通過簽訂裝修合同,可以明確裝修工程的起止時間和工程進度。下面是一些常見的裝修合同常用語句,供大家參考和引用。
裝飾裝修合同的判決(實用15篇)篇一
發包人: 承包人:
住所: 住所:
委托代理人: 營業執照號:
電話: 法定代表人:
電話: bp機號:
委托代理人: 電話:
本工程設計人: 電話:
施工隊負責人: 電話:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
1.1 工程地點:____________________________________________________。
1.2 工程內容及做法(詳見附表1:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第__________種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工、發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):_______________________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______________________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
5.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭裝飾裝修工程變更單)。
7.2 由承包人提供的材料、設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更:
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發包人未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
8.3 發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_____________________________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人負責。
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(3)_______________________________________________________________。
承包人應提前二天通知發包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
10.2 工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(詳見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)。
10.3 本工程自驗收合格雙方簽之日起保修期為__________________________月。驗收合格簽后,填寫工程保修單(見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
11.1 雙方約定按下列第_______種方式支付工程款:
(1) 合同生效后,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付次數 支付時間 支付金額
第一次 開工前三日工程進度過半雙方驗收合格 支付 ____元
第二次 開工前三日工程進度過半雙方驗收合格 支付 ____元
第三次 開工前三日工程進度過半雙方驗收合格 支付 ____元
11.2工程驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后_______日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽,發包人應在簽時向承包人結清工程尾款。
11.3工程款全部結清后,承包人應向發包人開具正式統一發票。
12.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給雙方造成損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
12.2 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
12.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
12.4發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_______________元。
12.5 由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
12.6 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金__________元。
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_____________種方式解決:
(二)依法向人民法院提起訴訟。
14.1 因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)_____________________________元(此費用不在工程價款內)。
14.2 施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊負責人________負責保管。工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖_______把,由乙方當場負責安裝交付使用。
14.3 施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午______點_______分至______點______分;
下午______點_______分至______點______分;
16.1 本合同經雙方簽(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
16.2 本合同簽訂后工程不得轉包。
16.3 本合同一式_________份,雙方各執____________份,___________部門_____份。
16.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
合同附件:
附表1-1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)
附表1-2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(二)
附表1-3:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(三)
附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表
附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單
附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表
附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表
附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙
附表7;家庭居室裝飾裝修工程變更單
附表 8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單
附表 9:家庭居室裝飾裝修工程結算單
附表 10:家庭居室裝飾裝修工程保修單
發包人 (簽):_____ 承包人(蓋章):______
法定代表人:__________
委托代理人:__________
________年____月____日 ________年____月____日
鑒證意見:____________
鑒證機關(章)________
經辦人:______________
________年____月____日
裝飾裝修合同的判決(實用15篇)篇二
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方委托乙方進行裝修裝飾。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
1、工程地址:__________
2、工程概況:等裝飾面積_________平方米。
3、施工內容:拆除、清運、裝飾改造等項目。
4、委托方式:包工包料。
5、工程開工日期:__________年_________月________日
6、工程竣工日期:________年________月________日
7、工程總天數:27天
工程價款(金額大寫)__________元。(以實際結算為準)
