在人民愈發重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現專業化合作的紐帶。那么合同應該怎么制定才合適呢？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧
工程款擔保合同 工程款擔保書篇一
甲方：______________
乙方：_________________
丙方：______________
甲方承攬的，工程造價為萬元，乙方自愿單獨施工，丙方自愿為乙方施工全過程提供責任擔保。為了加強經營管理，保證履行職責，經甲丙雙方充分協商，達成共識，簽訂本協議，遵照執行。
一、丙方于年月日以全部工資收入及資產為乙方承建工程提供施工履約擔保。
二、丙方保證乙方按照有關規范和規定，建立質量管理組織體系，制訂質量管理規章制度和操作規程，并嚴格抓好落實。要按照工程設計要求、施工技術標準和甲方同業主簽定的合同約定對工程質量負責。如因質量給甲方造成的聲譽或經濟上的損失，丙方要與乙方一起承擔連帶責任。
三、丙方保證乙方按照有關規定建立安全管理組織體系，制訂安全管理規章制度和操作規程，并嚴格抓好落實。乙方在工程施工期間發生生產安全事故造成民工致傷、致殘或死亡的，由丙方負責配合與乙方積極處理，并承擔全部費用，甲方不負任何責任。
四、丙方保證乙方按時、足額發放農民工工資。因拖欠農民工工資或其他工程費用而發生的一切問題或經濟糾紛由丙方負責處理，甲方不負責任。
五、丙方保證乙方獨立承擔工程施工的經濟往來，任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發生經濟交易，自本合同簽訂后發生的一切經濟糾紛和法律責任全部由乙方和丙方處理、承擔;甲方概不承擔任何責任和經濟損失。
六、甲方按照乙方分包工程投資額的%收取管理費，管理費由甲方在施工工程款到位(含供應材料款)50%后扣完。
七、工程自竣工驗收合格后，保修期兩年，保修及保修費由丙方和由乙方一起承擔連帶責任。
八、如因乙方的行為導致甲方承擔了墊付責任或其他損失，乙方和丙方自愿賠償甲方墊付和損失金額的兩倍。
九、本協議未盡事宜，各方協商解決，協商不成由甲方所在地法院裁決。
十、本協議一式三份，蓋章、簽字后生效，工程結算完成兩年后及保修期滿后協議失效。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
~1/2~
身份證號碼：_________________
代表人：_________________(簽字)代表人：_________________(簽字)
年月日年月日
丙方：_________________(蓋章)
代表人：_________________(簽字)
身份證號碼：________________
________年____月____日
工程款擔保合同 工程款擔保書篇二
甲方：有限公司
乙方：有限公司
經雙方友好協商達成以下協議：
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款￥，現乙方申請將該筆款項轉給，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為，身份證號，若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。
該筆費
用轉為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公
司無關。
甲方：乙方：
______年____月____日______年____月____日
工程款擔保合同 工程款擔保書篇三
業主單位名稱：_________________
我單位承建的送審金額的________萬元，審后工程結算金額_______%，已支付工程進度款___________萬元(佰拾工程，合同金額_________萬元，。至今已完成總工程量_________%支付我單角分)，請貴單位按合同要求的萬_______________元為工程結算款，請批準。
施工單位：_________________
開戶銀行：_________________
賬號：_________________
施工單位工程負責人：_________________
年監理意見：_________________
月日
簽名：_________________日期：_________________業主代表意見：_________________
簽名：_________________日期：_________________分管領導意見：_________________
簽名：_________________日期：_________________站長意見：_________________
簽名：_________________日期：_________________
責任編輯：_______________
工程款擔保合同 工程款擔保書篇四
甲方： 地址： 電話： 郵編：
乙方：
地址：
電話： 郵編：
丙方：
地址
身份證號碼： 電話： 郵編： 鑒于：
1、甲方、乙雙方于 年 月 日簽訂了 項目建設工程合同(以下簡稱“原工程合同”)，合同編號為 ，原工程合同所涉工程已竣工結算，結算工程款 萬元，甲方已支付至 萬元。
2、甲方為“”項目(以下簡稱“該項目”)的開發商，該項目位于。土地使用權權證號為：;建設工程規劃許可證號為：。
3、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房(以下簡稱“上述房屋”)： 號樓_ 單元 室商品房、 號樓_ 單元 室商品房。
4、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置、面積、戶型等情況。
甲、乙、丙三方本著平等、自愿的原則經友好協商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議：
一、以房抵款金額及方式
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應付工程款 萬元。丙方作為乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預售合同》并辦理房屋產權登記。如上述房屋最終實測面積與本合同約定的面積有差異的，由丙方自行按本合同約定的每平方米建筑面積單價計算價格多退少補。
2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有關情況及房價：
3、抵款方式：
①本合同生效后5日內，乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發票。 ②甲方在收到上述發票后，與乙方簽訂借款額為 萬元的無息《借款協議》并出具借款收據。
③為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預售合同》，丙方亦同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》; ④在甲方取得該項目的預售許可證并通知乙、丙兩方后，丙方應當在接到甲方通知后七日內到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預售合同》。乙方同意以借給甲方的款項作為丙方支付上述房屋的房款。
⑤甲方向丙方開具購房發票，同時乙方向甲方開具收款憑證。
4、《商品房預售合同》簽訂后，甲、丙雙方應按該合同履行權利義務，面積補差款、房屋登記費用、契稅、物業管理等費用的繳納均按該合同的約定執行。
二、原工程合同工程結算款付款約定
甲乙雙方確認：甲方以上述房屋抵扣應付工程 萬元后，尚有 萬元工程款未支付，付款時間分別為：
三、丙方簽訂《商品房預售合同》時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策。
四、乙、丙雙方保證簽訂本合同時丙方系在現行法律法規、規章及政策條件下符合購房條件的主體，有權購買 市的商品房。若在簽訂《商品房預售合同》時發現丙方不符合法律法規、規章或政策規定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導致有關行政主管部門不予辦理合同網上備案的，乙方需另行安
五、如乙方未能在甲方規定的時間內安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預售合同》，則每逾期一日，向甲方支付總房款萬分之五的違約金，并同意甲方從未結工程款中沖抵上述違約金。
