隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
加工制作合同篇一
乙方：
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額
二、質量要求、技術標準：
三、驗收標準、方法：
四、交貨時間、地點：
五、結算方式及期限：制作完成后，由乙方直接交付甲方，甲方驗收合格后，由丙方一次性向乙方支付全部款項。
六、甲乙丙三方權利和義務
1、甲方有權按照樣品標準對乙方制作的掛歷進行驗收，乙方所制作物品如經甲方驗收不合格，甲方有權拒絕支付制作款。乙方制作的物品經甲方驗收合格后，甲方有義務按合同約定向乙方支付制作費;
2、乙方按照合同約定的質量、數量將水晶獎杯和邀請函內頁制作完畢并交付甲方，經甲方驗收合格后，有權要求甲方按合同約定支付制作費用。
3、丙方有權與甲方共同驗收掛歷質量，驗收合格后按約定金額支付貨款。
七、本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份。
甲方： 丙方： 委托代理人： 電話：
乙方： 委托代理人： 電話：
簽約日期： 年月 日
加工制作合同篇二
訂做方（甲方）：制作方（乙方）：
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期 合同編號：品 名 規 格（長寬高） 單位 數 量 單 價（元） 金 額（元） 合計人民幣金額（大寫） 整 金額（小寫）： 元 交貨日期： 合同簽定起____日內 其它說明：
二、質量要求、技術標準： 183;服裝加工合同 183;鋼筋加工合同 183;加工貿易合同 183;進料加工合同
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔：
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內）,
六、結算方式及期限：
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：北京xx公司 賬戶：x09131 開戶行： 訂 做 方 制 作 方 單位名稱： 單位名稱：法人代表： 法人代表：委托代理人： 委托代理人： 電話： 電話：簽單日期：________年____月____日
返
加工制作合同篇三
甲方：
乙方：
雙方根據《合同法》相關規定，經協商達成協議如下：
一、乙方為甲方無縫鋼管加工制作保溫層。
二、由甲方負責提供無縫鋼管并送到乙方加工廠房，乙方加工完畢后成品甲方自提。
三、乙方負責提供除鋼管外的其他加工用材料，保溫層材料為高壓硬泡聚氨酯，外保護層為高密度聚乙烯夾克外套。保溫層厚度為50±5mm，外保護層厚度4±0.5mm，保溫層厚度均勻，外觀要平直，無偏心。
四、驗收標準：gb50404-20xx相關規定。
五、具體結算單價及金額。
雙方依據全國統一安裝工程預算定額，遼寧省給排水、采暖、煤氣工程單位估價表中所給數據計算。
價格：φ219以上螺旋管每立方米2100元φ25以上無縫管每立方米1800元接頭直口按一米計算，彎頭按1.5米計算，具體結算按實際發生量算。
六、付款方式：乙方開具發票、款到付貨。
七、乙方交付期限：
八、違約責任：
1、如乙方未按時完成加工工作(逾期交付)，沒逾期一天，向甲方支付違約金300元(或在加工費中扣除)，逾期超過七天，按甲方實際經濟賠償。
2、甲方應按時進管，付款，如未按時付款進管，所造成的延誤進度由甲方負責。
九、本合同爭議，由起訴方所在地人民法院裁決。
十、本合同經雙方蓋章后生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(章)： 乙方(章)：
代 理 人： 代 理 人：
聯系電話： 聯系電話：
開 戶 行： 開 戶 行：
賬 號： 賬 號：
年 月 日
加工制作合同篇四
加工制作合同
合同編號：______________
訂做方（甲方）：___________________
制作方（乙方）：_______科技有限公司
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期
品名
規格（長*寬*高）
單位
數量
單價（元）
金額（元）
合計人民幣金額（大寫）
整金額（小寫）：￥
元
交貨日期：合同簽定起日內
其它說明：
_________________________________
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔
_________________________________
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內）。
六、結算方式及期限
_________________________________
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：_______科技有限公司
帳號：_______________________
開戶行：_____________________
訂做方
制作方
單位名稱：
單位名稱：_______科技有限公司
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
簽單日期：_______年_______月_______日
加工制作合同篇五
合同書_____________
委托方：___________(以下簡稱甲方)
受托方：_____________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就甲方委托乙方承攬中國石油聯合生產指揮中心基地停車場車庫及戶外導視系統標牌制作安裝事宜達成如下一致協議:
一、制作內容及要求
1.1甲方委托乙方依據本合同規定，制作安裝符合甲方要求的標識、標牌;
1.2具體規格、數量與邊框材質詳見附件一《停車場車庫及戶外導視系統標牌制作內容及報價單》所確定內容;
1.3乙方在制作安裝的標識標牌必須保證質量，保修期為三年(因人為因素或不可抗力因素造成產品的損壞，外物影響損壞、則不在保修范圍內)。乙方在接到通知后72小時內處理完畢;
1.4安裝地點為:新疆烏魯木齊市;
二、項目費用及支付方式
2.1本項目制作、安裝及維護總費用計人民幣：_____________元整(￥_________元 );
2.2合同簽訂后乙方提供本合同的全額發票，甲方須在收到發票五個工作日內支付乙方項目總額的_______ 預付款，即人民幣：___________元整(￥__________ 元);
2.3乙方制作完成甲方驗收成品合格后，甲方支付乙方項目總額的________項目余款，即人民幣：__________整(￥________ 元);
2.4安裝完成并由甲方驗收通過后，甲方支付乙方項目總額的 10 項目余款，即人民幣：___________元整(￥ __________元)。
2.5甲方以轉賬或電匯形式向乙方付款。
三、項目制作安裝期限
3.1自合同簽訂之日起二十五天內完成合同所定項，如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延;
3.2因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間;
