隨著人們對法律的了解日益加深,越來越多事情需要用到合同,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么合同應該怎么制定才合適呢?以下是我為大家搜集的合同范文,僅供參考,一起來看看吧
內墻涂料包工合同篇一
乙方:
一、工程地點:________
二、工程內容:韻家口鎮居民安置樓內墻涂料工程,室內首先用塹子打掉高出部分和其它雜物,然后用水泥、大白粉、膠水補平,再括兩遍膩子粉,要求墻面頂棚平整光滑,陰陽角線條分明。樓梯間做法和室內一樣,只是另加刷兩遍白色乳膠漆(普通乳膠漆)。
三、承包方式:由乙方包工包料。
五、付款方式:按施工進度付款,材料和工人進場一星期后先預支元生活費,每月二十日左右按完成工程量的70%付款一次,工程完工后付到工程款的90%,剩余款項驗收合格后一次性付清。
六、工程期限:________________
七、甲方責任:甲方必須提供乙方施工人員的食宿方便,正常供水、供電、協調各方面的關系,保證資金到位,按時發放工資,如工程款未按時到位,造成工期延誤由甲方負責。
八、乙方責任:乙方人員服從甲方管理,遵守工地的各項規章制度,不偷工減料,按規范施工保證工程質量,按時完成施工任務,如達不到質量要求,造成返工一切損失由乙方負責。若乙方不按照安全規范施工,造成安全事故一切責任由乙方負責。
九、未盡事宜,雙方協商解決。
此合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份,簽字生效,并具法律效應。
甲方:乙方:
內墻涂料包工合同篇二
乙方:
二、承包內容:甲方愿意將該項目的內墻粉刷單項工程,以包工包料的形式將全部辦公樓1樓、2樓的墻面(1樓、2樓的總面積為平方米)承包給乙方施工。
三、單價及計量方式:辦公樓室內粉刷單價:______________元/平方米。
四、付款方式:按質量完成完工后,一次性將工程款付清(銀行轉賬支付)。
五、質量要求:工程施工及驗評辦法嚴格執行《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》之“裝飾抹灰工程”部分執行。質量等級為合格,達不到合同規定標準,由乙方無償返修。
六、安全責任:乙方嚴格按照建筑工程安全規范要求施工,如有違反一切責任自負。
七、其他:本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,共同遵守,款清失效。
甲方:______________
乙方:______________
______年______月______日
內墻涂料包工合同篇三
發 包 人: 承 包 人:
住 所: 住 所:
委托代理人: 營業執照號: 電 話: 委托代理人: 電話:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:______________________________________。
1.2 工程內容及做法(家庭居室裝飾裝修工程施工項目預算表)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表),發包人提供部分材料(發包人提供裝飾裝修材料表); (3)承包人包工、發包人包料(發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限________天,開工日期________年____月____日,竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):________________________元,小寫:______________元(家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條 工程監理 若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)____________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 發包人義務
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第五條 承包人義務
5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.4 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第六條 工程變更工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議(或變更項目預算表),同時調整相關工程費用及工期(必需保證100平方使用面積的住房油漆及乳膠漆工程25-30天,安裝工程5-10天)。
第七條 材料的提供
7.2 由承包人提供的材料、設備(承包人提供裝飾裝修材料表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
8.3 發包人未按期支付工程款(驗收單簽字后三天內),工期相應順延。
8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包人承擔,工期協商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。
第九條 質量標準:
雙方約定本工程施工質量標準:住宅裝飾裝修工程施工規范gb 50327-="",施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由武漢市裝飾協會主管部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(2)泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;
(3)木工吊頂,木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。
內墻涂料包工合同篇四
隨著科學技術的發展與進步,內外墻涂料作為一個組成部分,正在不斷更新與進步。內外墻涂料承包合同怎么寫呢?以下是在本站小編為大家整理的內外墻涂料承包合同范文,感謝您的閱讀。
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