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,合格。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,乙方應按照甲方的要求完成,甲方應支付因此增加的費用。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負,但乙方應當及時提出專業的合理意見,如甲方自行采購的材料、設備有明顯的質量問題,乙方沒有提出異議的,乙方應當對因此造成的損失承擔_________%的賠償責任;施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
6、施工中,甲方有權隨時對乙方的工程質量進行監督和檢查,如發現質量問題,甲方有權要求乙方返工重做,檢查和返工費由乙方承擔,工期不變。甲方對乙方的施工提出修改建議,乙方應當按照甲方的要求辦理。
1、乙方須嚴格按照國家有關規定、甲方要求進行材料采購。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格品,并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,保管費甲方承擔。
1、合同一經簽訂,甲方即應付工程價款的'________%作為預付款;當項目完成一半時,甲方即支付工程價款的__________%;項目完工后,甲方即支付工程價款的________%。甲方工程竣工驗收合格并且乙方向甲方交付全部工程后,甲方支付至工程總價款的_________%。余款作為工程質量保證金,質保期滿后,甲方一次性付清。質保期為壹年,自甲方工程竣工驗收合格之日起計算。
2、付款要求按合同要求支付
3、付款時間按合同約定時間
4、甲方工程竣工驗收合格,乙方立即向甲方辦理移交竣工資料手續。雙方決算后,甲方除質保金外,付清其他工程價款,乙方應按甲方要求及時開具合法的統一發票。工程施工中如有項目增減或需要變動,要簽訂變更洽商單,待項目完工時一并結算。
1、在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
2、由于工期緊,甲方應給乙方適當的趕工措施費。
1、工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后三日內,乙方應書面通知并組織甲方進行竣工驗收。經甲方驗收合格,乙方向甲方移交全部工程,雙方辦理工程結算手續。
2、乙方書面通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
1、甲方
必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應事先取得相鄰方及物業管理部門的同意。
2、乙方
應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必須有法人代表的委托證書。
指派(姓名)________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
在施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
乙方負責乙方工人的文明安全施工,如乙方工人發生事故造成任何人身損害或財產損失的,由乙方承擔全部責任,如因此給甲方造成損失的,乙方應予以賠償。
未經甲方同意,乙方不得擅自將工程轉包或分包。
1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的1%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
2、甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權在逾期________日后停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工程價款的1%作為違約金支付給甲方。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以工程價款的1%作為誤工費支付給乙方。
5、由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,工期順延。
6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需甲方簽證,工期順延,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
7、施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改乙方施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向工程所在地行業協會投訴。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以選擇一下第________種方式解決:
3、按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁。
4、向工程所在地法院提起訴訟。
1、合同經雙方蓋章簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的1%交付違約金,并辦理解除合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
1、本合同和合同附件自雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式四份,甲方二份,乙方二份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
法定代表人:________法定代表人:________
委托代表人:________委托代表人:________
日期:________日期:________
電話:________電話:________
開戶銀行:________開戶銀行:________
帳號:________帳號:________
裝飾裝修合同的判決(實用15篇)篇三
地址:_______________。
反訴請求:
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用_______元;
3、反訴費用由被反訴人承擔。
事實與理由:
20xx年12月,反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點位于江寧區宏運國際村b16。合同約定工程期限66天,竣工日期20xx年2月5日;工程實行工程監理;工程竣工后,被反訴人應通知反訴人驗收,經驗收合格后,雙方進行工程結算;由于被反訴人延誤工期的,每延誤一天應支付違約金80元。20xx年4月經監理方階段驗收并提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈,后反訴人另找他人部分整改,并支付費用2497元。
另,被反訴人直至20xx年6月30日木工工程部分才全部結束,已延誤工期145天。
綜上所述,為了依法維護反訴人的合法權益,今特向貴院提起反訴,請求依法判決。
此致
南京市江寧區人民法院。
反訴人:_________________。
_____年_____月_____日。
裝飾裝修合同的判決(實用15篇)篇四
甲方:
電話:
身份證號:
乙方:
電話:
身份證號:
1、工程地址:
2、工程總價:82000元。大寫:八萬二千圓整。
3、委托方式:包工包料。
4、工程工期:100天。20xx年5月9日至20xx年8月19日。
2、泥工:水泥[烏蒙山325水泥]、防水[js991防水]、灶臺石[人造石音石160元每米]。
3、木工:木方[3x5木方]、木工板[威建]。
1、兩個臥室、一個客廳、一個廚房、一個衛生間建墻、玻璃封頂[45x75]不銹鋼管架子上封1.2鋼化玻璃封頂。
2、水電:水電安裝、安裝開關及插座。
3、泥工:廚房、衛生間、客廳飯廳、臥室、地磚墻壁沾貼、廚房地柜制作、新建墻體外墻面磚沾貼。瓷磚由乙方購買。
4、木工:客廳、飯廳、臥室、廚房、衛生間、塑料扣板吊頂、鞋柜1.5米、主臥室衣柜2米、客臥衣柜2米、廚房吊柜3米、電視背景墻制作。
注:衣柜移門由乙方購買每平方米130元。
5、油漆、墻紙、客廳兩個臥室滿貼墻紙,全室新制作家具三次油漆噴圖。
6、防盜門3個、塑鋼窗6個、塑鋼門3個、套裝門1個、客廳雙扇移門1個、防護欄6個。
如乙方在規定時間內沒有完成一切工程甲方有權按每超出一天扣200元處理。如甲方在乙方要求付款在兩天內沒有付款而影響工期乙方有權向甲方出延期要求。
在施工過程中若出現一切安全事故如傷到工人,行人及車輛與甲方無關,乙方全權負責。
本合同一式兩分經甲乙雙方簽字后生效,雙方各執一份,增加項目雙方友好協商。
本合同不含熱水器、油煙機、洗臉盆、坐便器、洗菜盆、燈具。
甲方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
裝飾裝修合同的判決(實用15篇)篇五
