隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面我給大家整理了一些優秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
最新定做白板的廠家 貨物加工定做合同優選模板篇一
承攬人：_____________________________
第一條定作物、數量、規格及報酬
定作物名稱規格/型號質量要求/技術標準計量
單位數量交貨時間報酬
定作報酬計價方式：__________________________________________。
合計(大寫)：________________________________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣，余款支付方式：。
第三條定作人提供的材料
材料名稱規格/型號質量標準計量
單位數量提供時間
承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗，并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求，作為合同附件。未經定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在收到后3日內向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查，并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費用由承攬人承擔。
第六條未經定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權解除合同。
第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。
定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調試的，承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。
第九條承攬人對定作物的質量承擔保修責任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內，定作人按合同總價的___%預留質量保修金，保修期滿無質量問題的予以退還。
定作物在保修期內出現質量問題的，承攬人應及時予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權自行維修，費用直接從預留的質量保修金中抵扣，不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。
第十條違約責任：
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。
2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。
3.承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應繼續賠償。
第十一條本合同在履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式____份，雙方各執____份，自雙方加蓋公章之日起生效。
定作人：___________________________
承攬人：___________________________
住所地：___________________________
住所地：___________________________
電話：_______________
電話：_________________
委托代理人：________________
委托代理人：________________
________年_____月_____日
________年_____月_____日
最新定做白板的廠家 貨物加工定做合同優選模板篇二
1)委托方希望根據下列條件委托加工方產品，有關產品訂單將按本協議規定向加工方發出。
2)加工方希望根據下列條件為委托方加工產品，有關產品將按本協議規定完成。
3)委托方為_產品之唯一商標持有人及享有有關產品專利權。
第一、每月訂單
1、委托方必須提前 x 天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。
2、加工方在收悉訂單后，必須在 內以傳真書面向委托方確認訂單。
3、除非雙方經過同意，否則在訂單被加工方確定接納后，委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
4、委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
5、加工方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于 x 天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。
6、原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質量檢驗工作由委托方委派代表全權負責。
7、含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣 。于此協議簽訂日起計至 x 年 x 月 x日，可以雙方同意下，根據情況作出調整。
8、委托方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
9、委托方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料，委托方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。
第二 技術及工藝
a 產品含有非配方所含的其他物質
產品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物
第三 付款條件
1、首次加工費，委托方在產品生產完成 x 日后全數匯至加工方的銀行戶頭。
3、非經委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產品代加工商。
第四 雙方責任
加工方根據委托方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標，委托方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，委托方將負全部責任。
第五 協議終止
1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。
2、如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。
3、協議終止后，委托方必須于協議終止后五個工作天之內提走所有屬于委托方之剩余的產品，原材料及包裝材料，否則加工方有權自行處理有關物料。
第六 協議期限
本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期 x 年。經雙方協商同意，可以補充協方方式延長協議期限。
委托方 : 加工方:
代表人簽字： 代表人簽字：
代表人姓名： 代表人姓名：
x有限公司(蓋章)： x有限公司(蓋章)：
x年x月x日 x年x月x日
最新定做白板的廠家 貨物加工定做合同優選模板篇三
乙方：
甲乙雙方根據平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合學校實際，制作及安裝辦公樓，宿舍樓、會議室等窗簾，為確保雙方利益，經協商特制訂本合同。
由乙方提供窗簾樣品，以甲方指定的樣品為準，進行安裝，尺寸大小應根據窗戶為準，要求保證質量，做到美觀大方，安裝牢固，使用自如。
壹萬貳仟肆佰柒拾元整 (12470元)
：銀行轉款(乙方提供銀行賬號)
保修范圍為安裝窗簾的牢固程度，甲方不正常的使用造成的破損除外。保修期內隨叫隨到。
自甲乙雙方簽字蓋章后生效，在定成合同約定的所以內容后自行失效。
最新定做白板的廠家 貨物加工定做合同優選模板篇四
加工方（以下稱“加工方）：______有限公司
（1）委托方希望根據下列條件委托加工方____產品，有關產品訂單將按本協議規定向加工方發出。
（2）加工方希望根據下列條件為委托方加工____產品，有關產品將按本協議規定完成。
（3）委托方為_____產品之唯一商標持有人及享有有關產品專利權。
1、委托方必須提前__天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。
2、加工方在收悉訂單后，必須在______內以傳真書面向委托方確認訂單。
3、除非雙方經過同意，否則在訂單被加工方確定接納后，委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
4、委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
5、加工方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于__天（含周六及周日）。因原材料及包裝材料數量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。
6、原材料及包裝材料的進庫（加工方之倉庫）質量檢驗工作由委托方委派代表全權負責。
7、含增值稅的加工費（包括加工方提供之原材料成本）為人民幣____。于此協議簽訂日起計至__年__月__日，可以雙方同意下，根據情況作出調整。
8、委托方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
9、委托方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料，委托方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。
a、產品含有非配方所含的其他物質；
b、產品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物；
1、首次加工費，委托方在產品生產完成__日后全數匯至加工方的銀行戶頭。
2、加工方必須在委托方付款之后__個工作天內向委托方開具增值稅發票。
有關知識產權、專利及商標的侵權責任
3、非經委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的`產品代加工商。
加工方根據委托方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標，委托方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，委托方將負全部責任。
1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。
2、如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。
3、協議終止后，委托方必須于協議終止后五個工作天之內提走所有屬于委托方之剩余的產品，原材料及包裝材料，否則加工方有權自行處理有關物料。
本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期__年。經雙方協商同意，可以補充協方方式延長協議期限。
委托方：______
加工方：______
日期：
最新定做白板的廠家 貨物加工定做合同優選模板篇五
訂立合同雙方：
定作人：_________ （以下簡稱甲方）
承攬人：_________（以下簡稱乙方）
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_________萬元。
制作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個／人民幣萬元）
1、_________
2、_________
3、_________
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_________平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm 厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。
1、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。
2、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗 。
1、交貨時間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。
2、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
3、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
1、乙方對制作的報刊亭進行安裝；
3、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題，年內免費進行保修，超過年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費。
4、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
2、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。
4、剩余的合同標的額5%（_________元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_________‰ 的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰ 的違約金。
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
2、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
最新定做白板的廠家 貨物加工定做合同優選模板篇六
甲方：（以下簡稱：甲方）
乙方：（以下簡稱：乙方）
依照《_合同法》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的_____工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工（含機械連接接頭）、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。
風險告知：訂立加工合作合同首先要注意了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目，其設計能力、設備條件、技術力量、工藝水平以及其曾經完成過何類水平的項目，都要了解清楚。即使全部符合要求，并已經承攬多年業務，也應查詢清楚。
注意：當事人一方是否具備簽訂合同的主體資格，當事人的營業執照是否過期，是否做年審，是否被吊銷等，不認真進行審查就匆忙與其簽合同，容易造成所簽合同沒有法律效力或者在發生糾紛時難以追求當事人責任。
項目位于，工程建筑面積：_____平方米，結構封頂日期_____年____月____日。
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委托人簽字同意后，方可實施加工（如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見）。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為_____噸，重量數值經四舍五入保留小數點后三位。
1、合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。
2、合同簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖，計劃施工進度（月度計劃及結構封頂時間排序計劃），以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。
3、甲方應于每月_____日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單（特殊情況補充時須提前日，數量不得超過噸），配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效（簽字人字體樣本附后）。
4、成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。
5、如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。
6、成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨（簽字人簽字樣本附后）。
7、成型鋼筋每車裝車數量不得小于_____噸。
1、合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。
2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權委托人應在小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。
3、乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。
6、乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現場。
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間（供應時間甲、乙雙方協商確定），如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
風險告知：承攬方應當依據合同規定，按定作方要求的技術條件完成工作，未經定作方同意，不得擅自變更。承攬方應當對所承攬的全部工作質量負責。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
1、乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701—1997；《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013—1991；《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499—1998的規定。
2、產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204—2002中的第五章及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01—69—2003的規定。
3、直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107—96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》qjy16—2001中的規定。
1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建筑工程資料管理規程》dbj01—51—2003規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場后，提供《半成品出廠合格證》表式c4—5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。
1、合同價款：
（1）本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_____元/噸（鋼筋不分品種、規格均為本單價），上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用（卸車及費用由甲方承擔）。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
（2）三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加_____元/噸。
（3）鋼筋機械連接頭_____元/單頭（鋼筋不分品種、規格加工套絲，并戴好保護帽），按照配筋單圖示數量進行簽收。
（4）鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。
（5）合同執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達后24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。
（6）本合同成型鋼筋總量為_____噸，總價款（人民幣）：_____元，（大寫：）。總價中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
（7）驗貨地點：
2、付款方式：
（1）本合同結算期為上月_____日至本月_____日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達（乙方預收當月貨款_____%，余款_____%月末前結清），乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。
（2）鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
（3）原材料復試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認，在月末前結清。
（4）本合同總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
1、乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、合同執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據合同第九章（5）條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議，乙方有權停止繼續供貨。
3、甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。
5、甲方如未能按合同規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
本合同在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
1、本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照復印件、企業法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件，并注明相關文件的授權使用范圍。
2、如遇人力不可抗力因素（民法153條規定）致使合同無法正常履行時，雙方應另行協商。
3、合同附件為本合同有效文件組成部分。
風險告知：承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密的，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的檢查，但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。
本合同變更條款及內容（銷售部門填寫）：
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：