一、承包概況:
1涂料分項工程
2承包形式:包工包料包檢測合格
二、承包范圍:
金鹿泊樂城g1#住宅樓的室內膩子,外墻保溫及涂料等分項工程。
三、承包單價:
1、室內膩子:水泥石膏打底掃毛,水泥石膏砂漿抹面壓實抹光,交接處掛鐵絲網,刮耐水柔韌膩子二道;單價為30元/m2。(每平米叁拾元整)按建筑面積計算。
2、外墻保溫:90厚聚苯板保溫,容重20kg/m3,耐火等級為b1級,20厚聚合物抗裂砂漿(壓入耐堿玻纖維網格布);單價為68元/m2。(每平米陸拾捌元整)按實際面積計算。
3、外墻涂料:一底二涂高彈丙烯酸涂料;單價為18元/ m2。(每平米壹拾捌元整)按實際面積計算。
四、付款方式:
五、工期要求:
工期: 工程完工日期為9月15日
因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天罰款1000元。
注:若遇以下情況,工期可順延:a、露天施工,遇雨順延;b、土建方不能及時提交符合防水要求的基面;c、甲方未按合同及時付款;d、工程設計變更;e、交叉施工作業影響;f、合同中約定或土建方代表同意順延的其它情況。
六、質量要求:
1、工程應按圖紙要求及設計 、施工規范及有關技術標準組織施工,必須達到規范規定要求。工程質量必須達到合格標準。經當地政府質量監督管理部門按國家現行規范和驗收評定標準進行驗收,如果質量不合格,乙方應無條件修補至合格,由此造成的經濟損失及工期延誤由乙方承擔賠償。最終檢查不合格的不給予結算。
2、工程實行質量獎懲制度,每發現一處質量問題,對乙方進行罰款100元。
七、雙方職責:
甲方職責:
1、 免費提供乙方現場材料堆放場所、水電供應等;
2、 負責本工程各班組協調工作;
1、 乙方施工必須符合有關安全要求(1)乙方人員要嚴格按照防水施工規范的規定進行施工,配備專職技術員,(2)乙方應遵守有關安全生產的法律、法規,(3)乙方應服從安全生產工作統一協調、管理;(4)乙方應編制承包范圍內的安全技術措施或方案(5)乙方應認真落實安全技術措施或方案,建立、健全安全生產責任制,完善生產條件,確保安全生產;(6)乙方應嚴格按照國家省、市有關安全生產操作規范、規程進行施工,施工期間發生安全事故由乙方自行承擔一切經濟損失及法律責任,與甲方無關。
2、 嚴格按設計圖紙及項目部要求精心施工,做到保質、保量、按期完成任務,必須將質量通病和質量問題消滅在操作過程,由乙方責任引起的質量問題,由乙方承擔其經濟損失。
3、 工程結束后,乙方負責提供國家有關部門出具的質量檢測合格報告及復試報告。
4、 負責對本班組上崗人員進行質量、安全技術交底,進行質量、安全驗收質量標準交底;進行上崗前的安全教育。
5、 乙方在施工中如有對甲方或第三人造成傷害的,應承擔賠償責任。
6、 乙方在做好本專業成品保護的同時,應采取有準備措施防火污染或破壞其他專業的成品和半成品,并負責及時清理承包范圍內施工項目所造成的污染。
7、 乙方不得將本分項工程自行轉包,如發現甲方有權終止本協議,并另行分包給其他單位施工,由此產生的經濟損失由乙方負責賠償。
八、安全生產、文明施工:
1、乙方進場后,必須嚴格遵守建設工程安全生產管理條例有關要求,自覺遵守甲方的安全監督和各種規章制度。施工過程中必須嚴格按安全操作規范執行。若乙方未按規定進行施工,所造成的一切工、傷、殘、亡事故由乙方自行負責。
2、乙方工作人員進入施工現場必須正確佩戴安全帽,高空作業時應系安全帶若發現乙方工作人員進入施工現場未按有關規定佩戴安全帽和安全帶,無安全防護措施,每人此按50元對班組進行處罰。
3、施工臨時用水用電必須由專業人員搭設、接電。嚴禁私自亂拉亂搭,嚴禁住宿人員在室內使用:“三爐”及工地所規定的其他不能使用的電器,如發現燒煮、燒水等,使用電器一律沒收并給予每人次200元罰款。
4、施工中,乙方應同班組與各級管理部門密切配合,服從統一指揮、安排,嚴禁在工地內打架賭博,嚴禁酒后上班作業,違者每次罰款壹千元,由工資中扣回,乙方應無條件接受。
5、安全責任根據有關精神,貫徹以誰施工、誰負責安全的原則,乙方必須做好安全防護工資,如發生安全問題,一切法律責任和經濟費用均由乙方負責承擔。
6、乙方必須做好施工現場的環境衛生工作。
7、對各種機器設備、安全管理、防護設施和警告、安全標志等不得任意拆除和隨意挪動。
8、為了確保工地安全文明施工,乙方必須做到落手清,嚴禁向下扔雜物,違者每次罰款500元。
9、乙方應負責各工序完工后的各層清理,保持現場文明施工及驗收之前各樓層衛生清理。
10、自覺服從甲方管理,同時加強自身隊伍管理,密切配合甲方抓好文明施工的管理。
九、保修辦法:
施工結束后,乙方免費保修期為一年,保修期內出現質量問題,乙方應免費保修。甲方憑本合同通知乙方,乙方接到保修通知后,應立即組織人力物力趕赴現場進行維修,乙方不得以任何理由推諉。
十、附則:
1、本協議中未盡事宜,甲、乙雙方本著實事求是的原則,友好協商解決。如協商不成,任何一方均可向當地仲裁委員會申請裁決。仲裁結果是終局,雙方必須無條件服從。
2、本協議自簽訂之日起生效,自工程竣工工程款付清后自動失效。本協議一式兩份,甲乙雙方各持一份為憑。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
現甲方擬將湘橋佳苑項目的內裝飾工程發包給乙方,本著公平、公正、誠信的原則,經甲乙雙方共同協商,為明確雙方義務和責任,特簽訂本合同。
一、工程名稱:湘橋佳苑住宅小區1#~3#棟及地下室。
二、工程地點:長沙市岳麓區黃鶴村
三、承包范圍: 棟
1、外墻刷勾滴水線子、天溝底、坡屋面上底面、屋面女兒墻、屋面構架、電梯機房、空調板底、面等所屬外面未貼磚部位刷外墻防水白色乳膠漆。
2、室內廳、房、過道、入戶內花園等天花板刷水泥膠漿。
3、陽臺天花及梁刷外墻防水白色乳膠漆。
4、電梯前室、天花,公區過道、天花刷內墻白色乳膠漆 。
5、樓梯間墻面、天花內墻刷白色乳膠漆。
6、樓梯歇臺、踏步刷深灰色505乳膠漆。
7、地下室墻面、頂棚刷888仿瓷涂料。
8、配合項目部及上級領導來工地檢查的一切用工并承擔其用工費用。
9、甲方至負責提供本色水泥。
以上包括表面清渣,接頭清鑿補平,鋼筋頭、鐵釘等清理、滿刮膩子、陰陽角修整、 打砂紙、施工所用腳手架、修補、成品保護、衛生工作等所有工序都在承包范圍內。
四、 承包方式及工期:
1、包工包料、包工期、包質量、包安全、包驗收等直至驗收交付使用及維保。
