隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。這里我整理了一些優秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
農機機械合同 機械加工合同優質篇一
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
九、不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：________________代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________代表人：________
____年____月____日
農機機械合同 機械加工合同優質篇二
乙方：_________
為了合理使用設備搬運費用，安全順利完成設備搬運工作，經甲、乙方認真磋商，達成如下協議。
1.甲方原則同意成品倉、干燥筒、配料器、粉料罐、等設備(共_________件)交由乙方承運搬運。乙方接到甲方通知后，吊、運車輛應3日內進入甲方指定場地，乙方吊車進場后所有設備的吊卸工作由乙方承擔。
2.甲方擬將設備的上述工作的吊車，運輸板車的使用費一次性包給乙方。
3.為促使乙方積極配合、盡快將設備拉出工地，雙方約定，甲方出一定數額協調費給乙方，而乙方不管遇到多大困難，也不管延續時間多久，乙方都必須盡最大努力，以最快速度把設備裝上車，把自己承運的貨物運出拆卸現場?；谏鲜鲆曳筋~外承擔的責任，甲方給乙方協調費，總共_________元(大寫：_________元)。此費用乙方包死不動。
4.乙方裝貨拉出拆卸現場之后保證在_________天之內運至甲方卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。
5.甲方總共給乙方出資_________元(大寫：_________)，作為去程過路過橋等途中所需資金。
6.甲方不負擔乙方司機食宿及乙方車輛維修費。
7.甲方提供《裝貨清單》，乙方按裝貨清單拉運。乙方必須選用合適的吊車、板車及貨車，并按甲方指定的路線運輸，以確保吊卸、運輸過程中的設備安全。如因乙方不按甲方指定路線、速度行駛造成設備損壞，由甲方根據實際損壞估價，乙方來賠償。
8.吊車、板車及貨車費用與支付
(1)乙方承擔人員、運輸費用總和為_________元(大寫：_________)。
(2)費用支付方式：乙方所有吊、運車輛進入場地后，甲方預付_________元整(以支付)，作為啟動資金，等所有板車、貨車(包括其它承運單位車輛)裝完貨后，甲方再付_________元整，剩余的_________元整待乙方承運貨物到達目的地后一次付清。
(3)其他說明：乙方將甲方的設備拉往目的地并安全卸貨后，甲方接貨人員出具運輸完工證明，據此作為最后結算依據。
9.本協議未盡事宜，由甲、乙方另外商訂補充協議。補充協議與本協議具有同等效力。
10.本協議一式四份，雙方各執二份，雙方簽字蓋章之日起自動生效，合同支付完畢后失效。
甲方(蓋章)：______________
法定代表人(簽字)：________
_________年_______月______日
簽訂地點：__________________
乙方(蓋章)：______________
法定代表人(簽字)：________
_________年_______月______日
簽訂地點：_________
農機機械合同 機械加工合同優質篇三
第一條 加工成品
品名、規格(長，寬，高cm)、單位、數量、備注
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
第三條 原材料由甲方提供.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款x元.
第十二條 甲方的違約責任
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
第十三條 乙方的違約責任
本合同于 年 月 日經公證生效，合同履行完畢即失效.
甲方： (蓋章)
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
年 月 日
農機機械合同 機械加工合同優質篇四
乙方(承租方以下簡稱乙方)：
乙方承包施工的因垂直運輸的需要，向甲方租賃起重機械設備。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合本工程的實際情況，甲乙方雙方在遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則下，一致同意達成如下協議條款，以資共同遵守執行。
根據實際情況增加的其他附件如下表。該費用共 元，乙方承擔。
二、租賃期限為安裝調試完畢并經技檢部門檢驗合格之日起至工程結束退場之日止，施工期間因工地原因導致工程中途停工，所造成的租賃損失，由乙方全部負責。
三、進出場費、租金及付款方式
1、進出場費為每臺(包括進出場的運輸、安裝、拆卸及吊車費用)，每臺設備進場安裝調試正式運行后 天內付50﹪，其余款項在設備出場時一次性結清。
2、甲方進場三個月后，乙方開始支付甲方的前三月租賃;若主體工程沒有施工到第十層，乙方支付甲方租賃費發生額的50﹪，余款在乙方撥付第一筆工程款時全部付清;以后每月十日前付清上月租金，設備退場前付清所由租費;三十日內按正常費用計算，超過三十日按待機費用(正常租費的 ﹪)結算。
四、人員管理及安全責任
1、出租方每臺塔基配備兩名機操人員須持證上崗，配備指揮人員一名。每人每月工資 元。升降機操人員須持證上崗，每臺配備三名，每人每月工 資 元。
2、雙方人員應嚴格按照操作規程工作，嚴格違規操作。
五、雙方責任
乙方：
1、責任完成基礎處理、施工操作。
2、保證設備安裝環境道路的通暢。
3、將電源接到設備附近3米內提供所需配電箱一個，并承擔電費。