風險告知:在本裝修工程施工合同中,作為發包方,為預防欺詐問題,發包方應當事先了解承包方主要的情況,包括確認承包方的主體資格是否真實與合法,該工程公司是否是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,是否具有從事民用建筑裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求;對方委派代表簽約人的,應該要確認簽約人的資格,若是委托代理人是否具有授權委托書;同時要事先了解承包方的經營范圍、社會信譽等以確定其履約能力,必要時可以去參觀承包方正在施工的現場。
根據《中華人民共和國民法典》、《建筑工程承包合同條例》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程項目概況
1、工程名稱:_____________________________
2、工程地點:_____________________________
3、工程范圍:_____________________________
4、工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。
5、質量標準:質量驗收標準按國家頒布的《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》等相關法律法規執行。
6、工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
風險告知:在本裝修工程施工合同中關于材料提供的事項,約定由乙方進行材料提供,以包工包料的形式承包工程,在這里需要提醒的是,在由承包方提供材料的情況下,承包方提供的材料和設備質量必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明,同時必須符合國家環保標準。若承包方提供的材料和設備不符合標準,應當立即更換和重做。
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
第二條合同價款及調整
1、工程造價:總承包價為____________元,大寫人民幣__________,裝修工程包含的項目詳見《工程預(結)算表》。
2、任何一方不得擅自改變合同價款,除合同另有約定或發生下列情況之一方可作調整:
(1)甲方提出設計變更、材料變更和項目變更;
(2)雙方書面確認的其他因素。
第三條工期
1、工程期限____________天,開工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
2、若因甲方原因或其他不可歸責于雙方的`事由導致工程未能如期完成的,工期相應順延。若因乙方原因(包括但不限于乙方未及時開工、中途無故停工、工程因質量問題返工等)導致工程未能如期完成的,甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。
第四條工程保修
1、保修內容、范圍:工程承包范圍內的全部內容。
2、保修期限:按工程通過竣工驗收合格之次日算起,保修期為壹年。保修期內,乙方提供工程的免費維修服務。工程保修期內,乙方應在接到甲方書面或電話通知后的24小時內到場勘查,并在三天內維修完畢。
第五條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第六條工程款撥付和結算
1、甲乙雙方簽訂合同后,乙方向甲方提供《工程預算表》。甲方在收到《工程結算表》的5個工作日內向乙方支付第一筆工程款人民幣_________,大寫人民幣_________。
2、工程竣工并經甲方驗收合格后,乙方向甲方提供《工程結算表》。甲方在收到《工程結算表》并核對無誤后的5個工作日內向乙方支付第二筆工程款人民幣____________,大寫人民幣_____________。
3、乙方指定收款賬號信息為:
若收款賬號發生變更的,乙方應及時通過書面方式通知甲方,否則甲方將款項轉賬至上述賬號,即視為乙方收到相應款項。
第七條雙方權利及義務
1、甲方應按照合同約定及時向乙方支付工程款。
2、甲方有權對工程質量及施工進度等進行檢查、監督,并對發現的問題提出意見和建議。
3、甲方有權根據實際情況,對工程內容進行增加或者修改,乙方應積極配合。
4、乙方提供的材料應符合相關質量要求,并在材料運送到施工現場后及時通知甲方進行查驗。如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由乙方負責賠償。
5、乙方保證擁有承包該工程的合法資質,并應按相關要求及標準進行施工,保質保量,按期完成工程任務。
6、乙方保證嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按照雙方約定及甲方要求進行施工,做好各項質量檢查并留存施工記錄。
7、施工過程中,乙方應嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規定及質量標準。若因乙方原因導致出現人身損害或財產損失的,乙方應承擔全部賠償責任。
8、乙方應保護好原場所的辦公設施、設備,保證施工現場整潔,工程完成后負責清掃施工現場。
第八條工程驗收
乙方在工程完成后應及時通知甲方進行驗收,甲方查驗后對工程質量提出異議的,乙方應配合重驗,驗收不合格的,乙方應在甲方限定的時間內進行整改,并在整改完成后及時通知甲方進行復驗。
風險告知:為了保障發包方的合理利益,在合同中應當明確約定對裝修工程的檢查與驗收手續。在裝修合同中應當約定,工程竣工后承包方應通知發包方驗收,發包方在合理時間內組織驗收,并辦理驗收移交手續。如果發包方不能在規定時間內組織驗收,及時通知承包方另行安排時間驗收。若發包方在驗收時發現不符合質量標準的,可要求承包方賠償或返工。
第九條違約責任
1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔本合同項下的義務的即構成違約,守約方有權要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。
2、若因乙方未能在約定的工期內完成工程項目或遲延履行本合同約定的其他義務的,每遲延一天,乙方應向甲方支付相當于工程總承包價百分之五的違約金;遲延超過10天的,甲方有權單方要求解除合同,并要求乙方支付相當于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務的,甲方有權要求解除合同,并要求乙方承擔相當于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。
第十條合同爭議或糾紛處理
本合同履行過程中發生爭議的,雙方應友好協商解除,協商不成的,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院管轄。
第十一條附則
1、本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決,如協商后簽定補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式_貳__份,雙方各執__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
4、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_____________________________
乙方(蓋章):_____________________________
日期:______年______月______日
裝飾裝修合同的判決(實用15篇)篇六
注冊地址:_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.6 工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條 材料供應
3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質量
4.1 本工程執行_________(填建筑裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
4.2 本工程由_________方設計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.4 由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
4.6 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第五條 工程驗收
5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。
5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條 工程款支付方式
6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(3)竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發票。
6.4 竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條 有關安全生產和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
第八條 工程監理