四、雙方權利義務
4.1.1辦理標識標牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用;
4.1.2有權對乙方的制作、安裝提出建議和修改意見。有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方參考;
4.1.3向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工;
4.1.4按本合同規定結算標識標牌的制作、安裝費用;
4.1.5甲方協調好乙方在安裝過程中的現場一切事宜，不得造成乙方產生窩工和停工的損失。如情節嚴重，乙方有權利向乙方索要誤工費;
4.1.6乙方在制作、安裝及維護過程中，如發生工作人員受傷、傷病等任何安全問題時，甲方不承擔任何責任，均由乙方自行承擔;
4.2.1自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢;
4.2.2嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時溝通，并與甲方協商修改方案;
4.2.3乙方在制作安裝過程中，不僅要保證制作質量，應確保向甲方提供的制作物符合規定的品質，接受甲方的意見和建議;4.2.4按照本合同規定的時間和甲方的要求及時完成有關工作;
4.2.5由于乙方制作安裝錯誤產生的問題，乙方有責任在設計制作上進行修改，費用由乙方承擔;
五、違約責任：
5.1甲方未能按本合同付款方式執行時，每逾期一日，應以合同總金額的同期銀行存款利息計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延;
5.2乙方如無正當理由未能按本合同規定按時制作、安裝標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金;
5.3乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及返工的相應損失，并承擔由于制作及安裝質量問題所致的一切后果;
5.4如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費;
5.5如屬乙方原因，未能履行合同所定項，乙方須根據實際情況賠付甲方損失費用;
5.6乙方全部制作安裝完工后向甲方書面申請驗收，甲方收到申請后五個工作日內，甲方必須組織正式驗收。甲方在完工后五個工作日內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格;
六、合同生效與終止
6.1本合同經甲乙雙方加蓋單位法人公章，并有法定代表人或法定代表人授權代理人簽字(或蓋章)后生效。
6.2甲乙雙方因故需變更或終止本合同時應提前通知對方，對本合同中的遺留問題取得一致意見，在補充條款中進行說明或簽訂補充協議。未達成協議前，本合同繼續有效。
七、其他條款
7.1本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定并形成書面協議作為本合同附件執行;
7.2本合同履行過程中如果發生糾紛，雙方通過協商解決，如有爭議由甲方所在地法院管轄;
7.3本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，具有同等法律效力。本合同自簽字蓋章之日起生效。
甲方：__________
代理人(簽章)：_________
電話：__________
________年_____月_____日
乙方： ________
代理人(簽章)：__________
電話：__________
______年_____月_____日
加工制作合同篇六
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________
____年____月____日
加工制作合同篇七
需方：建筑安裝有限責任公司
供方 ：恒大石材廠
一、產品名稱、商標、型號、數量、金額、供貨時間及數量
注：以上均含石材加工，石材樣品以業州大道路緣石樣品為準，以上價格不含稅費。
二、質量要求、技術標準
1、大理石、花崗巖、異型裝飾石材按中華人民共和國《天然大理石建筑板材》(jg/t79-20xx)、《天然花崗巖建筑板材》(gb/t18601-20xx)，《異性裝飾石材》(jg/t847-1999)中的一等品要求為驗收標準。
2、雙方約定的其它質量要求：按提供樣品的顏色、厚度及尺寸要求進行加工，并提供產品質量合格證、檢測報告、質量保證書及放射性能的檢驗報告。
三、交貨地點：施工現場。
四、交貨時間： 年月日送第一次貨，其中直形路緣石必須在年月日送完，年月日全部到貨。
五、運輸方式及到達站點的費用承擔：運費由供貨方負責。卸貨費用由需方自付。
六、驗收方式：按建材行業標準的試驗方法及檢驗規則在工廠(或工地)驗收，提出質量異議時間為石材安裝之前。
七、違約責任：經供需雙方認可，驗收不合格產品由供方退換，供方未經需方許可延期交貨(不可抗力因素，供貨期順延)，或需方拖延付款或提貨，每日按應收款的10%賠付對方違約金。合同生效后，雙方應當如實履行合同的約定義務，違約方承擔一切違約責任。如發生糾紛，由違約方所在地為法律訴訟地。
八、本訂單一經生效交在供方下達加工單后，需方提出品種、數量及加工規格變更調整，供貨方由此發生的費用由需方承擔。供方按需方要求的時間已完成貨物的加工，需方如未按合同約定時間及時提貨，則視同供方已按時交貨。
九、特別說明：石材為天然產物，供方不能保證絕對無色差、無洞眼、無裂紋，貨由需方任選。同時供方特別提醒：石材如濕貼，請作防堿防污處理品，白色石材主用白水泥粘貼或勾縫。
十、需方支票付款必須填寫供方法定名稱，現金付款以蓋供方財務章的收款憑證為準，否則由此造成的經濟糾紛或損失，供方概不負責。
十一、未盡事宜，雙方本著求大同存小異原則，友好協商。
十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
需 方： 供 方;
法定代表人 ：法定代表人：
電 話： 電 話：
簽 訂 日 期： 簽 訂 日 期：
加工制作合同篇八
承攬方：以下簡稱甲方
定作方：以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺、貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品品名規格(長、寬、高)單位數量備注
第二條加工成品質量要求
一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供
圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第四條工程價款按核定價格單計算款_________元。
第五條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由_______物價局提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第六條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。
