光伏承包安裝合同(5篇)

在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。下面我給大家整理了一些優秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

光伏承包安裝合同(5篇)篇一

設計單位：

工程地點：

合同編號：

簽訂日期：

甲方委托書，以及國家和地方有關工程設計管理的法律、法規、規章及規范性文件。

根據國家有關規程規范進行福建海西光伏發電系統項目施工圖階段設計工作，乙方應無條件配合甲方完成方案報建工作；施工圖設計應滿足初步設計、方案設計批準文件要求，并滿足《設計任務書》規定的設計深度要求。

1.乙方于合同正式簽訂后20天內完成電氣主接線圖、電氣設備布臵圖、光伏組件基礎圖、電纜預埋圖、控制設備圖等設計工作，并向甲方提供施工圖一式捌份和所有圖紙doc、dwg、 jpg格式的電子版光盤壹份。

2.乙方于設備供應商提供正式圖紙后一個月內完成全部施工圖設計工作，并向甲方提供施工圖一式捌份和所有圖紙doc、dwg、 jpg格式的電子版光盤壹份。

3.根據甲方辦理各種報建手續的需要，乙方須在設計正式施工圖之前，配合甲方的要求提供報批用圖紙，時間上需滿足甲方辦理手續的進度要求，且該費用已包含在本合同總價中。

1.經雙方商定，甲方同意支付乙方本工程設計費萬元整。設計費已包含乙方為履行本合同所必需的一切費用、支出和報酬，包括進行設計的支出和報酬，指派工作人員的交通、差旅、食宿費用，以及為本項目提供咨詢、配合、協助義務所需的費用等等。

2.經雙方商定，甲方同意按以下方式付款：

乙方提供第一批施工圖并通過審查后一周內，甲方支付給乙方元整。

全部施工圖提供并通過審查后一周內，甲方支付給乙方元整。

余款在工程竣工驗收完工后一周內，甲方一次結清合同余款。

在甲方每次付款前，乙方應向甲方提供相應金額的可計入項目開發成本的稅務發票，否則甲方有權拒絕支付款項且不需承擔逾期付款的違約責任，直至乙方提供前述發票。

3.甲方要求乙方提交成果份數超過本合同規定份數部分，甲方應另行支付工本費。

（一）甲方職責

1.合同簽訂后三天內，負責向乙方提供設計工作所需的有關資料（含接入系統資料、地形圖、房屋建筑結構圖及上級有關部門的批準文件等），并配合乙方到現場勘測了解情況。

2.負責如期支付給乙方設計費。

利。但甲方應維護和尊重乙方的設計成果，在未征求乙方同意的情況下，不得修改設計成果或將設計成果提供給第三方使用。

光伏承包安裝合同(5篇)篇二

承包人（以下簡稱乙方）：

依據《^v^合同法

》、《中華

人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公

平和

誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

1、 工程名稱：

2、 工程地點：

3、 承包范圍：對應效果圖的供貨清單范圍內所有燈具供貨、安裝。

4、 承包方式：包工包料。

5、 合同工期：

供貨日期：合同簽訂之日（預付款到賬）起25天內運送到田方指定工地，即 年 月 日前所有燈具運抵施工現場，裝并交驗完畢。

6、 產品質量：優質

7、 合同價款：

優惠后總價： 元

以上價款為固定總價，包含所有燈具材料、生產、運輸、安裝、取費、稅金、驗收備案及未完成工程所發生的一切費用。

1、 向已方提供貨物存放地的約定：甲方提供現場貨物存放地，乙方自行擺放、保管。

2、 負責根據效果圖、圖紙、規范及合民規定的相關標準對產品進行驗收。有權利隨時對產品質量進行抽查，對不符合合同規定質量的產品要求限期調換。

3、 做好合同執生過程中的相關協調工作。

4、 指派 作為甲方駐工地代表，負責對產品質量、進度等進行全面管理，并負責辦理設訐變更、洽商、現場簽證、工程結算等的內部審批手續。

5、 甲方需協調相關單位，為乙方提供工作便利。

乙方未能履行下述各項義務，造成甲方損失的，乙方賠償甲方相關損失。

1、 未經甲方同意，不得將本工程轉給第三人。

3、 指汽船派 （電話） 為乙方駐工地項目負責人，負責合同履行，按雙方認可的施工組織設計（施工方案）和甲方發出的指令組織指導施工，確保保質、保量、按期完成施工任務，解決由方負責的務項事宜。

4、 遵守政府有關主管部門對施場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續并承擔相應費用，同時以書面形式通知甲方。

5、 保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，承但因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。

6、 遵守工程建設安全生產有關規定和甲方的《建設工程安全文明管理辦法》，嚴格按安全標準組織進場。負責對施工場地工作人員進行安全教育，隨時接愛甲方或政府行政主管部門的安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

7、 認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方發出的指令供貨，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

8、 服從甲方工地的觀管理。負責乙方施工人員的防盜、防意外事意外事幫等安全事項。

9、 乙方在交貨時通知甲方驗收，甲方應在三日內完成驗收，逾期視為合格，乙方負責安裝驗收前的成品保護工作，出現破壞應及時更換修補，承擔相關費用。

10、 已方負責上報本工程相關竣工資料。

11、 效果圖經相關部門已認可，乙方應甲方提供的效果圖，聯系設計單位完善施工圖設訐，因乙方未能按甲方確信的效果圖及施工圖生產導致不能通過驗收，則乙方承擔給甲方造成一切損失。

（1） 設計變更和工和量增加；

（2）不可抗力。

2、 因乙方責任，不能按期交貨、中途無故售貨停產或產品質量不合格返工等影響工期的，工期不順延。

1、 本工程以甲方相關質量驗 收規定和國家、行業現行驗收規范為質量評定驗收標準。

2、 發生重大傷亡及其他安生事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方，同時政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。

3、 由于乙方原因造成質量事故，乙方必須賠償給甲方造成的損失，并在甲方指定的期限內返工直至達到合同約定的質量標準，返工費由乙方承擔，并且工期不予順延。

4、 非乙方原因造 成的質量問題，由乙方負責維修或更換，支付給乙方的維修或更換費用由甲乙雙方協商確定。

5、 工程總體質量保修期為工程驗收合格后一年。質保期內，除人力不可抗拒原因乙方免費負責維修或更換，質保期外，乙方也需要進行維修，費用甲乙雙方商定。

1、 雙方商定本合同價款采用固定總價方式。

2、 因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。

3、 工程支付方式：合同簽訂后付合同部價款20％做為預付款；貨物全部到場，甲方驗收合格后，甲方向乙方支付合同總價款的50％作為質保金，質保期后無質量問題一周內付清（無利息）。

4、 付款時，乙方需要開具符合甲方要求的發票。

1、 乙方付責施工中所有的材料供應，費用乙方承擔。

2、 乙方采購的材料與合同約定或雙方確認的產品不符時，乙方應按甲方要求的時間運出施工場地，重新提供符合要求的產品，承擔由此以生的費用，由此延誤的工期不予順延。

3、 乙方采購的材料在使用前，乙方應甲方的要求進行檢驗或試驗，不合格的不得使用，檢驗或試驗費由乙方承擔。

4、 甲方發現乙方采購并使用不符合要求的材料設備時，有權求乙方負責修復、拆除或重新采購，由乙方承擔發生的費用，由此延誤的工期不予順延。

1、 乙方必須按照合同中確定的交貨日期交貨，否則，每延誤一天，甲方有權在付款時扣除合同總價款的千分之一；延誤達十天（含十天）以上的，甲方有權單方解除合同，解除合同的通知到達乙方時合同解除。乙方必須妥善做好施工場地的保護和移交工作，按甲方要求將自有設務和人員撤出施工場地。同時在接到合同的通知后十五日內返還田方已支會款項銀行同期貸款利息，承擔因合同銀除給發包人造成的一切損失，并一次性向發包人支付合同總價款10％的違約金。

2、 產品未達到合同約定的質量本、示準，乙方承擔由此給甲方造成的一切損失，并在甲方指定期限骨返工直至工程達到合同規定的杯準，返工所發的費用由乙方承擔，并且工期不予順延。

3、 乙方應妥善保護施工現場 的設施，如造成損失照價賠償。

4、 k如乙方違約，由此給甲方造成的所有損失，山乙方賠付，并一次性支付給甲方總價款的10％做為違約金。

1、 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方采取協商解決或請有產關部門進行調解。

2、 協商或調解不成的，依法向工程所在地人民法院起訴。

1、 本合同工式陸份，甲方肆份，乙方貳份，具有同等交力。

2、 本合同雙方簽字蓋章之日起生效。

3、 合同的實質性變更（包括工程承包范圍、合同工期、合同價款及支付方式、合同價款調整范圍和方式、材料設務供應、質量及驗收、違約責任和解決爭議方法等的變更）必須以書面形式，并經雙方共同簽字、蓋章確認后才有效變更。

4、 本合同附件及相關說明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

甲方（公章）：乙方(公章）：

簽訂日期： 年月 日

簽訂地點：

光伏承包安裝合同(5篇)篇三

案例2008年6月，小戴看中張先生名下的一套一室戶的小房子，雙方在中介公司處簽訂了一份《房地產買賣居間協議》，約定房屋轉讓價42萬元。這時小戴提議，雙方在簽訂正式買賣合同時，可以把房價做低，這樣大家都可以少繳一點稅。張先生覺得有利可圖也就同意了。于是雙方在簽訂正式的《上海市房地產買賣合同》時約定，“房屋轉讓價款為25萬元”。合同簽訂一個月后，雙方相約去房地產交易中心辦理過戶手續，這時小戴突然提出，應當按照雙方正式合同約定的25萬元履約。張先生大吃一驚，并反駁說這份合同是為了避稅而簽訂的，前一份《房地產買賣居間協議》約定的42萬元才是雙方真實的意思。

由于協商不成，雙方對簿公堂。小戴聲稱，起先確實有42萬元的約定，誰知2008年政府宏觀調控后房價下跌了，于是雙方經過協商后將房價調整為25萬元的新價格。現在自己已經付清25萬元房款，要求張先生協助辦理產權過戶手續。張先生則當庭要求小戴先付清42萬元房款。

法院判決法院審理后認為：1、即使考慮房價下跌因素，在一個月的時間里，房屋價格下調17萬元，有悖常理；2、中介公司的具體經辦人作證，房屋的實際轉讓價就是42萬元，當時為了少繳稅，雙方才在后來的合同中將房價寫低成25萬元；3、中介公司是按照房屋總價款的1％向雙方收取傭金的，雙方實際支付的傭金恰恰就是4200元。

綜合以上考慮，法院認定：42萬元才是真實的交易價格，雙方在《上海市房地產買賣合同》中約定的房屋轉讓價25萬元這一條款具有非法目的，不受法律保護，該條款無效，但該條款無效不影響合同其他條款的效力。因此，判令小戴付清42萬元，房款付清后，張先生協助小戴辦理產權過戶手續。

理財提示陰陽合同就是通常指的黑白合同，是當事人為了逃避稅收，簽訂兩份價格不同的房屋買賣合同，以價位低的合同辦理房屋過戶手續，實際卻履行價位高的合同。表面上看，陰陽合同有時確實達到了規避稅收、降低房屋買賣成本的作用，但事實上，陰陽合同滋生了大量紛爭。畢竟雙方簽訂了兩份具有不同價格的合同，一旦有方起了“歹心”，這陰陽合同往往就成了麻煩的根源。

除了以上案例提到的情況外。最常見的就是：由于房屋買賣過程中，房價出人意料地有了大幅的上漲或下跌，因此一方想違約不履行合同，往往在法院聲稱自己簽訂陰陽合同時不知道違法，現在知道了，所以要求法院判決買賣合同無效，雙方無需再履行合同。

通常，法院不會判令整個合同無效，只判令用于避稅的條款無效，雙方仍按照實際成交價履約。然而像本案中的張先生，官司雖然最終贏了下來，但誰愿意在房屋買賣中生出如此枝節、耗費如此精力呢?另外對買家來說，做低房價只能讓賣家少繳個人所得稅，然而今后當自己賣出房子時，卻反而要多繳個人所得稅，其實反而對自己不利。

總之還是那么一句老古話：貪小必失大，別人主動給予的小便宜的背后往往暗藏著大陷阱。

光伏承包安裝合同(5篇)篇四

乙方：

本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。

第一、工程概況

1、工程名稱：辦公樓

2、承包范圍：整個工程的水電安裝調試

第二條 材料供應的約定

1、甲方提供的材料，乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。

2、乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

第三條 關于工程質量及驗收的約定

1、嚴格按圖紙施工，由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。

2、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續。

第四條 有關安全的現場管理約定：

1、進入施工現場必須佩戴安全帽，嚴禁酒后上班。

2、工人在工地不準打罵，如有打架斗毆者甲方有權采取罰款及驅除廠外。

3、乙方施工應嚴格遵守安全操作規程及安全技術措施，正確使用安全保護用品，切實做到安全生產、文明施工。

4、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第五條 關于工程價款、承包內容、結算的約定：

2、乙方承包內容：

1)、水電開槽、布線、穿線、埋槽

2)、所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)

3).水電施工的穿墻、打孔、切割

4)、開關面板安裝

5)、小五金、馬桶、的安裝

3、工程結算方式： 按實結算： 總價結算：13元/平米(套內面積)

第六條 糾紛處理方式： 因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。

第六條 附則

1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

2、本合同簽訂后工程不得轉包。

3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

光伏承包安裝合同(5篇)篇五

乙方：

經乙方申請，甲乙考核后，甲方授權乙方在 (省、自治區) (市、地區)獨家代理經銷 牌太陽能熱水器，甲方不能在此區域內設立其它經銷處，乙方應積極完成區域內市場開發，品牌宣傳工作，完成銷售及售后服務工作，乙方不得做有損甲方利益的事情。

根據當地太陽能市場銷售實際情況，甲、乙雙方協商確定，乙方在一年內完成銷售 臺( 孔)的任務。如果有明顯證據證明乙方在一年內無法完成任務的50%，甲方有權提前終止合同，不承擔違約責任，否則甲方無權單方面中止合同。

1、合同簽訂7天內乙方不提貨，甲方可以單方終止合同，不承擔違約責任。

2、乙方第一次提供不能少于 臺，每次發貨應款到賬后發貨。

3、在運輸途中如有損壞的情況，乙方應積極與當地貨運部協商解決，如解決不了，可通知甲方，由甲、乙雙方共同與貨運部協商解決。

1、甲方保證向乙方提供質量合格的產品、并提供相關證明文件。

2、甲方承諾產品質量保修五年，在保修期內，出現質量問題甲方免費負責調換或修理，如果因為乙方行為造成產品不能正常銷售或使用，甲方收取適當成本費用，負責調換或維修。

3、甲方根據真空管卡，補償出現問題的真空管。

4、需要維修或調換產品和部件時，乙方應先將有問題產品或部件返還給甲方，甲方驗收核實后，提供調換或修理。

甲方按全國統一供貨價向乙方供貨，具體產品價格及相關問題參考《太陽能統一供貨價格表》執行。

乙方有權享受甲方的相關政策支持，具體細節參考《太陽能銷售政策執行》。

1年(自 年 月 日至 年 月 日止)合同期滿后，乙方享有優先續約權。

任何一方單方面違約應向另一方賠償相應經濟損失，合同仲裁地為甲方所在地。