2023年路燈工程合同 甘肅景區(qū)路燈合同通用

合同內(nèi)容應(yīng)包括勞動雙方的基本信息、工作內(nèi)容與職責(zé)、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內(nèi)容。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

2023年路燈工程合同 甘肅景區(qū)路燈合同通用篇一

乙方：

根據(jù)《_合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等自愿、公平、誠信的原則，就祿勸鑫潮石材工業(yè)園路燈施工安裝事宜協(xié)商一致，訂立本合同。

一.工程概況

工程地點：祿勸鑫潮石材工業(yè)園

資金來源：自籌資金

二.工程范圍

廠區(qū)路燈布臵圖內(nèi)要求的內(nèi)容。

三.施工工期

開工日期：20xx年12月 日

竣工日期：20xx年12月 日

四.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

按照國家建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求，一次性驗收合格。

五.合同款項與支付

該合同價為包干價：元，大寫：捌萬陸仟玖佰元整。付款方式：驗收合格后，扣除質(zhì)保金一次性結(jié)算，質(zhì)保金為合同總價的5%，即：4345元，大寫：肆仟叁佰肆拾伍元整。

六.質(zhì)保期

驗收合格后，乙方質(zhì)保時間為1年。

七.違約責(zé)任

由于乙方原因，造成工程質(zhì)量達(dá)不到一次性驗收合格要求的，乙方負(fù)責(zé)整改完善直至合格，造成施工工期延誤的，按照每天罰款元支付給甲方。

甲方：法人代表：日期： 年 月 日

乙方：法人代表： 日期： 年 月 日

2023年路燈工程合同 甘肅景區(qū)路燈合同通用篇二

根據(jù)《_合同法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲方將道路(硬化)工程發(fā)包給乙方施工,甲、乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,簽訂本合同,以茲雙方共同遵守。

第一條：工程概況

2、工程地點：

3、承包范圍：

4、承包方式：

5、工期：自 年 月 日至 年 月 日止;總工期日期為 天。

6、合同總價款：人民幣 元;(大寫) 。 1、工程名稱：

第二條：甲方的工作

1、在開工前 日內(nèi)，甲方向乙方提供本工程的全部施工圖，同時組織乙方和設(shè)計單位及有關(guān)部門參加施工圖紙會審工作，并作好各方簽署的交底會審紀(jì)要。

2、指派 為甲方本工程的代表，負(fù)責(zé)本合同的履行。對本工程的質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記等簽證手續(xù)和其他事宜。

3、在乙方進(jìn)場施工前，做好施工場地的三通一平工作，并向乙方提供地下管線布臵圖和有關(guān)隱蔽障礙物資料。

4、如確實需要拆改原道路中的建筑物結(jié)構(gòu)或者地下管線的，負(fù)責(zé)到行政主管機關(guān)辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

第三條：乙方的工作

1、參加甲方組織的施工圖紙的會審工作，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，并交甲方審定。

2、指派 為乙方在本工程中的項目經(jīng)理，負(fù)責(zé)本合同的履行。項目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。

3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、地上地下管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清除等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關(guān)系。

5、在施工過程中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原道路中的建筑物結(jié)構(gòu)或者地下管線。

6、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護。

7、負(fù)責(zé)本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格實施安全防護措施，承擔(dān)由于自身安全措施不當(dāng)造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用。

第四條：關(guān)于工期的約定

1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方趕工采取的措施費用。

2、因甲方原因未按約定完成提供圖紙等工作，影響工期的，工期應(yīng)當(dāng)順延。

3、因乙方原因不能按期完工的，經(jīng)甲方同意，工期方可以順延。

4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延。

第五條：關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。若甲方要求全部或者部分工程達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時，雙方可另行協(xié)商具體費用。

3、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。

4、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

6、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。

第六條：工程價款的支付及結(jié)算的約定

1、合同生效后 日內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)支付合同總價的 %預(yù)付款，該筆預(yù)付款同時作為本合同履行的定金，計人民幣 元。

2、工程完工后，經(jīng)甲方和其他相關(guān)部門組織竣工驗收合格后3日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的 %，計人民幣 元。