六、本協議未盡事宜，三方簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
七、本協議在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決;若協商不成，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
八、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式八份，甲方四份，乙方兩份，丙方兩份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
經辦人： 經辦人：
丙方：
身份證號碼：
住址：
簽訂日期： 年 月 日
工程款擔保合同 工程款擔保書篇五
____________公司(以下簡稱甲方) ____________公司(以下簡稱乙方)
住所：________________________ 住所：________________________
法定代表人：____________ 法定代表人：____________
鑒于：
________年________月________日，甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：____________)，建設工程總價款為：________________________萬元整人民幣。該項目已于________年________月________日竣工，已經甲方、乙方及________方驗收，并于________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。
基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：
第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關于還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委托書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限于以下所列內容：________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址：
甲方聯系地址、電話及傳真如下：________________________;收件人：____________.
乙方聯系地址、電話及傳真如下：________________________;收件人：____________.
北京市公證處聯系地址：
地址：____________________________________
郵編：________________________電話：________________________________
承辦公證員：____________
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應盡快通知其他方，并須在不可抗力發生后________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。
3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外，未經另一方同意，本協議任何一方在上述交易完成前，不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協議自_____市公證處公證后生效，并賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協議，并經公證處公證。
3、本協議正本一式________份，每份均具有同等法律效力，雙方各持________份，一份留存于_______市公證處備案。
甲方：____________公司(印章) 乙方：____________公司(印章)
法定代表人或授權代表：______(簽字) 法定代表人或授權代表：____(簽字)
________年________月________日 ________年________月________日
工程款擔保合同 工程款擔保書篇六
甲方：_________________
乙方：_________________
根據甲乙雙方協商達成協議如下：_________________
一、抵頂資產情況
1、該車為抵頂的。
2、該車現值元。
3、該車各種證照齊全，相關費用繳至本協議簽訂之日。
二、車輛抵頂及辦理相關手續約定
1、本車抵頂工程款萬元，自本協議簽訂之日生效，乙方查驗并接受該車輛。
2、自抵頂車輛移交之日10日內，雙方辦理過戶手續。
3、車輛移交后，乙方在使用該車時所發生的一切法律事務及糾紛均由自己承擔，與甲方無關：_________________協議生效后車輛所發生的一切費用由乙方承擔。
三、法律責任的約定
1、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款后，乙方不得以任何理由反悔，否則應承擔違約責任4萬元。
2、本協議簽訂生效后，任何一方均不得違約，否則違約方承擔法律責任。
四、其他約定
1、本協議自甲乙雙方蓋章后生效。
2、本協議一式二份，甲乙雙方各持一份。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_________年____月____日
工程款擔保合同 工程款擔保書篇七
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：
一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、本協議書簽訂后，乙方有權立即辦理房屋產權登記手續，或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房合同，辦理房屋產權登記手續。
三、物業管理費用：1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用;2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
四、稅費、交易費用等。1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作;2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
五、房屋銷售1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;2.自本協議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協議;3.自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。
六、違約責任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
七、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
八、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本協議，自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份，雙方各執兩份。
甲方(蓋章)：_________授權代表(簽字)：____________ ______年____月____日
乙方(蓋章)：_________授權代表(簽字)：____________ ______年____月____日
工程款擔保合同 工程款擔保書篇八
(______)_____執字第30號
申請執行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，小學文化，農民，福建省長樂市人，住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼：__________________