8.1 本工程甲方委托監理,應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
8.2 本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協議條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方,后任繼續履行賦予前任的權利和義務。
第九條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
9.1 甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。
9.2 甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條 乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:
10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。
10.2 乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
10.3 乙方代表易人,乙方應于易人前_________天通知甲方,后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。
第十一條 甲方工作
11.1 甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
11.3 如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔有關費用。
11.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第十二條 乙方工作
12.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
12.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
12.4 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
12.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
12.7 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十三條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條 工期延誤
14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
14.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
14.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十五條 違約責任
15.4 由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
15.6 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
15.7 甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
15.8 乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
第十六條 合同的變更和解除
17.1 合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續。
17.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
第十七條 垃圾清運
因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。
第十八條 聲明及保證
甲方:
18.1 甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
18.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18.1 乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
18.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第二十條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條 通知
21.1 根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
21.2 各方通訊地址如下:_________。
21.3 一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十二條 爭議的處理
22.1 本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
22.2 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條 解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第二十四條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
委托代理人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
附件
附件一:裝飾裝修工程施工項目確認表
附件二:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表
附件三:家庭居室裝飾裝修工程報價表
附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表
附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表
附件六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙
附件七:裝飾裝修工程變更單
附件八:工程驗收單
附件九:工程結算單
附件十:工程保修單
裝飾裝修合同的判決(實用15篇)篇七
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規,結合本市住宅裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿的'基礎上協商一致,就乙方承包甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
一、工程地點:____________。
二、工程承包方式:包工包料。
三、承包金額:158000、00元,大寫:壹拾伍萬捌仟元整。
四、工程期限60天。
開工日期__年_月__日
竣工日期__年_月__日
五、乙方在施工時,甲方向乙方支付生活費5000元,工程完工經甲方驗收合格后一次性付清全部工程款。
六、此協議一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字生效。
甲方(簽字):____________。
日期:____________
乙方(簽方):____________。
日期:____________
裝飾裝修合同的判決(實用15篇)篇八
(以下簡稱甲方):
聯系電話:
施工隊(以下簡稱乙方):
聯系電話:
工程地址:使用面積:室廳衛陽臺廚。
清包工費:元,大寫:其中水電工元木工元瓦工元油漆工元垃圾清運費元材料搬運費元。
1、施工隊進場,預支生活費:元。
2、木工完成,付元。
3、瓦工完成,付元。
4、工程竣工,付元。
5、保修金元,從竣工之日起半年后支付。
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負責交底工作。
2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2、未經甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
3、乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,并開具正式發票。
4、乙方應驗收甲方所購建材的質量,發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用,應書面要求乙方,并承擔因材料質量引起的損失。
5、乙方應幫甲方收貨,核對數量和配件的準確性。
6、乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現場。
7、乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程。
8、乙方應做好對施工完成的成品保護工作。
