中,如有不合格項目,應當在雙方驗收時商定的時間內,由施工單位修好,否則,超過一天按保留價款的萬分之三罰款。
第九條工程驗收。
1.乙方在竣工前十五天內,書面通知甲方作預驗收檢查,甲方應及時配合;。
3.經驗收檢查工程有較大的翻修者,則以翻修合格后的日期為竣工日期;
5.竣工工程經驗收符合合同要求質量標準者,從驗收之日起五天內,乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按時接管,致使已驗收發生損失,應由甲方承擔,如乙方不能按時交付,應按逾期竣工處理,不得因有經濟糾紛而拒絕支付。
7.乙方的生產、生活臨時設施,也應在竣工報告提交日期起15天內全部撤離,并工完場清,如工完不清場,則收取地租費每日_________元/m2在余留工程款中扣回。
第十條獎與罰。
(一)工期提前或拖延的獎罰:
1.按合同工期竣工者、不獎不罰。
2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方獎給乙方_________元。
3.無正當理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付給甲方罰金元。罰款金額不超過合同總造價的%,或元,或罰款天數不封頂。
(二)在提前或按合同工期竣工的工程,質量獎罰:
1.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
2.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
3.驗收后達到標準者,不獎不罰。
(三)工程驗收完畢后一個星期內獎勵與罰款,且必須兌現,如逾期不付,則按拖延的天數和銀行當時的利息率加付利息。
第十一條其它。
(四)由甲方分包給第三者時,則應由甲方負責統一管理,安排場地,臨時水、電接點,質量檢查驗收及各方的協作配合。影響乙方工期時,由甲方負責。
第十二條因一方不履行合同,而造成對方的經濟損失,概由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。
第十三條在合同有效期內,雙方必須遵守國家的政策、法令、法律及深圳經濟特區有關條例規定。
第十四條本合同未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充協議,報原鑒證機關鑒證后作為本合同的附件,與原合同有同等法律效力,但不得與本合同有抵觸。
第十五條在合同履行中若雙方發生爭議,經調解仍不能解決時,提交深圳市工商行政管理機關經濟合同仲裁委員會仲裁。
第十六條本合同經雙方簽字蓋章,并送深圳經濟特區基建合同預算審計站鑒證后生效,至工程竣工驗收,結清工程尾款,一年的保修期滿后,自行生效。
第十七條本合同正本份其中甲方執份,乙方執份,副本份,甲、乙雙方各執_________份,審計站、經辦銀行各一份,均有同等效力。
甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)。
代表:_________(簽章)代表:_________(簽章)。
職務:_________職務:_________。
________年____月____日________年____月____日。
合同二:
一、-合同組成。
第一條本施工合同由五部分組成:通用條款(采用gf1999-0201范本通用條款)、專用條款(本協議約定的全部內容)、房屋建筑工程質量保修書、安全承諾書和工程建設廉政責任書。除通用條款外,四份協議分別簽訂。
二、開工審批。
第二條本項目實行開工審簽制度。工程在開工前由江北區教育局小型基建項目管理小組(以下簡稱小組)對施工合同等資料進行審查。批準后,向乙方下達開工通知書方能開工。小組提出修改調整意見的,經小組重審合格通過后方可下達開工通知書。乙方無開工通知書的,不能開工。
三、質量控制。
第三條乙方對施工質量負有全部責任。小組運用國家有關法規及該項工程施工合同的有關約定條款,對施工質量進行抽檢監督。
四、工程進度。
第四條本項目合同工期為____日歷天,自________年____月____日至________年____月____日。
第五條無分包時工期按本合同約定起始日期計算;有分包且本合同甲方不是分包合同甲方的,分包合同工期必須經小組以指定方式確認后方有效。
第六條工期提前獎勵標準:0元/日歷天;。
第七條工期延誤懲罰標準:100元/日歷天。乙方工期因不可抗力延誤的,需要向甲方索填工程延期確認簽批單。
第八條工程量確認辦法。本工程工程量確認工作均由甲方指定人員現場簽字確認。甲方簽字經小組審核后做為結算依據。
六、工程變更。
第九條工程必須嚴格按施工前約定施工內容施工,不得隨意增加、減少或更改工作內容。因特殊情況需要增加工作內容的,必須報小組審核同意并持有效簽證(存擋)后方可作為結算依據。涉及工作內容變更時,甲方簽字和乙方意愿均不作為結算依據。
第十條工程變更為增加工作內同時,先做預算或估算,如超過1萬元的,需做預算送小組報批,超過部分在1萬元以內的,由乙方和甲方商定包死價格,以書面憑證計入結算總價。
七、工程造價。
第十一條本工程決算價格確定原則及結算辦法:
本合同系固定總價合同。乙方一旦成為中標單位,其投標商務標預算報價將稱為結算的依據。結算時,除甲方簽證外,結算價格不再調整。
第十二條結算日期:在工程竣工驗收合格并按要求辦理竣工檔案移交和竣工結算手續后的一周內結算。
第十三條下列材料按甲方簽批的價格決算,決算時以主材價格確認表為準:
(各校根據自己招標文件的工程做法和要求,確定需簽批的主材名單,一般為門、窗、瓷磚、涂料、地板等,不易過多。)。
第十四條經甲方簽證增加的工作內同和工作量結算辦法:經小組批準同意增加工作內容部分其工程量由甲方核實簽字,只計稅金,不計管理費和規費,不做下浮。
第十五條主材價格確定。主材價格需要由甲方以有效方式確認后方可購置材料,否則材料價格不做為結算依據。如甲方指定主材供應商和品牌的,材料價格不做為結算依據。
八、材料管理。
第十六條建立材料驗收制度。工程所用主要材料必須出具有效出廠質量合格證明、性能檢測報告或其它有效質量證明,主要材料進廠必須經甲方指定相關人員確認簽字驗收。甲方有權拒絕“三無”材料及與學校建設要求不符的材料進入施工現場,由此造成的工期延誤和損失有乙方負責。
九、工程驗收。
第十七條由甲方牽頭組織工程竣工驗收,有關單位參與驗收過程。
第十八條凡經竣工驗收合格的工程,方能進行工程結算,不能通過驗收的,乙方要根據小組的驗收意見進行整改,整改合格驗收通過后方可結算。
十、工程結算。
第十九條所有小型基建項目都必須在取得小組核發的準予結算確認單后方能結算。
第二十條項目預算在2萬元以上且乙方出具由小組核發的開工通知書的,方予以結算。
第二十一條不上交或不按有關要求交接齊全全部指定驗收資料的,不予以結算。
第二十二條結算過程中,如小組審計認定是沒有辦理有關報批手續(工程延期報批手續、工作內容增加手續等)而造成不合理超支的,應由責任方(甲方或乙方)承擔責任,小組不予結算。
第二十三條決算材料必須符合下列規定,否則不予決算:
(二)建筑預算和安裝預算分別編制;。
(四)涉及各種費率的,套用下限標準;。
(五)適用計價規則(應用造價計算程序、套用定額、取費)時,不得故意多列多算和重復計算。
第二十四條除經小組同意的特殊情況外,套用計價規則時,故意多列多算和重復計算的,所涉及的計價項目均按“不計費(規費和綜合費)且不計稅項目處理”,同時將相關乙方記入企業不良行為記錄電子檔案。
十一、工程保修。
第二十五條執行工程保修制度,保修金為工程結算造價的5%,有關事宜見房屋建筑工程質量保修書。
十二、安全承諾。
第二十六條乙方對施工全過程(從準備到竣工驗收)的安全負全責。乙方必須按要求簽定安全承諾書。
十三、廉政承諾。
第二十七條甲乙雙方必須嚴格遵守工程廉政建設的有關規定,必須嚴格遵守工程建設廉政責任書。
十四、糾紛處理。
第二十八條優先采取調節方式,調節未達成協議的,采取仲裁方式。
十五、其它事項。
第二十九條本工程招標文件為本合同的法定組成部分,與本合同具有同等效力。
第三十條如本項目有分包工程時,分包合同必須經小組蓋章后方生效。
第三十一條其它未盡事宜協商解決。
第三十二條合同設正本一份、副本兩份;。
第三十三條本合同自簽訂之日起生效。
甲方單位(發包人)(蓋章):
乙方單位(承包人)(蓋章):
小型基建項目管理小組(簽字):
工程項目承攬施工合同(通用14篇)篇七
甲方(房主):
乙方(施工方):
上述各方經平等自愿協商,簽訂本合同以共同遵守。
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容,并滿足規范和甲方要求。
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規范進行施工,如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
甲方:___。
乙方:___。
___年___月___日。
工程項目承攬施工合同(通用14篇)篇八
建筑工程承包合同是發包方(建筑單位)和承包方(施工單位、勘察設計單位)為完成某建筑工程而確立相互權利義務關系的協議。國際工程承包合同一般具有以下法律特點:
1.具有國際性。主要表現在兩個方面:一是合同的當事人是屬于不同國家或地區的公司、法人;二是承包人須在外國履行其全部或大部分合同義務,即合同的履行地是在承包人所屬國以外的其它國家或地區,故涉及到復雜的法律適用問題。
2.需要巨額資金,故合同標的常常很大,交易中通常都需要各種各樣的銀行擔保。
3.履約期長。
4.風險較大。為減少風險,合同中除預訂有貨幣條款和不可抗力條款外,通常還含有價格調整條款、艱難情勢條款等。
對外建筑工程承包合同可以分為總承包合同、分包合同、固定總價合同和成本加酬金合同等。以下列舉的是一個總承包合同:
第一章一般條款。
定義和釋義。
1.1在本合同中,除按上下文另具意義者外,下列詞語應解釋如下:
“業主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其權利合法繼承人,但不包括業主的受讓人,經承包人同意者除外。
“承包人”指標書已被業主接受的某個或某些人、商行或公司,包括其他人代表,繼承人和業經認可的受讓人。
“工程師”指第二章中所指定的工程師,或由業主隨時任命且書面通知承包人以代替指定工程師履行合同職責的其它工程師。
“工程師代表”指任何常駐工程技術人員、監理工程師,或由業主或工程師隨時任命的履行本合同第二條規定職責的任何工程現場監督,其權限上工程師書面通告承包人。
“工程”包括永久性工程和臨建工程。
“合同”指合同條款、技術規范、圖紙、標價的建筑工程清單、單價和價格表(如果有),還可指標書、接受證書以及承包協議(如已完成)。
“合同價格”指在接受證書中確定的數額,可按本合同以下條款規定增減。
“建筑設備”指工程施工和維修中或有關施工和維修所需的全部設備或物品,不論任何性質,但不包括旨在構成或正在構成永久性工程某一部分的材料或其它物品。
“臨建工程”指工程施工或維修或有關工程施工或維修所需的各種臨時工程。
“永久性工程”指按合同將施工和維修的永久工程。
