在日常的學習、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
拖欠工程款民事起訴狀篇一
企業(yè)性質(zhì):集體
經(jīng)營范圍:工業(yè)與民用建筑。
流動資金:______________元
何時經(jīng)何部門批準開業(yè):______年______月份經(jīng)______縣基建局批準
開戶銀行:______工區(qū)歷下辦理處。帳號:__________________
法定代表人姓名:_________職務(wù):_________
被告單位(全稱): ______市職工教育培訓中心
地址:________市_______ -______路________號
事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由:
______年______月______日, ______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為_____________________元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設(shè)備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內(nèi),由于甲方的原因,造成乙方開進工地的70余名職工無活可干,機具設(shè)備長期雙里無用,給乙方經(jīng)濟上造成損失達______________元。甲方雖然承擔了______________元的誤工費,但尚有______________元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng) ______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。
工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后,交______市建設(shè)銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551. 87元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來,甲方又以有關(guān)建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。
綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款,無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經(jīng)濟損失。
訴訟請求:
責令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟損失:
(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款______________元;
以上三項合計,共______________元。
此致
______市______區(qū)人民法院
起訴單位:______縣建筑工程總公司
__________公司(蓋章)
_________年_________月________日
拖欠工程款民事起訴狀篇二
起訴單位:(全稱)
法定代表人:
被告單位:(全稱)______________市職工教育培訓中心
地址:
訴訟請求:
責令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟損失:
(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款________元;
以上三項合計,共__________元
事實和理由:
______年______月______日,______________縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為______元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設(shè)備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達_______天之內(nèi),由于甲方的原因,造成乙方開進工地的_______余名職工無活可干,機具設(shè)備長期雙里無用,給乙方經(jīng)濟上造成損失達_______元。甲方雖然承擔了_______元的誤工費,但尚有_______元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______________市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。
工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后,交______市建設(shè)銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_______元。
從______年______月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值________元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來,甲方又以有關(guān)建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。
綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款,無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟損失?!睹穹ㄍ〞r》第一百零六條規(guī)定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的,應(yīng)當承擔民事責任?!薄睹穹ǖ洹返谌艞l第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規(guī)定:未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款,按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。
此致
___________人民法院
起訴單位:_______________
公司(蓋章)
_________年_________月________日
附:
1、狀副本_____份
2、證據(jù)材料_____份
拖欠工程款民事起訴狀篇三