4、附墻撐桿如需特別加工時由承擔方負責。
5、負責出租方設備及配件保衛工作，如有人為損失或丟失照價賠償。
6、免費提供操作人員的住宿地，督促檢查操作人員的運行、保養記錄。
甲方：
1、按照乙方要求及時將環保、整潔設備進入工地交付使用;甲方的操作人員必須遵守乙方工地安全文明施工要求，服從乙方統一安排并提供優質服務。
2、甲方出租設備及操作人員必須持有國家規定或紀檢部門要求的資質證書、合格證及上崗證等。
3、提供設備基礎預埋相關技術資料，指導乙方制作設備基礎預埋固定件的施工(設備基礎預埋件、附軸和預埋件、標節、所需機具和材料);進入場的設備應滿足乙方的施工要求。負責定期對設備進行檢查及保養，如遇機械或電器故障應按乙方通知 小時內組織技術員趕到施工現場立即搶修，若超過 小時未進場修理，造成停工待料，扣除當天的租賃費。
4、設備操作人員必須持證上崗，不得違章作業，嚴格執行“十不吊”。
5、根據工程進度，乙方提前3天通知甲方抱附軸或升標節的時間，加油甲方在接到乙方通知后及時準備材料、設備和操作人員。
6、甲方必須按每臺設備配備2名操作工，分班作業，操作人員應服從現場人員和管理，按時上、下班，不得遲到、早退。操作人員不得在酗酒或生病后作業。
7、甲方定期對操作人員進行教育培訓、提高操作人員的技術水平。
六、違約責任
1、上級有關部門檢查中，因設備自身不合格原因造成經濟處罰由甲方負責。
2、對不稱職的設備操作工，經多次教育累教不改的(處罰3次以上的)，乙方有權通知甲方予以更換，甲方必須在接到通知48小時內更換操作人員，否則視為甲方違約。
3、在施工過程中，不管何種原因需扣甲方款時，乙方必須電話告知甲方負責人并說明扣款理由。
4、乙方不按時支付租金，應與甲方協商付款日期，否則甲方有權停機，因此造成的停機租金不變。在確定之日內，乙方應付清所欠甲方的設備租金，否則由乙方向甲方支付每天2%的違約金。
5、甲、已雙方合同訂之日生效，甲方必須積極、多渠道組織設備，若到時不能按乙方時間要求租賃設備，甲方支付乙方合同總造價3%的違約金，作為乙方損失補償。
七、退場
設備退場前承租提前一月通知甲方，設備使用完畢，甲出租方接到承租方書面通知后拆除退場。
八、爭議的解決方式
本合同在履行中發生爭議時，雙方應友好協商解決，無法協商時，由有關部門協調或交甲方所在地法院解決。
本合同一式兩份，簽字蓋章之日起生效，雙方各執一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
簽字： 簽字：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
農機機械合同 機械加工合同優質篇五
乙方：
一、挖掘機220以上：單價為每小時380元(不含稅) 挖掘機80型：單價為每小時240元(不含稅) 裝載機50型：單價為每小時280元(不含稅) 壓路機：單價為每小時240元(不含稅)
水洗黑沙：單價為每立方55元(不含稅)
漿砌石人工費：每立方68元(不含稅)
二、所需材料甲方運到位，提供攪拌機，轉料車，水、電均由甲方負責。
三、結款方式：
四、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
乙方：
日期：
農機機械合同 機械加工合同優質篇六
一、租賃機械名稱及規格型號：
乙方向甲方提供吊車壹輛，車號為豫 ，型號： ，配備操作人員兩名。
二、雙方的義務：
1、甲方負責安排乙方出車;
2、乙方應遵守甲方及業主規定的各項管理制度和規范;
5、甲、乙雙方應做好各自的安全防護和管理，因乙方所派司機駕駛不當或違章作業造成損壞和事故的由出租人自負，如果致使甲方不能按合同規定正常使用租賃車輛，甲方不負擔此期間的租金，乙方應承擔每日租金等額的.違約金。
6、乙方必須保證24小時隨叫隨到，保證甲方用車。
三、租賃期限：
乙方車輛進場后按月租賃，從甲方正式使用之日起計算，即自20__年 月 日至20__年 月 日止。
四、車輛施工內容、地點：由甲方統一安排。
五、租賃費用：租金10000元/月(壹萬元/月)，月末支付，燃油和司機的吃、住費用由甲方承擔，其它一切費用均由乙方承擔。
六、違約責任：
3、乙方不得擅自將車掉回，否則將按半月的租金額賠償甲方。
七、因本合同發生爭議，按合同法規定辦理，向甲方所在地陜西省寶雞市申請仲裁或寶雞市人民法院提出訴訟。
八、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份，其他未進事宜，由雙方協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
農機機械合同 機械加工合同優質篇七
甲方：(買方)
乙方：(賣方)
甲方向乙方購賣裝載機壹臺，雙方在協商一致的基礎上，本著平等互利的原則就雙方權益做如下約定。
四、產品質量及驗收標準，按供方企業標準(q320400chd001-20xx)產品驗收質量標準按生產廠家產品質量標準執行，對于賣方出售給買方的貨物賣方保證：均為上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地制造的產品。均不得有售曾使用過的產品、殘次品、不合格品。買方如發現產品存在質量問題，在收到貨物七天內及時向賣方反映，并發給賣方對產品質量的質疑的書面意見，賣方應根據買方的要求及時與廠方聯系，并負責最終妥善解決。
六、因沒有使用乙方或乙方指定的配件銷售商提供的純正部件或在保修期內擅自修理而引起的一切直接或間接的質量問題，及由此質量問題導致的一切損失，乙方不負責。
七、違約責任：雙方任何一方出現違約，均應承擔相應的違約責任，違約一方應向對方支付違約金，每日違約金額為合同價款的萬分之五，從本合同約定的交付之日起計算。
八、爭議處理和本合同管轄權，雙方出現爭議時可以協商解決，協商不成時可在當地申請仲裁或直接起訴到當地人民法院解決。
九、本合同一式四份，甲方叁份，乙方壹份
甲方：(買方代表)
乙方：(賣方代表)
年月日：