“技術規范”指在標書或任何標書更改中提及的規范,或由工程師隨時可能增加或書面同意增加的部分。
“圖紙”指技術規范中規定的圖紙,經工程師書面同意對此種圖紙所作的任何更改,以及可由工程師隨時提供或書面認同的其他圖紙。
“工地”指工程師設計的永久性或臨建工程施工所需的土地及其他場地,包括地面、地下、在之上或通過部分,以及由業主所提供的用作臨時儲存或其它目的的其它土地或場所,只要能按合同明文規定構成工地的組成部分。
“業經認可”指已經經書面認可,包括過后對口頭認可的書面確認,“認可”指書面認可,包括上述規定在內。
1.2按合同上下文所需,單數含義的單詞也可據有復數的含義,反過來也是一樣。
1.3合同條款的標題和邊注不得視為合同的一部分,不得用于考慮解釋條款或合同。
1.4“費用”一詞應視為含工地上或以外發生的間接費用。
工程師及工程師代表。
2.1工程師必須按合同明文規定,履行作決斷、頒發證書和發出指令等職責。如業主簽發的工程師任命書中規定其某些職責的履行得經業主專門認可,其要件應在本合同第二部分予以規定。
2.2工程師可隨時書面授權其代表代行其任何職權,但必須將所有此種授權書的副本提交給承包人和業主。在授權范圍內,工程師代表給承包人的任何書面指令或認可(僅限于此)對承包人和業主具有與工程師的指令或認可同樣的效力。以下規定屬于例外:
工程師代表對任何工程或材料的不予否認,不得影響工程師此后否認以及命令拆毀、移動或拆除此種工程或材料的權力。
若承包人對工程師代表的任何決定不滿意,其有權將此決定提交工程師確認、取消或更改。
轉讓和分包。
3.未經業主事前書面同意,承包人不得將合同或其任何部分,或合同所規定或依合同而產生的任何收益轉讓,向承包人的開戶銀行支付按本合同規定到期或即將到期的款項除外。
4.承包人不得轉包整個工程。除非合同另有規定,未經工程師事前書面同意,承包人也不得分包工程的任何部分,但工程師不得無故不同意分包,一旦同意分包,此種同意不得免去承包人所承擔的任何合同所規定的責任或義務,他必須對任何分包人、其代表人、雇員或工人的行為、不履行和過失負完全責任,如同這些行為、不履行或過失是承包人、其代理人、雇員或工人所為。以計件方式提供勞力不得視為是本條所規定的分包。
合同文件。
5.1以下要件得在合同第二部分規定:
用以起草合同文件的語言;
合同適用哪個國家的法律以及用哪個國家的法律解釋合同。
如果文件用一種以上語言作成,用以解釋合同的語言也必須在第二部分中規定,且將被定為“主體語言”。
5.2除合同中另有規定外,合同第一、二部分的條款規定優于其它任何構成合同的文件的規定。以上述規定為準,構成合同的數個文件可視為能互相解釋,如意思含糊或不一致時,由工程師解釋和處理,并由此向承包人發出指令。如工程師認為,服從此種指令會使承包人發生額外費用,而此種費用是承包人由于上述意思含糊或不一致而按理無法預見的,工程師應予以證明,業主必須支付相應的額外款額以補償此種費用。
6.1圖紙由工程師獨自保管,但須向承包人免費提供兩份副本,承包人所需的其余副本由他自己制作并承擔費用。合同履行后,承包人須將全部合同圖紙歸還工程師。
6.2承包人必須將按上述規定所提交的一份圖紙副本留在工地,讓工程師及其代理,或工程師書面授權的任何其它人在所有合理的時間內查閱使用。
工程項目承攬施工合同(通用14篇)篇九
根據《民法典》和《建筑法》及有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致,簽定本協議,共同遵守。
建設單位:________________________。
工程名稱:________________________。
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規,嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定,安全生產、文明施工,認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續,不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定,按時做好技術檔案及安全內業等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任,發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。
十三、本協議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協商解決。
工程項目承攬施工合同(通用14篇)篇十
甲方:。
乙方:。
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,結合居室裝飾裝修工程施工的要求,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方的室內裝修工程的有關事宜,達成如下條款:
一、工程施工地點及房屋情況。
1.施工地點:小區號樓單元室。
2.住房結構:鋼筋混凝土結構;房型:二室二廳一廚一衛,建筑面積:。
二、雙方權利義務。
1.乙方應加強對其施工人員的安全教育,在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產、生命健康、安全等事故發生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發生等事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。
