隨著個人素質的提升，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么報告應該怎么制定才合適呢？下面我就給大家講一講優秀的報告文章怎么寫，我們一起來了解一下吧。
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇一
__省__縣__(單位)，以下簡稱委托方;
__省__設計院，以下簡稱承包方。
經雙方協商，由委托方委托承包方承擔__工程的可行性研究，特訂立本合同。
第一條委托方在合同簽訂之日起__天以內，向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料，并對資料的準確性負責。
1.提供數據、資料的內容如下：__(略)。
2.在合同期內，委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給承包方，必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。
第二條承包方應在__年__月__日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報告，并對此承擔責任，可行性報告內容應包括：
1.經營評價指標：
(1)投資內部收益率：____。
(2)投資回收期：____。
2.貸款償還能力分析：____。
3.外匯償還能力分析：____。
4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：____。
5.結論：____。
承包方應向委托方提交可行性報告____份。
委托方如在合同期間對____工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。
第三條費用支付條款
1.本工程的可行性研究費為人民幣____元整。于合同生效之日，委托方應向承包方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。
2.委托方中止合同時，無權要求承包方退還定金。
3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。
第四條違約罰金
1.承包方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的千分之五，作為違約罰金。
2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤純屬承包方造成者，應扣除其所應得費用的10-30%，視錯誤性質嚴重程度而定。
3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。
4.委托方超過合同規定日期付費時，應償付給承包方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。
第五條本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。
第六條本合同正本一式__份，雙方各執一份。合同副本一式__份，送__各一份備案。
委托方：____(蓋章)
地址：____
負責人：____(簽名)
聯系人：____(簽名)
開戶銀行：____
帳號：____
電話號碼：____
電報掛號：____
承包方：____(蓋章)
地址：____
負責人：____(簽名)
聯系人：____(簽名)
開戶銀行：____
帳號：____
電話號碼：____
電報掛號：____
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇二
(甲方)發包人：?
(乙方)承包人：?
法定代表人： 黃海建 證書等級： 一級 電 話：
(甲方)委托(乙方)承包人建造 1#廠房 建造工程，經雙方協商簽訂合同，合同依據如下：
1.1依《中華人民共和國合同法》 《中華人民共和國建筑法》 《建設工程勘察設計市場管理規定》去執行。
1.2國家及地方有關建筑工程管理法規和規章。
1.3建筑建設工程，設計院設計建造施工圖批準文件去執行。
2.1本合同建造項目內容：名稱、規模、階段完工時間表、投資及建筑工程費用表見下表： 所有報價以設計院設計施工圖紙要求標準去建造、施工，1#廠房報價如下表格：
2.2乙方承包甲方所發包之工程，為確保乙方能準時保證按時完工交付甲方使用，乙方 5%的保修金 。
2.3乙方保證按工程進度，準時或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建設中途無法繼續施工，經雙方協商解決。
2.4若乙方無法繼續施工或未能履行合同的建設，甲方可全權決定收回乙方已蓋好或尚未建設完成的工地現場。
2.5乙方若停工十日以上，未能繼續依合同建造，甲方可書面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建設團隊簽約施工，繼續完成乙方未完成的建造工作，甲方不承擔乙方所投放施工的建造費用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授權和工程建設)
3.1本合同建造費，估算為 人民幣，甲方需依工程進度和合同要求，準時付款給乙方。付款支付如附件一。
4.1(甲方)發包人按本合同規定的內容，在規定的時間內向(乙方)提交資料及文件，并對其完整性、正確性負責，(甲方)發包人不得要求(乙方)承包人違反國家有關標準進行建造。
4.2(甲方)發包人變更委托建造項目、規定、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料較大修改，以致(乙方)承包人需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)，重新明確有關條款外，(甲方)發包人應按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造費用。
4.3在未簽訂合同簽(甲方)發包人已同意，(乙方)承包人為(甲方)發包人所作的各項估計，報價應按收費標準相應支付建造費用。
4.4(乙方)承包人應保護(甲方)發包人的知識產權，設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利設計。未經(甲方)發包人同意，(乙方)承包人不可向第三人轉讓或用于好本合同外的項目。
5.1(乙方)承包人應按國家技術規范、標準、規程及(甲方)發包人提出的施工圖要求，進行施工建設，按合同規定的進度要求，提交質量合格的材料、物料和輔料并保證施工品質。
5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少為 年。
6.1在合同履行期間，(甲方)發包人要求終止或解除合同，(甲方)發包人應根據(乙方)承包人已進行的實際工作量支付賠償給(乙方)承包人。
6.2(甲方)發包人應按本合同規定的金額和完成的工程進度項(乙方)承包人支付建造工程費。逾期支付每周應承擔支付千分之一的逾期違約金，逾期超過30天時，(乙方)承包人有權暫停履行下階段的工程工作，并書面通知(甲方)發包人。
6.3(乙方)承包人對圖紙資料及文件出現的遺漏或錯誤應立即和設計院溝通修改和補充。由于(甲方)圖紙資料及文件出現的遺漏或錯誤造成工程質量事故損失，(乙方)承包人除書面通知甲方，并負責采取補救措施外，不承擔任何責任。
6.4合同生效后，(甲方)發包人要求終止或解除合同，(甲方)發包人應25%總造價款作為(乙方)承包人的賠償。
7.1本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構件和設備，都注明其規格、型號、性能等技術指標，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。
7.2由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。
7.3本合同發生爭執時，雙方當事人應及時協商解決，也可以由當地行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。
7.4本合同一式三份，發包人二份，承包人一份。
7.5本合同經雙方簽章并在(乙方)承包人向(甲方)發包人支付工程質量保證金后生效。
7.6本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇三
合同編號：____________
工程名稱(以單位工程為準)：___________
發包方：(甲方)_______________________
承包方：(乙方)_______________________
施工合同編號：_________________________
交付竣工工程日期：_____年_____月_____日
北京市工商行政管理局
北京市城鄉建設委員會 監制
一九九四年十二月
發包方(用戶)名稱：______________
工程名稱：________________________
本工程在保修期內如發生施工質量問題，工程承包方應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定負責保修。
一、保修期限
自工程竣工驗收并取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。