9、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發現偷竊現象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
從________年____月____日起至________年____月____日止,工期為天,因甲方因素拖延,工期順延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費元/天。
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運。
1、垃圾袋裝化。
2、垃圾應日日清。
3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
2、未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。
3、甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費。
4、乙方應具備在____市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。
5、乙方指定由為工地現場負責人,為替補負責人。
6、在合同價內,乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料。
7、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員,工地現場必須保持2人以上的施工人員。
8、未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
1、乙方自帶施工所需工具,并保證工具的.安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費。
2、因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲乙雙方各自承擔一半,甲方代購,在工程完工后結算。
1、現場禁止使用明火。
2、現場禁止吸煙。
3、油漆材料必須和其他材料分開放置。
4、工人著裝必須干凈整潔。
1、因乙方施工原因導致的質量問題,乙方應在________年內無償維修。
2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修,特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到并維修。
3、若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發生的人工費用按實從保修金中扣除。
1、施工項目清單。
2、雙方認可的報價單。
3、乙方開出的材料采購清單。
1、出現爭議甲乙雙方先協商。
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
甲方:
乙方:
簽章:
簽章:
簽約日期:
簽約日期:
裝飾裝修合同的判決(實用15篇)篇九
使用說明。
一、本合同文本是依據《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監督條例》及有關法律法規規定制定的示范文本,供雙方當事人約定采用,簽訂合同前請仔細閱讀。
二、為維護雙方當事人的合法權益,雙方簽訂合同時應慎重,力求內容具體、全面、嚴密,正確選擇示范文本所提供的選擇項條款。家庭裝飾裝修企業應當格守誠實信用,負有對合同條款正確說明的義務。
三、本合同文本所稱家庭居室裝飾裝修是指居民為改善自己的居住環境,委托他人對居住的房屋,進行修繕處理的工程建設活動。本合同文本由使用說明、12項協議條款和7個附件組成,對雙方當事人均有約束力。文本共25頁,每頁右上角蓋有防偽的“遼寧省工商行政管理局合同示范文本監制”章。
四、簽訂合同前發包人(業主、甲方)要驗看承包人(裝飾裝修企業、乙方)的《企業法人營業執照》和企業資質證書。與分公司(分部)簽訂合同,除驗看其《營業執照》及企業資質證書外,合同應加蓋該分公司(分部)上級公司(具有法人資格單位)的合同專用章。
五、本合同第一條第5款包工包料是指將購買裝飾材料的工作委托乙方并由乙方施工裝修;包清工是指甲方自己購買裝飾材料,委托乙方施工裝修。第6款開、竣工日期必須明確,該條款關系到違約責任的認定。
六、本合同第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進度分階段付款,甲乙雙方如另有協商約定,可在合同中寫明。
七、家庭居室裝飾裝修每個隱蔽工程(指隱蔽在裝飾表面內部的電器回路、上下水、煤氣、地熱等管線工程)結束都需進行驗收,并須在驗收單上簽字確認。竣工總驗收,甲乙雙方均需在驗收單上簽字后方能交付使用。如某項工程不能達標,乙方應予整改,直到達標為止。
八、工程竣工通過驗收交付塑時,乙方應同甲方簽署工程保修單,保修期從竣工驗收合格之日算起,保修期限不低于二年。包工包料的工程對整個工程實行保修,部分包工包料的工程對相關部分實行保修,包清工的工程僅對施工質量實行保修。
九、本合同第十條其他約定以及本合同以外的補充約定,不得含有不合理減輕或免除乙方應當承擔責任的內容;與本合同的其他條款不一致的,以本合同的其他條款為準。
十、本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負責解釋。
裝飾裝修合同的判決(實用15篇)篇十
住所:__________住所:______________。
委托代理人:____營業執照號:________。
本工程設計人:_電話:______________。
施工隊負責人:__電話:______________。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
1.1工程地點:____________________________________________________。
1.2工程內容及做法(詳見附表1:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第__________種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);。
(3)承包人包工、發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):_______________________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______________________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
4.2提供施工期間的水源、電源;。
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;。
4.6參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
5.2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;。
5.3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;。
5.4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭裝飾裝修工程變更單)。
7.2由承包人提供的材料、設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更:
(2)不可抗力;。
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發包人未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
8.3發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九條質量標準。
裝飾裝修合同的判決(實用15篇)篇十一
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方委托乙方進行裝修裝飾。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況。
1、工程地址:____________________。
2、工程概況:____________________(詳見本合同附件)。
總計:施工面積____________平方米。
3、施工內容:詳見本合同附件《裝修裝飾施工內容單》和施工圖。
4、委托方式:______________。
5、工程開工日期:______年______月______日
6、工程竣工日期:______年______月______日
7、工程總天數:________天。
第二條:工程價款(人民幣:元)。
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;2、人工費__________元;。
3、設計費__________元;4、施工清運費__________元;。
5、搬卸費__________元;6、管理費__________元;。