2.乙方為包工不包料的承攬方式,甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。
4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
6.為施工方便,甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,防止被盜丟失,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
三、質量和工期要求。
2.裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應當本著保質保量的原則,加強質量管理,保證工程質量。
4.甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
5.房屋裝修竣工后,甲方發現存在質量問題的,乙方必須及時進行免費維修。
四、違約責任。
由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的,乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法。
1.發生合同爭議時,雙方應友好協商。
2.如協商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則。
1.本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執一份,雙方簽字后生效。
2.以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
工程項目承攬施工合同(通用14篇)篇十一
甲方:家住:身份證號:
乙方:家住:身份證號:
甲方在老房基地建房一幢,以包工形式發包給乙方施工,現雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成合同條款如下:
一、項目規格建筑一層平房,共計7間。
磚木結構,高米,寬米,長約米,前沿為現澆。
二、承包方式采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。
乙方提供勞務、建筑技術、架板、鋼模板、腳手架、施工工具及生產生活的一切用具等。
(所有施工用具,甲方一切不提供)。
三、承建項目乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。
墻面粉水泥砂漿、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
四、承包價格建筑面積每平米人工費330元,不封沿口。
工程期限年月日開至年月日完工。
五、付款方式地基、圈梁打好后付現金元,主體工程完成后付現金元,完工后扣除叁仟元為工程質量保險金,其余完工后現金一次付清。
六、雙方責任甲方負責水電供給確保原材料及時進場。
乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便甲方迅速籌備。
乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節約材料,不得偷工減料。
(1)、乙方在砌磚時,平整度垂直度誤差不大于0.8,混泥土結構偏差不大于0.5,內墻粉刷誤差不大于0.2,外墻瓷磚不大于0.1,地板磚誤差為0.(2)、木工在施工期間,不能出現誤差,如有誤差或損料,全部由乙方承擔。
七、質量要求乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
八、注意安全乙方進入施工現場,要確保施工人員的人身安全,對腳手架牢牢把關,電、機械要專人操作,如果乙方施工人員出現工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。
文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。
甲方對乙方要求的安全設施及材料應該及時提供。
九、工期要求從合同簽訂之日起計算,乙方必須在個月內竣工并交付甲方驗收,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。
十、其它其它未盡事宜,由雙方你協商解決本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):乙方簽字(章):
工程項目承攬施工合同(通用14篇)篇十二
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》和《建筑法》及有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致,簽定本協議,共同遵守。
建設單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規,嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定,安全生產、文明施工,認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續,不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部.
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定,按時做好技術檔案及安全內業等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任,發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。
十三、本協議雙方簽字蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
工程項目承攬施工合同(通用14篇)篇十三
從工程承攬的基本內涵來看,施工企業在工程承攬中應注意很多問題,施工承攬。
合同。
是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的施工承攬合同范文,感謝您的閱讀。
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就甲乙有關建房事項,經充分協商,達成如下協議:
一、甲乙擬在建房八間六層,占地面積為米×米(詳見設計圖紙,已交付乙方),該建筑工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算,付款方式為:基礎建齊付%計元(大寫:),一層建齊付%計元(大寫:),二至三層建齊付%計元(大寫:),四至五層建齊付%計元(大寫:),結頂付%計元(大寫:),內粉付%計元(大寫:),外粉付%計元(大寫:),完工付總款的%,驗收合格后,付總建筑面積的%,計元(大寫:),其余款在二年內付清。
三、承攬方式:甲方提供建材,乙方按照甲方的設計圖紙和要求,規范施工。此工程采取包工不包料的形式,甲方負責施工所需的建筑材料,乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘等。
四、房屋結構為柱基圈梁,一層為框架,二至六層為磚混結構,
建筑內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天,乙方須在承攬期限內完成施工任務,并驗收交付給甲方。
本合同自簽訂之日起計算。
五、乙方責任。
1、乙方嚴格按圖紙及建筑規范進行施工。
2、未經甲方及設計人員的同意,不得隨意改變圖紙及施工計劃。
3、施工中做到墻體橫平豎直,砂槳飽滿,不留過夜灰,減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5,鋼筋制作、綁扎、焊接要規范,主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接,避雷裝置必須焊接。
6、內外墻粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。
7、一切施工嚴格按照國家施工規范要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期后,方可進行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格,乙方可以拒絕使用。
10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由于乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。
六、安全責任:
1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育,防止事故的發生。
2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備,發現問題及時處理。
3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責,甲方概不負責任。
七、若一方不完全履行本合同規定,均視為違約,違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同,且放棄本合同的全部權利。
九、本合同經甲、乙雙方充分協商,完全同意后,自簽字時起效,對雙方具有同等法律效力。
十、此協議一式五份,甲方三份,乙方一份,公證人一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:
法定代表人:
地址:
乙方:
法定代表人:
地址:
甲乙雙方本著平等互利的原則,經友好協商,就乙方為甲方提供合作事宜,達成如下合同。
一、施工項目的設計和要求,請見附件(一),乙方應保證所有項目設計施工均必須符合國家或行業的標準。
二、施工費用的工程,安裝的單價為元。預計安裝的數量為53個。實際工程總價款=實際安裝的數量*單價。
三、制作期與質保期。
1.乙方應在年月日前按本合同要求完成的安裝工作,并經甲方驗收確認。
2.的質保期為項目完成并經甲方簽收確認后的壹年(壹年按365天計算)。
3.質保期內如損壞,乙方應在接到甲方通知后個工作日內為甲方完成維修。如因維修不及時,則每逾期一日應按甲方實際工程總價款的%作為延遲履行違約金。
4.質保期后,乙方仍然應當依照上述標準為甲方提供維修服務,但在維修后,甲方需向乙方支付一定的材料及維修費用(應略低于市場價格)。
四、合作內容。
1.乙方將為甲方的的提供施工服務。
2.乙方必須遵循甲方對開工、完工、緩工、趕工等有關工期、速度等事項的指示及安排,并不得以任何形式轉包。如乙方存在轉包行為,則甲方有權單方面解除本合同,并要求乙方按實際工程總價款的50%的標準支付違約金。
3.施工前,乙方應當運用專業技能,現場對具體施工地點進行評估,以判斷施工點能否進行本合同項目施工。
4.施工完成后,必須經甲方現場負責人驗收并簽字確認。如經甲方驗收不合格,包括但不限于施工評估不準確導致施工錯誤、工程質量、安裝合理性等,則乙方應當根據甲方要求進行整改并應承擔所導致的甲方或第三方全部經濟損失。
5.項目經整改后仍未達到甲方要求,則甲方有權終止合同,并有權拒付剩余施工款,乙方對甲方因此所遭受的損失應進行賠償。
6.乙方保證施工的質量及其義務:
(1)現場評估設計方案。
1)施工設計必須結構合理,安全牢固,符合安全指標,鋼結構焊接。
(如有)要符合標準;。
2)電路部分必須由有資質的電工進行布線,必須使用國家標準電線及電器開關等;。
3)美工方面要對甲方提供的圖片等宣傳資料準確印刷,裝裱整齊(如有)。
4)燈箱效果的圖片要保證其明亮度,并應滿足甲方長時間的需求。
(2)現場施工。
1)乙方應在現場施工前進行必要的施工評估提出專業性意見,如認為不可進行項目施工,則應拒絕甲方要求,如違反此規定,則對因此所造成的甲方或第三方損失,乙方應承擔全部賠償責任(甲方不采納乙方建議,強行要求施工的除外)。
