在工作生活中，我們經常需要承攬各種任務，這對我們個人能力的鍛煉和成長非常重要。以下是我們過去成功承攬并完成的項目案例，供大家參考和學習。
裝飾承攬合同（精選17篇）篇一
1.工程名稱：采礦，掘進，出礦等工程。
2.工程地點：盤古山竹山坪坑口石告窩。
二：承包方式。
1.乙方負責采礦，選礦的生產設備，生產材料及工人工資全部費用。
2.乙方應安全生產，按年計算每年任務，【6噸精選鎢沙】交與甲方，價格按每噸三萬五千元，任務外的鎢砂按市價賣與甲方。
3.在生產前乙方應向甲方交押六十萬元風險金才能生產，本風險金在安全生產狀況下，待合同期滿后甲方退回乙方。
三：用工管理。
1.乙方依法用工，自主用工，自行招工，井下作業人員必須是年滿。
十八周歲以上五十歲以下的男性，但必須經礦區醫院身體檢查和甲方保衛部政審及甲方安全環保部，人力資源部，保衛部按規定時間培訓教育考試合格后方可招用，將員工統報坑口備案。
2.乙方應依法與員工簽訂勞動合同，依法給予員工正常的勞保待遇。
四;安全生產責任。
1.乙方承包一切安全生產責任，必須堅持“安全第一，預防為主，綜合管理”的安全方針，服從甲方的安全考核，確保安全生產。
2.乙方必須按規定為從業人員，辦好雇主責任保險和工傷保險，保險賠償金額每人不得少于60萬元，并將雇主責任保險憑單和工傷保險單復印報甲方安全環保部，人力資源部和財政部等部門備案。
3.甲乙雙方另行專門簽訂，【安全生產管理協議】雙方要認真執行【安全生產管理協議】條款，同時乙方還應與甲方坑口簽訂安全生產責任狀。
4.乙方人員在工程承包內出現偷盜礦產品和生產材料，備品條件等工業器材以及其它影響社會治安等違法亂紀行為，乙方應按經濟損失3—5倍賠償或每人一次承擔1000—3000元處罰，在結算中扣減，觸犯法律的將當事人移送司法機關處理。
四：結賬方式。
乙方在每月10號前向甲方結清上月工程款及鎢砂款。
五：合同期限。
二0一三年一月一日起至二0一三年十二月三十一日止。
甲方：乙方。
裝飾承攬合同（精選17篇）篇二
出賣人：
法定代表人：
住所：
郵編：
電話：
傳真：
電子信箱：
聯系人：
委托代理人：
姓名：
住所地：
證件號(身份證/或者駕駛證號)：
郵編：
電話：
傳真：
電子信箱：
買受人：
法定代表人：
住所：
郵編：
電話：
傳真：
電子信箱：
聯系人：
/或者。
姓名：
住所地：
證件號(身份證/或者駕駛證號)：
郵編：
電話：
傳真：
電子信箱：
見證人：
住所：
郵編：
法定代表人：
電話：
傳真：
電子信箱：
聯系人：
經出賣人和買受人自愿協商，自愿請_________________公司見證幫助本二手車交易。
為此，交易人雙方承諾如下：
第一條：出賣人對下列二手車享有財產所有權，并保證該二手車沒有任何形式的擔保。
原車輛財產所有人：
品牌：
車型：
公里數：
使用年限：
車架子號：
發動機號：
牌照號：
行車執照：
購車發票號及購車發票復印件：
是否發生過事故：
是否設定過擔保：
是否繳齊商業保險：
辦理過戶登記所需的其它材料：
第二條：經交易人雙方自愿協商，一致同意以人民幣(大寫)元的價格成交。
第三條：交易人雙方一致同意將成交價格約定的全部價款交付見證人幫助保管。
第四條：在見證人的見證下，買受人已經對該二手車進行了驗收;出賣人業已將該二手車及其過戶所需的全部資料交付了買受人。
第五條：見證人見證交易人雙方自愿商定，于年月日共同依法辦理該二手車的過戶登記手續。
第六條：見證人保證并承諾按網站公布《團購條件》第二章第三節規定，履行見證幫助的職責，并承擔規定的責任和義務。
第七條：交易人雙方承諾并保證各自承擔《團購條件》及本《協議》規定的責任和義務。
第八條：本協議是交易人雙方真實的意思表示，是《團購條件》的有機組成部分，對交易人雙方具有法律上的約束力。
第九條：本協議簽署于見證人住所地：
第十條：工作日，是指不包括法定節假日和周六、周日在內的正常工作日期。
交易行為如遇法定節假日或者周六、周日休息日，則順延至法定節假日后之周六、周日后的第一個工作日。