2、工期:自進場之日起 天內必須全部完成,延誤工期在7天以內,從延誤工期第八天開始,每延誤一天罰款5000元/天,直至本項目完工,如提前完工,提前7天以內不獎不罰,超過7天從提前的第八天起計算獎勵5000元/天(考慮施工質量和施工投入成本,不建議提前15天以上即獎金4萬元封頂。)
3、承包范圍內負責所需用的電動工具、電纜、照明燈具等,甲方只提供電源開關箱到樓層。
內墻涂料包工合同篇五
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,經協商達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2 工程地點: 寶楊路3320號
1.3 承包范圍: 1-3號外墻涂
1.4 承包方式:包工包料 (外墻膩子甲方提供)
1.5 工期:自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質量:合格
1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
1.8 合同價款采用固定單價,單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣): 63000.00元(大寫): 陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用,少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4做好施工現場保衛、消防和垃圾清理等工作,并承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計,甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時,乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤,經雙方協商,以經甲方簽證的聯系單為準,工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發票,甲方出具免稅憑證。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時,則以建筑行業裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前24小時通知甲方驗收,甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認;若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗,復驗合格,甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收,甲方不予承認,甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗,無論復驗是否合格,甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失,工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
5.4工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知7日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1支付方式:
工程開工后,工程完成至30%時,支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后,支付至合同價的 80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%,余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%,在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯系單,甲方認可確定簽字,在決算時按實結算。
第七條 關于材料供應的約定
7.2 乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,并且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條 爭議與違約責任
9.1、違約
(1)工期:施工過程中由于乙方原因造成工期延誤,每逾期一天,須按工程結算總價款的 向甲方支付違約金,并承擔因此給甲方造成的一切損失,如乙方不按本條款執行,甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤,經甲方確認后,工期相應順延,但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量:如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的,乙方除應立即調換合格產品外,還應按不合格產品價款的 %向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的,乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量:如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準),乙方必須立即整改,直至質量達到合格為止,同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的,乙方應據實賠償。