7、稅金___________元;。
8、其他費用(注明內容)____________元。
第三條:質量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準,雙方同意參照標準規定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,乙方應按照甲方的要求完成,甲方應支付因此增加的費用,如因此導致工程量重大增加的,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負,但乙方應當及時提出專業的合理意見,如甲方自行采購的材料、設備有明顯的質量問題,乙方沒有提出異議的,乙方應當對因此造成的損失承擔___%的賠償責任;施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
6、施工中,甲方有權隨時對乙方的工程質量進行監督和檢查,如發現質量問題,甲方有權要求乙方返工重做,檢查和返工費由乙方承擔,工期不變。甲方對乙方的施工提出修改建議,乙方應當按照甲方的要求辦理。
第四條:材料供應。
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝修裝飾工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,詳見本合同附件《甲方提供裝修裝飾材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式。
1、合同一經簽訂,甲方即應付工程價款的____%作為預付款;當工期進度過半(年月日),甲方即支付工程價款的____%作為進度款。甲方工程竣工驗收合格并且乙方向甲方交付全部工程后,雙方進行決算,決算完成后甲方支付雙方決算工程總價款的_____%。余款作為工程質量保證金,質保期滿后,甲方一次性付清。質保期為一年,自甲方工程竣工驗收合格之日起計算。
2、付款要求。
3、付款時間。
4、甲方工程竣工驗收合格,乙方立即向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件《裝修裝飾工程質量保修卡》。雙方決算后,甲方除質保金外,付清其他工程價款,乙方應按甲方要求及時開具合法的統一發票。工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件《裝修裝飾工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并經甲方同意由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,完工驗收合格后單獨結清。
第六條:工程工期。
在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
第七條:工程驗收。
1、工程質量驗收,詳見本合同附件《裝修裝飾工程質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后三日內,乙方應書面通知并組織甲方進行竣工驗收。經甲方驗收合格,乙方向甲方移交全部工程,雙方辦理工程結算手續。
2、乙方書面通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項。
1、甲方。
1.1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
1.2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的.障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
1.3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應事先取得相鄰方及物業管理部門的同意。
2、乙方。
2.1、應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必須有法人代表的委托證書。
2.2、指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
2.3、負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
2.4、嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
2.5、在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為個月。
2.6、乙方負責乙方工人的文明安全施工,如乙方工人發生事故造成任何人身損害或財產損失的,由乙方承擔全部責任,如因此給甲方造成損失的,乙方應予以賠償。
2.7、未經甲方同意,乙方不得擅自將工程轉包或分包。
第九條:違約責任。
1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
2、甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權在逾期___日后停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的%支付給乙方。
4、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工程價款的%作為違約金支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的%作為誤工費支付給乙方。
5、由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,但甲方自行采購的材料、設備有明顯的質量問題,乙方沒有提出異議的,乙方應當對因此造成的損失承擔___%的賠償責任;由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變,因此發生人身損害及財產損失的,乙方承擔全部賠償責任。
6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需甲方簽證,工期順延,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
7、施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改乙方施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第十條:爭議解決。
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向行業協會家庭裝潢專業委員會投訴。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以選擇一下第種方式解決:
10.2.1按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁。
10.2.2向工程所在地法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效。
1、本合同和合同附件自雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,
甲方:_________(蓋章)法定代表人:_________委托代表人:_________日期:_________電話:_________開戶銀行:_________帳號:_________份,乙方_________份。
裝飾裝修合同的判決(實用15篇)篇十二
裝修人:________(以下簡稱甲方)。
裝飾裝修企業:________(以下簡稱乙方)。
根據《中華人民共和國合同法》、中華人民共和國建設部令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及有關規定,經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同。
一、裝飾施工項目。
1、裝飾工程地點:________。
2、房屋結構:________。
3、裝飾施工內容及要求:[詳見附表1-1、1-2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)、(二);附表2:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙,一式二份,甲乙雙方各一份,并雙方各一份,并雙方確認]。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第種承包方式:
(1)乙方包工、包料(詳見附表第5:裝修企業提供裝飾裝修材料明細表);。
(3)乙方包工、甲方包料,即清包工(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細表)。
二、工程期限。
工程期限________天,開工日期:________年________月________日,竣工日期:________年________月________日。
出現以下情形經發包方人確認,工程相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)發包人同意順延的其他情況。