2)乙方施工現場,應放臵安全提示設備。如因沒有放臵,導致任一方人身或財產損失,乙方應承擔全部賠償責任。
3)施工完畢后,乙方應對施工現場進行衛生清潔。如因施工現場衛生環境原因包括但不限于物業因其處罰。乙方應承擔因此發生的相關費用。
7.如因乙方施工質量問題導致甲方或任何第三方造成損失,則乙方應當承擔全部賠償責任。
五、費用結算。
1.甲方在項目最終驗收通過后十個工作日內,將根據實際工程完成情況向乙方支付全部工程價款。
2.乙方實際安裝的數量,依照甲方負責人現場簽字的《施工驗收單》為最終確認標準。
3.甲方將在收到乙方開具實際應付工程總價款的服務業發票后,向乙方支付相應款項。
4.乙方收款信息。
1)乙方收款賬戶:
2)賬號:
3)開戶銀行:
六、聲明。
1.甲乙雙方均為依法成立、合法存續且經營記錄良好的有限責任公司。
2.本合同已經簽署及生效,構成對雙方合法有效的約束力。
3.乙方應具有本合同規定施工項目所必要的資質,包括但不限于技術力量、施工經驗。
七、違約責任。
乙方如延遲完工或最終經甲方驗收不合格,則乙方應當按實際工程總價%/日的標準向甲方支付違約金,直至甲方驗收合格后最終完工。對因此造成的甲方損失應進行賠償,包括但不限于裝修費用、場地租金、站點服務人員工資等。
八、法律適用及糾紛解決。
1.本合同的訂立、效力、解釋、執行、修改、終止及其爭議的解決均適用中國法律,受中國法律管轄。
2.甲乙雙方因履行本合同產生的任何糾紛和爭議,應盡量協商解決;協商無法解決的,任何一方有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
九、其他。
1.其他未盡事宜,由雙方協商解決。
2.未經雙方書面同意,任何一方不得對本合同進行修改。
3.本合同經雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效。
4.本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
5.本合同的附件、補充合同為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:定貨人:簽訂地點:
乙方:承攬人:簽訂時間:年月日。
第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限。
第二條技術標準、質量要求:按國家標準gb12955—20xx《防火門》執行。
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:滿足設計規范和現行消防驗收要求。
第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:甲方人提供技術資料、圖紙。
第五條承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法:由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。
第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:承攬人直接完成。
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。
第八條結算方式及期限:甲方定貨人簽合同時預付總貨款98%,余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。
第九條甲方訂貨人:簽合同時前交98%定金。
第十條甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。
第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:由違約方承擔。
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第二種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁:
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:此合同價格包含五金配料、包運輸費用,包含防火門漆,但不包含(增值稅發票)。
第十五條本承攬合同一式兩份,甲乙雙方簽字后,各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程項目承攬施工合同(通用14篇)篇十四
第二條技術標準、質量要求:按國家標準gb12955—20xx《防火門》執行。
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:滿足設計規范和現行消防驗收要求。
第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:甲方人提供技術資料、圖紙。
第五條承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法:由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。
第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:承攬人直接完成。
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。
第八條結算方式及期限:甲方定貨人簽合同時預付總貨款98%,余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。
第九條甲方訂貨人:簽合同時前交98%定金。第十條甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。
第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:由違約方承擔。
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第二種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁:
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:此合同價格包含五金配料、包運輸費用,包含防火門漆,但不包含(增值稅發票)。
第十五條本承攬合同一式兩份,甲乙雙方簽字后,各執一份。
甲方:乙方:年月日: