隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。這里我整理了一些優秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
最新墻布裝修合同 施工合同優質篇一
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及國家有關規定，為了確保甲方房屋施工順利進行，為明確雙方在建設項目施工過程中的權利和義務，本著雙方“責、權、利”，經甲、乙雙方協商，特訂立本合同。
一：工程慨況
該工程位于磚混五層樓房，基礎為鈴筏形基礎;一、二層為現澆板，其余樓層為預制板，構造柱，圈梁，木瓦屋面等。
二：承包方式
甲方以包料不包工的方式承包給乙方。
三：工程承包范圍
按甲方提供施工圖，乙方負責所有施工機械(木模，釘子，鐵絲，腳平架等)，從基礎土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，鋼筋工等所有施工內容。外墻正立面貼外墻磚，其它墻面為水利砂漿。五層樓地面貼地面磚，衛生間，廚房，樓梯踏步所有貼墻地磚。
四：承包價格及付款方式
1：價格：140元/平方米(建筑面積)。建筑面積按照國家規定計算方式計算，增減工程量按照市場行情，雙方協商解決。
2：基礎竣工后付款人民幣5000元整;每一層主體蓋板完工后付款人民幣4000元整，內外粉刷完工后付款xx0元整，春節前無質量問題余款一次性付清，(如有質量問題返工達標后，另外賠材料)。
五：工期及安全責任
工期從20xx年6月28日到20xx年10月28日竣工。推遲一天罰款200元/天，由甲方在工程款中扣除。
施工期間1：本工程所有安全事項均由乙方負責，乙方應按工程的要求負責施工過程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責;第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三人負責，與甲方無關。
2、施工中乙方不得從事與施工無關的事，專業施工人員持證上崗;高空作業部分必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當監護人員，電焊作業注意防火等。
施工過程中本合同項下的任何權利、義務，乙方不得轉讓給第三人，特別是不得轉包、分包否則甲方有權終止合同，慨不結算，乙方無條件賠償。
以上合同望雙方遵守各自責任，本合同一式二份，自簽字日期生效。
乙方：
年月日
最新墻布裝修合同 施工合同優質篇二
建設單位： (以下簡稱甲方)
施工單位： (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、法規和規章，本著互相協作、緊密配合，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本園林綠化工程施工事項，簽訂此合同以共同遵守。
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 工程內容;
4、 承包范圍：
5、 承包方式：
6、 園林綠化所需的材料、植物品種、數量、規格型號：
乙方按工程施工范圍、施工圖紙提交一份工程預算書，按照《河南省市政工程單位綜合計價》標準計價取費，人工、材料、機械調差按施工期間有關文件執行。
工程造價暫定為人民幣 萬元
1、本工程總工期 天(日歷從開工之日算起);
2、開工日期： 年 月 日
3、竣工日期： 年 月 日
1、合同簽訂后，甲方支付工程造價的 %給乙方作為工程預付款;
2、工程完工甲方初驗合格后付款 %，余款待保養期滿(三個月)，甲方驗收合格后十天內一次付清。
工程質量標準：
(一)甲方責任
2、負責辦理施工報建手續，領取建筑許可證和施工許可證;
4、組織施工單位、設計單位進行圖紙會審及設計交底;
5、對工程中出現的施工圖紙問題及時處理，以利乙方工作的連續性;
6、組織工程竣工驗收，并按合同規定辦理工程結算。
(二)乙方責任
2、承擔綠化完工后的保養責任，保證綠化工程苗木成活率。
3、搞好施工現場的安全和文明施工管理;
4、及時做好施工過程中的各種資料，材料的報驗工作;
6、工程竣工后，清理現場，做到人走場清
1、 如遇下列因素，合同價款進行調整：
1)工程設計變更;
2)工程現場簽證;
3)發包人委托承包人承擔的工作;
4)因發包人原因，造成承包人費用的增加。
2、 工程變更
工程中發生的一切變更，雙方應及時履行簽證手續;并作為補充結算款項。
雙方約定，本著互利互惠的原則，雙方友好協商解決。
工程竣工驗收合格、結算工程款后自動終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
最新墻布裝修合同 施工合同優質篇三
乙方：xxxx
根據《中華人民共和國合同法》和《公路建設施工承包合同條例》及公路工程建設的有關規定，結合村道公路建設工程的具體情況，甲、乙雙方就該合同段公路工程，在平等互利協商一致的基礎上達成如下合同條款，共同遵守執行。
1、工程名稱：xxx鎮xxx村村級道路
2、工程地點：蓬溪縣xxx鎮xxx村水泥路面途經該村五、
六、七、九社，終點為鄰遂路路口到加工房止。
4.5米，需要連沙石400方;路基以有效路面4.5米為準;涵洞共有兩處，要求管洞長7米，口徑32公分;鄰遂路至村道路路口處降至鄰遂路到村道路斜面平行，要有直線距離;劉代銀屋后需降坡度一米，寬度6米，長30米，土方用來填梁瓊容屋后和張菊生田坎處;張菊生傲田和唐秀華埡口田兩邊做堡坎，路基寬以現有的實際路面為準，做堡坎的材料用塊石。