如因項目變更經雙方協商,工程相應調整。
三、工程造價及付款方式。
1、工程總造價:(大寫):(小寫)元,
其中含:設計費元,管理費元,稅金元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
(1)木工進場前,支付總價款40%,計元;。
(2)油漆工進場前,支付總價款17%,計元;。
(3)余款3%元,工程驗收合格后一次付清。
包清工工程,開工前工程款一次付清。
凡因工程量變化、設計方案等原因調整工程造價的,應在工程驗收合格后按工程決算結清。
雙方款項往來,均就出具發票或正式收據。
四、材料、設備的供應。
1、甲方提供的材料、設備見附表4:
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應符合國家規定的質量標準、環保標準,否則由此引發發產品質量問題和其他問題、乙方不承擔責任。甲方負責供應的材料應按施工進度計劃及供應到現場,經乙方驗收簽字,并由乙方負責保管。由于保管不當造成損失的,由乙方負責賠償。
2、乙方采購的材料、設備見附表5:
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規格、型號、質量相符,并應向業主提交檢測報告,其中包括環保檢測資料。
乙方采購的材料、設備,應符合國家標準,否則對工程造成的損失由乙方負責;如乙方采購的材料、設備是經甲方指定的,出現質量問題,乙方不承擔責任。
五、工程變更。
1、施工過程中甲方提出修改設計及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯系并簽訂變更單,明確變更的價款、工期后方能進行調整,由此引起增減費用、工程變動,應在油漆工程進場前按付款比例付款。(見附表6:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
2、凡甲方私自與乙方施工人員商定變更施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。
六、施工安全。
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質量說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
2、乙方在施工期內嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規范》,確保施工安全。
3、由于甲方或乙方提供的圖紙、工藝質量說明違反有關安全操作規程和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,其責任就由圖紙提供方負責并承擔引產生的一切經濟損失。
4、由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔責任并賠償甲方的經濟損失。
七、工程質量、驗收及結算。
1、工程質量按20xx年1月10日發布的《江蘇省db32/381—20xx住宅裝飾質量標準》執行,并按本合同約定履行。
2、甲、乙雙方應按以下幾個階段對隱蔽工程和中間工程進行檢查驗收,并填寫工程驗收單(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單):(1)雜工拆舊;(2)水電敷設;(3)瓦工砌帖;(4)木工制作;(5)漆工刷涂;(6)打掃衛生。
3、工程竣工后,乙方應書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,填寫工程驗收單(詳見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另行確定驗收日期,但甲方應承認實際竣工時間為竣工日期,并承擔乙方因延期所發生的相關費用。
4、工程驗收合格后,乙方應向甲方提交工程結算單和工程決算表及有關資料(詳見附表8:家庭居室裝飾裝修工程結算單;附表8—2:家庭居室裝飾裝修工程決算表)甲方自接到上述資料5天內給予批準或提出修改意見,到期未提出異議,視為同意。甲方應在工程決算批準后的3日內結清余款。
5、工程未經竣工驗收,或竣工驗收未通過的,如甲方擅自使用由此所發生的質量問題和其他問題由甲方自行承擔責任。
6、工程竣工后,空氣質量應當符合國家有關標準。如甲方提出對室內環境質量進行檢測時,甲方應當在檢測前15日保持每日通風4小時的情況下委托具有相應資質的建設工程質量檢測機構對室內環境質量進行檢測,檢測不合格的,屬于甲方或乙方的`原因,應由甲方或乙方各自承擔相應責任。
八、工程保修。
在正常作用條件下,工程保修期為二年,自工程竣工驗收合格之日起計算。
九、其它一般規定。
對甲方的規定:
1、甲方開工前應當向物業管理企業或房產管理部門申報登記,并告知鄰里,負責處理鄰里關系。
2、甲方形式前向乙方提供經確認的施工圖紙或工藝質量說明份,并向乙方進行現場交底;全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等應取保護措施。
3、向乙方提供施工需要的水、電等施工條件,并說明使用注意事項。
4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,應負責到有關部門辦理相關的審批手續。未經有權部門同意,乙方不得擅自拆改,否則乙方應承擔由,此產生的全部責任。
5、由于甲方提供的材料、設備質量問題或規格差異,乙方向甲方提出后,甲方仍堅持使用而影響工程質量,其返工費用和工程質量等問題均由甲方承擔,工程相應順延。
6、負責提請有關部門做好安全、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
7、甲方要求按合同約定的工程提前竣工時,需征得乙方同意并應支付相應費用。
8、甲方指派為代表,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理變更、驗收、結算等手續。甲方其他家庭成員對工程和乙方施工提出意見、要求均應通過甲方代表與乙方聯系。
對乙方的規定:
1、乙方不得將工程轉包給他人施工。
2、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行管理。
3、乙方指派為駐工地代表,負責與甲方聯系協調,代表乙方辦理變更、驗收、結算等手續。
十、工程監理。
若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責通知乙方。
十一、其它約定。
十二、違約責任。
甲、乙方違反本合同條款應承擔相應違約責任,賠償對方因此造成的經濟損失:甲方未按合同規定的時間和要求提供原料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其它原因等,除工程日期得予順延外,還應償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天,甲方應按工程總造價的0.5‰賠償乙方損失。
甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的0.5‰支付違約金。
乙方擅自轉包工程,甲方有權要求停工,乙方應承擔工程總造價10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經濟損失。
乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的0.5‰支付違約金。本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同,否則違約方將按工程預算總造價10%向對方支付違約金,并賠償由此而造成的其他經濟損失。
十三、爭議或糾紛的處理。
甲、乙雙方履行本合同如發生爭議,應協商解決或請揚州市裝飾行業協會、揚州市工商行政管理局行政調解中心進行調解。雙方協商或調解不成的,同意提交揚州仲裁委員會仲裁。(當事人如不同意提交仲裁的,則在以下空格中注明,可依法向人民法院提起訴訟。)。
十四、附則。
本合同正本一式二份,雙方各執一分,附件份,有同等法律效力。
甲方:________乙方:________。
________年________月________日。
裝飾裝修合同的判決(實用15篇)篇十三
為規范裝飾工程裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、以及其他有關法律、法規規定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況。
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:詳見《工程預算書》。
3、承包方式:。
4、工期:工程期限天,從至年月日竣工。
二、工程價款及結算方式。
1、總價款:大寫小寫元。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計。
2、合同簽訂后:甲方支付總款的,計元。當日,甲方支付總價款的%,計元;當日,甲方支付總價款的%,計元;當日,甲方支付總價款的%,計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后日內一次性付清。