答辯人:法定代表人:地址:被答辯人:地址:風險提示:
一份嚴謹?shù)拿袷略V訟答辯狀,
首先需要分清是否屬于法院主管,是否有需要寫民事訴訟答辯狀;
其次是弄清楚受理法院的管轄;再有就是檢查訴訟主體是否遺漏,是否有誤;此外還應(yīng)該注意起訴期限和訴訟時效的問題。在明顯存在上述問題時,不要急于答辯,答辯時在答辯中明確提出異議,往往能事半功倍,即可令對方敗訴。因張x訴拖欠工程款糾紛一案,現(xiàn)依法提出答辯如下:答辯事項:答辯人請求人民法院依法駁回張x不合理且不合法的訴訟請求。風險提示:
制作民事答辯狀時,應(yīng)當圍繞原告在民事起訴狀中敘述的事實和理由進行。答辯人有權(quán)否認對自己不利的不能成立的和無證據(jù)證明的事實。進而有取舍地闡述對自己有利的,及對方當事人沒有提及的事實,特別在一些雙方當事人存在混合過錯或都有違約行為的案件,答辯人更應(yīng)當注意如何承認、如何反駁及如何確立自己的觀點。從而達到以自己的事實和理由和對方的事實和理由相抗衡。事實與理由:原告所承接我公司新建廠房拋力光凈化工程,未按操作規(guī)程施工,存在明顯的工程質(zhì)量問題,拉風槽不能正常排風,我公司多次通知原告,原告也派人來到過現(xiàn)場查看維護,但一直未能維修好。________年____月____日,我公司出具書面函件給原告時,也已明確要求原告,要保證凈化工程的正常運轉(zhuǎn),維修及維護,不能影響生產(chǎn)。但事實上,原告根本未維修好。造成答辯人公司經(jīng)常停工待產(chǎn)。原告要求從________年____月____日起計算利息,明顯于法無據(jù)。
首先,該工程一直組織有關(guān)方面的人員進行正式驗收,特別是未能通過環(huán)保檢測,合同約定驗收合格后_______天內(nèi)付清尾款,至今未能驗收合格,無法取得環(huán)保和消防部門的驗收許可證。另外,________年____月____日我公司答應(yīng)給付尾款,但條件是必須進行維護,保證生產(chǎn),但原告未進行維護。綜上,請法院查明事實駁回原告的訴訟請求。此致_______區(qū)人民法院答辯人:________年____月____日風險提示:
在答辯時,答辯人(被告)對自己所提出的主張負有舉證責任。
注意,列書證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
拖欠工程款民事起訴狀篇四
針對今年以來經(jīng)濟整體下行,煤炭市場持續(xù)疲軟,稅收收入難以為繼的情況,柳林地稅局全局上下積極應(yīng)對挑戰(zhàn),奮力攻堅克難,確立了“政府主導、部門協(xié)作、挖潛堵漏、大力清欠”的總體思路,順利完成了市局雙過半的要求,我們的主要做法是:
1、加強非煤礦山管理,挖掘新的稅收增長點
今年以來,我局改變過去“以煤為主”“一煤獨大”的工作思路,以鋁礬土、石料廠、磚廠等非煤礦山為稅收工作重點,彌補煤炭市場疲軟帶來的稅收沖擊。首先對近三年非煤礦山的稅收管理進行了回頭看,聯(lián)合公安局在柳林電視臺進行公告,督促鋁礬土、石料廠、磚廠等納稅戶補繳20xx年以來的地方稅收;對拒不繳納的納稅戶,根據(jù)電力公司提供的近三年繳納的電費,通過詳細測算,得出該納稅戶應(yīng)繳的稅款,然后配合公安局逐戶催繳。今年非煤礦山共繳納各項地方稅收3600萬元,有力的彌補了煤炭稅收減收造成的缺口。
弱等特點,一直以來是我局的稅收薄弱環(huán)節(jié)。今年以來,我局積極與縣政府協(xié)商請示,加強與各部門溝通協(xié)作,出臺了《柳林縣人民政府關(guān)于實行房屋租賃稅收一體化管理的辦法》,明確規(guī)定房產(chǎn)部門辦理房屋租賃登記時,必須先繳納房屋租賃稅收,公安部門辦理暫住人口登記時,必須提供房屋租賃稅收憑證;并在柳林電視臺播放了一個月的“關(guān)于整頓房屋租賃稅收秩序的通告”,做到家喻戶曉,人人皆知,敦促納稅戶主動上門繳稅;對拒不繳納的釘子戶,聯(lián)合公安部門嚴厲打擊。三措并舉,我局共征收房屋租賃稅收648萬元,同時各管理單位建立了房屋租賃稅收臺賬,摸清了底數(shù),增強了房屋租賃稅收的后續(xù)管理 ,實現(xiàn)房屋租賃稅收可持續(xù)常態(tài)化的管理。
個體稅收歷來因其點多面廣,難于管理,今年,我局本著“地稅無小稅”“既抱西瓜、更撿芝麻”的工作思路,出臺了《柳林縣地稅局20xx年雙定戶定額調(diào)整辦法》,全體稅干逐街逐巷逐戶進行了摸底排查,截止6月底,稅收定額調(diào)整面達到100%,調(diào)整增幅達到8%以上,實現(xiàn)個體稅收15萬元。
3、完善重點工程管理,實現(xiàn)地方稅收應(yīng)收盡收
面對今年以來重點工程開工不足,結(jié)算不及時的實際情況,我局主動出擊,及時與縣重點辦溝通,依托重點工程檔案,挨門逐戶走訪,一戶一戶檢查,實現(xiàn)了重點工程無欠稅。
1、堅定信心 面對完不成任務(wù),就要拖全市的后腿,影響呂梁地稅整體進度的嚴峻形勢,全局稅干舍小家顧大家,放棄節(jié)假日,加班加點,7*24小時工作,全局上下心往一處想,勁往一處使,各部門、各股室通力協(xié)作,出謀獻策、集思廣益,確保稅收任務(wù)的順利完成。
2、加大清欠力度 欠稅歷來是我局稅收管理的頑疾,清舊欠,增新欠,年年清欠年年欠,欠稅規(guī)模越滾越大,特別是近幾年,煤炭市場的疲軟,更迎來新一輪欠稅高峰。面對今年新增稅源無法完成任務(wù)的實際情況,我局把清欠作為完成稅收任務(wù)的突破口,全局上下開展了轟轟烈烈的清欠攻堅戰(zhàn)。首先,縣局與各稅務(wù)所,稅務(wù)所與管理員層層簽訂清欠責任狀;稅務(wù)所與欠稅單位簽訂清欠協(xié)議書、繳稅承諾書,“橫向到邊、縱向到底”的清欠責任網(wǎng)絡(luò),增強了稅企雙方的責任感、緊迫感;其次,對所有欠稅單位下發(fā)了限期納稅通知書,敦促其及時繳納欠稅;第三,積極與評估公司、保安公司、法律顧問聯(lián)系,對拒不繳納的單位及時采取強制措施。截至目前,全局共清理舊欠6500萬元,20xx年無一新欠。
日一碰頭的工作辦法,及時解決組織收入中暴露的新問題,制定新措施,把各種問題消滅在萌芽狀態(tài)。
拖欠工程款民事起訴狀篇五
聯(lián)系電話:
聯(lián)系地址:
被告一:___________發(fā)包人
聯(lián)系電話:
聯(lián)系地址:
被告二:___________工程承包人
負責人:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系地址:
被告三:___________工程項目經(jīng)理
聯(lián)系電話:
聯(lián)系地址:
訴訟請求:
2、本案訴訟費由三被告承擔。
事實與理由
原告方多次就支付工程款事宜與三被告協(xié)商未果,為維護自身合法權(quán)益,根據(jù)_____及相關(guān)規(guī)定,起訴至貴院,望判如所請!
