隨著人們對法律的了解日益加深,越來越多事情需要用到合同,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應(yīng)該怎么制定呢?以下是我為大家搜集的合同范文,僅供參考,一起來看看吧
2023年建筑服務(wù)服務(wù)費 建筑合同模板篇一
乙方(承建方): 姓名: 身份證號:
根據(jù)《建筑法》,《經(jīng)濟合同法》及有關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原則下,通過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議,為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為,特制定本合同。
一、承包方式
1、采用包工包料方式承包,面積價格一次性包死,工程面積必須嚴格按圖紙設(shè)計施工,乙方不得隨意改變圖紙設(shè)計,未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積,不得偷工減料,使用劣質(zhì)材料,因施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題,確實需要變更的,需雙方協(xié)商一致,乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工,并接受合理化建議并采納。
2、乙方自帶建筑所需一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板,搭架用的竹木等,費用由乙方自理。
3、乙方的施工人員住宿問題由甲方解決,飲食等生活費用由乙方自理。
二、承建項目
1、乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。主樓、樓梯、屋面、平臺、三樓平臺,游泳池等與主樓相關(guān)聯(lián)的所有鋼筋混凝土工程,同時作好防滲處理。
2、主樓外的沙井、排水管道、化糞池等工程。
三、承包價格及付款方式
承建項目的報價詳見(附表1);在工程開工后按合同造價先期預(yù)付40%,主體完工后預(yù)付30%,粉刷完工后預(yù)付20%,總體竣工驗收合格后剩余款項10%部分一次性付清。
四、雙方責任
甲方提供施工的水電,乙方必須保證工程質(zhì)量,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工。
五、質(zhì)量要求
1、乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時,有權(quán)要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,如:
1),所進材料一定確保質(zhì)量,包括: 紅磚、 河砂、 碎石、 石灰、 水泥、樓板, 鋼材、 水管、 下水管、 鐵釘、 扎絲等。
2),主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;主體柱地面不垂直、斷裂、露筋:橫梁斷裂、露筋;天板或地板開裂、塌陷、露筋等等),由乙方承擔賠償一切損失,乙方必須進行免費維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平,墻體粉刷平整,杜絕空鼓,符合相關(guān)標準。門面貼瓷磚。
六、注意安全
乙方必須按照安全規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴格的安全防護措施,文明施工,在施工過程中要特別注意安全施工,確保人身和財產(chǎn)安全,杜絕一切事故發(fā)生,因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故,由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產(chǎn)損害的乙方應(yīng)當負全部責任。如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故,一切由乙方負全部負責,甲方不負擔任何責任和費用。
七、工期要求
主體工程工期為 天,從簽訂合同之日起計算,乙方必須在 年 月 日前完成主體工程,完工時間不能超過 天,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的,每拖延一天,減少工錢 元,因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。
八、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):
乙方簽字(章):
年月日:
2023年建筑服務(wù)服務(wù)費 建筑合同模板篇二
委托代理人(姓名):
聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
委托代理人:聯(lián)系電話:
第一條:甲方工作
1、甲方負責洽談承攬裝修業(yè)務(wù);
2、甲方負責廣告策劃和發(fā)布,設(shè)計方案和制作工服;
3、甲方負責施工現(xiàn)場的施工進度,工藝說明,巡視督導,驗收等方面;
4、負責工程測量,預(yù)算,設(shè)計,導購,現(xiàn)場管理;
5、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第二條:乙方工作
3、嚴格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5、文明施工,管理好工程材料,施工過程中出現(xiàn)工傷事故由乙方負責;
7、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
8、乙方負責甲方的所有施工材料搬運到施工現(xiàn)場;
第三條:工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
第四條;材料供應(yīng)
第五條:工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延:
(a)、工程量變化或設(shè)計變更;