3、工程結(jié)算后并且乙方將有關(guān)資料送交甲方后3日內(nèi)，甲方向乙方支付至工程結(jié)算總價的95%，計人民幣 元。

4、其余5%的質(zhì)量保證金，待質(zhì)量保期滿后15個工作日內(nèi)支付。如保修期內(nèi)由于乙方原因產(chǎn)生的質(zhì)量問題，由乙方免費維修，如乙方在接到維修通知后2天內(nèi)不到，由甲方處理，所發(fā)生費用加10%的管理費由乙方承擔(dān)。質(zhì)量保證金不計算利息。

第七條：關(guān)于材料和設(shè)備供應(yīng)的約定

1、本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料和設(shè)備(具體見本合同附件)。材料和設(shè)備應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔(dān)運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料和設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料和設(shè)備，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)無償保管。由于乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

2、凡由乙方采購的材料和設(shè)備，必須事先征得甲方同意。如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，禁止使用。若已使用，對工程造成的其他損失(包括但不限于拆除、重新施工等)由乙方負(fù)責(zé)。

第八條：獎勵和違約責(zé)任

1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一日，甲方支付乙方 元，并順延工期。甲方不按合同的約定付款，則每遲延一日，按應(yīng)付款額的萬分之一支付違約金。

2、由于乙方原因造成不能按期完工的，則每遲延一日，按全部工程款的1‰支付違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一日，甲方支付乙方 元，作為獎勵。

3、乙方按照甲方要求，全部工程項目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時，除按本合同第五條第二款增加優(yōu)質(zhì)價款外，甲方支付乙方 元，作為獎勵。

4、乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場的陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。

5、甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意乙方拆改原道路中的建筑物結(jié)構(gòu)或者地下管線的，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

6、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原道路中的建筑物結(jié)構(gòu)或者地下管線的，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

7、除法定免責(zé)的情形外，若因乙方自己原因造成合同無法繼續(xù)履行，乙方應(yīng)當(dāng)及時通知甲方解除合同。因乙方原因?qū)е潞贤獬模曳匠龖?yīng)當(dāng)向甲方支付由此造成的損失之外，同時應(yīng)當(dāng)向甲方支付合同總價款10%的違約金。

第九條保修期：

本工程的質(zhì)量保修期：自工程竣工驗收合格之日起1年。

第十條：爭議的解決方式

凡因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，甲、乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如果協(xié)商不能解決，則應(yīng)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第十一條：其它

1、本合同自雙方法定代表人或者代表人簽字并加蓋公章后生效。

2、本合同相關(guān)附件與本合同具有同等的法律效力。

3、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

2023年路燈工程合同 甘肅景區(qū)路燈合同通用篇三

1.廣告牌設(shè)置地點：規(guī)定于乙方建筑物屋頂前側(cè)，面積_________平方米。

廣告牌須根據(jù)本合同所附圖面設(shè)計的尺寸設(shè)置，其重量及結(jié)構(gòu)須以不影響本建筑物的安全為原則。

2.1本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

2.2廣告牌設(shè)置完成之日，即_______年______月______日，支付余額_________元整。

2.3自第二年始，應(yīng)于該年1月15日之前付清該年年設(shè)置費的金額。

3.有關(guān)廣告牌的設(shè)置、維護、管理、拆除及拆除后建筑物設(shè)置部分的原狀恢復(fù)等，一切費用與責(zé)任悉由甲方負(fù)擔(dān)。

4.1未按本合同的約定支付設(shè)置費;

4.3甲方一個月內(nèi)未曾派人對該廣告牌進(jìn)行管理、維護。

5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務(wù)，若于甲方指定期限內(nèi)未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

如甲方不按本合同的約定撤除廣告牌，則乙方有權(quán)自行拆除廣告牌，由此產(chǎn)生的一切拆除費用由甲方負(fù)擔(dān)。

6.甲方必須保證其有權(quán)發(fā)布該廣告并已經(jīng)取得政府有關(guān)部門許可。如甲方廣告發(fā)布手續(xù)不齊或廣告發(fā)布違法被有關(guān)部門責(zé)令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

乙方必須保證其有權(quán)簽定本合同，如乙方越權(quán)簽定合同導(dǎo)致廣告牌無法設(shè)置時乙方應(yīng)退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。

7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

本合同一式兩份，雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效

甲方：_________

代表人：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

乙方：_________

代表人：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

2023年路燈工程合同 甘肅景區(qū)路燈合同通用篇四

簽訂地點：深圳

甲方：

乙方：

本著平等互利、協(xié)商一致的原則，根據(jù)《xxx合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基于甲乙雙方友好協(xié)商，針對本次項目，就甲方購買乙方生產(chǎn)的led燈具事宜，達(dá)成如下合同條款以共同遵守。

第一條 訂購產(chǎn)品、價格及合同金額：

1、 訂購產(chǎn)品名稱：

第二條 合同價款的支付

2、 出貨前甲方到乙方驗貨合格后支付合同總額的 70%為提貨款即元整(人民幣元)給乙方，待款到乙方賬戶后，乙方即日發(fā)貨。

第三條 交貨日期

自30%預(yù)付款到乙方賬戶之日起 工作日內(nèi)并甲方70%提貨款在同日內(nèi)到乙方賬戶后即日交付發(fā)貨，若提貨款到賬時間延后，交付日期同等順延。

第四條 貨物包裝、運輸、交貨方式及地點：

1、 運輸方式：物流

2、 交貨地點：

3、 甲方授權(quán)(委托)收貨人：

4、 乙方應(yīng)在貨物發(fā)運前對其進(jìn)行滿足運輸距離、防潮、防震和防破損裝卸等要求包裝，以保證貨物安全運達(dá)甲方指定地點;如貨物在送達(dá)甲方指定地點時有損毀或其它質(zhì)量問題，甲方有權(quán)拒收(并在第一時間通知乙方)，包裝方式：紙箱+泡沫包裝。

6、 貨物在規(guī)定的交付期限內(nèi)由乙方送達(dá)甲方指定的地點，經(jīng)甲方人員確認(rèn)簽收后視為貨物已送達(dá)。

7、 如發(fā)貨地點或收貨人發(fā)生變更，甲方需提前以書面形式通知乙方，否則乙方有權(quán)拒絕交貨，由此造成的交貨延遲乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

第五條 保修及驗收：

1、 保修：自交貨之日起貨物免費保修年，終身維護。

2、 維修：甲方將需維修之貨品寄回乙方公司進(jìn)行免費維修或更換;

3、 保修期滿后，維修服務(wù)收取材料及人工費;

5、 產(chǎn)品質(zhì)量異議提出期限：收到貨物3天內(nèi);

第六條 違約條款：

5、 雙方發(fā)生合同糾紛時，進(jìn)行友好協(xié)商解決，協(xié)議不成，雙方有權(quán)向簽約地法院提出訴訟。

6、 在合同的履行期限內(nèi)，由于不可抗力造成合同不能如期履行的，可免于承擔(dān)違約責(zé)任。

第七條 其他：

1、 甲方未及時按合同付款方式向乙方支付貨款之前，則貨物的所有權(quán)歸屬于乙方;乙方有權(quán)處理本合同貨物。

3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字蓋章后生效(傳真有效)

2023年路燈工程合同 甘肅景區(qū)路燈合同通用篇五

乙方：

根據(jù)《_合同法》及相關(guān)法規(guī)、規(guī)定，就沁陽市晨升一號城邦樓體亮化工程事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，本著平等互利和誠實信用的原則，一致同意簽訂本合同，以便共同遵守。

一、 項目名稱

項目名稱：沁陽市晨升一號城邦

二、 合同金額

1、 合同價格：15元/米，總結(jié)算價款根據(jù)實際安裝長度計算。

2、 本價格包括：安裝費用、措施費用、安全防護、質(zhì)保期售后服務(wù)、建筑安裝發(fā)票。

三、 付款方式

乙方到達(dá)工地后付30%生活費，工程完成一半后付50%工程款，驗收合格，燈亮后付清。

四、 驗收標(biāo)準(zhǔn)與要求

1、驗收標(biāo)準(zhǔn)

乙方按甲方提供的效果圖進(jìn)行施工，驗收以整體亮化調(diào)試完畢為準(zhǔn)，驗收合格后由甲方出具驗收報告。

2、 施工要求

光源產(chǎn)品及設(shè)備貨物進(jìn)入施工場地入庫后由甲方交付乙方，施工及提貨由乙方自行安排，所有安裝工具由乙方自行購置。乙方施工過程中，相關(guān)安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

