在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧
最新戶外廣告租賃的合同 戶外廣告合同實用篇一
乙方：________________
根據《中華人民共和國民法典》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：________型廣告塔______座
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的______________施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍____漆，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《________________》型廣告塔______座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套。
三、承包方式和造價：
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的____%，計人民幣________元;鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的____%，計人民幣________元;之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價________元的______%;合計人民幣______元______座廣告塔共計________元;3%作為乙方的保修保障金合計人民幣________元，滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。
五、工程期限為______天，其中加工配件______天，運輸______天，安裝______天。
六、雙方責任
甲方責任
1、甲方負責廣告塔的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人__元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天________元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔進行處理或拍賣，同時此合同終止。
乙方責任
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔結構安全性。廣告牌設計基本風壓為___/2。廣告塔質保期為______年，保修期為______年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失;如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的__%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附屬文件：
《______鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》
附則：
合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附屬文件共同遵守。
本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
經甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規程》、____省工程建設標準《______________》________。驗收手續一式兩份，甲乙雙方各持一份。
本合同從甲方首期付款到乙方賬戶之日起生效。
最新戶外廣告租賃的合同 戶外廣告合同實用篇二
受托方：
合同書
合同書
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規規定，本著友好合作，互惠互利的原則，經過充分友好協商，達成如下協議。
一、媒體簡述：
1、媒體內容：
2、媒體說明：
二、合同期限及付款方式：
1、合同期限為 年，總價款為 時間自 年 月 日 至 年 月 日止。
2、付款方式：
3、乙方指定賬戶信息如下：
戶名：
開戶行：
賬戶：
乙方另行指定賬戶應以書面形式通知甲方。
三、甲方的權利和義務：
四、乙方的權利和義務： 。
五、違約責任：
1、甲乙雙方均需嚴格履行本合同的各項條款，如有違反，則視為違約，違約方應該賠償守約方總價款的 作為違約金。
2、如因本合同發生糾紛，首先應雙方協商解決，協商不成，可向臨沂市仲裁委員會申請仲裁，也可以向臨沂市人民法院提起訴訟。
六、法律效應：
甲乙雙方根據國家有關法律、法規簽訂本合同，雙方共同遵守執行。在本合同執行過程中，如與政府部門的法律條文相抵觸時，以政府的法律條文為準則，雙方協調解決。
本合同一式兩份，均具同等法律效應。雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效，本合同中未盡事宜，雙方另行協商。
甲方： 乙方：
代表： 代表 ：
簽訂日期：
年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
最新戶外廣告租賃的合同 戶外廣告合同實用篇三
承租方(以下簡稱乙方)：
1.名稱：
2.規格與面積：
3.位置：
甲方出租該廣告牌給乙方使用，其相關的戶外廣告發布審批，用電，版面維護，更換，噴繪，安裝及廣告內容等均由乙方負責并自行承擔全部費用。
1.廣告牌租賃期限為 年，從 年 月 日起至 年 月 日止。
2.租賃期滿后，甲方另行出租時，在同等條件下，乙方享有優先承租原廣告牌的權利。如乙方續租，須提前兩個月書面向甲方提出申請。
1.租金每塊 元/年，每塊面積 平米，大寫： 。
2.租金支付方式及結算：
采用一次性付清方式，在合同生效后的 日內，乙方以轉賬方式向甲方支付租金總額人民幣 元(大寫： )。
出租方(簽章)： 承租方(簽章)：
年 月 日
最新戶外廣告租賃的合同 戶外廣告合同實用篇四
委托方： (以下簡稱甲方)
承攬方： (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規規定，經雙方友好協商一致，在平等互利的基礎上簽訂以下合同條款，以便合同雙方共同遵守。
一、廣告承攬要求
1、項目類型：
2、發布地點：
3、版面及圖案：
4、規格：
5、發布時間：
6、材料要求：
7、其他要求：
二、廣告費及付款方式
1、廣告費：
2、付款方式及依據：
(1)、合同簽定后 個工作日內，甲方預付乙方廣告費用的 %，即人民幣 元整。
三、廣告驗收
乙方在廣告制作、安裝完成，并在約定地點發布后通知甲方最終驗收。
四、廣告質保期和維護
1、自甲方終驗收合格之日起廣告布破損、變色或安裝不牢固等)，乙方負責無償修復或重作。
2、乙方負責廣告牌的安全、養護和維修。一般故障的，乙方應在24小時內修復，修復時間最長不得超過48小時。
五、安全施工
1、乙方在廣告安裝之前，首先應檢查甲方原有的廣告支架是否安全、牢固、是否存在安全隱患、是否滿足本合同廣告的安裝發布，如果存在前述任何一種情況，乙方有義務書面告知甲方進行更換支架或采取其他補救措施，否則，造成任何安全事故或最終導致廣告安裝不合格的，責任由乙方承擔。
2、乙方在制作、安裝、養護和維修廣告過程中，應當按規范安全、文明施工。乙方負責制作、安裝人員以及周邊人員的安全，在制作、安裝、養護和維修廣告過程中所造成的人員傷亡事故或損害第三人權益的，由乙方負責。
六、 違約責任
2、乙方不能按期履行合同的，每逾期一天，按日千分之三向甲方償付違約金。乙方逾期天以上的，甲方有權單方解除本合同，乙方應全額返還甲方已付的廣告費，并承擔違約責任。
3、乙方制作發布的廣告不符合合同約定要求的，須按甲方要求進行返工或重作直至符合合同約定要求，返工或重作應在合同期限內完成，因此造成履行延期的，按本條第2款償付違約金。
七、糾紛解決方式
若發生合同糾紛，雙方友好協商解決，協商不成的，可依法向甲方所在地人民法院起訴。
八、其他事項
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，單方不得擅自更改。
2、本合同壹式貳份，雙方各執壹份，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
委托代理人： 委托代理人：
簽訂日期： 簽訂日期：
最新戶外廣告租賃的合同 戶外廣告合同實用篇五
地址： 負責人： 電話：
被告：
注冊地址：
營業執照注冊號： 法人代表：辦公地址： 郵編：438300
2、判令被告支付原告合同違約金人民幣元；
3、判令被告抵合同款的商鋪a2126合同無效，退給原告款人民幣元；
4、判令被告承擔原告的訴訟費。
廣告費，被告不覆行合同約定，嚴重違約，并承擔合同違約一切責任后果。
最初的合同約定是以現金方式支付，根本就沒有約定以商鋪抵廣告費，但因為被告遲遲不支付原告廣告費，要求將最初合同作廢重新簽訂新的合同，是為了達到將商鋪抵部分廣告費的目的，原告沒有辦法才同意重新簽訂租賃合同，新的合同約定被告以商鋪抵原告部分廣告款，原告多次去被告公司討要，被告一直拖到20xx年10月13日才同意辦理商鋪手續（a2126）。剩下的廣告款原告多次去被告催要，公司目的是想原告帶人來買房將余款抵扣，原告也想了辦法，但最終都無法答成。一年都過去了，被告經辦人員及領導不理睬逃避支付，至今未果，故原告沒有辦法訴至貴法院，請求支持原告的訴訟請求，以維護原告的合法權益。
申訴人：
最新戶外廣告租賃的合同 戶外廣告合同實用篇六
乙方(廣告主)：集團
一、廣告形式：路牌
二、廣告位置：市區路號
三、廣告規格：
四、廣告期限：自年月至年月，共計年。實際發布時間以《驗收報告》中確認的發布時間為準。
五、廣告價格：
2、廣告費的支付：第一期款：簽定合同后日內，乙方向甲方支付廣告費，計萬元。
六、雙方責任：
1、甲方負責戶外廣告報批手續，廣告稿樣審批，驗收及發布期的保修維護。
2、甲方負責提供廣告樣件，甲方負責將廣告稿樣報有關部門審批，審批不合格，稿樣退回乙方修改。稿樣一經確認即作為制作及驗收的有效依據，為本合同附件，與本合同一并保存。乙方再提出與稿樣不同要求所發生的費用由乙方負擔，由此而耽誤的廣告發布時間，甲方不予順延。
3、甲方收到乙方第一期款，及廣告稿樣經確認后(30)天內，完成制作。制作完成后3天內，甲、乙、制作三方共同驗收，驗收合格，乙方在《驗收報告》上簽章，乙方接到甲方通知，不及時驗收，超過____日后，甲方視同乙方驗收合格。
4、乙方應按期付款，如乙方不按期付款，甲方有權終止本合同并廣告位置不予保留。
5、廣告發布期間，如因甲方責任造成廣告發布終止由甲方承擔責任;如因乙方責任造成廣告發布終止由乙方承擔責任;如因不可抗力造成廣告發布終止，甲乙雙方友好協商解決。
七、合同續簽：
合同期滿前1個月，雙方可重新商討延長本合同事宜。同等條件下，乙方享有優先權。如合同期滿乙方未辦理續簽手續，乙方不再享有優先權，廣告位置不予保留。
八、任何一方違反合同，雙方協商不成，可向經濟合同仲裁機關申請仲裁或向人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。
2、合同附件一式兩份，甲乙雙方各一份。
3、合同中未盡事宜或本合同如需修改，可簽訂補充合同。
4、本合同自簽字蓋章之日生效。
甲 方： 乙方：
代表： 代表：
最新戶外廣告租賃的合同 戶外廣告合同實用篇七
乙方(廣告主)：_____________________
合同編號：___________________________
簽約地點：___________________________
簽約時間：__________年_____月______日
一、廣告形式
路牌
二、廣告位置
三、廣告規格
四、廣告期限
自______年_____月至_____年_____月，共計______年。實際發布時間以《驗收報告》中確認的發布時間為準。
五、廣告價格
1.廣告費：含發布費、占地費、維修費、保險費、基礎架制作費，單價：_____萬元/塊，_____塊。年合計______萬元。
2.廣告費的支付：第一期款：簽定合同后15日內，乙方向甲方支付廣告費，計_____萬元。
六、雙方責任
1.甲方負責戶外廣告報批手續，廣告稿樣審批，驗收及發布期的保修維護。
2.甲方負責提供廣告樣件，甲方負責將廣告稿樣報有關部門審批，審批不合格，稿樣退回乙方修改。稿樣一經確認即作為制作及驗收的有效依據，為本合同附件，與本合同一并保存。乙方再提出與稿樣不同要求所發生的費用由乙方負擔，由此而耽誤的廣告發布時間，甲方不予順延。
3.甲方收到乙方第一期款，及廣告稿樣經確認后(30)天內，完成制作。制作完成后3天內，甲、乙、制作三方共同驗收，驗收合格，乙方在《出國留學驗收報告》上簽章，乙方接到甲方通知，不及時驗收，超過3日后，甲方視同乙方驗收合格。
4.乙方應按期付款，如乙方不按期付款，甲方有權終止本合同并廣告位置不予保留。
5.廣告發布期間，如因甲方責任造成廣告發布終止由甲方承擔責任;如因乙方責任造成廣告發布終止由乙方承擔責任;如因不可抗力造成廣告發布終止，甲乙雙方友好協商解決。
七、合同續簽
合同期滿前1個月，雙方可重新商討延長本合同事宜。同等條件下，乙方享有優先權。如合同期滿乙方未辦理續簽手續，乙方不再享有優先權，廣告位置不予保留。
八、任何一方違反合同，雙方協商不成，可向經濟合同仲裁機關申請仲裁或向人民法院起訴。
九、附則
1.本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。
2.合同附件一式兩份，甲乙雙方各一份。
3.合同中未盡事宜或本合同如需修改，可簽訂補充合同。
4.本合同自簽字蓋章之日生效。
甲方 乙方