勞動合同是勞動者與用人單位之間約定勞動關系的書面協議,是保障勞動者權益、維護用人單位合法權益的重要法律文件。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎?下面我就給大家講一講優秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
2023年承包單位維修合同實用篇一
乙方:xxxxxx
經甲乙雙方協商甲方將其五臺叉車委托乙方承包維修保養,內容如下:
一、乙方每月15日(節假日順延)定期派人對甲方叉車做全面檢查保養,并且發現問題及時處理。甲方叉車有問題通知乙方后,乙方在2小時內必須趕往甲方現場進行維修,并于兩個工作日內徹底解決問題。否則從第三日起甲方有權按每延遲一天扣款10%,即扣rmb650.00元/臺。
二、乙方每三個月對叉車做一次二級保養,包括:
第 1 頁 共 3 頁
第 2 頁 共 3 頁
三、乙方每年對叉車做一次三級保養。氣胎一年須換一次輪胎,實心胎兩年須換一次輪胎(輪胎須為合格廠產品)。 四、合同期間,除不可抗力因素(如地震、臺風等)外,維修保養所需換零配件費用全部由乙方負責。(計時表、充電燈、燃油表、啟動馬達除外。但啟動馬達須包維修及更換零配件)
五、甲方須支付乙方的承包費用按每臺rmb6500.00元/年計算(5臺共rmb32500.00元/年)每半年結算一次費用:即上半年款當年7月份結,下半年款次年1月份結。乙方須出具國稅發票。
六、乙方須保證甲方車輛合格通過年檢,年檢手續由甲方負責,發生的其它費用均由乙方負責。
七、每月的保養乙方必須填寫“每月保養記錄表”,并且由三方(乙方保養人、xx安全辦、xx機修組)簽字確認,每次維修乙方必須填寫“維修記錄表”,并且由三方(乙方維修人、xx叉車使用人、xx機修組)簽字確認,每月保養填寫的“每月保養記錄表”和每次維修填寫的“維修記錄表”在三方簽字確認后復印兩份交給xx公司xx部留底,乙方每月還必須對xx公司每輛叉車的維修費進行匯總并交給xx公司 部。
九、此合同一式兩份,甲乙雙方各一份,有效期為1年。雙方有權在任何情況下,隨時終此合同。
簽章即時生效,有效期
xx有限公司 叉車配件經營部
甲方(簽章): 乙方(簽章):
聯系電話聯系電話 聯系人 聯系人
簽約日期:年 月 日 簽約日期:年 月 日
2023年承包單位維修合同實用篇二
乙方(承包方):
甲乙雙方本著平等、自愿互利、守信的原則經協商達成以下合同,共同遵守。
一、承包租賃期限:
從20xx年5月1日至20xx年5月1日共計二年,二年以內租金不調整,二年期滿租金根據市場變化而定,同等條件優先乙方。
二、承包面積及承包租賃費:
1、承包面積 平方米,每平方米年租賃費 元,合計 元。
2、樓梯不計面積不收費用。
以上共計承包租賃費人民幣 元,甲方出具收款單據。
三、甲方責任,在乙方承包開業之前完成以下工作:
1、電源接入入戶電箱,保證用電。
2、消防設施安裝并取得消防部門的驗收(在本工程全部具備消防驗收后)。
3、上下水在施工前接入并保證冬季供暖(在國家規定標準溫度內)、通風管道在裝璜前調試完畢。
4、提供和某某學院關于擁有四十年商鋪使用權的有效文件及資料。
四、乙方責任:
1、合同簽訂時出示公司營業執照,并將復印件交于甲方。
2、辦理在忻合法經營的各種證件,合法經營。因非法經營所產生的后果責任自負。
3、不得將所租房屋抵押擔保。
4、租賃期間保證設施、設備完好,租賃期間所出現的故障、損壞自行解決。
5、租賃區域門前的使用、管理不得影響正常交通。
6、保證消防通道暢通,因裝修改動取消的消防設施按消防要求代換,須符合消防要求。
7、水電單獨掛表計費,按規定標準按時交費。
8、采暖費按當地標準及時上交。因欠費造成后果自負。按期交各種稅費、規費。
五、其它:
1、乙方承包租賃期滿,除可移動設備、用具、空調可帶走,其余固定裝飾必須保證完好齊全移交甲方。
2、裝修標準、項目必須雙方審定,凡改動、拆除、外裝飾上增加項目必須征得甲方同意,包括廣告招牌位置的確定。
3、地下停車庫如用停車乙方有償使用。
4、承包租賃費在合同簽訂后,一次付清,下年度租金提前一月一次付清。
5、甲方在乙方承包租賃期間,不得將其余門市房、租給其它金融機構。確保乙方的利益不受損害。
六、違約責任:
1、合同簽訂后,任何一方不得隨意終止合同,違約方賠償對方承包租賃費的30%。
2、乙方如不按期交租賃費用甲方有權終止合同并追究違約責任。
3、發生糾紛由房屋所在地法院仲裁解決。
本合同雙方簽字蓋章生效,從生效之日雙方信守不得違約。
本合同一式六份,附租賃平面圖做為合同附件,甲乙雙方各執三份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年承包單位維修合同實用篇三
為了確保 ,需 ,依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有關法律、法規的規定,遵循*等、自愿、公*和誠實信用原則,雙方就本建設工程組織施工事項協商一致,特訂立本協議。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程施工范圍及技術要求:詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價:本工程預算價為萬元
元整)(詳見工程預算書)。
五、承包方式:包工包料。
六、結算方式:本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為 ,工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。
七、付款方式:
工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%, 余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內付清。
八、工程工期
工期總日歷天數為 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經甲方確認后,工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工,按時
保質保量完成,工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產意識,做好現場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項
1、乙方必須具備相應的施工資質,經甲方認定后方可簽訂施工協議。
2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內整改到位,否則甲
方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為個月,質量保修期自工程竣工驗收合格之
日起計算,保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內,乙方未進場修復,視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。
十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份),乙方執壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件:施工圖紙及工程預算書
甲 方(蓋章): 乙 方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
簽訂日期: 年 月 日
2023年承包單位維修合同實用篇四
甲方(定作人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
乙方(承攬人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照,有權從事修繕的企業。
第四條 材料
(注:空格如不夠用,可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙:____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后,雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務,否則,未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:__________________,并滿足以下要求:__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件:
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔,承攬人有義務提供部件的報價,供定作人參考確認,報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后,交付時間:_________,交付方式:__________________,交付地點:__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作,并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元,定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元,在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
第二十條 保修
設備修復后,對于該設備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
如果發生下列情況,各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時,未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品,承攬人退還定作人所付的部件費用,并免費更換原品牌部件,如果造成設備損壞,承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人:
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
2023年承包單位維修合同實用篇五
乙方:
1、維修標準:維修房屋必須在保證不影響甲方居住安全、正常起居等前提下進行。維修項目:樓頂做防水、室內因漏雨產生的起皮、掉漆的房間墻面、屋頂的維修等。維修費用:維修所產生的一切費用由乙方承擔。
2、維修要求:
(1)乙方提前一周通知甲方維修時間,以便甲方做好準備。
(2)乙方在維修時按照甲方的要求,使用甲方指定的品牌乳膠漆,并按照常規居民室內墻面裝修流程維修。
(3)乙方維修后負責清理維修所帶來的垃圾雜物。
(4)乙方在維修過程中損壞甲方物品,應按照當前市場價賠償。
(5)未盡細節之處,由甲方提出方案,商量確定。
3、維修工期:在正常天氣下 天內完工,否則,延期按照每天50元的標準賠償甲方誤工等損失。
4、維修期限:自簽訂合同之日起,至年乙方必須在合同約定期限內維修完工。
5、甲方要求乙方按合同執行,乙方未履行義務的,甲方有權拒絕交納物業費,直至房屋漏雨及漏雨帶來的相關問題完全解決后,再補齊物業費。
6、如本次維修后,房屋再次漏雨,乙方應按照甲方要求,繼續維修直至問題解決。
本合同未盡事宜,由雙方協商后簽訂補充協議(附后),與本合同具有同等法律效力。
本合同自雙方簽名蓋章后生效,一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
補充協議:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
2023年承包單位維修合同實用篇六
承包人:
依照《*華人民共和國合同法》、《*華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循*等自愿、公*和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事宜協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
二、工期
自合同簽訂后20天。
三、工程費用及結算方式
1、本工程費用及預算為:待工程完工驗收合格后依據實際工程量進行結算。
四、雙方權利與義務
甲方權利:
1、甲方派出1—2名施工員,對施工現場進行全面監督。
2、甲方隨時可以對施工質量進行檢查,乙方不得拒絕。
3、甲方有權對乙方違反合同約定、變更設計方案等行為進行糾正;對工程質量不合格的部分有權提出返工要求,乙方不得拒絕。
4、甲方有權對乙方隨意擴大或縮小工程以及偷工減料的行為加以制止,乙方必須服從。
乙方權利:
1、乙方派出現場主要負責人,全面負責施工現場工作。
2、乙方有權對甲方提出的不合理要求加以拒絕,但不得終止工程施工,待爭議解決后由負有責任的一方承擔相應的經濟損失。
甲方義務:
1、開工前甲方必須向乙方提供設計圖紙或技術要求,并且進行工程交底工作。
2、甲方必須在開工前辦理好屬于自己應當辦理的一切手續,以免因手續不全而延誤工期。
3、隨時解答乙方提出的有關工程問題的咨詢,不得以任何借口刁難施工隊。
乙方義務:
1、乙方應在接受甲方圖紙的3日內積極組織施工,并編制出施工計劃書報甲方備查。
2、乙方必須嚴格按照工程圖紙、技術要求進行施工,并且接受甲方有關人員的監督和檢查。
乙方應遵守工程建設安全生產規定,按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施。乙方在施工過程中發生安全生產事故,導致人員傷亡或者財產損失的,由乙方承擔全部損害賠償責任。
在施工中如有可能增、減工程量和工程費用時,乙方必須在48小時之內以書面形式通知甲方。甲方亦應在48小時內趕到現場進行查看,經雙方認可簽字后可進入下道工序。
五、驗收:
1、工程完工后,乙方應收集有關資料與7日內交給甲方,甲方在接到有關資料后組織人員進行驗收。
2、甲方在驗收中如發現有不符合質量要求的工程,乙方必須返工,直到工程質量達到甲方的要求為止。
六、其他約定:
1、雙方約定,在合同履行過程中發生的一切糾紛雙方協商解決,協商不成,提請延安市仲裁委員會仲裁。
2、由于雨雪天氣等非人為因素造成工期延誤的,合同中約定的工期自動順延。
3、本合同雙方簽字蓋章后生效;本合同一式四份,甲方三份,乙方一份;本合同未盡事宜依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》執行。
承包人:
主管廠長簽字:
主管科長簽字: 年 月 日簽訂
2023年承包單位維修合同實用篇七
乙方:岳陽風尚汽車服務中心
第一條 甲方同意乙方為岳陽市藥品食品監督管理局車輛定點維 修單位。
第二條 乙方服務范圍:車輛大修,各級維護,小修,車輛年檢和 其他有關汽車維修的服務項目。
第三條 維修車輛送修和移交手續
乙方憑甲方車管領導安排,承接車輛維修業務,乙方維修車輛結束后,須提供打印《定點維修結算清單》交送修單位審核。
第四條 維修時間:汽車小修,一,二級保養做到24小時出廠, 發動機三級保養48小時出廠;發動機大修4天出廠;汽車全車大修車輛按約定時間出廠,每推遲一天交車,由乙方承擔違約賠償300元。
第五條 維修服務:乙方實行24小時服務(含節假日),車輛隨到隨 修,乙方上路搶修施救車輛,市內免收施救費用。
第六條 質量保證:本廠對車輛維修質量實行三包(包退,包換, 包賠),質量標準嚴格按照《湖南省汽車維修行業質量標準》執行。汽車大修車輛保修5萬公里或壹年,發動機三級保養保修壹萬公里,因維修質量和配件問題所引發的車輛損失,交通事故損失全部由乙方負責。
第七條 甲方的權利與義務:
1、 鑒于甲乙雙方所建立的長期合作關系,甲方有權要求乙方 優先維修甲方修的車輛。
2、 對已完工車輛,如發現不合格或與“送修單”不符,甲方 有權要求乙方無償返工,直至符合要求為止。
3、 甲方應當按照合同約定與乙方結算車輛維修費用。
第八條 乙方的權利與義務:
第九條 結算方式:每季度結算一次。乙方應當向甲方出具當期每 次維修的結算單。
第十條 合同有效期:
本合同有效期限為 年,自本合同簽訂之日起至 年 月 日止。
第十一條 爭議及解決方式
如雙方在履行本合同時發生糾紛,應盡量協商解決。協商不成,任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十二條 本合同未盡事宜,甲乙雙方協商一致,可以簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同樣的法律效力。
第十三條 合同壹式四份,甲、乙雙方各持貳份,蓋章簽字生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
甲方代表: 乙方代表:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日