隨著法律法規(guī)不斷完善，人們?cè)桨l(fā)重視合同，關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多，在達(dá)成意見(jiàn)一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是小編為大家?guī)?lái)的合同優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
內(nèi)墻涂料合同書(shū) 內(nèi)墻涂料維保合同篇一
承包方(乙方)：
按照《_經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)守信的原則，經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號(hào)外墻彈性拉毛涂料工程
工程地點(diǎn)： 寶楊路3320號(hào)
承包范圍： 1-3號(hào)外墻涂
工期：自接到甲方通知后 10天 內(nèi)完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
工程質(zhì)量：合格
工程面積:暫定3000m2,竣工后按實(shí)計(jì)算.
合同價(jià)款采用固定單價(jià)，單價(jià) 淺色元/每平方, 深色元/每平方。 合計(jì)金額為(人民幣)： 元(大寫(xiě))：陸萬(wàn)叁仟元整該價(jià)格包含工程圖紙上所有內(nèi)容(另有約定的除外)。
該價(jià)格含直接費(fèi)、間接費(fèi)、乙方利潤(rùn)、管理費(fèi)、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任和義務(wù)的費(fèi)用，少工程完成后按實(shí)際施工面程計(jì)算,單價(jià)按合同單價(jià)計(jì)算。
第二條 甲方工作
指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
甲方簽訂合同后3天內(nèi)向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
乙方指派 宋繼訓(xùn) 為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
在施工過(guò)程中,負(fù)責(zé)對(duì)外立面的鋁合金門窗的成品保護(hù),采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時(shí)清理,若完成后有污染而造成的損失一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條 關(guān)于工期的約定
乙方須按甲方提出的工期要求進(jìn)行進(jìn)度控制。
乙方在合同簽訂后3日內(nèi)提供施工組織設(shè)計(jì)，甲方對(duì)乙方的施工組織設(shè)計(jì)(或方案)和進(jìn)度計(jì)劃提出質(zhì)疑和合理修正時(shí)，乙方應(yīng)在此后3天內(nèi)提供修正的施工組織設(shè)計(jì)。
非乙方原因造成的工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商，以經(jīng)甲方簽證的聯(lián)系單為準(zhǔn)，工期可以順延。
工程竣工結(jié)算時(shí)乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家建筑裝飾行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。施工項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收若無(wú)相應(yīng)的國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則以建筑行業(yè)裝飾標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。乙方應(yīng)提前24小時(shí)通知甲方驗(yàn)收，甲方若不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn);若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)而引起的產(chǎn)品損壞、停工直接費(fèi);若乙方?jīng)]提前24小時(shí)通知甲方驗(yàn)收且自行驗(yàn)收，甲方不予承認(rèn)，甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)，無(wú)論復(fù)驗(yàn)是否合格，甲方不承擔(dān)應(yīng)復(fù)驗(yàn)而引起的產(chǎn)品損壞、停工損失，工期不予順延。
由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。
工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知7日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用。
第六條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
支付方式：
工程開(kāi)工后，工程完成至30%時(shí)，支付至合同價(jià)的 50%工程工程全部完成驗(yàn)收后，支付至合同價(jià)的80%全部工程驗(yàn)收合格且經(jīng)甲方審定結(jié)算后支付至結(jié)算價(jià)的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結(jié)算價(jià)的5%，在工程竣工驗(yàn)收合格滿一年后一次性無(wú)息退還。