被執行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，高中文化，__________市__________建筑工程有限責任公司項目部經理，重慶市江北縣人，住云南省保山市__________鎮_______________416號。
被執行人：_________________市__________建筑工程有限責任公司，所在地：云南省保山市_________________8號。法定代表人：_________________，系該公司董事長。
本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書，責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款___________元，但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關于人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定，裁定如下：_________________
凍結、劃撥被執行人__________市_______________建筑工程有限責任公司的存款____________元。
本裁定送達后即發生法律效力。
執行員：______________
執行員：______________
執行員：______________
_____年_____月_____日
書記員：______________
工程款擔保合同 工程款擔保書篇九
答辯狀答辯人(本案被告)：_________________市__________機械廠。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務：_________________廠長。
被答辯人(本案原告)：_________________公司。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務：_________________總經理。
答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬合同質量糾紛一案，答辯如下：______________年7月16日，被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據一和被告的證據一)。合同規定，由原告提供鑄鋁毛坯5000件，由被告按約加工，原告收貨后即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日，原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件，經被告加工后，于_____________年8月1日向原告交回成品2600件，其余毛坯已作廢品退回給原告。交貨時，原告辦理了驗收手續并收妥入庫(見被告的證據二)，但原告并無即時向被告支付加工款。20日后，原告卻口頭通知被告，說明發現被告加工的零件全部不合格，要求被告按協議賠償并以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。
被告本著友好協商的態度，曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告(見被告的證據三)，如果確系被告過錯造成的，被告愿意按照合同規定進行賠償，但原告至今未有提供。據此，被告認為原告起訴要求被告賠償的理據不足，請求法院依法予以駁回其訴訟請求。
此致
__________市__________區人民法院
答辯人：_________________市__________機械廠
________年__________月__________日
工程款擔保合同 工程款擔保書篇十
____________公司(以下簡稱甲方)
住所：___________
__________公司(以下簡稱乙方)
住所：__________
鑒于：
_______年_____月_____日，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：________)，建設工程總價款為：_________萬元整人民幣。該項目已于_______年____月____日竣工，已經甲方、乙方及____方驗收，并于________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計___________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整，尚未支付的建設工程款__________萬元整。
雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。
基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：
第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整，尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內，乙方未向_______公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關于還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委托書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限于以下所列內容：___________________________________________。
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址：
甲方聯系地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________
乙方聯系地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________
北京市公證處聯系地址：
地址：_____________________
郵編：___________ 電話：_____________
承辦公證員：_______________
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應盡快通知其他方，并須在不可抗力發生后xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。
3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外，未經另一方同意，本協議任何一方在上述交易完成前，不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協議自________公證處公證后生效，并賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協議，并經公證處公證。
3、本協議正本一式_______份，每份均具有同等法律效力，雙方各持份，一份留存于_______公證處備案。
甲方：______
法定代表人或授權代表：______
乙方：______
法定代表人或授權代表：______
________年___月___日
于____________(地方)
工程款擔保合同 工程款擔保書篇十一
原告：_________________忻州市__________混凝土有限公司
法定代表人：_________________楊__________職務執行董事
地址：_________________忻州忻府區解原工業園區
被告：_________________中化_____建集團有限公司
法定代表人：_________________劉__________職務董事長
住址：_________________山西省太原市__________街__________號
郵政編碼：_________________0300
聯系電話：_________________0351-6_______________
被告：_________________中化_____建集團山西王家嶺煤業有限公司工程項目部
負責人：_________________王_____項目經理
住址：_________________縣孫家溝鄉
訴訟請求：_________________
......
事實及理由：_________________
......
此致
___________人民法院
具狀人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
工程款擔保合同 工程款擔保書篇十二
甲方：______________有限公司
乙方：________________有限公司
經雙方友好協商達成以下協議
1、乙方申請將甲方所欠乙方_______________項目外墻涂料工程款￥_____________，現乙方申請將該筆款項_______________，由_______________在_____________購買住宅一套，該房屋戶名寫為_____________，身份證號__________________，若產生一切責任由________________承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。該筆費用轉為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與________________有限公司無關。
甲方：_________________
乙方：_________________
___________年___________月___________日
工程款擔保合同 工程款擔保書篇十三
甲方：(后附營業執照復印件)
乙方：(后附營業執照復印件)
丙方：(后附身份證復印件)
鑒于：
1、甲方、乙方于 年 月 日簽訂了 項目工程施工合同(以下簡稱 合同)，合同編號為 ，合同金額為 元，結算額 元;上述合同工程內容已完成并投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款 元;乙方同意上述合同工程內容的部分工程款購買下述商品房，并轉讓給丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下，同時甲方也同意。
經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協議：
一、以房抵款金額及方式：
1、乙方同意甲方以位于 房屋抵付甲方所欠工程款 萬元;
2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付，價款應與《商品房預售合同》中規定的房款一致，該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。
二、房屋有關狀況：
1、該商品房建筑面積暫定為**平方米，單價*元平方米，房屋總額暫定為**元人民幣。
不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協議為準。
2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。
以上費用收取種類、額度如有變化，按政府相關文件執行。
3、以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記載的建筑面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。
三、合同工程結算、付款約定：
1、若乙方結算款扣減甲方已付款額后余額不足房款，其余款項，三方同意簡化三方之間付款程序，由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2、若乙方結算款扣減甲方已付款額后余額多余房款，甲方同意在簽訂合同之日一次性結清剩余工程款給乙方。
四、甲方的協助
1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、甲方在**年**月**日與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙方處購得此房，房款交于乙方，丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。
六、丙方簽訂此合同時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策，該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時，三方同意為簡化付款程序，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。
七、本協議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;
八、本協議未盡事宜，三方簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
九、本協議在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。
本協議一式6份，甲乙丙方各執兩份。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
經辦人：
經辦人：
丙方：
身份證號碼：
住址：
年月日
工程款擔保合同 工程款擔保書篇十四
甲方：有限公司
乙方：有限公司
經雙方友好協商達成以下協議：
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款￥，現乙方申請將該筆款項轉給，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為，身份證號，若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。用轉為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公司無關。
甲方：
乙方：
______年____月____日
______年____月____日
工程款擔保合同 工程款擔保書篇十五
甲方：
乙方：
丙方：
甲方、乙方于**年**月**日簽訂了**項目工程施工合同(以下簡稱合同)，合同編號為，合同金額為**元，結算額**元;該合同工程內容已完成并投入使用，現甲方仍欠乙方工程款**元; 經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議：
一、抵款、抵房手續辦理相關約定
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房，甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方，三方均同意在此合同基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。
2、該商品房位于**市**區路號**室，建筑面積為**平方米，單價*元/平方米，房屋總額為**元人民幣。不論乙方轉讓給丙方單價是多少，丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房買賣合同》;
3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房，部分房款交于乙方，丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
5、本協議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;
二、以房抵款金額及方式：
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬元;
2、抵付方式：乙方給甲方開具工程款發票，甲方給丙方開具商品房收款收據(購房發票事宜在購房合同中約定)。
3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款，其余房款，三方同意由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、抵付工程款后的工程款余額，甲方同意按支付給乙方。
三、其它
1、本協議未盡事宜，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份，甲乙丙方各執兩份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人： 經辦人： 經辦人：
丙方：
身份證號碼：
住址：
年 月 日
工程款擔保合同 工程款擔保書篇十六
甲方：(身份證號：)
乙方：(身份證號碼：)
甲方因施工取得開發商抵付工程款的房產，房產為______，面積 平方米，乙方因需要向甲方購買該房產，乙方知道該房屋是甲方從開發商處以工程款抵付方式取得。甲、乙雙方經友好協商，就該房屋產權辦理手續及房款支付等事項達成如下協議：
一、甲方與開發商之間費用已結算完畢，該房產已辦理備案，為方便辦理產權手續，減少乙方的相關費用，甲方與開發商協商，將《商品房銷售合同》的購房人更名為為乙方。
二、乙方向甲方支付 萬元購買該房產;
三、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。該房產辦理產權證過程中及交付過程中所涉及的一切稅費由乙方自行承擔。
四、乙方向甲方支付購房款的約定：
1、本合同簽訂后，開發商將房產交付乙方前，乙方向甲方支付元;
2、乙方房屋辦理產權證后，乙方以該房產辦理抵押貸款，支付甲方元;
3、剩余款項乙方每年支付元。
4、上述款項若乙方有任何一期未能按約定期限支付，則甲方有權要求乙方一次性支付剩余款項，并有權要求乙方以未付部分為基數按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息，同時乙方應承擔甲方在追討債務過程中所發生的一切費用(包括但不限于訴訟費、律師費等)。
五、本協議未盡事宜，雙方簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
六、本協議在履行過程中若產生爭議，由雙方協商解決，若協商不成，任何一方可向房產所在地人民法院提起訴訟解決。
七、本協議自雙方簽字生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方： 乙方：
年 月 日
工程款擔保合同 工程款擔保書篇十七
申請人：_________________中國__________企業有限公司，住所地__________市__________區__________大廈__________層。
法定代表人：______________，董事長。
委托代理人：______________，本公司法律顧問。
被申請人：______________市__________投資發展有限公司，住所地_____市_____區_____路_____號。
法定代表人：______________。
被申請人：_________________酒店(深圳)有限公司，住所地__________市_____區_____村_____號。
法定代表人：______________。
案由：_________________拖欠工程款。
請求事項
請求裁決被申請人支付我司工程款人民幣___________________元和利息________________元。
仲裁案件受理費和處理費由被申請人承擔。
事實與理由
_____年_____月_____日__________市_____投資發展有限公司與我司簽訂了《__________中心大廈工程施工合同》，由我司承建__________中心大廈。現該大廈的建設工程早已竣工驗收，_____市某投資發展有限公司將此大廈交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就該項工程的工程款等事項，經_____市某投資發展有限公司(為甲方)和某酒店(深圳)有限公司(為丙方)與我司(為乙方)于_____年_____月_____日協商，達成一致意見如下：_________________“一、甲乙丙三方根據實際情況共同確認甲方欠乙方工程款本金為人民幣_______________萬元，三方不得以任何理由再對此提出異議。二、乙方充分體諒甲方實際困難，同意由丙方代為甲方向乙方履行上述工程欠款的給付義務。乙方同意丙方以提供消費額度給乙方及其授權的人員在某酒店簽單消費的辦法抵償甲方尚欠乙方的工程款人民幣_______________萬元”。同時，甲乙丙三方并簽訂《具體消費辦法》，該辦法第三條約定“消費項目及內容：_________________客房、會議廳、餐飲、娛樂、商務等酒店能提供的各項服務。如丙方無法或拒絕約定的消費辦法給乙方及其授權的人員簽單消費時，則乙方有權取消丙方以消費額度抵償債務的方式，并有權要求甲方和丙方任何一方或兩方以貨幣給付的形式履行剩余工程款的給付義務，并自當日起按銀行同期貸款利率計算。”
上述協議簽訂后，我司依約自__________年開始，在某酒店接受__________酒店(深圳)有限公司按上述約定提供的消費項目的服務內容進行消費。但自_____年_____月以某酒店(深圳)有限公司就違反該協議停止我司及其授權的單位和人員的上述約定簽單消費，拒絕我司餐飲消費的簽單，其后相繼了停止我司客房、會議廳、餐飲、娛樂及其他服務消費的所有簽單。為此特申請裁決我司上述請求事項。
此致
__________仲裁委員會
中國某企業有限公司
工程款擔保合同 工程款擔保書篇十八
甲方：___________________________ 合同編號：___________________
法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________
乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
甲乙根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，就房產抵工程款事宜，在協商一致的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。
第一條 房產地址
本合同項下的房產位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
第二條 抵付金額
甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準)，折合人民幣人民幣_____元整（大寫：_____）。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數為準。兩者相抵，多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整（大寫：_____），由甲方另支付現金補齊差價；如甲方所欠款項少于人民幣_____元整（大寫：_____），由乙方支付現金補齊差價，或按成本計算相應面積房屋補回甲方。
第三條 雙方義務
1.由于____花園是由多方合作共同開發，為了照顧項目的整體性，便于統一管理，雙方商定，由甲方負責項目前期的三通一平、規劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委托等工作；工程相關費用由乙方分攤。
2.甲方負責施工現場管理及協助乙方進行項目建設過程中的施工監理，乙方必須遵守甲方《施工現場管理守則》。
3.甲方協助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續，相關稅費由乙方支付。
第四條 債務結清