(4)付款:如甲方無故延遲支付工程款,經乙方合理催告后仍未支付的,則每逾期一天,應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定,在合同履行過程中產生爭議時,各方協商解決,協商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分,各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工,且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保險時,應另訂協議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后,工程完工結清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要,報價單及補充協議,工程聯系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份,副本貳份,甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代理人: 代表人:
年 月 日:
內墻涂料包工合同篇六
乙方(供方):
根據《_合同法》等相關法律法規的規定,甲乙雙方在平等自愿、互利互惠的基礎上,為明確雙方權利義務,經雙方協商一致,特簽訂以下合同條款。
1、本合同標的物為酯面漆,由甲方向乙方購買。
3、乙方提供的標的物應當符合以下標準:
交貨時間為: 20x年6月—20x年8月 ;具體以甲方通知時間為準。
1、交貨方法,乙方送貨至工地現場或甲方指定地點,并負責卸貨。
2、到貨地點 驗貨人xx 。
3、產品交貨數量的正負尾差、可數為準 。
4、甲方需乙方送貨應于送貨前 10 日通知乙方,乙方應按照具體送貨時間準備貨物保證按時到貨。貨到時,甲方負責提供放置貨物的場地和運輸貨物所需通暢的道路。
5、乙方送貨途中由于損毀所產生的所有費用由乙方自行承擔,甲方不予承擔。
6、乙方將標的物送至合同約定的地點后,甲方檢驗收貨:
(1)貨到后,乙方提供貨物清單,由約定的驗貨人在 24h 時間內組織檢驗。檢驗內容包括:標的物品牌、生產廠家、規格型號、數量、質量、相關資料等方面。
(2)甲方(項目部)驗收貨物時乙方應有相關人員在場,驗收合格正式接收后,雙方負責人員在貨物清單上簽字相關數據。
(3)經雙方負責人員簽字后的貨物清單作為甲方支付貨款的憑證之一。
(4)貨物驗收不合格的(包括但不限于貨物的品牌、生產廠家、規格型號、質量與約定不符等),甲方有權拒付不符合合同約定部分的貨款。乙方應于24小時內負責處理,因此造成的損失,由乙方承擔。
7、當貨物送達后,乙方需按照相關標準在甲方的見證下進行取樣,并在甲方指定的第三方檢測機構進行復檢,并出具合格的檢測報告,費用已包含在總價中;如第一次取樣復檢不合格,將按有關標準重新取樣復檢,第二次復檢不合格,甲方有權退貨、乙方并承擔甲方的相關損失。
1、乙方每月請貨款支付。甲方(項目部)對乙方要求的款項在 / 日內核準后,在付款申請書上簽字確認,乙方憑此付款申請書要求甲方付款,甲方應于 / 天內付清雙方確認的付款金額。
2、因乙方原因造成逾期交貨時,貨款的結算:當市場價格上漲時,仍按原合同約定單價結算;當市場價格下跌時,按下跌后單價結算。
3、貨款的支付方式: 合同生效后10天內,甲方支付合同總價5%預付款;根據工程進度每月按實際完成工程量75%付款;工程竣工后付至實際發生總價的90%;工程竣工驗收合格并通過審計后付至實際發生總價的95%;余款5%待質保期滿后10天內付清。注:每月付款按業主付款同步支付。
4、在每期合同款項支付前 / 天內,乙方應向甲方開具同等金額的增值稅發票。
甲方的權利和義務:
1、甲方有義務按時、如約向乙方支付貨款,否則甲方違約。
2、甲方有權確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。
3、甲方有權對乙方所送貨物進行檢驗,對檢驗不符的貨物,甲方有權要求乙方退換貨物,由此造成的損失,由乙方承擔。
4、對因乙方所提供產品不符合同約定,造成甲方損失的,甲方有權要求乙方承擔違約責任,并承擔相應損失。
乙方的權利和義務:
1、乙方有義務向甲方提供符合合同約定的產品,否則乙方違約。
2、乙方有義務按照甲方通知的時間、地點,按時送達貨物。否則,乙方違約,并應承擔由此給甲方造成的損失。
3、乙方有權按合同約定要求甲方支付已送貨物的`款項。
甲方的違約責任:
甲方未能按約定付款的,應承擔不能付款部分 1 %的違約金。如因乙方偽造數據的,甲方有權拒絕付款,并不承擔違約責任。
乙方的違約責任:
1、乙方未按甲方要求的時間地點送達貨物,應向甲方償付不能交貨部分貨款 1 %的違約金。造成甲方工程損失的,甲方保留要求乙方賠償的權利。
2、乙方送達之貨物經甲方驗收不合格,甲方有權拒絕收貨或要求乙方調換或退貨,乙方應承擔此次送貨數額款項 3 %的違約金。造成甲方工程損失的,甲方保留要求乙方賠償的權利。
3、乙方逾期交貨的,應向甲方償付 3%/天 的逾期交貨違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
4、乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的付款時間付款;合同規定自提的,甲方可以拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后十五天內通知乙方,并辦理解除合同手續。
1、不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非甲、乙方責任造成的爆炸、火災以及十年未遇的風雨、雪、洪、震等自然災害。
2、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應在不可抗力情形發生之日起7天內向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關權威部門證明,經另一方同意后,允許延期履行、部分履行或不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
3、因合同遲延履行所發生的不可抗力,履行方不免除責任,并必須承擔遲延履行的違約責任。
1、雙方應在本合同簽訂之時提交以下相關資料:
(3)乙方提交產品的生產廠家名稱、生產質量合格證書及相關說明等,以便甲方備案使用。
2、本合同簽訂時需甲方公司蓋章及項目部經理簽字認可,否則本合同不產生法律效力。
3、除甲方項目經理處理因本合同引起的債權債務甲方不予認可,且對甲方不產生法律效力。
2、施工完成后,未使用的環氧底漆、環氧連接漆、超薄型鋼結構防火涂料(1小時)聚氨酯面漆一律退貨、運輸費由甲方承擔。
凡因本合同履行產生的一切爭議,甲乙雙方本著互利互惠的態度,通過友好協商解決爭議。如協商不能達成一致,雙方中任何一方可向 合同履約地 人民法院提起訴訟。
1、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
2、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,同具法律效力。
3、本合同未盡事宜,雙方另行簽訂補充協議。
4、本合同的附件包括雙方的資格資料、送貨收貨清單、來往帳單、支付證明等。
內墻涂料包工合同篇七
(一)標題
經濟合同的標題,應明確標出合同的性質。如購銷合同、預購合同、供應合同等。
(二)簽約雙方名稱
在正文之前寫明簽訂合同的雙方當事人的名稱(要使用全稱),然后用括號分稱甲方、乙方或買方、賣方。
(三)正文(分析例文1、2、3)
1.標的 標的是經濟合同中確定當事人權利和義務共同指向的對象。標的可以是商品貨物,也可以是勞務或工程項目,而借款合同的標的是貨幣。商品貨物的標的包括商品的名稱、規格、型號或代號、版號、商標等。
2.數量 經濟合同的數量指的是標的數量。數量要使用通用標準計量單位。在寫明計量方法和計量單位的同時,還要寫明交貨數量的機動的正負尾差和合理磅差。
3.質量 質量是合同標的產品或勞務的優劣程度。質量有兩個方面的要求,一方面是指產品的外觀形態,如造型、結構、色澤、味覺等;另一方面是指產品的內在成分、物理和機械性能、生物的特征等。合同標的質量的技術要求標準,力求詳細、具體、明確。一般情況下,有國家或部頒標準的,按國家或部頒標準簽約;沒有國家標準或部頒標準的,由雙方協議定一個標準;有的質量一下定不了的,可以拿樣品,交貨時憑樣品交貨,這些在合同中都要寫清楚。樣品,必須在訂立合同時由雙方封存,以作為今后驗收的依據。
4.價款或酬金 價金是取得合同標的一方,向對方所支付的代價。價金以貨幣數量表示,是經濟合同雙方等價交換的經濟關系的標志。
5.期限 經濟合同履行的期限,即合同議定的履行時間,是負有義務的雙方按議定的時間履行合同的條款。它是確定合同是否按時履行或遲延履行的標準。
6.地點 指履行合同的具體地點。這是分清雙方責任的依據之一。書寫這一條款時,必須寫明交(提)貨、付款、驗收或勞務的具體地點,要注意表述確切。
7.履行方式 指采用什么方法來實現合同所規定的當事人雙方的義務。如運輸合同中的運輸方式,購銷合同中的提貨方式,借貸合同中的還貸方式等。
8.結算 經濟合同用貨幣履行義務時,除法律另有規定外,必須用人民幣計算并通過銀行轉帳結算。允許預付貨款的商品,訂立合同時,必須要注意寫清開戶銀行、賬號以及結算日期、結算方式。要注明是先付款后交貨,還是先交貨后付款。
9.違約責任 經濟合同中規定這一條,是對不履行合同規定義務的一方的制裁措施。它是督促當事人自覺履行合同的一種手段,是實現合同的一種擔保形式。合同中的違約責任是通過違約金反映的。違約金的數量,可依據法律規定,也可以由當事人雙方依法商定,并要在合同中具體寫明。
除上述主要條款外,產品的包裝方法、要求,產品的驗收方法,簽約的時間、地點等也要在合同中寫明。合同簽訂地是發生糾紛后確定管轄法院、仲裁機構的重要依據。
(四)結尾
結尾共有四項內容:一是注明合同附件;二是注明合同的有效期限;三是注明合同一式幾份,交由誰保管;四是由訂立合同的當事人簽名蓋章并寫上簽訂的年月日。
【涂料供貨協議書范本一】
訂立合同雙方:
購貨單位:_________,以下簡稱甲方;
供貨單位:_________,以下簡稱乙方。
經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 產品的名稱、品種、規格和質量
1.產品的名稱、品種、規格:_________。(應注明產品的牌號或商標)
2.產品的技術標準(包括質量要求),按下列第( )項執行:
(1)按國家標準執行;
(2)按部頒標準執行;
(3)由甲乙雙方商定技術要求執行。
(在合同中必須寫明執行的標準代號、編號和標準名稱。對成套產品,合同中要明確規定附件的質量要求;對某些必須安裝運轉后才能發現內在質量缺陷的產品,除主管部門另有規定外,合同中應具體規定提出質量異議的條件和時間;實行抽 檢驗質量的產品,合同中應注明采用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術條件后需要封存樣品的,應當由當事人雙方共同封存,分別保管,作檢驗的依據。)
第二條 產品的數量和計量單位、計量方法
1.產品的數量:_______。
2.計量單位、計量方法:______。
(國家或主管部門有計量方法規定的,按國家或主管部門的規定執行;國家或主管部門無規定的,由甲乙雙方商定。對機電設備,必要時應當在合同明確規定隨主機的輔機、附件、配套的產品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應的產品,應當明確成套供應的范圍,并提出成套供應清單。)
3.產品交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規定及計算方法:________。
第三條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收_______。
(產品的包裝,國家或業務主管部門有技術規定的,按技術規定執行;國家與業務主管部門無技術規定的,由甲乙雙方商定。產品的包裝物,除國家規定由甲方供應的以外,應由乙方負責供應。
第四條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)
1.產品的交貨單位:________。
2.交貨方法,按下列第( )項執行:
(1)乙方送貨;
(3)甲方自提自運。
3.運輸方式:_______。
4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)________。
(甲方如要求變更到貨地點或接貨人,應在合同規定的交貨期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的,應在合同明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸,應按有關規定與運輸部門辦理交換手續,作出記錄,雙方簽字,明確甲、乙方和運輸部門的責任。)
第五條 產品的交(提)貨期限
(規定送貨或代運的產品的交貨日期,以甲方發運產品時承運部門簽發的戳記日期為準,當事人另有約定者,從約定;合同規定甲方自提產品的交貨日期,以乙方按合同規定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中,應給予甲方必要的途中時間,實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規定的日期,應視為提前或逾期交貨或提貨。)
第六條 產品的價格與貨款的結算
1.產品的價格,按下列第( )項執行:
(1)按甲乙雙方的商定價格;
(2)按照訂立合同時履行地的市場價格;
(3)按照國家定價履行。
(執行國家定價的,在合同規定的交貨或提貨期內,遇國家調整價格時,按交貨時的價格執行。逾期交貨的,遇價格上漲時,按原價執行;遇價格下降時,按新價執行。逾期提貨或逾期付款的,遇價格上漲時,按新價格執行;遇價格下降時,按原價執行。由于逾期付款而發生調整價格的差價,由甲乙雙方另行結算,不在原托收結算金額中沖抵。執行浮動價和協商定價的,按合同規定的價格執行。)
2.產品貨款的結算:產品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結算,按照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。
(用托收承付方式結算的,合同中應注明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承付期限一般為10天,從運輸部門向收貨單位發出提貨通知的次日起算。凡當事人在合同中約定縮短或延長驗貨期限的,應當在托收憑證上寫明,銀行從其規定。)
第七條 驗收方法________。
(合同應明確規定:1.驗收時間;2.驗收手段;3.驗收標準;4.由誰負責驗收和試驗;5.在驗收中發生糾紛后,由哪一級主管產品質量監督檢查機構執行仲裁等等)。
第八條 對產品提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收中,如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定,應一面妥為保管,一面在30天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的,視為產品合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到需方書面異議后,應在10天內(另有規定或當事人另行商定期限者除外)負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
(甲方提出的書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船號、發貨和到貨日期;說明不符合規定的產品名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明;提出不符合規定的產品的處理意見,以及當事人雙方商定的必須說明的事項。)
第九條 乙方的違約責任
1.乙方不能交貨的,應向甲方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。
2.乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據產品的具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因產品包裝不符合合同規定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4.乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
5.乙方提前交貨的產品、多交的產品的品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的產品,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,應當由乙方承擔。
6.產品錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運交合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,辦理解除合同手續。逾期不答復的,視為同意發貨。
第十條 甲方的違約責任
1.甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款___%的違約金。
(違約金視為違約的損失賠償,但約定的違約金過分高于或者低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少或者增加)
2.甲方未按合同規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的,除交貨日期得順延外,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按順延交貨部分貨款計算,向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按供方通知的日期或合同規定的日期提貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向乙方償付逾期提貨的違約金,并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的,應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
6.甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
第十一條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十二條 其它_______。
按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的,應當在明確責任后10天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發生糾紛,當事人雙方應當及時協商解決,協商不成時,任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年__月__日起生效,合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式__份,分送甲乙雙方的主管部門、銀行(如經公證或簽證,應送公證或簽證機關)……等單位各留存一份。