此致
___________區(qū)人民法院
具狀人:___________
______年___月___日
拖欠工程款民事起訴狀篇六
致________單位:
____年____月____日,貴司與我司簽訂了《________工程施工合同》,雙方約定,貴司應(yīng)于____年____月____日支付我司工程預(yù)付款____________元,貴司也曾于____年____月____日支付了預(yù)付款,余款于____年____月____日之前付清。但從____年____月____日后,貴司便未再按約定支付分文,現(xiàn)累計已欠________元。明顯已違約。
鑒于雙方此前的合作關(guān)系較好,現(xiàn)特致函請貴司于____年____月____日前將所欠款項支付我司。如貴司仍不能按期支付,我司將按有關(guān)規(guī)定向貴司追索欠款利息,甚至采取相關(guān)法律措施,屆時,貴公司可能要承擔訴訟而帶來的更大損失。
此致
敬禮!
_______公司
____年____月____日
致________單位:
自____年____月____日與貴司簽訂辦公領(lǐng)地裝飾合同以來,我司不遺余力的推進著貴司辦公領(lǐng)地裝飾的進程,并于____年底交付給貴司并入住辦公,根據(jù)合同您尚有20000元合同工程款未支付,拖欠時間長達一年多,超過5次以上催促貴司仍未回復(fù),現(xiàn)書面形式遞交給您,希您盡快付款!
此致
敬禮!
_______公司
____年____月____日
拖欠工程款民事起訴狀篇七
文昌市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:
為了保障農(nóng)民工的合法權(quán)益,維護社會穩(wěn)定,本單位在工程建設(shè)中,鄭重承諾:
1、建設(shè)單位在工程建設(shè)過程中按工程進度或合同約定及時撥付工程款,不拖欠工程款。
2、施工單位保證按時足額支付農(nóng)民工工資,不拖欠農(nóng)民工工資。
3、若出現(xiàn)拖欠農(nóng)民工工資時,可從我單位交存的工資保證金中先予支付。
4、如果發(fā)生違反規(guī)定拖欠或克扣農(nóng)民工工資行為,造成農(nóng)民工上訪,本單位愿意接受市人力資源和社會保障行政部門和市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主管部門依照有關(guān)規(guī)定作出的任何處理(處罰)決定。
xxx
20xx年xx月xx日
拖欠工程款民事起訴狀篇八
致_______單位:
現(xiàn)就貴單位拖欠我單位工程款之事鄭重致函如下:
一、關(guān)于貴單位拖欠我單位工程款的事實
貴單位與我單位于____年____月____日簽訂施工合同,我單位承建貴單位的工程,工程于____年____月____日開工,年月日通過竣工驗收,并于____年____月____日辦理完竣工結(jié)算,結(jié)算金額為:________。至____年____月____日貴單位已支付我單位工程款:________,貴單位尚欠我單位工程款:________。
二、貴單位必須履行合同義務(wù),清償上述欠款
根據(jù)我們雙方簽訂的合同專用條款的第條在工程驗收合格并辦理決算審計后____月內(nèi)付款至,余款保修期滿付清的規(guī)定,貴單位必須履行合同義務(wù),清償上述工程款,我單位要求貴單位在7個工作日內(nèi)復(fù)函我單位,并明確今年____月____日前上述欠款付到我單位帳上。否則我們將保留以法律手段追償貴方違約責任的權(quán)利。
特此函告。
此致
敬禮!
________公司
____年____月____日
致_______單位:
現(xiàn)就貴司拖欠我司xx改造工程款一事向貴司致函如下:
月日,貴司與我司簽訂了,雙方約定,貴司曾于 ____年____月 ____日支付了合同總價的70%預(yù)付款xx,余款按合同約定待施工完畢移交正式使用后個工作日付清。但從年月施工完畢至今,貴司便未再按約定支付分文,加上施工期間(經(jīng)確認)增加的工程量(xx元),現(xiàn)累計已欠xx元,顯已違約。
鑒于雙方此前的合作關(guān)系較好,現(xiàn)特致函請貴司于 ____年 ____月 ____ 日前將所欠款項支付我司。如貴司仍不能按期支付,我司將按有關(guān)規(guī)定向貴司追索欠款,甚至采取相關(guān)法律措施,屆時,貴公司可能要承擔訴訟而帶來的更大損失。
此致
敬禮!
________公司
____年____月____日
拖欠工程款民事起訴狀篇九
一:___________發(fā)包人聯(lián)系電話:聯(lián)系地址:被告
二:___________工程承包人負責人:聯(lián)系電話:聯(lián)系地址:被告
三:___________工程項目經(jīng)理聯(lián)系電話:聯(lián)系地址:風險提示:
訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關(guān)法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費。
另外,訴訟請求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利于法院的調(diào)解和雙方當事人的和解,減少訟累。 訴訟請求:
1、判令上述三被告支付原告工程款__________元、逾期利息______元;
2、本案訴訟費由三被告承擔。風險提示:
訴狀是個利劍,挑起戰(zhàn)爭。如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。因此,要擺事實,講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實,是要把雙方當事人的法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。 事實與理由被告一將____________市_____樓_____室內(nèi)及公共區(qū)域工程發(fā)包給被告二。被告二于________年____月____日與原告簽訂石材供貨及安裝合同,將該工程轉(zhuǎn)包給原告施工安裝,合同第六條明確約定:按每月供貨總價的85%支付工程款,施工完成之后支付全部工程款的95%。合同訂立后,原告積極履行合同義務(wù),供應(yīng)石材并施工安裝。合同履行期間,被告二不能按合同及時支付貨款,原告曾中止供應(yīng)石材。被告三作為上述工程項目負責人為保障施工進度,以個人名義保證:施工完成之后兩周內(nèi)支付全部工程款的95%。原告聽信被告三的保證,繼續(xù)供貨完成安裝。________年____月____日被告三作為項目負責人代被告二與原告就上述工程進行結(jié)算,被告二應(yīng)支付貨款__________元。時至今日,仍拖欠__________元未支付。原告方多次就支付工程款事宜與三被告協(xié)商未果,為維護自身合法權(quán)益,根據(jù)民法典及相關(guān)規(guī)定,起訴至貴院,望判如所請!此致___________區(qū)人民法院具狀人:________年____月____日風險提示:
提起民事訴訟的原告負有舉證責任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。
注意,列書證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
拖欠工程款民事起訴狀篇十
致________單位:
現(xiàn)就貴司拖欠我司《_______________土建及附屬配套工程》工程預(yù)付款一事向貴司致函如下:
____年____月____日,貴司與我司簽訂了《______________土建及附屬配套工程項目》,雙方約定,貴司曾于____年____月____日支付了合同總價的%預(yù)付款(元),我公司在____年____月____日以將銀行保函呈交貴公司,至今我公司賬戶上未收到貴公司承諾的工程預(yù)付款。
鑒于雙方的合作關(guān)系較好,現(xiàn)特致函請貴公司于____年____月____日前將所欠的工程預(yù)付款款項支付我公司。
此致
敬禮!
_______公司
____年____月____日
致________單位:
由我公司承建的貴公司____________住宅樓工程,按照雙方約定,我公司已于____年____月____日竣工交付使用。根據(jù)雙方約定,工程竣工后工程款應(yīng)付至____%的約定,貴公司應(yīng)支付我公司工程尾款________萬元。但截至____年____月____日,你方仍未支付。因此,按照合同同約定,貴公司還應(yīng)承擔尾款利息約____余萬元。
鑒于雙方在施工過程合作較愉快,我們也本著實事求是的原則,懇請貴公司尊重法律,尊重事實,及時從快解決工程尾款問題。否則,我公司將主張自己的權(quán)利,訴諸法院解決問題。屆時,不但貴公司名譽受損失,還要承擔高額利息和訴訟費用,還有可能給貴公司造成其他不必要的損失,引發(fā)社會事件。懇請貴公司在五日內(nèi)給與答復(fù)!
此致
敬禮!
_______公司
____年____月____日