1.民用與公共建筑、一般工業建筑、構筑物的土建工程為一年，其中屋面防水工程為三年;
2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個月;
3.建筑物的供熱及供冷為一個采暖期及供冷期;
4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為一年;
5.其他特殊要求的工程，其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。
二、保修項目內容及范圍
1.屋面漏雨;
2.煙道、排氣孔道、風道不通;
3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動、有防水要求的地面漏水;
4.內外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落，墻面漿活起堿脫皮;
5.門窗開關不靈或縫隙超過規范規定;
6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水;
7.外墻板漏水，陽臺積水;
8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;
9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱，電器、電線漏電，照明燈具墜落;
10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷;
11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規范和設計要求;
12.因施工單位造成的其他質量問題。
三、保修責任
施工單位自接到建設工程質量修理通知書(式樣附后)之日起，必須在兩周內到達現場與建設單位共同明確責任方，商議返修內容。屬施工單位責任的，如施工單位未能按期到達現場，建設單位應再次通知施工單位;施工單位自接到再次通知書起一周內仍不能到達時，建設單位有權按原設計標準自行返修，所發生的費用由原施工單位承擔。
四、保修抵押金
1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價后的金額計算，由承包方向發包方支付保修抵押金。其中：
(1)承包一般建安工程200萬元以內的，按2.0%計算;200萬元(不含200萬元)至500萬元的，按1.5%計算;500萬元以上(不含500萬元)的，按1.0%計算。
(2)單獨承包裝飾工程，按1.0%計算。
2.本工程保修抵押金為__________________元。
金額大寫：____________________________。
五、保修抵押金返還
工程保修期滿，發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。
1.承包一般建安工程，保修期滿一年，返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%為______________元。
保修期滿三年，返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。
2.單獨承包裝飾工程，保修期滿一年，返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。
六、爭議
甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：
第一種爭議解決方式：向________________仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式：向________________人民法院起訴。
雙方約定按第________種爭議解決方式解決。
七、合同生效與終止
1.本合同自訂立之日起生效。
2.工程保修期滿，發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后，本合同即告終止。
八、合同份數
1.本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。
2.本合同副本____份，由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。
九、工程質量出現永久性缺陷的，應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修范圍內。
十、屬于設計原因造成的質量缺陷，應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修范圍內。
十一、雙方議定的其他事項：__________________________________________
承包方(施工保修單位)：
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
聯系電話：
開戶銀行：
帳號：
(公章)
保修合同訂立時間：年月日
發包方(用戶)：
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
聯系電話：
開戶銀行：
帳號：
(公章)
年月日
附件
建設工程質量修理通知書
工程名稱(以單位工程為準)：____________________
保修合同編號：_______________
使用單位(用戶)名稱：____________________
施工單位名稱：_______________
本工程于_________年_____月_____日發生質量問題，按照編號：__________《北京市建設工程保修合同》有關內容，請你單位派人檢查修理。
質量問題及部位
施工單位名稱：
使用單位(用戶)對修理結果的意見(由使用單位(用戶)填寫)：
使用單位(用戶)公章
年月日
使用單位(用戶)：
通訊地址：
郵政編碼：
電話號碼：
聯系人姓名：(公章)
通知書發出日期：年月日
(郵政投遞以郵戳日期為準)
填表方法
1.本表由發包方(使用單位)填寫，一式三份，送承包方二份;
2.承包方(施工單位)對保修項目，進行維修后，經雙方蓋章，退發包方一份，自存一份。
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇四
上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________
法定代表人：__________，職務經理。
被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。
上訴請求：
請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由：
原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。
首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。
內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。
上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。
上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。
總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人：_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇五
甲方(供方)____市設備有限公司乙方(需方)：哈爾濱(法人代表)甲、乙雙方本著《民法典》及有關法規的規定，經友好協商，達成如下條款，以資雙方共同遵守：
一、定貨明細：乙方向甲方購買以下常規產品：注：
1、以上數量及尺寸以實際下單交貨數為主計算
2、以上價格不含稅，
3、甲方負責運輸(僅限中山至哈爾濱長途)、
二、質量檢驗：
1.質量標準：按國家有關規定標準驗收
2.尺寸要求：以乙方下單尺寸為標準。
3.包裝要求：貨物的包裝須滿足易碎物品的運輸、搬運要求，并符合乙方標準包裝，包裝費含在產品報價中。
三、付款方式：本合同簽訂后，乙方一次性支付合同總額的即人民幣：元作為訂金，甲方在收到乙方訂金后開始下單生產，天內生產完工，第天內乙方需付清余款元，貨從中山發出，天內到達上海。
四、交貨方式、交貨時間、交貨地點：
1.交貨方式：先付款再發貨，一次性送至乙方指定的上海工地
2.交貨時間：自收到定金之日起15天內貨到達上海
3.交貨地點：上海
五、產品接收及檢驗：貨到達指定地點后，供方以書面的形式向需方提交到貨的數量、型號及報檢申請，需方需有專人(要有委托書)負責點數、驗貨，并簽名確認。檢驗要符合國家有關規定標準(以客戶確定的樣板型號標準驗收。)
六、對產品提出異議的時間和辦法：乙方在收貨當日對產品的數量、品種、型號、質量如發現有與國家標準及已經確定的樣品不相符時，應于____日內向甲方提出書面異議，甲方將在7個工作日內對乙方提出的異議給予書面解釋，如產品不符合國家標準及已經確定的樣品要求，甲方將無償更換，如果在竣工后，____日內乙方未提出任何書面異議，即乙方已確認所有安裝的產品合格!
七、違約責任
1.甲方未按合同規定的時間交貨應向乙方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金，并承擔因此所造成的損失;
2.乙方未能及時收貨造成貨物延遲交貨的由乙方承擔逾期的全部損失;
3.乙方未能及時按合同約定的時間付款的，乙方應向甲方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金，并承擔因此所造成的損失;
九、其他條件
1.合同變更：甲乙雙方均無權單方變更合同規定內容，如需變更，應由雙方協商確定后進行。
2.本合同雙方簽字后生效，凡因本協議引起的調解、訴訟、雙方連帶責任人均同意以____市地方法院仲裁為主。
3.未盡事宜，雙方可以補充協議的方式予以補充，補充協議與本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效率，自簽字之日起生效。甲方(簽名)：乙方(簽名)：地址地址：____日期日期
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇六
甲方：身份證號：電話：乙方：姓名（或名稱）：住址：身份證號：電話：甲方將位于的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料，乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。施工圖紙經雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量后同意。
二、被建房屋的建筑面積為平方米，甲方將包括地梁在內的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方（其中包括貼內外墻的瓷磚、室內地板磚、樓梯及其附屬設施、衛生間地板磚、廚房操作臺、木工、水電管線安裝等），乙方的施工承包單價為每平方米元，工程總價款為元。
三、施工要求
①地工基礎：深度70公分寬度60公分里面寬度40公分
②墻體外墻
3。7內墻
2。4砌筑時內外錯縫一般采用水泥沙漿，強度要達到（150號）。四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求80公分配兩根6毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌筑法（一快磚一鏟灰一擠揉）并使用前必須把磚潛水濕潤。
③圈過梁：過梁高度不低于12公分，鋼筋直徑不宜小于10毫米，剛箍直徑不低于6毫米，最大距不宜超過250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。
④屋頂先腳板，鋼筋不宜12毫米，距離16公分，混淋土150級交標號屋面爐灰前面高度25公分，后面15公分，爐灰上面5公分混淋土，2公分沙漿抹廣抹墻里外水泥沙漿抹廣13
⑤地板磚6060黑白由甲方自選定價10元一塊，如造過10元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛生間墻磚，不低于
1。8元，墻內刷房池涂料，電線用4平米銅芯線，每件房一只熱光燈插座一只開關一只
⑥門窗：內門用實木門，窗戶。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商
⑦室內自來水，下水管由乙方負責。工程工期為：________年____月____日（公歷農歷）—________年____月____日（公歷農歷），按日歷工期計算。乙方應按時施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米減少工錢元。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。
⑦乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建筑質量問題，乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止，并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費用（包括修繕使用的材料）全部由乙方自行承擔。
四、付款方式開工付40%，土墻砌好付40%，刷涂料前付40%，70%交工一次付清。還聲譽%________年維修給清。
五、本協議自甲、乙雙方在該協議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式三份。甲方、乙方各一份，見證人一份。經雙方協議如下：甲方簽字（簽章）：乙方簽字（簽章）：見證人簽字（簽章）：簽約時間：________年____月____日（公歷農歷）簽約地點
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇七
編號：項目名稱：甲方： （以下簡稱甲方） 乙方： （以下簡稱乙方）依據《民法典》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方經友好協商，就 工程事宜達成一致，為確保工程質量、工期及售后維保工作，保證甲、乙雙方的權利和明確各自的責任和義務，特訂立本合同。
一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、 工程內容及規格：
四、 經甲乙雙方確認工程固定包干總造價：
五、 工程質量：乙方須嚴格按照甲、乙雙方認可的施工方案及國家行業相關工藝要求制作、施工，保質保量按期完成工程施工任務。
六、 甲方責任：
1、負責與乙方進行效果圖的簽字及確認工作；
2、負責與乙方的銜接工作，并提供符合施工要求所必要的電源及安全條件；提供與工程配套的供電電源；
3、負責安裝前的協調工作，保障施工場地具備安裝條件；
4、甲方因上述原因而致本工程工期延誤，其責任由甲方承擔；
5、負責辦理政府部門相關審批手續；
七、 乙方責任：
1、做好施工安全的防范工作，確保施工安全，若造成業主損失，由乙方負責賠償；
2、保證工程的施工質量、進度并做好防火安全垃圾處理等工作；
3、嚴格按照甲方認可的工程材料施工；
4、負責服從甲方現場管理人員安排，不得造成業主設施、施備的損壞，否則自行賠償；
5、負責遵守甲方規定的作息制度，并在指定的區域內進行施工作業；
6、施工期間乙方如造成自身人身或他人人身安全責任事故，其責任全部由乙方承擔。
八、 施工時間：合同施工時間（收到甲方首付款之日起）：日至年____月日），如在安裝期間遇雨天、大風天等人力不可抗拒因素無法施工或甲方未按合同要求支付工程進度款的，其工期按期順延。
九、 工程驗收
1、工程完工后，乙方通知甲方驗收。
2、若因乙方原因造成工程質量問題，乙方無條件返工。
十、 工程維護：
1、乙方對該工程提供驗收合格之日起計算；
2、維修期內若出現工程質量問題，乙方負責提供全天候的響應服務；
3、維修期內由于甲方使用不當或合同外因素造成不能正常使用的工程質量問題，維修費用由甲方承擔；十
一、付款方式：合同簽定后，首付工程總造價的30%，即人民幣 元整，工程完工驗收合格后，付工程總造價的70%，即人民幣 。十
二、不可抗力：如發生不可抗力，造成本合同不能履行，任何一方均不應本合同產生的或與合同有關的任何事項對另一方有任何賠嘗，終止前已有責任除外。十
三、違約責任：因乙方原因無故延長工期或甲方未按合同時間付款，違約方每天向對方支付相當于工程總額5‰的違約金。十
四、解除合同糾紛方式：本合同未盡事宜或執行本合同所引起的爭議，甲、乙雙方應友好協商解決，若協商在30天內還不能解決的，可依據國家相關法律、法規，向____市仲裁委員會申請仲裁或按國家“民法典”有關條例向人民法院起訴。十
五、其他：
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執壹份，自簽章之日起生效，具有法律效力。
2、本合同附件是本合同的組成部分，經雙方簽字，與本合同具有同等法律效力。
3、本合同附件是：□效果圖□雙方認可的其他工程文件及說明
4、備注：工程維保熱線：甲 方： 乙 方：（蓋章） （蓋章） 委托代理人簽名：____日 期：委托代理人簽名：____日 期
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇八
?合同編號_________
需方(甲方)：__________________
供方(乙方)：__________________
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就石材加工生產及相關服務達成如下協議。
第一條石材供料
1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。
2.石材供料時間：_______________________________。
3.交付地點為(選擇一項)
□施工現場：____________________________________。
□甲方指定的材料存放地點：______________________。
□雙方約定的其他地點：__________________________。
4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。
第二條承接方式
1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求，并接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符合約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者采取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3.乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。
4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。
第三條質量要求
乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)
□國家標準
□行業標準
□雙方約定標準：________________________________。
第四條運輸與裝卸
1.成品石材的運輸由(選擇一項)：□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由_____方承擔。
2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項)：□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由_______方承擔。
第五條驗收
1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，并向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成后甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。
2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，并出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運后驗收，并出具驗收單。
第六條合同價款與支付方式
1.合同總價：人民幣_____________________(大寫)。
2.支付方式
(1)合同簽訂后_______日內(或另行約定______________)，甲方向乙方支付合同總價款的_______%作為預付款，計人民幣_________ 元，雙方約定預付款處理方式：_____________________。
(2)款項支付(選擇一項)
□按供料進度，每_______(時間)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。
□按供料進度，每_______(數量)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。
3.合同價款結算方式為：____________________________。
4.供料進度款支付達到合同總價款的______%時，不再按進度付款。待完工驗收后_______天內支付余款，甲方暫留合同總價款的______%作為保修金，甲方應在保修期滿后_______天內結算，將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條違約責任
1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求，甲方有權要求乙方整改并達標后繼續供料;對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進后仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償相應損失。
2.乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，并向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。
3.因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。
4.甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權。
5.其他違約責任：____________________________。
第八條保修
1.保修期限_______年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。
2.保修項目____________________________。
3.保修內容____________________________。
4.保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之后7天內派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。
第九條合同變更與未盡事宜補充
1.乙方開始加工后，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜，雙方應友好協商解決，并以書面形式達成補充協議，與合同條款具有相同效力。
第十條其他事項____________________________。
第十一條爭議處理
因本合同發生爭議，雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。
1.向上海仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條本合同生效后雙方可以向上海石材行業協會備案。
第十三條附則
1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
2.本合同一式_______份，雙方各執_______份。
甲方：________________________乙方：________________________
簽訂人：_______職務：_______簽訂人：_______職務：_______
負責人：______________________負責人：______________________
住所地：______________________住所地：______________________
電話：________________________電話：________________________
___________年______月_______日___________年______月_______日
附件：石材供料單
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇九
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方與乙方原于________年______月______日簽訂的建設工程施工勞務承包合同，現經雙方協商同意，該合同于_____年_____月__________日予以解除,乙方提前撤出施工現場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協商一致達成如下結算、解除合同、撤場協議：_________________
一、經雙方核實，截止目前乙方共完成工程總價款_____萬元，詳見附表~已完成工程量計價表。
二、經雙方對上述費用進行核算統計，截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計_____萬元，該款項已充分考慮并包含了乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約條款約定等各種費用，對此乙方無任何異議，乙方不再提出其他任何費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計_____萬元，詳見附表~已支付費用清單表。現甲方尚欠乙方款項(扣除合同約定的已完成工程的質量保修金后)計_____萬元。本協議簽字日后甲方向乙方分付清欠款_____萬元，至此所欠款項全部付清，雙方再無任何債權債務關系，甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬班組人員的糾紛。
四、合同解除并不免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、合同解除后，乙方應于日內退出工程現場并移交甲方所提供的生產工器具、設備、材料及生活用品等，不得以任何理由滯留、干擾工程的后續施工，否則應承擔拖延費元/日。
六、本協議由雙方簽字蓋章后生效，協議文本一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)代表人：_________________(蓋章)代表人：_________________(蓋章)
_________年_______月_____日
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇十
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
裝飾工程施工責任合同書發包方(以下簡稱甲方)：
委托代理人：(姓名)聯系電話：承包方(以下簡稱乙方)：承包負責人：(姓名)聯系電話：經考察，甲方同意乙方承包甲方裝飾工程任務。為明確雙方在施工過程中的權利、責任和義務，經雙方共同協商，簽訂如下條例：
一、工程地址：商丘--
二、工程概況：玻璃雨棚及其它部位的型材
三、人工費項目及價格：材料及人工費單價為每個雨棚20元，具體數量以現場項目經理審核為準。
四、材料：雨棚玻璃為55鋼化加膠玻璃，管材為10215;10加厚鍍鋅管，連接為不銹鋼駁接爪，收口為中性結構膠。
五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自備，必須齊全有效。
六、付款方式：簽訂合同后支付訂金20元?？⒐ず细窈笾Ц度?。
七、工程驗收與保修雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
1、材料進場后的材料驗收;
2、基層驗收;
3、飾面驗收;
4、細節驗收及修補
八、本合同一式兩份，自雙方簽訂之日起生效，根據合同約定的施工期限，乙方承包的工程自驗收合格之日起，視為甲乙雙方解除承包關系，本合同自動失效。
甲方簽字：乙方簽字：代表：責任人：________年____月 日________年____月____日
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇十一
工程項目名稱：_________
發包單位(甲方)：_________
承包單位(乙方)：_________
承包單位所在地址：_________
為了規范建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________有關要求，并經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。
1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。
2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。
4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。
5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。
6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。
7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定)，按時出席甲方召集的有關會議。
8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的后果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。
9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。
10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。
11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。
12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受托監理單位。
13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。
14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建筑管理所一份，送甲方紀檢(監察)，檢察室備案一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
法人代表(簽字)：_________法人代表(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇十二
合伙人：?（以下簡稱甲方）性別年齡身份證號碼?合伙人：身份證號碼甲乙雙方經平等協商，就合伙承包一致意見，共各方信守。
一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化，共享收益，共擔風險。
二、合伙經營項目和范圍。合伙項目以公司中標合同確認的道路建設項目內容和范圍為準。
三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止。
四、出資方式及比例：甲乙雙方現金出資，前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元，該款中標退還后歸甲方；以后施工時甲乙雙方各出資50%，在雙方商定出資____日內到賬，否則按日千分之三承擔違約責任。甲方派現金會計一名負責保管現金及現金賬目，乙方派主管會計一名負責記賬；會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔。
五、盈余分配及債務承擔：
1、盈余分配：盈余以甲乙雙方出資為依據，按比例分配。
2、合伙如產生債務，先由合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以各合伙人的約定的出資為依據，按比例承擔。
六、退伙：合伙期間原則上不得退伙；如遇到特殊原因確需退伙的，應經兩方協商同意；
七、項目日常管理
1、甲方作為項目部負責人，負責項目的全面管理工作；乙方負責項目公關、催收工程款及當地社會關系協調并參與項目日常管理。甲乙雙方聘請總工程師，負責工程的技術工作；
2、每月____日、____日為雙方商定的結賬日，由雙方和會計共同下賬，所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當月支出需當月下賬，超過兩個月不下賬的支出個人自負。
3、重大支出和重大合伙事項應由甲乙雙方事先共同決定，雙方電話決定的應在最近的下賬日補簽書面決議。
八、合伙期滿。合伙期滿，甲乙雙方按合伙協議進行結算，盈、虧均按比例進行分配、承擔；一方分配的應收款另一方有協助收回的義務。
九、違約責任。
1、未經合伙人同意而擅自退伙，給合伙造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的，按承接工程總價的15%計算損失。
2、合伙人一方違反本協議其它約定，給另一方造成損失的，應承擔賠償責任。
十、其他。合伙人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。?合伙人（甲方）：________年____月____日合伙人（乙方）：________年____月____日
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇十三
甲方乙方____省勞動和社會保障廳____省建設廳 監制甲方 法定代表人營業執照注冊號 資質等級在川通訊地址 郵編乙方 性別 電話居民身份證號碼家庭住址 編碼戶口所在地 ?。ㄊ校?區（縣） 鄉鎮 村根據《中華人民共和國勞動法》和有關規定，甲乙雙方經平等協商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
一、勞動合同期限
第一條 勞動合同期限（甲乙雙方選擇適用）
1、有固定期限勞動合同本合同于________年____月____日生效，于________年____月____日終止（如有試用期，則試用期從________年____月____日到________年____月____日）。（
2、以完成一定的工作任務為期限的合同本合同生效日期為________年____月____日；以乙方完成工作任務為合同終止時間。
二、工作內容和要求
第二條 甲方招用乙方在 （項目名稱）工程中擔任 位（工種）工作。乙方的職業資格等級證或上崗證號碼為
第三條乙方應按照甲方的要求，按時完成規定的工作任務，達到規定的質量標準。
三、勞動保護和勞動條件推薦合同樣本183;勞務分包合同 183;勞務外包合同 183;勞務承包合同
第四條 甲方對乙方的工作時間安排必須執行國家規定的工時制度。甲方由于生產經營需要，經乙方同意后，可安排乙方加班，但不得違反國家有關規定，且應合理安排職工補休或按照《勞動法》的有關規定依法支付加班、延長工作時間工資報酬。
第五條 甲方應當在乙方進入施工現場前對乙方進行入場施工安全教育。甲方應當對已取得電工、焊工、登高作業等特殊工種操作證書的乙方進行崗前培訓（或書面交底）后，方可上崗作業。
第六條 甲方根據生產崗位的需要，按照國家勞動安全、衛生的有關規定，為乙方配備必要的安全防護措施，發放必要的勞動保護用品。
第七條 甲方根據國家有關法律法規，依法建立安全生產制度；乙方應當嚴格遵守甲方的勞動安全制度，嚴禁違章作業，防止勞動過程中的事故，減少職業危害。
四、工資保險待遇
第八條 乙方在試用期間的工資為每日（或每月） 元，試用期滿后工資為每日（或每月） 元；按工作量計算工資的，每 （工作量單位）支付工資 元。雙方約定的工資不得低于施工地行政區域內最低工資標準。甲方應在每月____日前計發乙方的工資（不得交由包工頭代發），并由乙方簽字確認。甲方應在勞動合同終止、解除時一次性付清乙方的工資。合同甲方如為分包方，工資支付發生違約情況由工程總承包單位負責支付。甲乙雙方對工資支付的其他約定
第九條 甲方應按規定為乙方辦理社會保險，并按規定足額繳納社會保險費用。雙方勞動合同解除后，應按有關規定轉移社會保險手續。乙方因工負傷，其待遇按國家和當地人民政府有關規定執行。
五、勞動紀律和勞動合同的變更、解除、終止、續訂
第十條 乙方應嚴格遵守甲方的各項制度、勞動紀律和安全技術操作規程。
第十一條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（二）有打架斗毆、偷竊、賭博等違法、違紀行為的；
（三）嚴重失職，營私舞弊，對甲方造成重大損害的；
（四）嚴重違反甲方施工現場安全管理規定和甲方勞動紀律的；
（五）被依法追究刑事責任的。
第十二條 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同；
（一）在試用期內的；
（二）甲方以暴力、威脅、監禁、或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的；
（三）甲方不能提供安全的勞動條件或者按照本合同規定支付勞動報酬的。
第十三條 變更、解除、終止、續訂本合同，應在規定的時限前以書面形式通知對方，不得擅自變更、解除、終止本合同。
六、違約責任、勞動爭議處理及其它
第十四條 甲方與乙方解除勞動合同時，應給乙方出具終止、解除勞動合同證明書。甲方解除乙方勞動合同，符合勞部發481號文件規定的，應支付經濟補償金。甲、乙方違法解除勞動合同，應按勞部發223號文件給對方以賠償。
第十五條 雙方因履行本合同發生爭議，應當自勞動爭議發生之日起，____日內向工程所在地( 區、縣)有管轄權的勞動仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可直接到裁決書之日起____日向人民法院起訴。
第十六條 甲方依法制定的規章制度及其他專項協議作為本勞動合同的附件，與勞動合同具有同等法律效力。
第十七條 本合同未盡事宜或與國家、____省有關規定相悖的，按照有關規定執行。
第十八條 本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，一份交工程所在地勞動部門備案,一份留在乙方務工的建筑施工工地備查。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效。
第十九條 雙方約定的其他事項。甲方（公章） 乙方（簽字或蓋章）法定代表人或委托代理人（簽字或蓋章）簽訂日期：年____月____日合同鑒證單位鑒證日期：年____月____日
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇十四
建設單位：(以下簡稱甲方)
建筑單位： (以下簡稱乙方)
經雙方協商就馬集中學 工程問題簽訂如下合同：
一、工程地點：馬集中學
二、工程名稱：
三、承包方式：
四、開工日期：
五、竣工日期：
六、工程造價：
七、支付辦法：竣工驗收合格后全部付清。
八、甲乙雙方職責
(一)甲方
1、現場負責做到三通一平：水通、電通、路通，現場平整。
2、協助乙方疏通當地有關關系。
3、確保資金按進度到位。
(二)乙方
1、按甲方要求施工，確保工程質量。
2、確保工期，工期為 天。
3、教育職工文明施工。
4、做好安全生產，安全事故由乙方自行負責。
九、其他未盡事宜，雙方協商后，以補辦的文字手續為準，其補充的條款具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇十五
發包單位(甲方)： 有限公司
承包單位(乙方)：
為確保拆除工程在施工中人身、設備的安全，依據《中華人民共和國安全生產法》、《建筑法》等法律、法規、規定，明確發、承包方安全責任，確保施工安全，保證員工和其他所有職工在工程建設過程中人身健康安全，預防發生各類施工安全事故，經雙方協商，甲乙雙方自愿簽訂本協議。
工程項目名稱：天津
工程地址：天津市 區
工程范圍：天津 拆除專業工程
協議期限：至本工程完工
本協議與工程施工合同同步有效;發包方的安全責任：工程項目發包前，發包方必須對承包方資質和條件進行審查，合格后方可進行工程施工。對乙方的資質進行審查，確認其符合且具備下列條件：持有有相關部門頒發的營業執照和資質證書：持有法定代表人身份證明書、授權委托書。相關負責人、工程技術人員和特種作業人員的配置及持證符合安全生產要求。配備的機械、及安全防護設施、安全用具滿足安全生產需要。應有的安全管理制度齊全。保括各工種的安全操作規程、特種作業人員的審證考核制度、各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查、安全教育等制度。具有兩級機構的承包單位設有專職安全管理機構：施工隊伍超過30人的配有專職安全員：30人以下者設有兼專職安全員。在有危險性的電力生產區域內作業，開工前發包方必須對承包方項目負責人等，進行全面的安全技術及文明施工交底，應有完整的交底資料和交底記錄，并經雙方交底人員簽字。并要求承包方事先制定施工方案，明確“三措”(組織措施、安全措施、技術措施)，經發包方工程項目主管機構、技術和安全部門審查合格后方可施工。
一、發包方安全責任：
不定期檢查承包方施工現場，對承包方人員在生產工作中違反有關安全生產規章制度的行為予以制止和糾正，并發出有存底聯的書面整改通知書;對嚴整違章的行為立即勒令停止其工作。所有發包工程在竣工移交前，必須按標準逐項嚴格驗收合格。圖紙資料、試驗報告、現場測試數據和試驗項目不全，不得驗收;驗收不合格的不準投入使用。
二、承包方的安全責任：
1、承包方對所承擔的施工項目，必須制訂施工方案，并結合工程實際制定好保證安全的“三大措施” (組織、技術、安全措施)，經發包方工程項目主管部門、技術、安全審查合格后監督實施。
2、承包方必須貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法令、法規，遵守國家、行業及公司有關安全施工、文明施工的規定。遵守現場的各項規章制度。
3、工程開工前，承包方必須組織全體施工人員分工種進行安全教育、技能和安規考試，合格后方可進入現場施工。需調換工種、增補或調動人員者，在上崗前均必須進行安全教育和技能安規考試，并報給發包方安全部門備案。特種作業人員，必須持有有效的《特種作業證》。
4、承包方工作人員必須無妨礙工作的病癥，否則不得參與工作。凡已登記的工程施工人員不得隨意更換，不得冒名頂替。
5、工程開工前，必須向施工人員進行安全技術交底，讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。
6、承包方進行特殊作業、危險作業的項目施工時，必須事先編制安全施工措施，填寫安全施工作業票;從事電氣上的工作，一切施工活動都要辦理安全施工作業票(或工作票)，并派員監督。
7、承包方應自覺接受發包方安全部門的監督和指導。對發包方安監部門檢查提出的安全整改通知，必須及時整改。施工中一旦發生人身事故或危及生產運行的不安全情況，必須立即報告發包方安全監察部門。
8、承包方必須按國家有關規定，為施工人員配備合格的勞動防護用品及安全用具，并保證施工工具、器械使用安全。
9、開工前應對施工機械、工器具及安全防護設施進行一次檢查，確保符合安全規定并不超過檢驗周期。 承包方施工人員應對所在的施工區域、作業環境、操作設施、設備、工器具等進行認真檢查，發現隱患立即停止施工，并經落實整改后方準繼續施工。在施工期間所使用的各種設備及工用具等均應符合施工要求。對施工現場管網每天開工前須派專人進行檢查，發現隱患應及時整改。各類安全防護設施、遮欄、安全標志牌、警告牌和接地線等承包方不得擅自拆除、更改。
10、承包方承建的項目，禁止再行轉包，非主體工程需要分包的，必須報發包方工程項目主管部門、安全部門批準。發包方必須對承包方進行安全管理與監督。
11、承包方應按《中華人民共和國勞動法》等法律、法規、規定用工，嚴禁使用未成年工和有職業禁忌的人員進行施工作業。
12、承包方應對工作地段采取的安全技術措施、工作班人員狀態以及施工中的安全責任負責;如因承包方采取的安全措施不當、違反有關安全操作規程、規定及本協議所列安全事項而造成的一切事故或對第三方造成損失的，均由承包方承擔所造成的經濟損失及法律責任。
三、承包方必須嚴格控制工程項目的施工范圍。
四、承包方施工人員違反有關安全生產規程制度時，發包方安全部門有權予以糾正制止，有權通知承包方并給予經濟處罰，直至停止承包方的工作。
五、因承包方責任造成的發包方安全事故，由發包方按事故調查規程處理，承包方安全部門參與調查。根據《中華人民共和國建筑法》第四十五條的規定：“施工現場安全由建筑施工企業負責”，因承包方的責任造成的人身傷亡、設備損壞事故及其造成的經濟損失,一切責任由承包方承擔，并通知有關政府部門調查處理、統計上報。
發包單位(章)：承包單位(章)：
法人代表: 法人代表:
法人委托代理人 : 法人委托代理人:
簽定日期： 年 月日
注：本責任書一式肆份,由發包方、承包方各執兩份。
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇十六
公路建設工程合同范本
工程范圍：_________________
建設單位：_________________
承包單位：_________________
年月日
(以下簡稱甲方)，通過的方式將工程項目的施工、完成與缺陷維修授予(以下簡稱乙方)承擔。為強化工程管理，保證工程質量，加快工程進度，提高投資效益，經甲乙雙方協商訂立如下合同并共同信守。
第一條工程名稱及內容
一、工程名稱
二、工程范圍
第二條建設工期
本工程項目于年月日開工，年月日竣工。總工期為，主要分部、分項工程工期為。
第三條質量目標
本工程項目交工驗收要求達到合格，竣工驗收要求達到合格，分部、分項工程要求達到合格。
公路建設承包合同樣本公路建設承包合同樣本
第四條工程造價
本合同工程總造價為人民幣圓整(￥元)。如有變更引起的工程量增加經雙方共同協商議定后，按增加工程量的實際工程造價報經上級領導機關及主要領導的核實審批后議定實際增加工程部分的實際工程價款。
第五條工程價款結算一、在甲乙雙方共同簽訂合同協議書后，在乙方主要施工設備進廠后，甲方須預付給乙方35%的開工預付款。剩余工程款項按實際完成工程量的進度，三期支付給乙方至工程總價款的95%。剩余5%的工程款甲方預留為工程質量缺陷維修保證金。期滿一年后如未出現工程質量的缺陷，甲方一次性付清給乙方預留的工程質量保證金。
第六條工程管理和工程質量
一、甲乙雙方應共同努力實現本工程項目的質量目標。甲方將根據目標要求進行嚴格的施工管理和質量控制，在施工過程中，甲方將不定期對乙方進行檢查。如發現乙方未履行合同或未全面履行合同，或在施工中偷工減料、使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的，或有未按照工程設計圖紙或施工技術標準施工等其它行為的，甲方將根據有關制度、辦法和本合同有關條款對乙方實行處罰。乙方應建立健全由主要領導負責的全面質量管理體系，嚴格按設計組織施工，努力提高全員質量意識，并嚴格按目標規定的標準要求對工程組織實施。
二、乙方應嚴格按合同確定的開竣工日期、甲乙雙方共同確定的各階段計劃目標及工程進度計劃組織施工，由于乙方違背雙方共同確認的進度目標要求而引起的一切后果和經濟損失其責任由乙方自負。
三、合同簽訂后，乙方必須以部頒施工技術規范及部頒《工程質量檢驗評定標準》等做為施工依據和質量檢查標準，未按設計施工和未達到質量標準的返修工程費用由乙方負責。
四、在施工過程中如發生設計變更、材料代用、質量事故等事宜，按交通部《公路工程施工監理規范》和甲方制訂的有關管理辦法的規定進行辦理。由于乙方不按規定申報設計變更而造成的一切經濟損失其責任由乙方自負。
五、乙方要加強施工管理，保證文明施工和安全生產，各種材料堆放，施工場地布置必須整齊、合理，嚴禁野蠻施工。提高安全、防災、保險意識，工程的施工方案必須滿足安全和防災的要求，消滅不安全隱患，杜絕事故的發生。在施工過程中發生的安全事故由乙方負責。
第七條材料
一、工程所需各種材料由乙方自行采購，均不再調差。
二、各種材料進場前必須經試驗合格，否則由此產生的經濟損失其責任由乙方自負。第八條驗收一、工程竣工時，乙方應按部頒《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程質量評定標準》和甲方有關工程驗收的規定準備技術檔案、交(竣)工資料，并在進行初驗的基礎上向甲方遞交(竣)工報告。
二、甲方在收到交(竣)工報告后會同有關部門組織檢查驗收。
三、本工程項目交工驗收要求達到，竣工驗收要求達到，分部、分項工程要求達到。
第九條其它
一、關于施工臨時用電、臨時用地等事宜，均由乙方自行辦理。
二、在工程施工中發生的運輸便道的修建、現有交通設施的改造等費用一律由乙方承擔，必要時甲方可幫助協調，但甲方在協調過程中不承擔任何費用。
三、乙方應加強環境保護和水土保持意識。加強對取、棄土場地和施工現場的整型清理、恢復和管理工作。取土、棄土場需經甲方的同意。雖經甲方同意，但由于乙方施工造成環境污染或因取土、棄土等原因引起的與外界的所有爭端、索賠費用均由乙方負責。
四、本合同未盡事宜由甲乙雙方商議解決。
一、本合同正本三份，甲、乙方各執一份，上級領導機關留一份備案存檔。二、本合同經雙方簽字后立即生效，工程缺陷責任期滿經驗收合格，結清全部款項后隨即失效。
甲方：_________________
公路建設承包合同樣本合同范本
法人代表(或授權人簽字)：_________________
經辦人(簽字)：_________________
年月日
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇十七
工程項目名稱：_________________________________
甲方（發包單位）：_____________________________
乙方（承包單位）：_____________________________
為了規范建設市場，在工程建設中防止各種不正當行為的發生，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________________有關要求，并經甲乙雙方同意，特訂立如下協議：
一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________________關于廉政建設的各項規定和關于建設工程承發包的各項規定。
二、甲方及其工作人員應做到
（一）向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。
（二）對本單位工程項目人員進行廉政教育；督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，出給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
（三）甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意；在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。
（四）甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。
（五）甲方工作人員（含家屬、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。
（六）甲方工作人員應當保持與乙方的正常業務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關規定登記上交；不得向乙方索要（或接受）通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。
（七）甲方工作人員不得參加可能影響公正執行公務的宴請和高消費的娛樂活動。
（八）甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。
（九）甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅游活動。
（十）甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。
三、乙方及其工作人員應當做到
（一）乙方應了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。
（二）乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育（包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定），按時出席甲方召集的有關會議。
（三）乙方應當通過正常途徑開展相對業務工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員（含家屬、子女下同）贈送禮金、有價證券和貴重物品等。
（四）乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。
（五）乙方不得以洽談業務、簽訂合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業性高檔娛樂場所。
（六）乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。
四、獎懲
（一）乙方如發現甲方及其工作人員有違反上述協議者，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并及時向甲方領導或者甲方上級單位舉報，甲方不得找任何借口對乙方進行報復或刁難、延誤工作。情節嚴重的可向有關部門投訴或舉報。甲方對舉報屬實和嚴格遵守廉潔協議的乙方，在同等條件下給予承接后續工程的優先邀請投標權。
（二）甲方發現乙方有違反本協議或者采用不正當的手段行賄甲方工作人員，甲方根據具體情節和造成的后果追究乙方工程合同造價1～5％的違約金。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔，乙方用不正當手段獲取的非法所得由甲方單位予以追繳。
（三）乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。
五、本工程發包、建設、竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為，均適用本協議。
六、聲明及保證
（一）甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
七、保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
八、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
九、通知
（一）根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
（二）各方通訊地址如下：________________________________________________。
（三）一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任
十、爭議的處理
（一）本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
（二）本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第__________種方式解決
1.提交_________仲裁委員會仲裁；
2.依法向人民法院起訴。
十一、解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
十二、補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十三、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，雙方各執______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章)：________________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
地址：_______________________地址：_______________________
電話：_______________________電話：_______________________
_________年_______月_______日_________年_______月_______日
簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________
可行性研究委托函 可行性研究報告編制委托書篇十八
發包人(全稱) (甲方)
承包人(全稱) (乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿，公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施
工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：盱眙縣機動車保姆城
工程地點：盱眙縣龍泉轉盤西南側
工程內容：框架結構;局部4-15層;建筑面積77851.99平方米
工程立項批準文號： 資金來源：自籌。
二、工程承包范圍
承包范圍：圖紙設計范圍內土建及水電安裝工程
三、合同工期
開工日期： 以經審批的開工報告為準
竣工日期： 從開工日期順延至合同工期
合同工期總日歷天數：540日歷天。
四、質量標準 工程質量標準：符合國家驗收標準，備案合格
五、合同價款
金額(大寫)：暫定價人民幣(大寫)柒仟柒佰捌拾伍萬壹仟元(￥ 7785.10萬元)按20xx《江蘇省建筑與裝璜工程計價表》、《江蘇省安裝工程計價表》及現行的相關定額、文件等結算并經有資質部門審核后的總價下浮10 %作為最終結算價(其中最終結算時鋼材、商品混凝土價格須經甲方相關人員簽證認可后按實計算，不參加下浮，人工費按淮安市有關文件執行不下浮。無框玻璃門、窗不在本合同價款內，如承包方施工另行商定)。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權利、義務的紀要、協議
4、本合同通用條款
5、投標書、招標文件和中標通知書
6、施工圖紙
7、標準、規范及有關技術文件、技術要求
8、工程預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同的約定的期限和方式付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日