合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的,是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的,是商品交換在法律上的表現形式。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎?下面我給大家整理了一些優秀的合同范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。
加工定做合同 服裝加工合同篇一
乙方:________________________
一、合作方式
甲方提供服裝加工所需場地、設備、加工人員和管理人員;乙方提供訂單以及相關的`所有原輔材料和制圖工具,進行技術指導和訂單質量跟蹤,乙方以最低保底加工費和計件加工費相結合的形式給付甲方加工費。
二、合作期限
________年,自__________年________月_______日__________年________月_______日。合同期滿,若雙方愿意繼續合作,雙方須提前三個月洽談合作條款。
三、合作條件
(一)設備:甲方確保現有設備正常運行,維修費用由甲方承擔。以后是否增加生產設備完全有甲方自愿,乙方不得以缺少某種設備為由扣減加工費(附設備請單)。
(二)乙方用甲方服裝加工生產線工人。
(三)合同簽訂當日付清第一月加工費,共計人民幣________________元整(小寫________元)。
四、生產安排
由乙方技師與甲方管理人員共同進行生產和質量管理,各負其責。雙方依據訂單充分溝通、協商,合理安排生產計劃,甲方在不違背河南省天霖地工貿有限公司管理規定的情況下保證正常的生產時間,每天8個小時,每月26個工作日(國家法定節日正常休息)。
五、加工費用及結算方式
(一)加工費用:每批產品以雙方談妥的價格計算當月加工費。最低保底加工費月人均____________元。當月加工費低于保底加工費時,按照保底加工費結算。
當月水電費用由乙方負擔。
(二)結算方式:先付款后加工。乙方應于每月________日前支付上半月的保底加工費。日前支付下半月保底加工費。月底統算后支付當月實際加工費。
六、質量要求
(一)乙方負責生產工藝的編排、人員分工、前后道人員配比等,甲方必須按乙方要求配合好生產過程中各環節的質量管理和生產管理,確保成品質量和乙方材料的合理利用。材料的合理損耗由雙方共同確定,超損耗部分,分析原因,劃清責任,由雙方協商解決。
(二)乙方派駐2-4名男性技術人員指導生產,在甲方場地驗收產品質量,甲方提供必要的倉儲場地。甲方按標準檢測包裝,出貨前乙方發現產品不合格,甲方無條件進行返修,直至合格。經乙方檢驗合格的成品,出甲方加工現場后出現質量問題甲方不承擔責任。
七、違約責任
乙方超過雙方約定的結算日沒有及時結算(法定節日順延),滿七個工作日甲方有權終止合同,乙方承擔相當于當月加工費等額的違約金,甲方有權留置乙方材料或成品。雙方合同期內任何一方違約,違約方支付當月加工費等額的違約金(不可抗力原因除外)。
八、其他
甲方為乙方人員辦理有關出入手續,乙方人員要服從甲方管理,自覺遵守甲方的各項規章制度。
九、所加工產品不得用于出口
十、協議期滿后,甲方必須保證乙方有在同等條件下優先續簽的權利。
十一、本合同一式四份,雙方各執二份,具有同等法律效力。
十二、未盡事宜,合同雙方另行協商解決。
十三、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
加工定做合同 服裝加工合同篇二
甲方:____________(以下簡稱甲方)
乙方:____________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經友好協商,就甲方委托乙方進行鋼材加工等業務達成如下協議:
1.甲方將根據生產或貿易需要,委托乙方加工卷板,該卷板的所有權歸甲方所有。
2.根據甲方要求,乙方開具加工通知單,甲方確認,除此乙方不得擅自挪用、調撥和加工所有權屬甲方的貨物。
3.乙方根據事先約定的提貨時間,加工好指定鋼材,保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況,需要提前提貨,應提前8小時與乙方協商,甲方將盡量滿足乙方需求。
4.甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調整收費標準,雙方可以協商。
5.協議期限內,由于不可抗力因素,致使乙方不能履行協議,應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協議影響的程度,由雙方協商解決是否解除協議,或者部分免除履行協議的責任,或者延期履行協議。