第七條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第八條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第九條結算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十一條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十三條其他
一、本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
二、本合同于_________年_________月_________日經公證生效，合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。
甲方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_______
_______年____月____日
乙方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_______
_______年____月____日
加工制作合同篇九
定作方(甲方)：，身份證號：。
承攬方(乙方)：，身份證號：。
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲方委托乙方加工_________，雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經充分協商，達成如下合同條款，以便共同遵守。
一、委托加工項目
品名
規格
單位
數量
(以甲方下單為準)
單價
備注
二、委托加工方式
1、甲方提供原材料。合同應當明確規定原材料的消耗定額，甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪，并由甲方提供商標(成尊女褲)、吊牌、防偽標識。
3、乙方必須依照合同規定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣后，乙方進行加工，按照封樣樣品標準加工的產品，甲方不得拒收。如果有質量異議，雙方應共同選擇由鑒定資質的機構進行鑒定。
4、工廠由乙方全權管理，包括加工設備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限：按乙方接單日起-天內交貨。具體時間以訂單為準。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_______年_____月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行)。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規格的確認;
3、繡制商標工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質量問題的確認;
6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之三。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、加工費及結算
1、加工單價：_______元/套，大寫：
2、結算日期：按月結算，依據實際制衣件數，經雙方認可后，甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任
(一)甲方的違約責任：
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規定的原材料而影響產品質量、未按合同規定的時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應按時付款，如不按時付款，每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。
4、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等，應當事先通知乙方，否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止合同的，償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
(二)乙方的違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間、數量交貨，如逾期交貨或交貨數量少于合同約定的，乙方應向甲方支付總價款%的違約金。
2、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_______%違約金;
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失;
5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
6、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;
7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件
本合同自雙方簽或蓋章之日起生效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
十三、其他約定：
甲方(章)：
乙方(章)：
________年____月____日
加工制作合同篇十
手機殼代加工制作合同
合同編號：____________
定作人：________________________
簽訂地點：______________________
承攬人：________________________
簽訂時間：________年____月____日
第一條定作物、數量、報酬、交貨期限
定作物名稱
規格型號
計量單位
數量
報酬
交貨期限及數量
單價
金額
合計
合計人民幣金額(大寫)：
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條承攬人提供的材料
序號
材料名稱
牌號商標
規格型號
生產廠家
計量單位
用料數量
質量
單價
金額
(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限
__________________________________________
第四條定作物的技術標準、質量要求
___________________________________________
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件
__________________________________________
第六條定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求
__________________________________________
第七條承攬人發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在________日內向定作人提出書面異議。
定作人應在收到書面異議后的________日內答復。
第八條定作物的包裝要求及費用負擔
___________________________________________
第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條定作物交付的方式及地點
___________________________________________
第十一條定作物檢驗標準、方法、地點及期限
___________________________________________
第十二條定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元。
第十三條報酬及材料費的結算方式及期限
____________________________________________
第十四條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________________元。
第十五條本合同解除的條件
____________________________________________
第十六條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十七條違約責任：__________________________
第十八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十九條其他約定事項：_________________________
定作人
定作人(章)：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
承攬人
承攬人(章)：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
鑒(公)證意見：
鑒(公)證機關(章)
經辦人：
年月日
監制部門：_____________________印制單位：_____________________
加工制作合同篇十一
甲方：(以下簡稱：甲方)
乙方：(以下簡稱：乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的_____________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)配送事宜達成一致，同意訂立本合同。
一、工程概況：
項目位于___________，工程建筑面積：____________平方米，結構封頂日期________年____月____日。
二、加工事宜：
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委托人簽字同意后，方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見)乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
三、重量結算依據：
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四舍五入保留小數點后三位。
四、甲方工作：
1、合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。
2、合同簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖，計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。
3、甲方應于每月____日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前____日，數量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)
4、成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。
5、如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。
6、成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附后)
7、成型鋼筋每車裝車數量不得小于10噸。
五、乙方工作：
1、合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。
2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權委托人應在12小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。
3、乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。
6、乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現場。
六、設計變更：
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、產品質量要求：
1、乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。
2、產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204-中的第五章5.3.4及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-的規定。
3、直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》q/jy16-中的規定。
八、鋼筋原材復試及資料：
1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建筑工程資料管理規程》dbj01-51-規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場后，提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。
九、合同價款及付款方式：
1、合同價款：
(1)本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價)，上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
(2)三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加____________元/噸。
(3)鋼筋機械連接頭元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，并戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4)鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。
