合同的簽訂對于維護勞動者的權益、促進勞動關系的穩定具有重要意義。相信很多朋友都對擬合同感到非??鄲腊?。下面我就給大家講一講優秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
承攬合同 工程承攬合同優秀篇一
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經友好協商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________ 。
3.承包范圍:參見合同附件之預算表。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日,時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時間
付款百分比
金額
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經協商一致后,可簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方): 承攬單位(乙方):
代表人: 代表人:
承攬合同 工程承攬合同優秀篇二
定作人:______________
簽訂地點:___________
承攬人:______________
簽訂時間:___________
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項目名稱及內容
計量單位
數量或工作量
報酬
單價
總價
第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________
定作人
定作人(章):
住所:
營業執照號碼:
身份證號:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
稅號:
編碼:
承攬人
承攬人(章):
住所:
營業執照號碼:
身份證號:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
稅號:
編碼:
日期:
承攬合同 工程承攬合同優秀篇三
委托方: (以下簡稱甲方)
加工方: (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》的有關規定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金, / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。
七、雙方責任 甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照下跌前的原價格結算。
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在48小時內解決。
2、質量異議期限:甲方收到產品后如發現存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權對相關構件自行處理,且無需向甲方承擔任何責任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。 4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起,至對方將該商業秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協商解決并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
甲方:(蓋章) 乙方:
年月日:
承攬合同 工程承攬合同優秀篇四
乙方(施工方):
身份證號:
地址:
聯系方式:
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容,并滿足規范和甲方要求。
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質量保證金。質量缺陷責_____為兩年。
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規范進行施工,如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責_____的維修保養工作。如在質量缺陷責_____內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的'工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責_____工作完成,乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
承攬合同 工程承攬合同優秀篇五
承攬方: 身份證號碼:
聯系電話:
關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝,定作方支付報酬事宜,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
雙方主體情況:定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司),承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。
承攬標的:潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
承攬方式:定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械,承攬方在定作方指定的地方接收器械后,于定作方指定的期限內將器械運輸并安裝到指定的地方,經驗收合格后支付相應的報酬。
承攬選擇:定作方在完成器械銷售后,將電話通知承攬方需要完成的安裝任務,若承攬方答復不能完成安裝任務時,定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
安裝、交通工具:安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供,且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。
承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝,不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產生損壞,若有損壞應按市場價進行賠償。
承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的,應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換,定作方有權不支付報酬,承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
驗收標準:承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝,并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
報酬組成及標準:具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素,雙方另行協商。
報酬結算:承攬方完成安裝并通過驗收合格后,即可向定作方結算相應的報酬。
1、本合同為繼續性合同,適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務;不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,定作方不承擔賠償責任。雙方確認:定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力,完成安裝任務,未經定作方同意,不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由,對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發生爭議時,雙方應協商解決,協商不成時,任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,定作方、承攬方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
定作方(簽字或蓋章):
承攬方(簽字摁?。?/p>
簽訂日期: 年 月 日
承攬合同 工程承攬合同優秀篇六
承攬方: 身份證號碼:
聯系電話:
關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝,定作方支付報酬事宜,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條?雙方主體情況:定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司),承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。
第二條?承攬標的:潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條?承攬方式:定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械,承攬方在定作方指定的地方接收器械后,于定作方指定的期限內將器械運輸并安裝到指定的地方,經驗收合格后支付相應的報酬。
第四條?承攬選擇:定作方在完成器械銷售后,將電話通知承攬方需要完成的安裝任務,若承攬方答復不能完成安裝任務時,定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
第五條?安裝、交通工具:安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供,且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。
第六條?承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝,不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產生損壞,若有損壞應按市場價進行賠償。
第七條?承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的,應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換,定作方有權不支付報酬,承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條?驗收標準:承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝,并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條?報酬組成及標準:具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素,雙方另行協商。
第十條?報酬結算:承攬方完成安裝并通過驗收合格后,即可向定作方結算相應的報酬。
第十一條其它約定:
1、本合同為繼續性合同,適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務;不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,定作方不承擔賠償責任。雙方確認:定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力,完成安裝任務,未經定作方同意,不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由,對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發生爭議時,雙方應協商解決,協商不成時,任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,定作方、承攬方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
定作方(簽字或蓋章):
承攬方(簽字摁?。?/p>
簽訂日期: 年 月 日
承攬合同 工程承攬合同優秀篇七
定作方:_________(簡稱甲方)
承攬方:_________(簡稱乙方)
經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。
1.產品的質量、包裝、加工方法:
_________。
2.原材料的提供以及規格、數量、質量:
_________。
3.履行的期限、地點和方式:
_________。
4.驗收標準和方法:
_________。
5.結算方式:
_________。
6.違約責任:
除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________%或酬金總額_________的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
_________。
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
9.本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式_________份,正本雙方各執_________份,副本送工商行政管理局存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。
承攬合同 工程承攬合同優秀篇八
承攬人:(以下簡稱甲方)
定作人:(以下簡稱乙方)
1.設計制作內容
1.1設計名稱:;
1.2設計類型:;
1.3參數規格:;
1.4具體費用:;
1.5備注:;
2.質量要求及標準
2.1本合同設計之品質應符合一般公認之專業水準及乙方要求,不得有任何瑕疵。
2.2本合同設計之內容,除乙方另有書面指示外,應符合雙方定案后所確認之內容。
2.3乙方對設計內容的其他要求:
3.交付時間、地點及驗收。
3.1甲方應于年月日前完成本合同設計之全部制作(含)并交付給乙方。
3.2交貨地點:
3.3本合同設計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。
3.4提交形式:乙方以形式提交甲方書面簽收確認。
4.價款及付款方式。
4.1費用總額含稅:rmb元(大寫:人民幣整),甲方提交作品并經乙方書面確認合格后予以支付。
4.2付款方式:
4.3甲方賬戶如下:
開戶銀行:
戶名:
賬號:
4.4甲方應在乙方付款前開具合法有效的稅務發票,否則乙方有權拒絕支付款項。
5.知識產權。
5.1本合同設計中所使用之著作權(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術著作或建筑著作),甲方于實際使用前,均應先行取得合法授權,承擔相關授權費用,并以合法授權文件為憑。該項授權內容應包括乙方得無限制地繼續使用合同設計之全部之著作權。
5.2本合同設計系在乙方出資、企劃下所完成之著作,甲乙雙方茲約定本合同設計應以乙方為著作權人,乙方對本合同設計享有完整的著作人身權及財產權。
5.3甲方茲申明并保證本合同設計絕無侵害他人肖像權、知識產權或其它權利之事情。如有任何第三人出面主張侵害,甲方應負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用),甲方應負責賠償之。
5.4非經乙方事前書面同意,甲方不得將本合同設計內容和設計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制,或提供予第三人使用。
6.甲乙雙方之權利。
6.1甲方制作本合同設計之過程,乙方有權派員參與了解制作過程,并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調整外,前述建議僅供甲方參考,甲方仍應對本合同設計之內容及品質負全部責任。
6.2甲方應依所約定之內容制作,若乙方提出與原內容不符之意見,甲方應配合修正。
6.3于本合同設計制作完成后,乙方對本合同設計之內容或品質如有意見,甲方應在日內配合修改完畢。
6.4甲方承攬乙方項目后,非經乙方許可,甲方不得再行委托給第三方。
6.5乙方應全力配合甲方開展本合同所約定的設計工作,并根據甲方要求及時提供相關資料。
6.6乙方應按照合同約定的付款期限,及時向甲方支付相關設計費用。
7.違約責任。
7.1甲方若在約定期限內未完成本合同設計制作或制作之設計無法令乙方滿意,乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金,逾期仍未改善或改善無法發揮令乙方滿意之效果,乙方得向甲方請求賠償,每延遲一天,應向乙方承擔合同總金額5‰的違約金,如逾期達十五日的,則視為甲方不履行本合同,乙方得解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設計的差價損失等)。
7.2如因甲方在設計過程中非法使用其他權利人的產品、標識等,造成對侵權的,所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.3本合同設計制作完成后,若因品質不佳或內容與附件所示設計內容不符,且情況嚴重,乙方有權單方面解除本合同,甲方除返還原所受領之全部款項,還應承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.4乙方應在合同簽訂后,按期支付相關費用,如逾期未支付的,每逾期一天,乙方應按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金,逾期達十五日的,則視為乙方不履行本合同,甲方可解除本合同,并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
8、合同解除和終止。
8.1.4設備出現質量問題,無法修復的。
8.2甲方依8.1款解除合同的,甲方需返還乙方已付費用及利息,并承擔合同總價20%的違約金,違約金尚不足以彌補乙方損失的,甲方還須承擔賠償責任。
8.3因乙方原因提前解除或終止合同的,如甲方已全部完成設計工作的,乙方應支付全部費用,相關設計材料歸乙方;如甲方部分完成設計工作的,乙方應根據甲方實際完成的工作量酌情支付費用,乙方所支付的費用不超過合同總價款的___%。
9.爭議管轄法院。
9.1甲、乙雙方因本合同發生爭議時,當事人應協商解決,協商不成發生訴訟時,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。
9.2本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。
10.其他約定事項:
11.合同的生效。
11.1本協議未盡事宜,雙方協商解決,并簽訂補充協議。
11.2本合同一式份,甲方份,乙方份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
_____年____月____日
承攬合同 工程承攬合同優秀篇九
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量
第二條加工成品質量要求:
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。
第四條技術資料、圖紙_____由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為____合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的____%),在加工量達到____%,定作方付給承攬方____元(即總價款的____%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的____%),預留____元作為質保金一年后付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
(如:根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的`損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自_年_月_日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_份,交_(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:(蓋章)
承攬方:(蓋章)
_____年____月____日
承攬合同 工程承攬合同優秀篇十
乙方:
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點: 。
3、承攬方式:該工程為包工包料(即包清工) 。
二、工程工期
1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日,總日歷天數_______天。
2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。
3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩
三、承包價款及支付方式
1、工程款總價為 元。
2、支付方式:合同簽訂后支付 工程款,工程竣工驗收合格后甲方向
乙方支付的工程款應達到工程款總額的 %,剩余 %的工程款作為乙方的質保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質量標準及驗收
在施工過程中,乙方應嚴格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續精心施工,認真執行國家現行施工標準及驗收規范。
五、雙方責任和權利
(一)甲方的責任和權利
1、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的`和工程質量、安全生產達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。
2、乙方固定技術力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本合同,并要求乙方隨時退場。
3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求,甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。
(二)乙方責任和權利
1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度,做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃),合理組織,科學安排作業計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗,技工必須有職業技能操作證,特殊工種必須有特種作業操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇,出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作,違章指揮造成質量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。
六、違約責任:
1、本協議一經簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應未按本合同約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工,如因質量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。
七、爭議的解決方式:
甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議,可自行協商解決,協商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
八、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效,至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議,與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份,甲方、乙方各執一份。