如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內(nèi)容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認(rèn)可確定簽字，在決算時(shí)按實(shí)結(jié)算。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，并且對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
乙方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明，應(yīng)符合《_消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《_消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說(shuō)明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條 爭(zhēng)議與違約責(zé)任
、違約
(1)工期：施工過(guò)程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結(jié)算總價(jià)款的向甲方支付違約金，并承擔(dān)因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權(quán)從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延，但甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。
(2)產(chǎn)品質(zhì)量：如乙方提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不合格的，乙方除應(yīng)立即調(diào)換合格產(chǎn)品外，還應(yīng)按不合格產(chǎn)品價(jià)款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
(3)工程質(zhì)量：如因乙方原因引起工程質(zhì)量不合格(以甲方、設(shè)計(jì)單位、等書(shū)面確認(rèn)為準(zhǔn))，乙方必須立即整改，直至質(zhì)量達(dá)到合格為止，同時(shí)向甲方支付與質(zhì)量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。
(4)付款：如甲方無(wú)故延遲支付工程款，經(jīng)乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應(yīng)按逾期未付款項(xiàng)的 %向乙方支付違約金。
、爭(zhēng)議
(1)雙方約定，在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對(duì)于不存在爭(zhēng)議的部分，各方在訴訟期間仍應(yīng)繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
第十一條 附則
本工程需要進(jìn)行保險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)另訂協(xié)議。
本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結(jié)清全部工程款后自動(dòng)失效。
本合同在履行過(guò)程中形成的會(huì)議紀(jì)要，報(bào)價(jià)單及補(bǔ)充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
本合同設(shè)正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)：
代理人：
乙方(蓋章)：
代表人：
年 月 日
內(nèi)墻涂料合同書(shū) 內(nèi)墻涂料維保合同篇二
乙方：_________________
一、工程地點(diǎn)：_________________
二、工程內(nèi)容：_________________韻家口鎮(zhèn)居民安置樓內(nèi)墻涂料工程，室內(nèi)首先用塹子打掉高出部分和其它雜物，然后用水泥、大白粉、膠水補(bǔ)平，再括兩遍膩?zhàn)臃郏髩γ骓斉锲秸饣庩?yáng)角線條分明。樓梯間做法和室內(nèi)一樣，只是另加刷兩遍白色乳膠漆(普通乳膠漆)。
三、承包方式：_________________由乙方包工包料。
四、工程價(jià)格：_________________室內(nèi)為每平米元。樓梯間為每平米元。
五、付款方式：_________________按施工進(jìn)度付款，材料和工人進(jìn)場(chǎng)一星期后先預(yù)支元生活費(fèi)，每月二十日左右按完成工程量的70%付款一次，工程完工后付到工程款的90%，剩余款項(xiàng)驗(yàn)收合格后一次性付清。
六、工程期限：_________________本工程從年月日開(kāi)工至年月日竣工。(如甲方原因或自然災(zāi)害，工期順延)。
七、甲方責(zé)任：_________________甲方必須提供乙方施工人員的食宿方便，正常供水、供電、協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系，保證資金到位，按時(shí)發(fā)放工資，如工程款未按時(shí)到位，造成工期延誤由甲方負(fù)責(zé)。
八、乙方責(zé)任：_________________乙方人員服從甲方管理，遵守工地的各項(xiàng)規(guī)章制度，不偷工減料，按規(guī)范施工保證工程質(zhì)量，按時(shí)完成施工任務(wù)，如達(dá)不到質(zhì)量要求，造成返工一切損失由乙方負(fù)責(zé)。若乙方不按照安全規(guī)范施工，造成安全事故一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，簽字生效，并具法律效應(yīng)。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____年_____月_____日
內(nèi)墻涂料合同書(shū) 內(nèi)墻涂料維保合同篇三
供方：(以下簡(jiǎn)稱：供方)
需方： (以下簡(jiǎn)稱：需方)
一、需方工程量概況
工 程 量：約 30 萬(wàn)平方米
二、貨物、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格
2.1、需方指定收貨人及電話： 姜振
三、(貨物交付/驗(yàn)收)供方將貨物送至本合同指定工地，需方按本合同指定收貨人在交貨地點(diǎn)及時(shí)清點(diǎn)、驗(yàn)收到達(dá)的貨物，并在貨單上簽字。即視為履行完本次交付義務(wù)。
四、(數(shù)量/質(zhì)量)供、需雙方同意，需方應(yīng)于貨物交付時(shí)，核驗(yàn)數(shù)量和產(chǎn)品質(zhì)量(包括品種、型號(hào))，需方如有異議，需在收貨當(dāng)日或三個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式傳真給供方提出異議，否則視為合格。
五、(運(yùn)費(fèi))運(yùn)輸費(fèi)用由 供方 承擔(dān)，在運(yùn)輸途中的損失由承運(yùn)方負(fù)責(zé)。
六、本報(bào)價(jià)不含上述材料的檢測(cè)費(fèi)用。如需方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有異議，需另行檢測(cè)，則必須經(jīng)供、需雙方和監(jiān)理在現(xiàn)場(chǎng)抽樣，并經(jīng)當(dāng)?shù)氐牡臋?quán)威檢測(cè)部門檢測(cè)，檢測(cè)合格，費(fèi)用由需方承擔(dān)，產(chǎn)品不合格費(fèi)用由供方承擔(dān)。
七、需方訂單以傳真形式通知供方( 郭自新 )，收到需方訂單，供方開(kāi)始組織生產(chǎn)，四日內(nèi)發(fā)貨;特殊情況貨物在7天內(nèi)發(fā)貨。供方將貨物發(fā)到需方施工現(xiàn)場(chǎng)，下車費(fèi)由需方支付。
八、付款方式：
(1)先付款后發(fā)貨或貨到付款方式結(jié)算，貨到付款：供、需雙方以送貨單為付款憑證，當(dāng)日付清。需方逾期付款，供方有權(quán)停止供貨。立即申請(qǐng)供方法院強(qiáng)制執(zhí)行，按欠款總額每日支付5‰遲延付款滯納金。
(2)供、需雙方于每月28號(hào)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月送貨數(shù)量，需方按照當(dāng)月送貨量貨款的全款，在三個(gè)工作日內(nèi)支付款給供方。供、需雙方以送貨單為結(jié)算憑證，供方逾期付款，供方有權(quán)停止供貨，且需方向供方按欠款總額的日5‰支付遲延付款滯納金。
九、供方為需方提供的涂料產(chǎn)品是屬于特殊化工產(chǎn)品，因此不接受退換貨。供方可根據(jù)需方要求，為需方提供訂貨預(yù)算與支持。
十、需方收到供方貨物后，應(yīng)按上述支付方式支付貨款，其貨款必須匯入本合同供方指定的公司帳號(hào)或卡號(hào)，否則視為需方未支付貨款。
十一、供方提供完善的售前、售中、售后服務(wù)體系，對(duì)需方所購(gòu)之產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤服務(wù)。同時(shí)對(duì)需方的資料與驗(yàn)收提供相應(yīng)技術(shù)支持。
十二、需方購(gòu)買的產(chǎn)品，嚴(yán)格按供方產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、施工工藝與規(guī)范施工，嚴(yán)禁參假與偷工減料，否則，由此產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題由需方承擔(dān)。
十三、為方便往來(lái)傳真件與原件有同等法律效力。因本合同引起的或與合同有關(guān)的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如果自爭(zhēng)議發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)通過(guò)協(xié)商不能解決的，任何一方均可向守約方所在地法院通過(guò)訴訟方式解決，如一方已起訴，則另外一方也只能到已起訴方所在地的法院提起反訴或另行訴訟。
本合同一式肆份，供、需雙方各執(zhí)貳份，雙方代表簽字，蓋章后產(chǎn)生法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著平等互惠原則，就乙方供貨給甲方提供的
一、供貨產(chǎn)品范圍：
二、使用地點(diǎn)：
三、乙方責(zé)任：
1.乙方負(fù)責(zé)為甲方提供保質(zhì)保量;
2.按甲方時(shí)間要求定期、準(zhǔn)時(shí)、足額提供甲方所需產(chǎn)品;
3.其它技術(shù)指標(biāo)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)產(chǎn)品包裝說(shuō)明。
四、甲方責(zé)任：
1.嚴(yán)格按操作程序施工，只有合理正確使用甲方可保障產(chǎn)品最終效果。
2.按規(guī)定交納貨款，以確保乙方按期交付貨品。
五、產(chǎn)品訂購(gòu)：
付款方式： 訂購(gòu)價(jià)格： 運(yùn)輸方式：
六、結(jié)算方式：
現(xiàn)金結(jié)算，預(yù)收定金 ，余款
七、合同期限：年年月日
八、補(bǔ)充條款：
九、本協(xié)議自雙方簽字(蓋章)之日起生效，本協(xié)議一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
內(nèi)墻涂料合同書(shū) 內(nèi)墻涂料維保合同篇四
發(fā)包方： (以下簡(jiǎn)稱“甲方”)
承包方： (以下簡(jiǎn)稱“乙方”)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱： .
1.2工程地點(diǎn)： .