本工程采取包工、包料、包質量、包工期、包安全的承包方式。
根據工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣萬元整(小寫： 元)
本合同施工工期為 天，(雨天除外)，200 年 月 日開工，于200 年 月 日竣工。
1、甲方的主要權力、義務。
(1)甲方的主要權利
乙方派出代表在施工時對材料和路面質量進行監督。
(2)甲方的主要義務
嚴格按照施工規范進行施工，保證工程質量。在施工過程中，如發現材料不足或者路面沒有達到標準，應及時提出。
2、乙方的主要權力、義務
(1)乙方的主要權利。
有權自行采購所需材料及施工人員的調度。
(2)乙方的主要義務
甲方接到乙方驗收申請后，在短時間內組織有關人員進行驗收。
按照雙方協商的要求負責組織施工人員對該村路面的施工。
(3)制定安全技術措施，在施工時出現的任何安全事故甲方概不負責。
本合同簽字蓋章后生效，雙方都要認真履行合同條款，如一方有違約行為，則按合同約定的條款執行(違約方賠償對方總造價 %的違約金)，并按照《中華人民共和國合同法》的有關條款追究違約方的責任。
1、本合同一式三份，合同雙方各執一份，鄉鎮存檔一份。
2、合同雙方及社員代表簽字蓋章后生效，結清工程款后，合同自行終止，本合同未盡事宜，經雙方協商簽訂補充協議。
甲 方：
乙 方：
社員代表簽字：
年 月 日
最新墻布裝修合同 施工合同優質篇四
付款方式:
1、合同簽訂后2日內，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;
2、乙方在該工程全部施工完畢經驗收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發票);乙方收到該工程款后2小時內必須給甲方成功送電。
3、剩余5%作為質保金，從送電之日起兩年內如果該工程無質量問題或出現質量問題乙方能及時進行維修，甲方將在送電之日起兩年后的15日內將質保金無息支付給乙方。
五、箱變技術要求
7、電氣開關等元器件品牌為“正泰”或質量不低于該品牌。
六、安裝質量標準
1、甲乙雙方約定本工程施工質量標準：按國家、地方及行業有關標準執行。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的電氣工程規范、規格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督。
2、乙方提供的材料、設備質量標準：執行最新國家及行業標準、國家和地方行政主管部門的有關規定。如因質量不合格給甲方造成損失的，乙方承擔賠償責任。
3、其他要求可參照有關國家標準、國家機械部及企業標準執行。
5、若經甲方抽檢發現乙方在施工中存在偷工減料現象，甲方除責令恢復按圖紙或合同約定的標準外，并有權要求乙方按工程總價的10%支付違約金。
七、雙方責任
甲方責任：
1、提供工程施工機械及設備存放臨時用地。
2、施工現場必須具備施工條件，否則因此造成的工期拖延，乙方不負責。
3、及時支付工程款。
乙方責任:
3、乙方負責向臨清市供電公司有關部門按規定程序申報該工程的驗收工作。
4、乙方要嚴格按照合同約定完成工程施工，嚴格遵守電力行業安全及施工相關規程、規定，確保施工安全和施工質量。如因乙方施工工藝問題未能驗收通過，乙方負責按電力部門的要求及時整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同總造價的3‰，給甲方賠償損失。
5、如果后期乙方在臨清市其它項目擁有630kva的配電施工工程，須協助甲方將壹630kva箱變配備的高壓計量裝置和高壓開關按市場價賣出。
八、質保期
箱變、高壓分接箱質保期二十年，其它質保期兩年。
在質保期內，乙方必須在24小時內對該工程出現的質量問題無條件免費維修或更換。如果給甲方造成損失的，應給予甲方相應的賠償。
十、合同生效
合同生效時間：20xx年7月15日。
本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，具有同等的法律效律。保修期滿合同自行終止。
開戶銀行：建行臨清支行
銀行賬號：3700 1856 8080 5015 3641
發包方(甲方)： 工程委托施工合同(單包)
承包方(乙方)： 身份證號碼：
一、 工程概況：
1. 工程名稱：
2. 工程地址：
3. 承包范圍：
居室面積： 居室間數：
4. 工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)
二、 承包方式：
1. 工期： 天，自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。
2. 工程承包價款：
a.工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結算(附工程項目承包單價表)。
b.工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。
3.承包信譽保證及質保條款：
a.根據甲方公司工程管理規定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個人信譽保證金 元。甲方財務部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內返還乙方。