(5)合同執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達后24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。
(6)本合同成型鋼筋總量為_________噸，總價款(人民幣)__________元，(大寫：____________)總價中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
(7)驗貨地點：
2、付款方式：
(1)本合同結算期為上月____日至本月____日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款80%，余款20%月末前結清)，乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。
(2)鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3)原材料復試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認，在月末前結清。
(4)本合同總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任：
1、乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、合同執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據合同第九章(5)條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議，乙方有權停止繼續供貨。
3、甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。
5、甲方如未能按合同規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議：
本合同在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它：
1、本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照復印件、企業法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件，并注明相關文件的授權使用范圍。
2、如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無法正常履行時，雙方應另行協商。
3、合同附件為本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經合法授權人簽字后生效。
十五、本合同未盡事宜，執行《中華人民共和國民法典》的有關規定。
本合同變更條款及內容(銷售部門填寫)
甲方(蓋章)_________________乙方(蓋章)________________
法定代表人：_________________法定代表人：__________________
委托代理人：____________________委托代理人：____________________
聯系電話：________________聯系電話：___________________
公司地址：_______________________公司地址：_________________
簽訂日期：__________________-簽訂日期：_____________________
簽訂地點：___________________________
加工制作合同篇十二
甲方：__________________簽訂日期：_____________
乙方：__________________簽訂日期：_____________
__________________(以下簡稱甲方)向__________________(以下簡稱乙方)委托負責設計制作成品。本著精誠合作的原則，經雙方友好協商，特簽訂此《委托制作合同》，內容如下：
一、制作項目名稱、規格、數量、工期
制作項目名稱：___________________
制作規格：長1100寬600高900㎜(具體樣本參照專柜并以次為標準)角柜2個
制作數量：標準專柜7節
工期：乙方應按照甲乙雙方協商簽定的日期按時交貨，如遇不可抗力的特殊因素，經雙方協商可以適當延期2天交付，如不能按照合同日期準時交付，甲方將扣除乙方尾款的作為違約金。
二、制作要求
甲方負責向乙方提供設計要求乙方按照甲方的設計要求制作，乙方應根據甲方提出的修改意見進行修改，乙方應按照最終確認的設計要求進行制作。
三、甲方權利義務
甲方負責設計內容的審定并提供相關標識文字。甲方有權對設計、制作進度和質量進行監督，并提出改進意見。甲方須嚴格按照合同付款期限，按時支付乙方所需款項。
四、乙方須向甲方提交營業證明及相應資質證明，以備甲方查驗及存檔。乙方須認真遵守本合同附件1之報價明細表，向甲方提供有質量保證的合格柜臺。乙方有權在合同簽定時要求甲方支付一定的定金，并在所有工程結束經甲方驗收合格交付，要求甲方支付其尾款。
五、價款及支付方式：
項目總造價：___________人民幣元整(大寫：__________人民幣整)。付款方式及時間：合同簽定后，甲方支付給乙方總價款的_____%，計__________元，柜臺完工后驗收合格尾款一次性付清。
六、運輸及售后
1、乙方不承擔送貨和包裝。
2、乙方應對其交付的柜臺在一年內給予質量保證，比如脫漆等因原材料不合格而出現的質量問題給予甲方售后。
七、其他
1、本合同含1份附件，與本合同具有同等法律效力。
2、雙方因協議的解釋或履行發生爭議，由雙方協商解決，協商不成，可向人民法院提起訴訟。
3、協議的變更、續簽及其他末盡事宜，由雙方另行商定。
4、本合同自簽字之日起生效。
5、本合同一式兩份，雙方各執一份為憑。
甲方(公章)：___________________乙方(公章)：___________________
法定代表人(簽字)：____________法定代表人(簽字)：____________
______年______月______日______年______月______日
加工制作合同篇十三
定作方：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
承攬方：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
簽定日期：____________________
經雙方協商，遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑒定本加工承攬合同，并嚴肅地履行。
品名：________
規格：________
單位：________
數量：________
加工費：________
單價：________
金額：________
定作方供應原材料：：________
原材料品名：________
規格：________
單位：________
數量：________
日期：________
成品單位耗用量：________
1.技術資料、圖紙提供辦法：_______________________
2.產品檢驗標準和方法：_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________
4.貨款及費用結算辦法及期限：_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行，必須經雙方協商一致，方能生效，否則應承擔違約責任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應賠償損失。
定作方：_______________
承攬方：_______________
簽訂日期：________年________月________日
加工制作合同篇十四
甲方：
乙方：
甲乙雙方經協商，牟定縣第一小學與楚雄開發區楚風布藝店窗簾加工制安，共同達成協議，并簽訂如下合同：
一、窗簾制安方式以甲方看樣品為準，用鋁合金窗桿，制安包工包料及調試，按1：2的比例制作安裝。
二、布和紗高度為2.75米，窗高超過2.75米，按實際高度加布用量計算。
三、結算價格：綜合價(窗桿、窗簾、插鉤)的單價55元/米,共10906.5米;窗桿單價12元/米，共132.2米，共計1586.4元。兩項合計：12492.90元(大寫：壹萬貳仟肆佰玖拾貳元玖角)
四、付款方式
1、合同簽訂之日，甲方向乙方預付30%—50%。
2、窗簾安裝完畢，甲方向乙方支付質量保證金以外的費用。
3、甲方留取貨款總額的 5% 做為質量保證金。待質保期滿，甲方一次性返還給乙方。
五、其它約定
1、留取布樣，由甲方封存。乙方必須按布樣用料。
2、保修期為一年。出現窗桿脫落，甲方通知乙方后，在兩個工作日內修復，如人為污染及劃破布料，乙方不負責更換。
3、乙方在現場安裝過程中，應注意安全，出現一切安全事故，甲方不承擔任何責任與賠償。乙方在甲方現場，應加強對現場成品的保護。 甲方簽約代表人：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工制作合同篇十五
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合學校實際，制作及安裝辦公樓，宿舍樓、會議室等窗簾，為確保雙方利益，經協商特制訂本合同。
一、 工程內容：
工程量： 共計62幅窗簾 窗簾布藝規格： 高 2.2m 寬 2.1m(辦公室、會議室) 每幅窗簾定價： 辦公室、會議室共12幅 每幅260元 高 2 m 寬 2.1m(宿舍) 宿舍共50幅 每幅187元
二、 制作要求：由乙方提供窗簾樣品，以甲方指定的樣品為準，進行安裝，尺寸大小應根據窗戶為準，要求保證質量，做到美觀大方，安裝牢固，使用自如。
三、 工程總價：壹萬貳仟肆佰柒拾元整 (12470元)
四、 付款方式：銀行轉款(乙方提供銀行賬號)
五、 保修期為一年
保修范圍為安裝窗簾的牢固程度，甲方不正常的使用造成的破損除外。保修期內隨叫隨到。
六、 本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。自甲乙雙方簽字蓋章后生效，在定成合同約定的所以內容后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工制作合同篇十六
定作人：
簽訂地點：
承攬人：
簽訂時間：年月日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫)：
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術標準、質量要求：
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點：
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條 報酬的結算方式及期限：
第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任：
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：
定作人(章)：承攬人(章)：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份證號碼：居民身份證號碼：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：鑒(公)證機關(章)
賬號：賬號：
經辦人：
郵政編碼：郵政編碼：
監制部門：
印制單位：
加工制作合同篇十七
甲方：以下簡稱甲方)
乙方：以下簡稱乙方)
甲方委托乙方設計制作。
遵照平等互利的原則，經友好協商，雙方達成協議如下：
一、設計及規格要求：
1、乙方根據甲方提出的設計要求進行樣品設計。
2、盤外觀為金屬外殼折疊式。
3、容量為16。
二、版權保護聲明
文字、相關標識等基礎素材由甲方提供，乙方不承擔相關版權及校對責任，如存在版權爭議由甲方負責解釋和處理解決。
本協議完全履行后，設計方案的版權歸甲方所有，甲方擁有最終處理權。
乙方不得另行使用。
三、產品具體要求及價格：
1、外包裝為金屬盒制，外觀激光雕刻及甲方提供的相關文字標識。
2、盤
成品尺寸：
數 量：
單 價：
小 計：元
3、附件
總計：元
四、制作周期及質保時間：
1、乙方設計文稿須經甲方審定簽字，經甲方確認后的樣圖乙方不得擅自修改，數碼打樣經甲方簽字后方可投入批量生產。
2、乙方在簽訂合同后成品于七個工作內日內完成。
3、乙方應確保本產品符合國家相關產品質量標準和安全標準。
若出現質量問題，乙方應承擔相應保修責任。
五、付款時間及支付方式：
1、支付方式：制作費為一次性轉賬支付。
2、 支付時間：簽署合同后，甲方給付制作費人民幣元。
六、違約責任：
1、合同簽訂后，雙方應全面履行，如有違約依照法律處理。
2、乙方的設計不符合甲方要求，乙方需重新根據甲方要求進行設計，直至最終獲甲方認可方能投入生產，所需費用由乙方自行負擔。
3、乙方未能按協議要求按時完成成品制作，每延誤一天乙方需向甲方賠償總費用的千分之一。
4、甲方如未按合同時間付款，每延誤一天乙方有權向甲方收取總費用千分
之一的滯納金。
因甲方責任所造成的經濟損失由甲方自行負責。
七、本協議如有未盡事宜，雙方協商解決，如有爭議請北京仲裁委員會仲裁解決。
八、本協議共2頁，一式二份，甲乙方各一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
代表簽字： 代表簽字：
簽訂時間：__年 月 日 簽訂時間：_年 月 日
加工制作合同篇十八
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
按照《中華人民共和國民法典》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：
一、項目概況
1、項目名稱：
2、項目地點：
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號 貨物名稱 規格 數量 單價：元/m2 備注
1 鋼質防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計：(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫)： (不含稅)
注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發生數量結算。
三、交貨日期：根據現場進度交貨。
四、交貨地點：工地現場。
五、技術質量要求：
1、產品執行防火門國家標準gb12955-20xx。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的%，剩余%為質保，質保期結束結清。
八、售后服務承諾
1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過后，所有產品實行終身售后服務，只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《民法典》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
加工制作合同篇十九
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經友好協商達成一致，就甲方窗簾加工事宜制定合同如下：
一、加工項目名稱、規格、用料及金額
1、本合同約定的總計金額為人民幣_____________________元整， (￥_______________元)，含所用的窗簾、配件、安裝等費用，甲方不另行支付任何費用。(具體內容詳見附件)
2、用料：乙方提供樣品，雙方確認即可。
二、制作要求
1、乙方使用的材料必須符合甲方選定的貨號，并符合甲乙雙方約定的要求。經甲方驗收后方可投入制作并安裝。
2、乙方必須按照甲方的要求進行制作，如有變動須征得甲方的同意，乙方不得擅自修改。
三、售后服務
1、乙方窗簾工程免費保修期為一年，非產品質量原因的維修由甲方支付成本費用。
2、窗簾附屬小件一年內免費更換。
四、安裝、工期及驗收方式
1、乙方負責在甲乙雙方約定的時間內完成并安裝，因甲方原因造成的工期逾期，工期順延。
2、完工后，甲方組織雙方進行現場驗收，驗收合格，雙方在驗收報告上簽字認可，作為結算依據。
五、結算方式
1、甲方預付定金______元(大寫：____________元正)，在雙方合同簽字生效后付款。
2、窗簾全部安裝完工驗收合格后___天內，甲方一次性付清貨款。
六、違約責任
1、在約定施工期內，甲方應保證乙方的正常施工。
2、本合同約定之售后服務期內，乙方應嚴格履行本合同約定之保修條款，如因產品質量問題造成甲方損失，乙方負賠償責任。
七、其他條款
1、本合同中如有未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，對本合同的任何變更必須經雙方一致同意，并簽字后生效。如因合同事項發生糾紛的，首先應當本著平等互利的原則進行協商;協商不成，有權申請仲裁或直接訴諸法律。
2、乙方提交的窗簾制作方案及清單為本合同的附件。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
4、本合同于________年_____月______日在_________簽訂，自雙方簽字蓋章之日生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工制作合同篇二十
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：___型廣告塔座
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的《_______》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《________》型廣告塔座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套。
三、承包方式和造價：
《_______》型廣告塔座，單價每座___元。合計人民幣____元，大寫：______元整;
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%,計人民幣____元;鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元;之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價____元的___%;合計人民幣___元座廣告塔共計____元;3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元，滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天,安裝天。
六、雙方責任
甲方責任
1、甲方負責廣告塔的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔進行處理或拍賣，同時此合同終止。
乙方責任
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔結構安全性。廣告牌設計基本風壓為/2。廣告塔質保期為年，保修期為年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失;如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
本合同從甲方首期付款到乙方賬戶之日起生效。
甲方簽字：乙方簽字：
_年_月_日_年_月_日
加工制作合同篇二十一
甲方：_______________乙方：_______________
負責人：_______________負責人：_______________
電話：_______________電話：_______________
經甲、乙雙方協商一致，約定如下條款：
一、委托項目甲方委托乙方負責設計、制作、建設和開發甲方網站。
網站制作、程序開發。
域名注冊、空間購買、優化推廣。
網站維護、后續服務、技術支持。
二、甲、乙雙方權利、義務和責任
1、甲方向乙方及時提出對網站制作的要求、建議或配合乙方人員明確網站制作的需求、要求和詳盡事宜等，甲方授權指定一名員工或其他項目監理公司的人員作為該網站制作項目的負責人，該負責人應及時全力配合乙方以最高的效率在規定的時間內完成該網站的制作項目。
2、甲方應自合同簽訂同時，向乙方支付合同總金額的40%以上作為定金。
3、甲方須以書面形式對乙方制作好的網站進行驗收確認，乙方制作好的網站一經甲方驗收合格，乙方的制作任務即告完成，甲方應在驗收后同時向乙方支付其余的制作費。
4、乙方應對涉及甲方商業秘密的事項保密，確保不得泄露甲方提供的資料和信息等。
三、定金和制作費支付
此網站的總制作費為元(大寫：_______________);簽本合同同時甲方向乙方支付定金元(大寫：_______________)
四、違約責任
1、合同簽訂后如甲方終止合同，則定金不再退還，歸乙方所有。
2、除不可抗力等原因外，若因乙方自身原因導致的網站制作不能完成，乙方雙倍退還定金給甲方。
五、此合同共一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方：_______________乙方：_______________
(簽字或蓋章)(簽字或蓋章)
___ 年 ___ 月 ___ 日