隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。
內墻涂料合同書 內墻涂料維保合同篇一
承包方(乙方)：
按照《_經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協商達成如下協議。
第一條 工程概況
工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
工程地點： 寶楊路3320號
承包范圍： 1-3號外墻涂
工期：自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
工程質量：合格
工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
合同價款采用固定單價，單價 淺色元/每平方, 深色元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
該價格含直接費、間接費、乙方利潤、管理費、政策性文件的規定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
做好施工現場保衛、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協商，以經甲方簽證的聯系單為準，工期可以順延。
工程竣工結算時乙方提供發票，甲方出具免稅憑證。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
本工程質量應達到國家建筑裝飾行業標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業裝飾標準為準。
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
如在施工中發生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
第七條 關于材料供應的約定
乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《_消防條例》和有關防火設計規范。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《_消防條例》和其它相關的法規、規范。
由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條 爭議與違約責任
、違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協商解決，協商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
第十一條 附則
本工程需要進行保險時，應另訂協議。
本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協議，工程聯系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)：
代理人：
乙方(蓋章)：
代表人：
年 月 日
內墻涂料合同書 內墻涂料維保合同篇二
乙方：_________________
一、工程地點：_________________
二、工程內容：_________________韻家口鎮居民安置樓內墻涂料工程，室內首先用塹子打掉高出部分和其它雜物，然后用水泥、大白粉、膠水補平，再括兩遍膩子粉，要求墻面頂棚平整光滑，陰陽角線條分明。樓梯間做法和室內一樣，只是另加刷兩遍白色乳膠漆(普通乳膠漆)。
三、承包方式：_________________由乙方包工包料。
四、工程價格：_________________室內為每平米元。樓梯間為每平米元。
五、付款方式：_________________按施工進度付款，材料和工人進場一星期后先預支元生活費，每月二十日左右按完成工程量的70%付款一次，工程完工后付到工程款的90%，剩余款項驗收合格后一次性付清。
六、工程期限：_________________本工程從年月日開工至年月日竣工。(如甲方原因或自然災害，工期順延)。
七、甲方責任：_________________甲方必須提供乙方施工人員的食宿方便，正常供水、供電、協調各方面的關系，保證資金到位，按時發放工資，如工程款未按時到位，造成工期延誤由甲方負責。
八、乙方責任：_________________乙方人員服從甲方管理，遵守工地的各項規章制度，不偷工減料，按規范施工保證工程質量，按時完成施工任務，如達不到質量要求，造成返工一切損失由乙方負責。若乙方不按照安全規范施工，造成安全事故一切責任由乙方負責。
九、未盡事宜，雙方協商解決。
此合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份，簽字生效，并具法律效應。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____年_____月_____日
內墻涂料合同書 內墻涂料維保合同篇三
供方：(以下簡稱：供方)
需方： (以下簡稱：需方)
一、需方工程量概況
工 程 量：約 30 萬平方米
二、貨物、品名、規格、數量、價格
2.1、需方指定收貨人及電話： 姜振
三、(貨物交付/驗收)供方將貨物送至本合同指定工地，需方按本合同指定收貨人在交貨地點及時清點、驗收到達的貨物，并在貨單上簽字。即視為履行完本次交付義務。
四、(數量/質量)供、需雙方同意，需方應于貨物交付時，核驗數量和產品質量(包括品種、型號)，需方如有異議，需在收貨當日或三個工作日內以書面形式傳真給供方提出異議，否則視為合格。
五、(運費)運輸費用由 供方 承擔，在運輸途中的損失由承運方負責。
六、本報價不含上述材料的檢測費用。如需方對產品質量有異議，需另行檢測，則必須經供、需雙方和監理在現場抽樣，并經當地的的權威檢測部門檢測，檢測合格，費用由需方承擔，產品不合格費用由供方承擔。
七、需方訂單以傳真形式通知供方( 郭自新 )，收到需方訂單，供方開始組織生產，四日內發貨;特殊情況貨物在7天內發貨。供方將貨物發到需方施工現場，下車費由需方支付。
八、付款方式：
(1)先付款后發貨或貨到付款方式結算，貨到付款：供、需雙方以送貨單為付款憑證，當日付清。需方逾期付款，供方有權停止供貨。立即申請供方法院強制執行，按欠款總額每日支付5‰遲延付款滯納金。
(2)供、需雙方于每月28號統計當月送貨數量，需方按照當月送貨量貨款的全款，在三個工作日內支付款給供方。供、需雙方以送貨單為結算憑證，供方逾期付款，供方有權停止供貨，且需方向供方按欠款總額的日5‰支付遲延付款滯納金。
九、供方為需方提供的涂料產品是屬于特殊化工產品，因此不接受退換貨。供方可根據需方要求，為需方提供訂貨預算與支持。
十、需方收到供方貨物后，應按上述支付方式支付貨款，其貨款必須匯入本合同供方指定的公司帳號或卡號，否則視為需方未支付貨款。
十一、供方提供完善的售前、售中、售后服務體系，對需方所購之產品進行跟蹤服務。同時對需方的資料與驗收提供相應技術支持。
十二、需方購買的產品，嚴格按供方產品說明書、施工工藝與規范施工，嚴禁參假與偷工減料，否則，由此產生的質量問題由需方承擔。
十三、為方便往來傳真件與原件有同等法律效力。因本合同引起的或與合同有關的爭議，雙方應通過友好協商解決，如果自爭議發生之日起一個月內通過協商不能解決的，任何一方均可向守約方所在地法院通過訴訟方式解決，如一方已起訴，則另外一方也只能到已起訴方所在地的法院提起反訴或另行訴訟。
本合同一式肆份，供、需雙方各執貳份，雙方代表簽字，蓋章后產生法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著平等互惠原則，就乙方供貨給甲方提供的
一、供貨產品范圍：
二、使用地點：
三、乙方責任：
1.乙方負責為甲方提供保質保量;
2.按甲方時間要求定期、準時、足額提供甲方所需產品;
3.其它技術指標請詳見產品包裝說明。
四、甲方責任：
1.嚴格按操作程序施工，只有合理正確使用甲方可保障產品最終效果。
2.按規定交納貨款，以確保乙方按期交付貨品。
五、產品訂購：
付款方式： 訂購價格： 運輸方式：
六、結算方式：
現金結算，預收定金 ，余款
七、合同期限：年年月日
八、補充條款：
九、本協議自雙方簽字(蓋章)之日起生效，本協議一式兩份，甲方雙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
內墻涂料合同書 內墻涂料維保合同篇四
發包方： (以下簡稱“甲方”)
承包方： (以下簡稱“乙方”)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱： .
1.2工程地點： .
1.3工程內容及做法(詳見：《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。
1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
1.5 工程期限__ ___歷天，開工日期______年 月 日，竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協商同意并簽名確認后增減該部分費用。
第二條 施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第三條 甲方義務
3.1 開工前______天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。
3.3負責提供施工所需的水源、電源;
3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系;
3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。
3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。
第四條 乙方義務
4.1 指派 為乙方駐工地監理，負責本合同履行;按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。
4.4保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;
4.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條 材料的提供
6.1 由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;乙方驗收后應負責妥善保管。
6.2 由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
7.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
7.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1合同生效后，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：
第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。
第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。
第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。
第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 5%，即 元。
8.2 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。
8.3 工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。
8.4 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起 12 月
第九條雙方責任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：
(1)不能提供水、電;
(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);
(3)不能按期提供自購材料、設備;
(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;
(6)同意工期順延的其他情況。
(7)逾期驗收或無故怠于驗收;
(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9.2對以下原因造成工期延誤， 工期不順延：
(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
(3)乙方施工過程中違反安全操作規范造成人員傷害的，由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。
(6)乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
9.3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
9.4 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
9.5 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.6 甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。
9.5 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十條 關于設計和施工及驗收的約定
10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。
10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協商解決。
10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。
10.5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后 天內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
10.6雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。
第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由東莞市裝飾協會調解;協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 附則
13.1 本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。
13.2 本合同簽訂后工程不得轉包。
13.3 本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。
13.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方：_________ ___(簽字) 乙方：東莞裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代理人： 法定代理人：_____________
地址： 地址：××市××鎮路
電話： 電話：
內墻涂料合同書 內墻涂料維保合同篇五
乙方：
丙方：
1. 三方同意，自 20xx年 3月 28日起， 蚌埠五和醫院(主樓5-20層，裙樓5-6層)室內裝飾工程 中 五河和天醫療投資管理有限公司 的權利義務全部轉由 蚌埠五和醫院有限公司 享有和承擔，丙方不再享有和承擔合同的權利義務。
2. 本補充協議作為 蚌埠五和醫院(主樓5-20層，裙樓5-6層)室內裝飾工程 的補充協議， 自簽訂之日起生效，本合同一式三份，甲乙丙三方各持一份。
甲方(蓋章)：
授權代表(簽字)
乙方(蓋章)：
授權代表(簽字)
丙方(蓋章)：
授權代表(簽字)