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起，甲方所欠乙方和工程款即告結清（乙方必須開出工程款發票給甲方），不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今后甲方與其它單位發生有債務糾紛，也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押，以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正，公證費用由乙方負責。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起，乙方須在____天之內，一次性向甲方支付小區開發的各項費用人民幣_____元整（大寫：_____），具體構成（略）。
第五條 工程進度
1.為了保證____花園項目的整體形象，便于統一管理，乙方必須嚴格遵守甲方統一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內保證工程全部竣工，并按規定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時，按其面積以____元/平方米交足質量保修金，否則，甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿后，保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時，甲方有權對乙方進行處罰，工期每拖延____天，處以萬分之____的罰金（按雙方核定的結算數計）。
第六條 工程質量
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規范施工，保證工程質量，以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監督檢查，對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續，甲方協助。
2.甲方協助乙方辦理竣工驗收工作，竣工驗收后，乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方，否則，甲方不協助乙方辦理銷售手續。
第七條 房產銷售
1.為維護____花園整體形象，所有房屋實行統一最低限價銷售，原則上由甲方售樓部統一代理，乙方也可在此原則上自行銷售。統一最低限價由甲乙雙方根據市場行情商定。
第八條 銷售服務
1.甲方協助乙方辦理房產銷售的有關手續，乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理，售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂，由甲方統一開出銷售發票給乙方轉給購房客戶，所涉及的營業稅等稅收費用由乙方提前或當時付清，否則甲方不予協助辦理上述手續。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。
2.為了促進整個樓盤的銷售，甲方愿意代理乙方銷售，廣告費及代理費另議。
第九條 物業管理
房屋建成竣工驗收，小區物業管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內乙方必須交物業管理維修基金____萬元給甲方。
第十條 違約責任
1.違反本合同約定，或無故終止合同視為違約，違約方應按合同法有關規定，承擔違約責任。
2.在合同有效期內，若無不可抗拒因素發生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。
3.違約金的計算方法：________________。
第十一條 爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十二條 生效條件_____
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份，各方當事人各執____份，具有相同法律效力。
甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________
授權代理人：（簽字）______________ 授權代理人：（簽字）______________
住址：____________________________ 住址：____________________________
郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________
聯系電話：________________________ 聯系電話：________________________
傳真：____________________________ 傳真：____________________________
日期：____________________________ 日期：____________________________
電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________
開戶銀行：________________________ 開戶銀行：________________________
賬號：____________________________ 賬號：____________________________
工程款擔保合同 工程款擔保書篇十九
房屋抵償工程款協議書
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：
一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款：
2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現；
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證；
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
五、物業管理費用：
1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用；
2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作；
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下；
2.自本協議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協議；
3.自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；
4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續（包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等）。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10％的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協議，自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份，雙方各執兩份。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
授權代表（簽字）：_________授權代表（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日