三、施工準備及雙方的義務。
(一)甲方工作。
1、甲方開工前,應向物業管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經房產管理部門核準后,領取住宅裝修許可單。
2、甲方應在開工前天,向乙方進行現場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
(二)乙方工作。
1、對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計劃,叫甲方審定。
2、指派為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工、保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3、未經甲方同意和所在地房產管理部門批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
四、材料的供應。
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方任表示使用的,經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
乙方提供的材料、設備,如不符合質量環保要求或規格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成的損失有乙方負責。
五、施工內容個工期的更變。
在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽定《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
六、工程質量及竣工驗收的辦法。
1、本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2、裝飾裝修工程竣工后,工程質量和環保要求應當符合國家有關標準。
3、由于甲方原因造成的工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中問工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予書面承認。
6、工期竣工后,乙方應及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內進行驗收。
七、違約責任。
1、本合同簽訂生效后,甲乙雙方應履行合同所規定的各項條款(包括經雙方確認的合同附件、預算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金,并承擔因此造成的其他經濟損失。
2、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元:甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
3、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方。
4、甲方未辦理任何手續,要求乙方改變房屋結構和使用性質,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方索任并承擔損失。
5、未經甲方同意,乙方擅自改變房屋結構和使用性能,由此發生的損失或事故(包括罰款),乙方負責并承擔損失。
八、工程保修。
1、凡包工包料的"雙包"工程,從竣工驗收合格之同計算,保修期為一年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之目起計算。
2、由于乙方原因造成質量問題,乙方無條件地進行維修。
3、由于甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
4、本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
九、糾紛處理。
住宅室內裝飾裝修工程發生糾紛的,可以協商或者調解解決。不愿協商、調解或協商、調解不成的,當事人可按下列第種方式處理:
(1)提交黃山仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴。
十、其他約定事項。
十一、本合同一式份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方:乙方:
姓名(簽名):姓名(簽名):
地址:地址:
郵編:郵編:
電話:電話:
日期:日期:
裝飾裝修合同的判決(實用15篇)篇十四
設計人(乙方):___________。
設計證書等級:___________。
一、設計工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍:
4、承包方式:
二、工程步驟。
1、設計期限:
2、設計流程:
(5)工地開工后,設計師配合施工隊現場指導并對業主提供材料及工程質量咨詢服務、
三、甲方職責。
1、甲方應按合同規定及時支付設計費、
四、乙方職責。
1、乙方須按合同規定的時間提交設計圖紙、
3、若甲方未能按時支付設計費,乙方有權拒絕甲方提出的下一步工作要求、
五、設計費金額與支付。
1、設計費總額:人民幣____________元、
2、支付時間:
(2)甲方支付第一期的設計費即人民幣____________元;
(3)甲方支付第二期的`設計費即人民幣____________元;
(4)甲方支付第三期的設計費即人民幣____________元;
六、違約責任和爭議解決。
七、附則。
甲方:___________。
代表人:___________。
身份證號:___________。
聯系方式:___________。
合同簽訂地:___________。
合同履行地:___________。
簽訂時間:________年_______月_______日。
乙方:___________。
負責人:___________。
身份證號:___________。
聯系方式:___________。
合同簽訂地:___________。
合同履行地:___________。
簽訂時間:________年_______月_______日。
裝飾裝修合同的判決(實用15篇)篇十五
甲方(發包方):
乙方(承包方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
1、工程地址:
2、居室規格:____室_____廳____廚_____衛。
3、建筑面積________平方米。
總工期:_______天;
工程開工日期:_____年____月____日;
工程竣工日期:_____年____月____日。
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止,如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5、施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
工程款:本合同工程造價為(人民幣):____________元;
金額大寫:____________。
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、質量檢查監督部門:市家居裝飾專業委員會。
5、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
1、乙方應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2、指派(姓名)_______為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3、負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
4、嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。
5、在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
1、工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
1、合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(____年____月____日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方付清工程價款,乙方開具統一發票,向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更報告,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向_____仲裁委員會申請仲裁。
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式____份,甲乙雙方各執____份。
甲方:
_____年____月____日。
乙方:
_____年____月____日。