建筑工程類合同優質

隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。

建筑工程合同模版 建筑工程類合同篇一

承包人：________（以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國合同法》和建設部《建設安裝工程承包合同條例》，經甲乙雙商定，甲方將____縣____鎮______廳宿舍工程總承包給乙方。具體承包內容如下：

工程名稱：____縣____鎮______廳、宿舍工程。

工程地點：____縣____鎮______學校院內。

工程內容：土建、安裝

承包范圍：圖紙包括的土建、安裝內容，其中圖紙中保溫工程不包括。 質量標準：合格。

合同價款：單平方造價為______元每平方米。

本合同價款不包括稅金及一切相關手續、管理等費用。

工期：______個月（______天）。

甲方責任與義務：

1、 開工前施工現場具備三通一平條件，并提供地質及地下管線資料。

2、 施工場地及公共道路暢通的一切問題，均由甲方承擔并承擔相應責任。

3、 施工期間所需一切手續、證件、批件等均由甲方辦理并承擔一切費用及責任。

4、 施工水準點及座標控制點由甲方現場指定并出據書面通知。

5、 施工期間一切外因干擾，均由甲方承擔諧調責任，嚴重影響工程施工，造成損失的由甲方給予乙方相應補嘗。

6、 按合同約定及時拔付工程款。

乙方責任與義務：

1、 開工后積極組織人員，機械設備進場。

2、 配備合格施工、技術、管理人員。

3、 嚴格控制施工質量，所用一切建筑材料禁用偽劣產品，必須經監理檢查方可使用。

4、 確保按合同工期完成施工任務。

5、 施工期間，安全

第一、因乙方原因所造成的安全事故由乙方承擔全部責任。

按形象進度支付，合同簽訂后，機械設備進場支付總款的______%；基礎施工結束后支付總款的______%；一層主體結束，支付總工程款的______%；二層主體結束，支付總款的______%；三層主體結束，支付總款的______%；四層主體結束，支付總款的______%；粉刷結束，支付總款的______%；門窗安裝結束，付總款的______%；余款工程后________年內一次付清。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

日期：________年____月____日________年____月____日

建筑工程合同模版 建筑工程類合同篇二

發包方（以下簡稱甲方）：_____________________

承包方（以下簡稱乙方）：_____________________

根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

（一）工程名稱：_____________________

（二）工程地點：_____________________

___________________________________

安全維護及整改。

_______天。

工程造價為：______________元整

1、質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

2、使用標準、規范（包括但不限于以下內容）

3、本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。

4、本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。

按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

1、本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號《建設工程工程量清單計價規范》（_______，《_______省建設工程造價管理辦法》（省人民政府令第_______號），《_______省建設工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。

2、人工、材料價格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。

3、具體工程量以甲方簽證單為準。

有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上（以_______市氣象局報告為準），一次停水、停電_______小時以上。

2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

1、工程完工后，甲方在_______內向乙方支付工程預算價的_______%。

2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的_______%，工程保修金留結算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題_______天內全額返還，保修金不計利息。

1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。

2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方：______________________乙方：______________________

代表人：___________________代表人：_____________________

日期：______年_____月_____日