b.乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。
c.工程竣工驗收合格后，乙方無條件執行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質保金(即;________元)。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。
4.工程質量及管理約定：
a.乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。
b.工程驗收合格后，乙方應負責在一周內收取業主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
5.工程款支付方式：
a.合同簽定后，甲方根據乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現場項目管理人員簽發領款單，乙方到甲方財務部領款。
b.乙方工程承包款累計領取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%，尾款待工程竣工后與甲方進行結算。結算時間為工程竣工驗收后______天內。
6.雙方其它約定：
三、 工程質量要求：
按 《家庭裝飾工程施工和質量驗收標準》由設計員或施工監理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題，甲方有權勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。
四、 甲方的責任及義務
1. 提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續。
2. 開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明，向乙方進行現場交底。
3. 派監理對現場施工進行工藝、工序、質量、進度的監督。
4. 嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結算。
五、 乙方的責任及義務
1. 嚴格遵守公司制定的各項規章制度。
2. 在前一段工程完工驗收合格后，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。
3. 嚴格遵守甲方規定的《現場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現場文明施工及安全工作，因施工不當造成的一切經濟損失由乙方承擔并賠償。
4. 必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。
5. 必須在保質、保量、保工期原則下完成工程任務，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
6. 甲方有權指定施工工人，乙方必須服從。
7. 乙方要確保施工現場作業人員、相鄰居民人身安全;防止火災和水、電、煤氣事故發生;防止物品損壞。凡有上述情況發生，一切責任由乙方承擔。
六、 爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協商解決或報請公司總辦進行協調。
2. 當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。
七、 附則
1. 本合同甲、乙雙方各執一份。
2. 本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同履行完成后(除有關保修條款仍生效外)自動終止。
甲 方： 乙 方：
代 表 人： 家庭住址：
單位地址： 郵政編碼：
電 話： 電 話：
年 月 日 年 月 日
最新墻布裝修合同 施工合同優質篇五
需方：(以下簡稱乙方)
一、產品名稱、商標、規格型號、金額及數量
1、合同供貨清單： (注：空格不夠用可以另接明細表，但需加蓋供需雙方公章后生效 )
2、最終結算：按合同范圍內實際供應量結算。
3、供方提供的產品名稱、品牌、型號超出合同約定的范圍，或供貨數量超過合同約定數量5%的，雙方需另行簽訂補充購銷合同并加蓋雙方公章方可生效，否則需方無須就超合同范圍或超數量的產品向供方支付任何款項。
二、質量要求、技術標準：
符合國家相關質量標準且和雙方簽字確認封樣的產品一致。
三、對質量負責的條件和期限：
四、交貨地點： 工地現場
五、交貨期限：
六、需方指定的本合同項下產品的簽收人是 ，除經需方指定的簽收人簽收的產品，需方無需向供方支付任何其它貨款。如供方提供產品的名稱、品牌、型號超出本合同約定的范圍，或數量超過合同約定數量5%的，該簽收人無權簽收。
七、運輸方式及費用負擔： 供方所供的商品價格均已包含該商品的運輸費用和包裝費用。
八、驗收標準、方法及提出異議期限：
1、驗貨方式：根據封樣樣品實物標準進行驗收。
2、驗貨標準：根據合同約定標準或采用產品本身的國家標準(無國家標準的先后采用部門標準、行業標準、同類產品的通用標準)。
3、交付驗收：供方必須提供完整的產品資料, 包括貨物清單、產品出廠檢驗報告、材料環保檢驗證明、質保書、使用說明書、產品合格證明等應具備的所有資料。
4、易碎物品檢驗：驗收前的損壞由供方承擔，驗收后的損壞由需方自行承擔。
5、其他材料的質量問題一般在收到貨物后二周內以書面形式或口頭形式通知供方解決。
九、結算方式及期限：貨到工地一次性付清，質保兩年。
十、付款方式：銀行轉帳
十一、違約責任：違約方承擔。
十二、解決合同糾紛的方式：雙方協商解決，協商不成提請蘇州仲裁委員會仲裁解決。
十三、其它約定事項：
1、雙方約定供方需每月月底前定期向需方提供本合同供貨清單，已收貨款記錄并加蓋公章;需方如有異議，雙方則盡快協商對帳，工程或供貨結束后一周內雙方必須進行對帳確認并開具所有發票，該確認單作為需方向供方付出余款的先決條件，凡未經雙方最后對帳確認的商品需方不予認可。
2、供方配合乙方做好質量、環境和職業健康安全三合一管理體系工作，為需方提供質量過硬、綠色環保、價格公道的裝飾材料及合格的工程產品。 在材料運輸搬運、專業施工過程、現場環境和安全管理時供方需遵守《江蘇省環境保護條例》、《城市建筑垃圾管理規定》等法律法規及盡可能滿足本公司項目部所提出管理要求，運輸中注意車輛清潔、不拋灑垃圾、不亂按喇叭，保護城市市容整潔，搬運中注意輕拿輕放，確保材料安全送達到我司指定地點。
十四、本合同一式二份，供需方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效，并于約定條款全部履行完畢后自動終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新墻布裝修合同 施工合同優質篇六
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍：室內裝飾、強弱電等零星維修。
4、合同期限：
二、工程服務形式
包工、包料、包工期、包質量。
三、結算方式
甲、乙雙方就需要維修部位及工程量，按技術聯系單形式會簽，工程量以甲、乙雙方簽字確認后的技術聯系單內容為基準，甲、乙雙方依據約定的單價進行結算，確定工程總造價。
甲、乙雙方將雙方簽字蓋章的結算書和甲、乙雙方共同簽字的工程量技術聯系單,作為結算依據。
四、工程總價
工程總價按實結算。
五、工程質量監督與檢查驗收
乙方在施工中要嚴格按照國家、行業標準和企業規范及本合同約定進行施工，并隨時接受甲方的檢查，對甲方提出的問題，應及時進行整改。維修工程結束后,由甲、乙雙方共同對工程進行驗收，驗收合格以雙方簽字確認的《施工記錄單》為準。在竣工驗收時，對于甲方確認的尚未修復的工程質量問題，由乙方負責按甲方的要求繼續維修。
六、工程款支付
1、工程款支付方式為轉賬。
2、施工完畢且竣工驗收合格并且工程交付使用后十五日內乙方須向甲方提交結算報告,雙方按本合同約定標準進行結算，結算值經甲方確認后，一次性付清。
3、甲方每次付款的同時，乙方應向甲方出具同等金額的工程款發票。否則，甲方有權拒絕支付工程款。
七、保修
1、自乙方維修工程完工后，乙方須對全部工程承擔保修責任。
2、保修期內，如維修工程出現質量問題，乙方應保證接到甲方通知后24小時內派人進行檢查及維修。
3、乙方在施工中必須嚴格按施工工藝要求操作。
4、在保修期內，乙方應定期對施工工程進行巡訪，做好回訪記錄，并對存在隱患的質量問題，予以及時解決。乙方現預留保修負責人的書面通信地址和電話，以便通知乙方進行維修。
八、安全施工
乙方按有關規定采取嚴格的施工安全措施，承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關的一切保險。凡在施工過程中發生安全責任事故或其他責任事故，均由乙方承擔責任。
九、施工責任
1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利，并負責有關部門協調。
十、其它
1、本工程如涉及工程價款的確認，相關的確認需經甲方代表確認后為有效。
2、甲、乙雙方確定的結算書和甲、乙雙方共同簽字的工程量技術聯系單作為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
4、未盡事宜或合同執行中發生糾紛，雙方應友好協商解決。協商不成，由該維修工程所在地人民法院解決。
甲方: 乙方:
(蓋章) (蓋章)
法定代表人(簽字或蓋章)： 法定代表人(簽字或蓋章)：
簽訂日期:20xx年 月 日
最新墻布裝修合同 施工合同優質篇七
委托單位： (以下簡稱甲方)
施工單位： 以下簡稱乙方)
二、 訂合同內容：
1、工程名稱：
2、施工地點：
3、工程造價：
4、工期：
5、工程任務及范圍：
6、承包方式：實行降水成井，疏干監護，保證甲方正常施工;
7、付款方式：成井后付預乙方 萬，基坑挖完土方付預乙方 萬，每降水一個月付預乙方 萬元用于現場管理及維修費用，余款待降水監護期結束后二十日內一次付清(所有工程款以現金方式支付)。
三、甲方責任
3、開工前甲方將水、電接入點以書面形式告知乙方;
4、因甲方原因造成的停工，所發生的費用由甲方承擔。
四、乙方責任：
1、施工單位要按基坑降水方案及質量要求進行施工，做好記錄;
2、施工單位要保證工程進度及工程質量，完成降水疏干施工任務;
3、在施工中因乙方原因造成的機械人身傷亡事故，由乙方自行承擔責任。
五、其他
水電費及水資源費由甲方承擔。
六、降水完工后，工程結算款付清協議自然終止，本合同甲乙雙方要嚴格遵守。本協議一式二份;甲乙雙方各執一份，均具有同等法律效力，本協議自簽訂之日起生效。
七、本協議未完事宜，雙方另行協商解決。
甲方：
乙方：
年 月 日