五、 交付時間

乙方在合同生效后 _個工作日內(nèi)安裝調(diào)試完畢、驗收合格并交付使用。因人力不可抗拒因素(如雨天，爆風(fēng)等)耽誤工期不能納入乙方施工的正常工作日之內(nèi)。

六、 質(zhì)保期及售后服務(wù)要求

1、 質(zhì)量保證期，從驗收交付之日起為兩年，兩年內(nèi)乙方對該亮化工程實行包修、包換、包維護保養(yǎng)。

2、 乙方負(fù)責(zé)向甲方提供現(xiàn)場安全操作及必要的維護保養(yǎng)培訓(xùn)。

3、 乙方須提供電話咨詢服務(wù)。對甲方的服務(wù)通知，乙方在接報后三天內(nèi)處理完畢。

七、 違約責(zé)任

1、 乙方未按合同要求完成施工時，甲方有權(quán)拒絕驗收，并有權(quán)順延付款，且乙方須向甲方支付合同總金額10%的違約金，預(yù)期15日以上時，甲方有權(quán)解除合同，由此造成甲方的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。

2、 甲方未按要求履行合同，因甲方的原因造成工程延期，由甲方承擔(dān)一切責(zé)任，且甲方須向乙方支付合同總金額10%的違約金，工期相應(yīng)延期。

3、 甲方須提供的電源接口。

八、 爭議的解決

合同履行過程中發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如雙方未能通過友好協(xié)商解決所產(chǎn)生的訴訟，任何一方可以向沁陽市人民法院起訴。

九、 其它

1、 乙方在安裝過程中要注意安全，本合同范圍內(nèi)所發(fā)生的一切安全及責(zé)任事故，完全由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。

2、 如一方地址、電話號碼有變更，應(yīng)在變更3日內(nèi)以書面及口頭通知對方。否則，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。

甲方(蓋章)： 甲方(蓋章)：

負(fù)責(zé)人(簽字)： 負(fù)責(zé)人(簽字)：

電話： 電話：

年月日：

2023年路燈工程合同 甘肅景區(qū)路燈合同通用篇六

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量

第二條 加工成品質(zhì)量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協(xié)商。

第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量達(dá)到 %，定作方付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %)，預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為，時間為簽訂合同之日起計算日。

交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其它

(如： .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

第十二條 承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份，交__(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方： (蓋章) 承攬方： (蓋章)

代表人： (蓋章) 代表人： (蓋章)

地址： 地址：

電話： 電話：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日訂

2023年路燈工程合同 甘肅景區(qū)路燈合同通用篇七

乙方：

依照《_民法典》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，在甲、乙雙方就目前市場上路燈價格進(jìn)行多方考察論證的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

合同共分兩部分：

第一材料部分：____縣喬鑫公路工程材料清單。

第二安裝部分：安裝路燈90套，鋪設(shè)電纜 米，安裝開關(guān)箱 只，安裝路燈每套 元，鋪設(shè)電纜單價 元，安裝開關(guān)箱 元，機械吊裝費 元，稅費 元，合計 元。

以上費用總計： 。

一、從合同簽訂之日起，甲方____日內(nèi)提供基礎(chǔ)施工圖紙和其它圖紙。

二、電纜管道和路燈基礎(chǔ)乙方根據(jù)實際地形條件進(jìn)行布線和施工。

三、乙方的材料進(jìn)場后，甲方將組織人員進(jìn)行驗收。

四、乙方承諾工程竣工后________年內(nèi)的`光源及線路、設(shè)備等均實行保修，燈桿保修期為________年，其費用由乙方負(fù)責(zé)。

一、本合同自________年____月____日開始安裝，至________年____月____日完工。合同簽訂____日內(nèi)，乙方材料全部進(jìn)場交付甲方驗收。

二、材料驗收合格后____日內(nèi)乙方應(yīng)安裝結(jié)束，交付甲方驗收。

一、本工程質(zhì)量嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范進(jìn)行驗收，施工質(zhì)量達(dá)到：優(yōu)良。

二、驗收辦法：

1、乙方材料進(jìn)場后書面通知甲方驗收，甲方收到通知后____日內(nèi)，對工程所用的材料按國頒標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行隨機抽樣檢查，檢查必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、材料驗收合格后，乙方應(yīng)盡快組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行安裝、調(diào)試，安裝、調(diào)試完成后，乙方應(yīng)書面通知甲方驗收，甲方收到通知____日之內(nèi)對工程組織驗收。

3、乙方派出進(jìn)出場安裝、調(diào)試的技術(shù)人員必須有國家承認(rèn)的資質(zhì)證書，否則不得進(jìn)場施工。

一、工程所需材料進(jìn)場驗收合格后____日內(nèi)，甲方支付給乙方總材料款的50%。

二、工程安裝驗收合格后兩月內(nèi)，甲方支付給乙方工程款的90%。

三、其余10%的工程款，作為工程質(zhì)量保證金，________年內(nèi)無任何工程質(zhì)量問題，甲方把剩余的工程款支付給乙方。

雙方協(xié)商調(diào)解或根據(jù)《民法典》交仲裁機關(guān)仲裁或法院審理。材料、安裝質(zhì)量又甲方所在地管轄，工程款糾紛由乙方所在地管轄。

合同訂立時間：

合同訂立地點：

本合同雙方約定：合同訂立雙反簽字蓋章后生效，至雙方合同義務(wù)均履行完畢后終止。本合同一式六份，甲方留存四份，乙方留存兩份。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

2023年路燈工程合同 甘肅景區(qū)路燈合同通用篇八

買方： (下文簡稱：甲方)

賣方： ?(下文簡稱：乙方)

第一條貨物名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量及供應(yīng)合同金額

1、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：以雙方簽定內(nèi)容為準(zhǔn)

2、生產(chǎn)按照客戶要求生產(chǎn)!

4、甲方應(yīng)按照合同規(guī)定的期限及方式向乙方支付合同金額。

第二條 技術(shù)要求

安裝客戶要求生產(chǎn)!

第三條 交貨日期、地點及付款方式。

1、乙方在收到買方交付的合同總金額30%后即(4800元)為生產(chǎn)定金，于10天內(nèi)為甲方生產(chǎn)并備齊合同中所列貨物，貨物生產(chǎn)完工后乙方收到甲方剩余的70%后即(11220元)組織發(fā)貨。

2、交貨地點及運輸方式：施工現(xiàn)場，或根據(jù)甲方要求的運輸方式(物流，鐵路運輸)發(fā)貨到指定地點，運費由甲方承擔(dān)。乙方在運輸過程中應(yīng)對燈桿采取相應(yīng)的保護措施，防止油漆在運輸過程中損害。

第四條 質(zhì)量保證：

1、 乙方應(yīng)保證其提供的貨物是全新的，并在各個方面符合雙方約定的質(zhì)量、規(guī)格和性能的要求。 甲乙雙方確認(rèn)，乙方出售產(chǎn)品的正常使用，合同項下貨物的質(zhì)量保證期為出廠后三年，如甲方未使用乙方產(chǎn)品零部件或乙方認(rèn)可的產(chǎn)品零部件，甲方購買的產(chǎn)品乙方不提供質(zhì)量保證期。

2、質(zhì)保期內(nèi)因質(zhì)量問題退回的壞品，乙方免費維修或更換，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的維修費用，但不承擔(dān)其他連帶責(zé)任。

第五條 驗收

1、產(chǎn)品的質(zhì)量驗收：乙方負(fù)責(zé)貨物按合同標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)、保量的送到甲方施工現(xiàn)場，如路途中有損壞或丟失乙方負(fù)責(zé)補貨到位。

第六條 不可抗力

的制造問題和其他無法預(yù)見或不可避免的事件)導(dǎo)致賣方延誤或無法如期交貨，賣方 不承擔(dān)違約責(zé)任。

2、在出現(xiàn)上述事件后，乙方應(yīng)在三日之內(nèi)通知甲方，并快遞一份事故證明給買方。該證 明由事故所在地的政府機構(gòu)簽發(fā)，以證實事件的發(fā)生。

2、在不可抗力事件終止時或者在不可抗力事件的影響消失后，乙方仍然有責(zé)任采取必要措施，加快發(fā)貨。如不可抗力事件或者不可抗力事件的影響阻礙本合同的履行持續(xù)達(dá) 1 個月的，甲乙賣雙方可就是否繼續(xù)履行本合同進(jìn)行協(xié)商。

第七條 違約責(zé)任

1、乙方因產(chǎn)品質(zhì)量問題不符合雙方合同約定，乙方應(yīng)及時對不符合要求的產(chǎn)品的缺陷作出改正或更換產(chǎn)品。如因產(chǎn)品質(zhì)量問題，確實無法使用，由乙方承擔(dān)。

2、若因乙方原因?qū)е卵诱`交貨，由乙方承擔(dān)因此發(fā)生的額外運費。不可抗因素除外。

3、甲方不可單方面解除本合同，否則需承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付合同總額3%的違約金。

4、甲方未按本合同約定期限付款(包括因甲方未按約定期限提貨而造成的付款延遲)，延遲付款日期超過約定付款日期10天以上的，每超過一天，支付合同總額1‰的違約金，在甲方未付到合同總款的100%以前，貨物所有權(quán)仍歸乙方所有。

第八條 其他約定

1、本合同由雙方代表簽字生效。

2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具備同等法律效力。

3、本合同允許有附加協(xié)議，附加協(xié)議具備同等法律效力。

4、本合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，由雙方平等協(xié)商補充。

5、因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如無法協(xié)商解決，任何一方均有權(quán)提交 其企業(yè)所在地 仲裁委員會仲裁解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

2023年路燈工程合同 甘肅景區(qū)路燈合同通用篇九

甲方： ( 以下簡稱甲方)

乙方： ( 以下簡稱乙方)

一、產(chǎn)品要求：路燈燈桿為雙挑燈桿，乙方必須保質(zhì)保量給甲方供貨，。

二、交貨地點及時間：綿陽市經(jīng)開區(qū)f片區(qū)21號路交貨，乙方負(fù)責(zé)卸車，費用由乙方承擔(dān)。

三、付款方式：轉(zhuǎn)賬;從簽訂之日起三日內(nèi)向乙方預(yù)付總貨款30%，乙方收到定金后為甲方加工生產(chǎn);貨物運送到甲方指定地點，付總貨款的60%再卸貨;安裝完畢驗收合格后7日內(nèi)再支付總貨款的5%，余下5%作為質(zhì)保金，滿一年付清;乙方出具收據(jù)進(jìn)行結(jié)算，若未按時交貨或未按時付款，將按總貨款的2%按日加收違約金。

四、該貨物由乙方負(fù)責(zé)運輸?shù)郊追桨惭b地，所產(chǎn)生的運費由乙方承擔(dān)。

五、該產(chǎn)品由乙方提供貨物檢測報告，確保各種型號與標(biāo)示準(zhǔn)確無誤。

六、乙方全權(quán)負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，費用乙方承擔(dān)。安裝的下桿線及配件包含在單價內(nèi)(不含燈基礎(chǔ)配件)。

七、售后服務(wù)與保質(zhì)期：所售產(chǎn)品在無人為損壞情況下質(zhì)保壹年。

八、爭議的解決：甲乙雙方如在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決;如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院依法提起訴訟。

九：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽訂之日起生效。

甲方：乙方：

年月日：

2023年路燈工程合同 甘肅景區(qū)路燈合同通用篇十

簽訂地點：

承攬方 簽訂日期： 年 月 日

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條 廣告承攬要求。

1.1 項目(媒介)：

1.2 廣告內(nèi)容及有關(guān)證件名稱、編號 承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。

1.3 發(fā)布地點或形式：

1.4 顏色：按提供樣稿

1.5 規(guī)格或材料：

1.6 刊播次數(shù)、起訖時間、日期：

1.7 其他要求：

第二條 費用及支付辦法。

2.1 費用：

2.2 2.3 承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。

第三條 驗收方式及期限：發(fā)布后一個工作日內(nèi)雙方到場驗收，合格后合同生效。

第四條 違約責(zé)任。

4.1 委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 2% 償付違約金。違約金明確后 30 天內(nèi)支付。

4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，退還未履行部分的廣告費，并按未履行部分廣告費的 10 %，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，逾期未完成部分廣告費的 2% 支付違約金。違約金明確后 30 天內(nèi)支付。

4.3 其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

第六條 雙方商定的其他事項：非委托方原因造成的一切損壞由承攬方承擔(dān)，廣告制作安裝或修復(fù)期間的安全由承攬方自負(fù)。

第七條 附則。

7.1 本合同附件

7.2 本合同正本一式兩份，合同雙方各執(zhí)一份。副本份，送：

7.3 本合同有效期：

委托方

承攬方

年月日：