第十一條：二手車約定過戶登記日前的與該交易二手車相關的稅費，全部由出賣人擔負;過戶登記日后的稅費由買受人或者該二手車控制人擔負。
第十二條：與該二手車過戶登記相關的費用，全部由買受人自行擔負。
出賣人/出賣人之代理人(蓋章)：買受人(簽字/蓋章)：見證人(蓋章)：
裝飾承攬合同（精選17篇）篇三
承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數人。在承攬人為數人時，數個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;。
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
裝飾承攬合同（精選17篇）篇四
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則，甲方現委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護欄工程一事，經雙方友好協商，達成如下協議：
一、工程概況。
(1)工程名稱樓梯扶手、玻璃護欄、排窗。
(2)工程地點臥云路與天都路交叉口。
(3)承包范圍：包工包料。
(4)尺寸規格：詳見圖紙附表。
二、質量要求技術標準。
嚴格按照圖紙和甲方要求施工。
三、工程價款。
(1)樓梯扶手每米130元;。
(2)玻璃護欄每米270元;。
(3)排窗每米270元;。
(4)決算是按實際數量計算。
四、付款方式。
(1)按工程實際面積計算，材料進場時甲方支付總工程款的20%。
(2)外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。
(3)整個工程全部結束驗收合格后，甲方再支付總工程款的35%。
(4)驗收合格后一年后付清扶手、護欄工程款，兩年后付清門、排窗5%的工程款。
(5)質保期內負責的質保服務事項：油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。
五、合同爭議和解快辦法。
(1)乙方在施工中如質量安裝技術不合格，中途返工所造成的損失由乙方承擔，與甲方無關。
(2)如甲方款不到位和其它原因，使乙方無法正常工作所造成的損失由甲方承擔，與乙方無關。
(3)因一方原因無法進行履行時，應及時以書面形式通知對方。并由責任方賠償對方經濟損失。
(4)及時批復乙方提交的各種報告，工程預算的書面文件，工程竣工后及時組織驗收。
六、其它約定。
(1)甲方提供制作規格和圖紙一份，并向乙方進行現場交底;。
(2)甲方無償提供場地和電源。
(3)乙方施工現場安全責任事故與甲方無關，由乙方承擔。
(4)乙方施工工期根據甲方需要提前一周通知乙方進行供貨。
七、本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效，工程竣工建設單位組織驗收合格后，除質保金外，全部費用結算后終止。
八、本合同一式兩份，雙方各執一份。
九、合同訂立時間年月日。
甲方：法定代表人：電話：年月日。
乙方：法定代表人：電話：年月日。
裝飾承攬合同（精選17篇）篇五
委托單位：
承攬單位：
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附屬文件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
承包人包工、包料;。
承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;。
承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;。
發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費____________元，由發包人支付.
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附屬文件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整。
二、施工時間。
工程期限__日，時間自__起至__止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規定的`質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期。
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒證的，自辦理鑒證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方：
承攬單位：
代表人：
代表人：
日期：
日期：
地址：
地址：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
裝飾承攬合同（精選17篇）篇六
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;。
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期。
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
裝飾承攬合同（精選17篇）篇七
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的`技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：_________承攬單位(乙方)：_________
代表人：_________代表人：_________
日期：_________日期：_________
裝飾承攬合同（精選17篇）篇八
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：
一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程質量和工期)。
二：裝飾施工地點：
1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：90.m2，室內面積84m2。
2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自_________年_________月_________日開工，至_________年_________月_________日竣工，工期_________天。
四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。
七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八：驗收：
1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。
九：其它：
1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
3、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續。
不當而造成損失，由乙方負責賠償。
十一：保修。
1.工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2.在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。
十三：附則。
1.本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,并負責反工修復至合格為止。
4.合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。
十四：本合同壹式貳份，雙方各執壹份。雙方簽字后生效。
甲方：____________。
乙方：____________。
_______年_______月_______日：
裝飾承攬合同（精選17篇）篇九
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期。
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
裝飾承攬合同（精選17篇）篇十
甲方：
身份證號：_______________________。
乙方：
身份證號：_______________________。
經甲、乙雙方友好協商，就乙方承接甲方的裝飾工程業務達成如下協議：
一、協議執行期限：
二、甲方權利：
1、甲方有權監督裝飾工程的現場管理及文明施工。
2、甲方有權對乙方施工質量進行抽檢與檢驗。
3、甲方有權對乙方施工材料進行封樣及審核。
4、甲方有權對乙方的不規范行為提出相應的整改意見。
三、甲方責任：
1、甲方負責向乙方提供裝飾工程項目。
2、開工前甲方負責向乙方提供經裝飾工程項目單位簡章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明，并向乙方進行交底，須雙方簽字認可。
3、甲方負責按照本協議中規定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
四、乙方權利：
1、乙方有權要求甲方與施工隊進行溝通，確保工程的順利進行。
2、乙方有權要求甲方按照協議及時撥付工程款，確保工程的順利進行。
五、乙方責任：
1、乙方所派出人員須遵守合理的規章制度。
2、乙方所派出人員應能勝任施工中各個環節的工作任務。
3、乙方所對派出人員進行甲方企業文化的學習與教育。
4、乙方應遵守甲方現場施工管理中提出的各項合理要求。
六、工程變更：
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由同。
雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。
七、工期延誤：
1、對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認，工期應當順延：
2、對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：
甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;。
甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。
甲方責任造成工期延誤的其他情況。
3、因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
八、質量標準。
工程施工質量按甲方與業主簽署的相關協議及甲乙雙方施工前認可的相關標準執行。
九、工程驗收。
在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:材料驗收;。
隱蔽工程驗收;竣工驗收。
十、工程支付款：
簽定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工驗。
收單簽名后三天內付款,按第10.1條分多次付款,水電改造定位完工驗收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。
其他支付方式：
2、發包人應在簽字后三天內向承包人結清每期工程進度款。
3、工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。
十一、違約責任：
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
4、發包人未按期支付每次工程進度款的，每延誤一天向對方支付違約金發包價2元,十五天后乙方可中止合約。由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金發包價2元。
十二、附則：
1、本合同經雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式________份，雙方各執________份。
甲方：乙方：
______年___月___日______年___月___日。
裝飾承攬合同（精選17篇）篇十一
承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數人。在承攬人為數人時，數個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;。
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
裝飾承攬合同（精選17篇）篇十二
甲方(業主)：
乙方(承包方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》中的有關規定，結合本裝飾工程具體情況，經甲方與乙方協商一致，簽定本協議，雙方共同遵守。
一、合同主要內容：
(1)甲方將自己位于：的室內(外)裝飾工程以包工包料形式交給乙方承做。
(2)工程總造價(大寫)：
(3)工期天，自進場之日起開始計算。年月日起至年月日止為合同有效期。
(4)工程款付款方式如下：
a、一次性付款：簽定合同之日或次日付清全部工程款。
b、分期付款：
首付()工程總造價60﹪的工程款——元。
中期()工程總造價的35﹪工程款——。
工程結束驗收合格三日之內付工程總造價的5﹪工程款——。
(5)工程保修期：二年。
(6)本協議簽定生效后，甲、乙雙方應嚴格履行協議所規定的各項條款，在施工過程中，一切以本協議書中的“預算書”、“施工明細”、“材料確認書”為準，不得擅自變更或解除協議，否則違約方將付給對方工程預算總造價10﹪的違約金，并承擔由此造成的其他經濟損失。
(7)因甲方未按期支付工程款，乙方有權力立即停工，所造成的一切后果及經濟損失由甲方承擔。
四、材料及設備：
本裝飾工程所需全部建筑材料及其他物品的供應、驗收及保管方式，經雙方協商，按照下列要求辦理：
(1)材料進入裝飾現場后，乙方應妥善保管，不得挪用，丟失損壞。因保管不善而造成的裝飾材料丟失、損壞的，由保管方承擔賠償責任。
(2)甲方提供材料，因材質發生的質量問題應由甲方承擔。
(3)乙方提供材料，因材料與原定材料材質不符發生的經濟責任，全部由乙方承擔，并負責無償返修。但甲方如強行要求使用不合格材料的，應書面告知乙方，因此引起的一切后果，由甲方負責。
五、工程質量和檢查驗收。
(1)承包方應嚴格按照雙方約定的裝飾范圍和內容進行施工，對裝飾工程質量，要接受甲方的監督。
(2)裝飾工程經驗收合格的，雙方應簽署書面驗收文書，乙方在收到甲方交付的尾款后，將工程交付甲方，甲方無故拖延驗收的，其保管費用及造成的損失由甲方承擔。
(3)驗收中發現裝飾工程有問題的，應分清責任。屬于施工原因造成的，應按雙方驗收時商定的時間，由承包方負責修好后在進行驗收。竣工日期以最后合格的日期為準：
(4)裝飾工程的保修內容：
保修期內裝飾工程的保修工作，按照下列的約定進行：保修期內，由于乙方施工不當造成質量問題的，乙方應無條件的進行維修，保修期內如屬于甲方使用不當造成損壞或不能正常使用的，在甲方交齊維修材料后，乙方予以維修。保修工作范圍不包括燈具、五金、電料等易損設備。
備注：
甲方簽字：乙方簽字：
本合同簽定地點：
時間：年月日。
裝飾承攬合同（精選17篇）篇十三
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則，甲方現委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護欄工程一事，經雙方友好協商，達成如下協議：
一、工程概況。
(1)工程名稱樓梯扶手、玻璃護欄、排窗。
(2)工程地點臥云路與天都路交叉口。
(3)承包范圍：包工包料。
(4)尺寸規格：詳見圖紙附表。
二、質量要求技術標準。
嚴格按照圖紙和甲方要求施工。
三、工程價款。
(1)樓梯扶手每米130元;。
(2)玻璃護欄每米270元;。
(3)排窗每米270元;。
(4)決算是按實際數量計算。
四、付款方式。
(1)按工程實際面積計算，材料進場時甲方支付總工程款的20%。
(2)外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。
(3)整個工程全部結束驗收合格后，甲方再支付總工程款的35%。
(4)驗收合格后一年后付清扶手、護欄工程款，兩年后付清門、排窗5%的工程款。
(5)質保期內負責的質保服務事項：油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。
五、合同爭議和解快辦法。
(1)乙方在施工中如質量安裝技術不合格，中途返工所造成的損失由乙方承擔，與甲方無關。
(2)如甲方款不到位和其它原因，使乙方無法正常工作所造成的損失由甲方承擔，與乙方無關。
(3)因一方原因無法進行履行時，應及時以書面形式通知對方。并由責任方賠償對方經濟損失。
(4)及時批復乙方提交的各種報告，工程預算的書面文件，工程竣工后及時組織驗收。
六、其它約定。
(1)甲方提供制作規格和圖紙一份，并向乙方進行現場交底;。
(2)甲方無償提供場地和電源。
(3)乙方施工現場安全責任事故與甲方無關，由乙方承擔。
(4)乙方施工工期根據甲方需要提前一周通知乙方進行供貨。
七、本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效，工程竣工建設單位組織驗收合格后，除質保金外，全部費用結算后終止。
八、本合同一式兩份，雙方各執一份。
九、合同訂立時間_________年_________月_________日。
裝飾承攬合同（精選17篇）篇十四
簽訂地點：__________。
簽訂時間：_____年_____月_____日。
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注。
項目名稱任務量(工時)酬金完成期限備注工資________/小時。
合計人民幣金額(大寫)。
(注：空格如不夠用，可以另接。)。
二、項目的內容及質量技術要求。
_________________________________。
三、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求。
_________________________________。
四、驗收標準、方法和期限。
_________________________________。
五、結算方式及期限。
_________________________________。
六、違約責任。
_________________________________。
七、解決合同糾紛的方式。
_________________________________。
八、雙方協商的其它條款。
_________________________________。
單位名稱(章)：________單位名稱(章):_______。
單位地址：________??????單位地址：________。
法定代表人：________????法定代表人：________。
委托代理人：________????委托代理人：________。
電話：______________???電話：________。
開戶銀行：________??????開戶銀行：________。
日期：________年________月________日
鑒(公)證意見：____________。
鑒(公)證機關(章)：____________。
監制部門：____________。
印制單位：____________。
裝飾承攬合同（精選17篇）篇十五
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規的規定，就裝修承攬合同達成以下協定：
第一條工程概況。
甲方將新橋鎮德勝村民委員會辦公室裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
第二條甲方責任。
1.開工前甲方協商各方面的關系，為乙方入場施工創造條件。全部或者部分騰空房間，清除影響施工的障礙物，對于只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以影響施工為原則。
2.提供施工期間的水源、電源等必要資源。并說明使用事項。
3.參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。
第三條乙方責任。
1.乙方負責按市場均價代為采購裝修原料，提供相應單據由甲方專人驗收簽字。
2.按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督和技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規，保質保量的完成任務。如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任。
3.乙方以自己的設備、技術和勞動力完成本工程的工作。乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成。
第四條付款方式。
1.裝修材料款于20xx年底由甲方付清。
2.乙方人員工資按照市場價格每人165元/天結算。工資于20xx年底付清85%，剩下15%在20xx年6月份結算完畢。
第五條合同解除。
1.合同履行完畢后，本合同自動解除。
2.合同履行過程中，可提前解除本合同。
1.合同工履行過程中如發生爭議，雙方協商解決。
2.解決不成的，向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第七條本合同一式2份，甲乙雙方各執1份，自雙方簽字蓋章起生效。
甲方(簽章):乙方(簽字)。
裝飾承攬合同（精選17篇）篇十六
裝飾是最早的藝術形式之一,那么裝飾承攬。
合同。
又是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的裝飾承攬合同范文，感謝您的欣賞。
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規的規定，就裝修承攬合同達成以下協定：
第一條工程概況。
甲方將新橋鎮德勝村民委員會辦公室裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
第二條甲方責任。
1.開工前甲方協商各方面的關系，為乙方入場施工創造條件。全部或者部分騰空房間，清除影響施工的障礙物，對于只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以影響施工為原則。
2.提供施工期間的水源、電源等必要資源。并說明使用事項。
3.參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。
第三條乙方責任。
1.乙方負責按市場均價代為采購裝修原料，提供相應單據由甲方專人驗收簽字。
2.按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督和技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規，保質保量的完成任務。如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任。
3.乙方以自己的設備、技術和勞動力完成本工程的工作。乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成。
第四條付款方式。
1.裝修材料款于20xx年底由甲方付清。
2.乙方人員工資按照市場價格每人165元/天結算。工資于20xx年底付清85%，剩下15%在20xx年6月份結算完畢。
第五條合同解除。
1.合同履行完畢后，本合同自動解除。
2.合同履行過程中，可提前解除本合同。
1.合同工履行過程中如發生爭議，雙方協商解決。
2.解決不成的，向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第七條本合同一式2份，甲乙雙方各執1份，自雙方簽字蓋章起生效。
甲方(簽章):乙方(簽字)。
甲方(業主)：
乙方(承包方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》中的有關規定，結合本裝飾工程具體情況，經甲方與乙方協商一致，簽定本協議，雙方共同遵守。
一、合同主要內容：
(1)甲方將自己位于：的室內(外)裝飾工程以包工包料形式交給乙方承做。
(2)工程總造價(大寫)：
(3)工期天，自進場之日起開始計算。年月日起至年月日止為合同有效期。
(4)工程款付款方式如下：
a、一次性付款：簽定合同之日或次日付清全部工程款。
b、分期付款：
首付()工程總造價60﹪的工程款——元。
中期()工程總造價的35﹪工程款——。
工程結束驗收合格三日之內付工程總造價的5﹪工程款——。
(5)工程保修期：二年。
(6)本協議簽定生效后，甲、乙雙方應嚴格履行協議所規定的各項條款，在施工過程中，一切以本。
協議書。
中的“預算書”、“施工明細”、“材料確認書”為準，不得擅自變更或解除協議，否則違約方將付給對方工程預算總造價10﹪的違約金，并承擔由此造成的其他經濟損失。
(7)因甲方未按期支付工程款，乙方有權力立即停工，所造成的一切后果及經濟損失由甲方承擔。
四、材料及設備：
本裝飾工程所需全部建筑材料及其他物品的供應、驗收及保管方式，經雙方協商，按照下列要求辦理：
(1)材料進入裝飾現場后，乙方應妥善保管，不得挪用，丟失損壞。因保管不善而造成的裝飾材料丟失、損壞的，由保管方承擔賠償責任。
(2)甲方提供材料，因材質發生的質量問題應由甲方承擔。
(3)乙方提供材料，因材料與原定材料材質不符發生的經濟責任，全部由乙方承擔，并負責無償返修。但甲方如強行要求使用不合格材料的，應書面告知乙方，因此引起的一切后果，由甲方負責。
五、工程質量和檢查驗收。
(1)承包方應嚴格按照雙方約定的裝飾范圍和內容進行施工，對裝飾工程質量，要接受甲方的監督。
(2)裝飾工程經驗收合格的，雙方應簽署書面驗收文書，乙方在收到甲方交付的尾款后，將工程交付甲方，甲方無故拖延驗收的，其保管費用及造成的損失由甲方承擔。
(3)驗收中發現裝飾工程有問題的，應分清責任。屬于施工原因造成的，應按雙方驗收時商定的時間，由承包方負責修好后在進行驗收。竣工日期以最后合格的日期為準：
(4)裝飾工程的保修內容：
保修期內裝飾工程的保修工作，按照下列的約定進行：保修期內，由于乙方施工不當造成質量問題的，乙方應無條件的進行維修，保修期內如屬于甲方使用不當造成損壞或不能正常使用的，在甲方交齊維修材料后，乙方予以維修。保修工作范圍不包括燈具、五金、電料等易損設備。
備注：
甲方簽字：乙方簽字：
本合同簽定地點：
時間：年月日。
定作方委托承攬方安裝氟碳門、窗，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守，具體條款如下：
1、品名或項目。
甲方將安裝氟碳門、窗，事務承包給乙方，由乙方在規定的工期內提供規定的氟碳門、窗，材料，完成工程，甲方給付報酬。
2、合同履行地點：
3、工程單位價款(每平方米)：每平米元。
4、總價款：
3)、履行的期限、地點和方式：合同工期為天，時間為年月日到年月日。
5、結算方式：
工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后________日后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫承攬結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清合同款項。
6、違約責任1)、合同雙方當事人在履行合同過程中所發生的安全事故等損害，由自己負責，對方不承擔法律責任。2)、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失，未造成損失的，應支付合同總價的5%為違約金;3)、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失;4)、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延，并承擔合同總價的5%的違約金;5)、由于乙方原因致使工期延誤的;從延誤的第一天至第五天，每天的違約金按合同總價的1%計算，從第六天至第十天，每天的違約金按合同總價的2%計算，以此類推。
7、合同爭議的解決方式。
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第__________種方式解決：
1)、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;。
2)、向合同簽訂地人民法院起訴。
8、其他具體規定。
2)、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_______分至______點_______分;下午_________點_______分至______點_______分。
9、附則。
1)、本合同由甲、乙雙方直接簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2)、合同履行完后自動終止。
3)本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
簽約日期：年月日
簽約地點：
裝飾承攬合同（精選17篇）篇十七
經過甲乙雙方友好協商，就乙方加工承擔甲方衛生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協議，供雙方共同遵守：
一、乙方負責甲方場所的衛生保潔事宜，具體清潔事項包括：
1、日常清潔區域：
2、定期保潔區域：
3、垃圾區域：
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費用為???元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉賬，乙方的賬戶為：
七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因導致自己損害的，由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準，經甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權解除本協議，并不支付甲方任何費用。
十一、乙雙方就本協議執行所發生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協商解決；協商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。