購貨單位(甲方):____(公章) 供貨單位(乙方):___(公章)
法定代表人:_______(公章) 法定代表人:______(蓋章)
地址:__________ 地址:_________
開戶銀行:________ 開戶銀行:_______
帳號:__________ 帳號:_________
電話:__________ 電話:_________
____年__月__日訂
【涂料供貨協議書范本二】
供方:
需方:
為了明確甲乙雙方的權利和義務,經雙方協商同意簽訂本合同,條款如下:
一、產品名稱、型號、數量、金額
產品名稱
型號
數量(噸)
單價(元)
金額(元)
拉毛漆
據實
外墻彈灰漆
據實
外墻彈白漆
據實
底漆(黑)
據實
底漆(白)
據實
外墻柔性膩子
據實
備注:以上價格不含稅金及材料檢測費。以上材料除拉毛仿磚漆外其余材料剩余后均按原價退貨。
二、付款方式:供方按需方質量要求提供樣品,貨到經驗收合格付款50%,工程竣工驗收合格后付總貨款的95%,質量保證金5%兩年質保期滿后一次性付清。
三、供貨方式:按照雙方約定的質量、數量、時間將貨物送至需方指定倉庫,運費由供方負擔。
四、質量要求和提出質量異議的時間:供方保證所提供的涂料在正常條件下五年不脫落,無嚴重褪色現象,需方在收到貨后如對產品質量有異議,有權在15日內退貨。
五、施工要求:
1、 需方在施工時應按照正確的施工要求進行施工,墻體要平整、堅硬,墻面要整潔、干燥、無油污和其他殘留附著物,含水率應在10%以下。
2、 不能在雨天、霧天和雪天施工。
3、 產品儲存施工時溫度應在5-35度。
六、違約責任:
1、 供方因產品質量問題給需方造成的經濟損失由供方負責賠償并需方對供方進行合同總價1%-5%的罰款。
2、 需方應按照約定的時間付款,如未按約定付款供方有權停止供貨。
3、 需方要嚴格按照施工的條件和施工要求施工,否則造成的損失供方不承擔任何責任。
七、其他條款:本合同如出現爭議,甲乙雙方協商解決或由需方當地人民法院起訴。
供方: 需方:
法定代表人或委托人: 法定代表人或委托人:
電話: 電話:
【延伸閱讀:購銷合同的印花稅計稅額是否含稅】
【問題】
【解答】
(一)按合同金額計征印花稅的情形:
3.如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據。
(二)核定征收印花稅的情形:
直接以納稅人賬載購銷金額作為印花稅的計稅依據,而不論其是否包含增值稅稅金。
《上海市稅務局關于實施新的〈增值稅暫行條例〉后購銷合同、加工承攬合同征印花價問題的通知》(滬稅地[1993]103號)第一條規定,對購銷合同的貼花,均以合同記載的銷售額(購入額)不包括記載的增值稅額的金額計稅貼花。
《吉林省地方稅務局關于對財產與行為稅有關業務問題的通知》(吉地稅財行函[20xx]23號)第四條規定,根據《吉林省印花稅征收管理辦法》,對買賣雙方簽定商品購銷合同并核定征收印花稅的單位及個人,其“購進金額”和“銷售收入”的計稅金額,均以購進商品付給對方的全部價款和銷售商品收到對方的全部價款為計稅依據。
對于購銷合同印花稅的計稅依據中是否包含增值稅的金額,由于各地掌握不同,廣東省對此尚無明確規定,建議咨詢當地主管稅務機關處理。
內墻涂料包工合同篇八
承包方(乙方):
按照《_經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,經協商達成如下協議。
第一條 工程概況
工程名稱:寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
工程地點: 寶楊路3320號
承包方式:包工包料 (外墻膩子甲方提供)
工期:自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
工程質量:合格
工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
合同價款采用固定單價,單價 淺色元/每平方, 深色元/每平方。 合計金額為(人民幣): 元(大寫):陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
該價格含直接費、間接費、乙方利潤、管理費、政策性文件的規定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用,少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
指派 周建軍 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
做好施工現場保衛、消防和垃圾清理等工作,并承擔相應費用。
施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計,甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時,乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
非乙方原因造成的工期延誤,經雙方協商,以經甲方簽證的聯系單為準,工期可以順延。
工程竣工結算時乙方提供發票,甲方出具免稅憑證。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
本工程質量應達到國家建筑裝飾行業標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時,則以建筑行業裝飾標準為準。
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前24小時通知甲方驗收,甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認;若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗,復驗合格,甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收,甲方不予承認,甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗,無論復驗是否合格,甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失,工期不予順延。
由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知7日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
支付方式:
工程開工后,工程完成至30%時,支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后,支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%,余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%,在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
如在施工中發生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯系單,甲方認可確定簽字,在決算時按實結算。
第七條 關于材料供應的約定
乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,并且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《_消防條例》和有關防火設計規范。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《_消防條例》和其它相關的法規、規范。
由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條 爭議與違約責任
、違約
(1)工期:施工過程中由于乙方原因造成工期延誤,每逾期一天,須按工程結算總價款的向甲方支付違約金,并承擔因此給甲方造成的一切損失,如乙方不按本條款執行,甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤,經甲方確認后,工期相應順延,但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量:如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的,乙方除應立即調換合格產品外,還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的,乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量:如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準),乙方必須立即整改,直至質量達到合格為止,同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的,乙方應據實賠償。
(4)付款:如甲方無故延遲支付工程款,經乙方合理催告后仍未支付的,則每逾期一天,應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
、爭議
(1)雙方約定,在合同履行過程中產生爭議時,各方協商解決,協商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分,各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工,且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
第十一條 附則
本工程需要進行保險時,應另訂協議。
本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后,工程完工結清全部工程款后自動失效。
本合同在履行過程中形成的會議紀要,報價單及補充協議,工程聯系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
本合同設正本貳份,副本貳份,甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章):
代理人:
乙方(蓋章):
代表人:
年 月 日
內墻涂料包工合同篇九
一、工程地點:_________________
二、工程內容:_________________韻家口鎮居民安置樓內墻涂料工程,室內首先用塹子打掉高出部分和其它雜物,然后用水泥、大白粉、膠水補平,再括兩遍膩子粉,要求墻面頂棚平整光滑,陰陽角線條分明。樓梯間做法和室內一樣,只是另加刷兩遍白色乳膠漆(普通乳膠漆)。
三、承包方式:_________________由乙方包工包料。
四、工程價格:_________________室內為每平米元。樓梯間為每平米元。
五、付款方式:_________________按施工進度付款,材料和工人進場一星期后先預支元生活費,每月二十日左右按完成工程量的70%付款一次,工程完工后付到工程款的90%,剩余款項驗收合格后一次性付清。
六、工程期限:_________________本工程從年月日開工至年月日竣工。(如甲方原因或自然災害,工期順延)。
七、甲方責任:_________________甲方必須提供乙方施工人員的食宿方便,正常供水、供電、協調各方面的關系,保證資金到位,按時發放工資,如工程款未按時到位,造成工期延誤由甲方負責。
八、乙方責任:_________________乙方人員服從甲方管理,遵守工地的各項規章制度,不偷工減料,按規范施工保證工程質量,按時完成施工任務,如達不到質量要求,造成返工一切損失由乙方負責。若乙方不按照安全規范施工,造成安全事故一切責任由乙方負責。
九、未盡事宜,雙方協商解決。
此合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份,簽字生效,并具法律效應。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日