(b)、不可抗力;
(c)、甲方同意工期順延的其他情況。
3、因乙方責任不能按期完工,工期不能延誤;因乙方原因造成質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。每延誤一天按工程總額的2%扣除。
第六條:質(zhì)量標準
1、雙方約定本工程施工質(zhì)量按質(zhì)量驗收規(guī)范執(zhí)行;
2、乙方應(yīng)認真按照技術(shù)標準和設(shè)計要求施工,隨時接受甲方檢查,如工程質(zhì)量達不到約定條件,乙方應(yīng)按甲方要求返工、修改,并承擔由于自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M用。
第七條:工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
a、材料進場后的材料驗收;
b、水、電、暖改造完后的隱蔽驗收;
c、防水工程驗收;
d、中期(木做收口)驗收;
e、工程完工后的整體竣工驗收。
乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。
4、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第八條:工程款支付方式
1、簽訂本合同時,甲方收取乙方壹萬元作為質(zhì)量保證押金,乙方承攬每個工程時,甲方從每個工程中扣出本工程最后結(jié)算總額的5%作為工程保修金,每個工程保修金在工程保修滿兩年后甲方支付給乙方,質(zhì)量保證押金待雙方合作結(jié)束(合作結(jié)束時間為乙方最后接的工程竣工日)后滿兩年。甲方一次性支付給乙方。
2、材料進場驗收合格后兩日內(nèi)支付工程派工價的30%;中期驗收合格后兩日內(nèi)支付工程派工價的30%,待工程整體完工且業(yè)主驗收合格后七日內(nèi)支付工程派工價的35%,其余5%作為工程保修金(參照1條)
3、工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有
4、工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第九條:違約責任
4、由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
第十條:合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列1—2種方式解決:
1、向——xx市——仲裁委員會申請仲裁;
2、向——人民法院——起訴。
第十一條:附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;
3、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第十二條:其他約定條款(可另附頁,附頁簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力)。
第十三條:自甲乙雙方簽訂本協(xié)議之日起,甲乙雙方先前所簽定的所有協(xié)議約定即時解除。
甲方:乙方:
蓋章:蓋章:
年月
2023年建筑服務(wù)服務(wù)費 建筑合同模板篇三
法定代表人或負責人:_________
服務(wù)方(以下稱乙方):_________
法定代表人或負責人:_________
第一條 項目名稱
_________。
第二條 服務(wù)內(nèi)容、方式和要求
1.服務(wù)內(nèi)容:
_________。
2.方式:
_________。
3.要求:
_________。
第三條 工作條件:
_________。
第四條 報酬及其支付方式:
1.本項目報酬(服務(wù)費或培訓費):_________元。
服務(wù)方完成專業(yè)技術(shù)工作,解決技術(shù)問題需要的經(jīng)費,由_________方負擔。
2.本項目中介方活動經(jīng)費為:_________元,由_________方負擔。中介方的報酬為:_________元,由_________方支付。
3.支付方式為如下第_________種:
(2)合同履行完成后(驗收合格之日起)_________日內(nèi)甲方向乙方支付全部報酬余額。
(3)其它方式:_________。
第五條 聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第六條 甲方的主要義務(wù)
1.在合同生效后_________日內(nèi)向乙方提供下列技術(shù)資料、數(shù)據(jù)、材料、樣品: _________。
3.按約向乙方支付報酬,乙方開戶銀行帳戶為_________。
4.協(xié)助乙方完成下列配合事項:
_________。
第七條 乙方的主要義務(wù)
2.依照下列技術(shù)經(jīng)濟指標完成技術(shù)服務(wù)工作:_________;
4.應(yīng)對甲方交給的技術(shù)資料、樣品等妥善保管;在合同履行過程中,如發(fā)現(xiàn)繼續(xù)工作對材料、樣品或設(shè)備等有損壞危險時,應(yīng)中止工作,并及時通知委托方;工作完成后應(yīng)歸還上述技術(shù)資料、樣品,不得擅自存留復制品。
第八條 保密條款
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任并賠償由此造成的損失。
第九條 技術(shù)成果收益歸屬
在履行本合同中,乙方利用甲方提供的技術(shù)資料和工作條件完成的新的技術(shù)成果,屬于乙方所有。(注:當事人還可以有其他不同的約定)
第十條 甲方的違約責任
1.甲方未按照合同約定提供有關(guān)技術(shù)資料、數(shù)據(jù)、樣品和工作條件,影響工作質(zhì)量和進度的,應(yīng)當如數(shù)支付報酬。逾期二個月不提供約定的物質(zhì)技術(shù)條件,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當支付數(shù)額為報酬總額_________%的違約金。
2.甲方遲延支付報酬,應(yīng)當支付數(shù)額為報酬總額_________%的違約金,逾期二個月不支付報酬或者違約金的,應(yīng)當交還工作成果,補交報酬,支付數(shù)額為報酬總額_________%的違約金。
3.甲方遲延接受工作成果的,應(yīng)支付數(shù)額為報酬總額_________%的違約金和保管費。逾期二個月不領(lǐng)取工作成果的,乙方有權(quán)變賣、處理工作成果,從獲得的收益中扣除報酬、違約金和保管費后,剩余部分返還甲方,所獲得的收益不足抵償報酬、違約金和保管費的,有權(quán)請求甲方賠償損失。
第十一條 乙方的違約責任
1.擅自不履行合同,應(yīng)當免收報酬并支付數(shù)額為報酬總額_________%的違約金。
2.未按約定的期限完成工作的,應(yīng)支付數(shù)額為報酬總額_________的違約金。
5.在工作期間,發(fā)現(xiàn)委托方提供的物品有受損的危險,未按約定期限通知委托方,應(yīng)對由此造成的損失承擔責任。
6.違反合同約定、擅自將有關(guān)技術(shù)資料、數(shù)據(jù)、樣品或工作成果引用,發(fā)表或提供給第三人,應(yīng)支付數(shù)額為報酬總額_________%的違約金。
7.對甲方交付的樣品,材料及技術(shù)資料保管不善,造成滅失、短少、變質(zhì)、污染或者損壞的,應(yīng)賠償損失。
第十二條 驗收標準和方法
1.驗收時間:_________;
2.驗收地點:_________;
3.驗收標準:本合同約定的各項技術(shù)指標;
5.驗收費用由_________方負擔。
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應(yīng)責任。
第十六條 爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十七條 解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十八條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十九條 合同效力
_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
負責人(簽字):_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
_________年____月____日
簽訂地點:_________
2023年建筑服務(wù)服務(wù)費 建筑合同模板篇四
乙方:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、模板、腳手架用材、跳板、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。
二、承建項目
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、后向墻面粉水泥砂漿、下水管道、落水管等;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲處理。
三、承包價格
房屋建筑總面積平方米,每平方米按元計算。女兒墻按每米元計算,包括水泥砂漿抹面。
四、付款方式
主體結(jié)構(gòu)工程完工,甲方應(yīng)向乙方支付工程款的%,即(金額大寫):元;待工程完工后,經(jīng)甲方驗收合格,于日內(nèi)付清工程的余下款項。
五、雙方責任
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方所需材料,應(yīng)兩天前向甲方提出計劃,以便迅速籌備。乙方必須保證工程質(zhì)量,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質(zhì)量要求
施工中,乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和甲方的要求進行施工。主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時,墻體要垂直、整體平整;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理。
七、安全問題
文明施工,工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負責,若發(fā)生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
八、工期要求
主體工程工期為天,從簽訂合同之日起計算,乙方必須在20xx年月日前完成主體工程,完工時間不能超過10天,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。
九、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自20xx年月日簽定之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年建筑服務(wù)服務(wù)費 建筑合同模板篇五
服務(wù)方:
標書費:
設(shè)計費:
技術(shù)服務(wù)費:
總計:具體細則如下:
1、甲方為乙方提供所承包項目的基本概況、施工組織設(shè)計、技術(shù)服務(wù)項目相關(guān)要求及資料。
2、乙方人員提供現(xiàn)場服務(wù)時,甲方應(yīng)派員協(xié)助乙方工作。
1、嚴格按照合同約定的服務(wù)項目進行服務(wù),協(xié)助甲方監(jiān)督質(zhì)量達到合格。
2、依照甲方有關(guān)技術(shù)要求完成其他服務(wù)工作。
1、乙方對甲方的項目提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)期限年月日至年月日,到期未續(xù)簽,協(xié)議自動終止。
2、服務(wù)費每結(jié)算方式:簽訂合同后支付合同總額的30%,技術(shù)服務(wù)結(jié)束驗收合格付合同總額的65%,余款作為質(zhì)保金一年內(nèi)支付。以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬或承兌方式支付。
甲方(簽章)
乙方(簽章)
代表簽字:
代表
表簽字:
日期: