合同的簽訂對于維護勞動者的權益、促進勞動關系的穩定具有重要意義。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
拆除廣告牌合同 路燈廣告牌發布合同實用篇一
乙方：
經甲乙雙方友好協商，就乙方承包甲方廣告牌建設相關事宜，雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則和根據中華人民共和國有關法律、法規的規定，簽訂本合作協議，由雙方共同遵守。
一、甲方將位于路邊廣告牌的工程建設承包給乙方。牌面尺寸為： 乙方承諾 日內完工。
二、廣告牌共計人民幣 。
三、付款方式：?
四、此廣告牌必須能抗十二級臺風，其它自然災害與乙方無關。
五、甲方責任
1、甲方必須經市容、路政等相關政府機關部門審批同意后方可建造，否則產生的一切費用由甲方自行承擔。
2、甲方如因沒有完整手續或其它矛盾造成工期延誤與乙方無關。
3、甲方每年需對該廣告牌進行一次防銹加焊刷漆等維護工作。如因甲方未正常維護而造成的后果乙方不承擔責任和損失。
六、乙方責任
1、乙方所組織的施工人員，吃、住、行乙方自行安排。
2、乙方負責施工建造所需要的所有機械和相關工具設備及用電。
求現場施工人員注意施工安全，施工過程中所出現的安全事故均由乙方自負。
七、施工過程中，如遇下列情況應允許順延工程：
a)因甲方提出變更、增加施工項目及施工中改動安裝等。
b)因天災或人力不可抗拒的原因(如大風雨、雪天氣)。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，并作為合同附件，雙方簽字蓋章后與本合同具同等法律效應。如雙方協商不成，可向當地人民法院提起訴訟。
九、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。
乙方：
日期：
拆除廣告牌合同 路燈廣告牌發布合同實用篇二
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
一?項目名稱和地點
1?項目名稱:
2?工程地點:
二?工程內容
三?承包方式和安裝費____ 廣告牌1座,單價每座8000.00元?合計人民幣_8000元,大寫：_捌仟元整。
本項目由甲方委托乙方全權負責安裝?
四?安裝費得結算方式
安裝后檢驗合格后一次性付清。
六?雙方責任
(一)甲方責任
(二)乙方責任
1?乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容。
3、乙方在安裝制作期間的安全責任由乙方自行負責，安裝制作過程中的一切安全責任與甲方無關。
附則:
(二)本合同一式兩份,具有同守效力,甲?乙雙方各持一份?
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
拆除廣告牌合同 路燈廣告牌發布合同實用篇三
【篇一】
甲方：
乙方：
一、租賃招牌（廣告）位地點：
二、租賃招牌（廣告）位的尺寸：
三、租賃用途：乙方租賃本合同中約定位臵的招牌（廣告）位，用于對外進行招牌（廣告）宣傳。
四、租賃期限：乙方租賃約定位臵招牌（廣告）位的租賃期到期日須與商鋪租賃期到期日一致，即從年月日起至年月日止。
五、招牌（廣告）位租金：年月日前，月租金為元。
從年月日起，月租金按每年5%遞增。即：年月日至年月日，月租金為元；年月日至年月日，月租金為元。
六、招牌（廣告）位押金：以兩個月的月租金額作為押金，在本合同簽訂三天內乙方向甲方支付，押金不抵租金。
七、付款方式：按月支付，首次支付時間為本合同簽訂后三天內，以后每月25日前支付下月租金，一次付清。
八、合同履行期滿或因乙方違約終止后此招牌（廣告）位設施的所有權歸甲方所有。
九、招牌（廣告）發布所需相關審批手續由乙方自行辦理。
十、乙方向甲方提供此招牌（廣告）位所需報批的全部資料、施工方案、施工圖紙的情況下經甲方同意方可進場施工。乙方在進場施工及維修過程中，不得破壞甲方財產及物業，如乙方作業造成損失應由乙方照價賠償。
十一、本合同中招牌（廣告）位的施工安全及日常維護、保養工作由乙方負責，費用由乙方負擔。乙方在更換招牌（廣告）畫面和需對招牌（廣告）位的內部及外部任何部分作出結構上的變化時，都應事先向甲方申請，經甲方同意后方可進行。
十二、乙方租賃的招牌（廣告）位上的招牌（廣告）在租賃期內（包括施工、安裝、未發布招牌（廣告）畫面、已發布招牌（廣告）畫面）若發生安全事故，造成甲方或第三方財產、人身損害的，由乙方單獨承擔責任并予賠償，甲方不負任何責任。若因甲方直接原因導致招牌（廣告牌）損壞，由甲方賠償。
十三、乙方在招牌（廣告）發布過程中，應保證該招牌（廣告）位的完整性、美觀性。若非甲方因素造成招牌（廣告）位及招牌（廣告）畫面的破損、殘缺及招牌（廣告）箱內燈管損壞時，乙方應無條件及時維修處理，其費用由乙方自行承擔。
十四、乙方必須依據中國法律、法規的規定，對外發布內容、形式合法的招牌（廣告）。否則，甲方有權解除合同，因乙方所發布招牌（廣告）的內容或形式，引發的法律糾紛，與甲方無關；因此造成的甲方經濟損失，乙方負賠償責任。
十五、若乙方需甲方提供該招牌（廣告）位電源，則應向甲方提供線路走向、材料材質等施工圖紙及說明，經甲方同意后方可施工接駁。
十六、乙方必須遵守甲方的有關管理制度，服從甲方廣場工作人員的統一管理，搞好環境衛生、治安和防火。
十七、租賃期滿或其它原因導致招牌（廣告）不能繼續發布時，乙方必須對招牌（廣告）位恢復原狀。否則甲方將自行恢復，并向乙方追討違約責任，所需一切費用由乙方承擔。
十八、違約責任：
1、乙方未按合同約定向甲方支付租金時，則每延期壹天按本合同租金總額的5‰向甲方繳納違約金。
2、若逾期十天未支付租金時，甲方有權解除合同而無需知會乙方，乙方所繳押金不予退還。招牌（廣告）位上一切材料設施等全歸甲方處理。
3、乙方因故意或疏忽違反本合同的其他規定時，則每違約壹天按本合同租金總額的5‰向甲方繳納違約金。
十九、不可抗力及處理
1、若因政府行政機關、司法機關行為等不可抗力導致乙方不能正常發布招牌（廣告），則本合同終止，甲乙雙方按本合同第十六條約定執行。
2、若因第三方（指政府、司法機關以外）原因造成乙方不能正常發布招牌（廣告）的，乙方應自行恢復招牌（廣告）發布，甲方提供相應協助，雙方繼續履行合同，但乙方仍需依據合同約定支付該暫停時段的租金。
3、若因甲方原因造成乙方不能正常發布招牌（廣告）的，甲方應退還或免收乙方實際不能正常發布招牌（廣告）期間的租金，合同期限順延或終止合同。
二十、本合同期滿后，乙方若無違約行為可在同等條件下享有優先承租的權利；若乙方愿繼續租賃經營，應提前壹個月通知甲方，并及時辦理相關手續。
二十一、在本合同終止執行，乙方對招牌（廣告）位恢復原狀，甲方檢查無誤后，將押金無息退還給乙方。
二十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。
二十三、本合同中的未盡事宜，甲乙雙方協商解決。附加條款與本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
簽章：簽章：
時間：時間：
【篇二】
出租方：（以下簡稱甲方）
租賃方：（以下簡稱乙方）
一、甲方將樓頂場地約40m×8m，租賃給乙方做廣告牌。甲方保證乙方在租賃場地的使用權。租賃期間，如該建筑物所有權或使用權發生變動，甲方應提前三個月告知乙方，并協助乙方做好過渡手續。
二、廣告牌自身高度不超過8m，廣告內容、制作、發布必須符合國家及本地區相關廣告的規定。
三、乙方在廣告牌制作、安裝時必須確保安全，并且作經常性的維護。廣告牌施工過程中要做防漏處理，因廣告牌施工引起的漏水問題由乙方及時修復。
四、廣告位場地租用時間為每年租金整，本合同簽訂時乙方一次性付清第一年度租金，以后每年在7月1日前付清下一年租金。逾期支付租賃金則向甲方支付每日千分之三的違約金。
五、本合同租賃期滿，如甲方繼續對外出租的話，乙方享有優先的租賃權。在合同期內，如遇政府行為或其它不可抗力原因需終止合同的，租賃費按乙方實際租賃時間計算。
六、甲方提供乙方發布廣告期間的所需電源。電費按電力部門對甲方收費標準計價，乙方每月向甲方支付電費，不得拖欠。逾期支付電費的，則向甲方支付每日千分之三的違約金，甲方并可采取停電方式追討電費。
七、本合同自雙方簽字生效。在執行過程中如有爭議，雙方協商，協商不成，雙方均可依法向法院提起訴訟。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具同等效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
拆除廣告牌合同 路燈廣告牌發布合同實用篇四
甲方：_____________________ (以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
經雙方充分協商，根據《_經濟合同法》相關規定，特簽署本合同。
一、合同內容：
1、店招廣告牌制作規格乙方需對所制作的尺寸負責，若有出錯由乙方負責。
2、材質：材質為550噴繪布;
3、規格：噴繪制作30米*5米一塊、14米*5米一塊、米*米一塊、米*米2塊，共計282平方米，全部制作安裝。
4、要求：按照乙方的施工規范要求施工(附施工要求圖紙)，店招版式按雙方確定之版面大小施工。
二、合同金額:
三、付款方式:
1、本合同簽訂后，乙方制作完以后，甲乙雙方確認無任何問題，甲方應向乙方付給全部款項。
四、所產生的責任的承擔：
1、在本廣告的制作、安裝過程中，乙方必須嚴格按規范的勞動操作規范進行生產，如乙方原因造成勞動安全事故，由乙方全部負責，均與甲方無關。
2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。
3、如在保修范圍之內(保修18個月)，在接到甲方通知后1小時內作出維修安排答復，24小時內到達現廠維修處理。
五、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛，應友好協商解決，如無果則提請法律途徑解決。
本合同壹式兩份，甲乙雙方各持對方簽字蓋章合同一份，均具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
拆除廣告牌合同 路燈廣告牌發布合同實用篇五
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %)，預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為，時間為簽訂合同之日起計算日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份，交__(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方： (蓋章) 承攬方： (蓋章)
代表人： (蓋章) 代表人： (蓋章)
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日訂
拆除廣告牌合同 路燈廣告牌發布合同實用篇六
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
一?項目名稱和地點：
1?項目名稱: 頂廣告字制作安裝工程
2?工程地點: 路東側
二?工程內容：
乙方負責廣告字安裝。
三?承包方式和安裝費：
本項目由甲方委托乙方全權負責安裝，以總價 ： 人民幣(大寫)一次性包死。
四?安裝費用結算方式：
安裝結束，檢驗合格后一次性付清。
五?雙方責任：
(一)甲方責任
(二)乙方責任
1?乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容。
3、乙方應通過科學的計算，充分的考慮到風、雨、雪等自然外力的作用下，廣告牌在使用期間的牢固性及安全性。若因自然外力作用下而發生破壞、掉落等情況，而造成人員傷亡的，乙方應無條件的承擔由其帶來的一切經濟后果及社會影響。(人為破壞或地震等自然災害造成的破壞除外)
4、乙方在安裝制作期間的安全責任由乙方自行負責，安裝制作過程中的一切安全責任與甲方無關。
5、乙方負責免費維修led發光字一年，三年之內免費保養廣告字鋼架。保修期結束，乙方有義務按時通知甲方進行保養。
本合同一式兩份,具有同等效力,甲?乙雙方各持一份?
甲方代表人簽字: 乙方代表人簽字:
(蓋章) (蓋章)
年 月 日 年 月 日
拆除廣告牌合同 路燈廣告牌發布合同實用篇七
乙方：__________________
__________________.
廣告牌寬______，高______.
甲方委托乙方于______年______月______日至______年______月______日發布廣告，自甲方廣告正式發布（上畫面）之日起計。
1、廣告費指的是甲方使用乙方廣告位并委托乙方制作發布廣告而需向乙方繳納的費用，包括廣告發布費、場地租用費、保險、管理、電費及兩次廣告畫面制作費。
2、甲方需向乙方支付的廣告費
廣告價格：______（人民幣______萬元整）
3、廣告費的支付時間：
廣告正式發布經甲方驗收合格后，______年______月______日甲方向乙方支付廣告費（大寫）______元整；______年______月______日前甲方向乙方支付廣告費______元；______年______月______日前甲方向乙方支付廣告費人民幣（大寫）______萬元整；______年______月______日前甲方向乙方支付廣告費______元整。
1、甲方應在本合同簽定之日起的______天內向乙方提供廣告的樣稿和噴繪文件盤，乙方按照甲方方案制作。
2、本合同簽定后，廣告畫面在甲方向乙方提供廣告樣稿及噴繪文件盤后天內制作安裝完畢并自安裝完畢之日起開始計算收費時間。
3、甲方應在上畫面之后的第______天至第______天間，接到乙方通知后組織相關人員驗收，如甲方在本條所指的驗收時間內未組織驗收或雖組織驗收但未提出異議的則視為驗收合格。