1.3工程內(nèi)容及做法(詳見(jiàn)：《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》、《施工圖紙》)。
1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(3)乙方包工、甲方包料(詳見(jiàn)《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》)。
1.5 工程期限__ ___歷天，開(kāi)工日期______年 月 日，竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進(jìn)場(chǎng)日第二天起計(jì)算)。
1.6合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)詳見(jiàn)《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》，施工過(guò)程中有增減項(xiàng)目的，由雙方協(xié)商同意并簽名確認(rèn)后增減該部分費(fèi)用。
第二條 施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見(jiàn)：裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙)，設(shè)計(jì)費(fèi)__________元，由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第三條 甲方義務(wù)
3.1 開(kāi)工前______天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護(hù)措施而造成家具、陳設(shè)損失的，有甲方自行負(fù)責(zé)。
3.3負(fù)責(zé)提供施工所需的水源、電源;
3.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;
3.7參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監(jiān)督，辦理驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
3.8按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購(gòu)材料。
第四條 乙方義務(wù)
4.1 指派 為乙方駐工地監(jiān)理，負(fù)責(zé)本合同履行;按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)，處理解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
4.4保護(hù)好原場(chǎng)所室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;
4.5保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
4.6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第五條 工程變更
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，雙方簽名確認(rèn)，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見(jiàn)裝飾裝修工程增減項(xiàng)目單)。
第六條 材料的提供
6.1 由甲方提供的材料、設(shè)備(詳見(jiàn)甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求，如因質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);乙方驗(yàn)收后應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管。
6.2 由乙方提供的材料、設(shè)備(詳見(jiàn)乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方，并接受甲方檢驗(yàn)。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應(yīng)禁止使用;如已經(jīng)使用對(duì)工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
第七條 工期延誤
7.1 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延;
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
7.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
7.4 因乙方責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1合同生效后，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：
第一次：簽定本合同時(shí)，甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的 %，即 元。
第二次：木工進(jìn)場(chǎng)，甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的 %，即 元。
第三次：扇灰油漆進(jìn)場(chǎng)，甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的 %，即 元。
第四次：工程完工及竣工驗(yàn)收后，結(jié)算完畢，甲方甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的 5%，即 元。
8.2 工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后 日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單并簽字，甲方應(yīng)在簽字時(shí)向乙方結(jié)算工程尾款。
8.3 工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方開(kāi)具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款，以乙方財(cái)務(wù)部開(kāi)出并蓋財(cái)務(wù)專用章收據(jù)為準(zhǔn)。
8.4 本工程驗(yàn)收合格后，保修期為自雙方簽字之日起 12 月
第九條雙方責(zé)任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負(fù)責(zé)，工期應(yīng)當(dāng)順延：
(1)不能提供水、電;
(2)不能保證每天8小時(shí)以上工作時(shí)間(含加班);
(3)不能按期提供自購(gòu)材料、設(shè)備;
(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設(shè)計(jì)、增加施工項(xiàng)目;
(6)同意工期順延的其他情況。
(7)逾期驗(yàn)收或無(wú)故怠于驗(yàn)收;
(8)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
9.2對(duì)以下原因造成工期延誤， 工期不順延：
(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
(3)乙方施工過(guò)程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負(fù)責(zé);
(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償;
(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)。
(6)乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。
9.3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
9.4 未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。
9.5 因一方原因，造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
9.6 甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。
9.5 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。
第十條 關(guān)于設(shè)計(jì)和施工及驗(yàn)收的約定
10.1乙方設(shè)計(jì)師完成的施工圖，必須在商定的時(shí)間內(nèi)會(huì)同甲方審圖，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字后，乙方方可進(jìn)行施工。
10.2乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工(安裝)。
10.3施工過(guò)程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項(xiàng)目，應(yīng)以書(shū)面形式通知乙方，列明停止施工或增減項(xiàng)目的理由、工程部位、時(shí)間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價(jià)，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費(fèi)用損失等清單，并報(bào)告甲方。甲方收到報(bào)告后兩天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。
10.4隱蔽工程驗(yàn)收前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收期為兩天。甲方未按時(shí)驗(yàn)收的，乙方可自檢后如實(shí)填寫(xiě)隱蔽記錄，對(duì)乙方的自行驗(yàn)收結(jié)果，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
10.5工程竣工后，乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后 天內(nèi)驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能驗(yàn)收，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面通知乙方，另定驗(yàn)收日期，否則視為甲方通過(guò)驗(yàn)收。如另定驗(yàn)收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
10.6雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格，由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
第十一條《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認(rèn)的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由東莞市裝飾協(xié)會(huì)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 附則
13.1 本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
13.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
13.3 本合同一式_貳__份，雙方各執(zhí)__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。
13.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方：_________ ___(簽字) 乙方：東莞裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代理人： 法定代理人：_____________
地址： 地址：××市××鎮(zhèn)路
電話： 電話：
內(nèi)墻涂料合同書(shū) 內(nèi)墻涂料維保合同篇五
乙方：
丙方：
1. 三方同意，自 20xx年 3月 28日起， 蚌埠五和醫(yī)院(主樓5-20層，裙樓5-6層)室內(nèi)裝飾工程 中 五河和天醫(yī)療投資管理有限公司 的權(quán)利義務(wù)全部轉(zhuǎn)由 蚌埠五和醫(yī)院有限公司 享有和承擔(dān)，丙方不再享有和承擔(dān)合同的權(quán)利義務(wù)。
2. 本補(bǔ)充協(xié)議作為 蚌埠五和醫(yī)院(主樓5-20層，裙樓5-6層)室內(nèi)裝飾工程 的補(bǔ)充協(xié)議， 自簽訂之日起生效，本合同一式三份，甲乙丙三方各持一份。
甲方(蓋章)：
授權(quán)代表(簽字)
乙方(蓋章)：
授權(quán)代表(簽字)
丙方(蓋章)：
授權(quán)代表(簽字)