但因戰爭、暴動、地震等重大不可抗力因素造成協議不能繼續履行,則雙方均免于責任。
6.本協議未盡事宜,由雙方協商解決。
7.本協議一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執一份,具有同等效力。
8.本協議有效期從簽訂之日起到___年___月___日。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
簽約地:
加工定做合同 服裝加工合同篇三
(一)保單效力被保險人嚴格地遵守和履行本保險單的各項規定,是本公司在本保險單項下承擔賠償責任的先決條件。
(二)保單無效如果被保險人或其代表漏報、錯報、虛報或隱瞞有關本保險的實質性內容,則本保險單無效。
(三)保單終止除非經本公司書面同意,本保險單將在下列情況下自動終止:1、被保險人喪失保險利益;2、承保風險擴大。本保險單終止后,本公司將按日比例退還被保險人本保險單項下未到期部分的保險費。
(四)權益喪失如果任何索賠含有虛假成份,或被保險人或其代表在索賠時采取欺詐手段企圖在本保險單項下獲取利益,或任何損失是由被保險人或其代表的故意行為或縱容所致,被保險人將喪失其在本保險單項下所有權益,以由此產生的包括本公司已支付的賠款在內的一切損失,應由被保險人負責賠償。
(五)合理查驗本公司的代表有權在任何適當的時候對保險財產的風險情況進行現場查驗。被保險人應提供一切便利及本公司要求的用以評估有關風險的詳情和資料。但上述查驗并不構成本公司對被保險人的任何承諾。
(六)比例賠償在發生本保險物質項下的損失時,若受損保險財產的分項或總保險金額低于對應的應保險金額(見四.保險金額),其差額部分視為被保險人自保,本公司則按本保險單明細表中列明的保險金額與應保險金額的比例負責賠償。
(七)重復保險本保險單負責賠償損失、費用或責任,若另有其他保障相同的保險存在,不論是否由被保險人或他人以其名義投保,也不論該保險賠償與否,本公司僅負責按此例分攤賠償的責任。
(八)權益轉讓若本保險單項下負責的損失涉及其他責任方時,不論本公司是否已賠償被保險人,被保險人應立即采取一切必要的措施行使或保留向該責任方索賠的權利。在本公司支付賠償款后,被保險人應將向該責任方追償的權利轉讓給本公司,移交一切必要的單證,并協助本公司向責任方追償。
加工定做合同 服裝加工合同篇四
乙方:_________
第一條 :乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 :乙方須按照外包加工單所列的各項規定,如加工說明、數量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條 :乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況,且經甲方驗收后,始認為合格。
第四條 :材料由_________方負責。
第五條 :若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條 :驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,alq為_________。
第七條 :乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以價款的一倍計算。
第八條 :通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 :乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。
第十條 :按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條 :試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 :加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條 :付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條 :乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
加工定做合同 服裝加工合同篇五
法定代表人:____________職務:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號名稱規格單位數量備注
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%—30%)或酬金總額的____%(20%—60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%—60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____
加工定做合同 服裝加工合同篇六
簽訂地點:
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方:武漢市東西湖天宇機械設備銷售中心 (以下簡稱乙方)
根據《^v^合同法》有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,甲乙雙方就甲方購買乙方混凝土一事簽訂本合同,雙方共同遵守、履行。
1、生產混凝土所需原材料(含水泥、地材、外加劑、粉煤灰、礦粉)由甲方采購、驗收,質量由甲方控制。所有進場材料由乙方負責保管與使用控制。
2、乙方負責甲方所需混凝土的生產和運輸(至甲方施工現場),生產(包括上料、攪拌)、運輸過程中的一切事宜和費用均由乙方承擔。
3、車輛及機械設備的油料由甲方負責供應。
4、甲方無償為乙方提供整套設備及車輛的施工和存放場地,設備基礎由甲方出資承建。
1、合同期限:暫定自20xx年 08月29日至20xx 年 08 月29日(具體使用時間以現場情況為準)。
2、混凝土數量:c50~萬m3c30~5萬m3c35~萬m3
混凝土運到甲方施工現場價格分為:生產加工單價、運輸單價二部分。
1、生產加工單價: 35 元/m3,合計:4165000元。
2、運輸單價:27 元/m3,合計:3213000元。(雙方協商同意不論運距遠近,此項目執行統一單價)。
3、甲方如需使用混凝土輸送泵車,價格為 22 元/m3,合計:2618000元。
4、運輸和泵送、車輛產生的油費由乙方自行承擔。
2、甲方以現金支票或轉帳方式支付應付款;應付費為不含稅價格。(甲方若需乙方出具正式發票,發票所產生的稅費由甲方承擔)。
1、乙方應確保攪拌站、運輸車的完好,每月至少保證28天(3天維修保養)24小時隨時供應混凝土(遇人力不可抗拒之情況除外); 甲方材料進場和現場具備混凝土生產條件時,乙方則在甲方要求的時間內進行生產。
2、乙方應配備足夠的混凝土運輸車以保證甲方所需混凝土的運輸。(甲方每天最大需求方量為800m3)
3、乙方按甲方出具的混凝土配合比進行生產,并按規定時間(1小時內)運至甲方施工現場(運輸距離不超過公里),確保到場混凝土的質量和數量,混凝土質量必須符合國家或行業標準及甲方要求。如因乙方原因造成混凝土質量問題的,則乙方必須承擔全部責任;如因甲方原因造成混凝土質量問題的,則甲方必須承擔全部責任。
4、甲方派專人在施工現場對混凝土的標號、塌落度、數量進行檢驗,如與甲方要求或混凝土發貨單不符,甲方有權拒收,乙方自行處理;如無異議甲方必須據實簽收。
5、甲方負責出庫混凝土試件的制做和養護,甲方負責試件的檢驗。
6、乙方有義務按甲方要求隨時提供庫存材料數量,以便甲方及時進料,確保混凝土的生產需要。
7、甲方應提供給乙方每盤混凝土的配料單。
8、乙方必須保證混凝土供應的連續性,如因此造成的質量事故,乙方承擔全部責任和損失;甲方負責提供200kw發電機一臺。(若甲方不配備發電機,則應和乙方及時溝通,合理安排生產)。
9、乙方的食宿自理。(甲方須在攪拌站場地內為乙方無償提供住房和辦公房共6間)
10、甲方應保證進場原材料的質量,因此造成混凝土的質量問題,乙方概不負責。
11、甲方應按合同約定及時支付預付款,因甲方預付款不足導致乙方停止供應混凝土而造成的損失由甲方承擔。
供應地點、部位及施工時間等,并按要求提供混凝土委托單和施工配比單。具體生產時間聽從甲方質監員安排。
13、甲方質量監督員有權對混凝土生產過程及配比進行監督,乙方不得阻撓。因混凝土施工中可能有數量的增減,乙方必須聽從監督員的安排,及時增減混凝土的生產數量。監督員必須提前2小時通知乙方,否則乙方已經按委托單數量生產的混凝土,如無質量問題,甲方必須簽收。
14、甲方應保證混凝土施工現場的道路通暢、場地平整,協調好與當地群眾的關系,因此方面原因造成混凝土供應延誤或出現質量問題,乙方概不負責。
xxx
七、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,應協商解決,協商解決不成,須在被告所在地法院解決。
九、本合同一式四份,甲乙雙方各持兩份。
十、本合同經雙方簽字、蓋章后生效。
甲 方: 乙 方:武漢市東西湖天宇機械設備銷售中心
(蓋章)(蓋章)
法人代表: 法人代表:張衛賓
代 理 人: 代 理 人:
電 話: 電 話:
年月日 2xx年08 月29 日