合同內(nèi)容應(yīng)包括勞動(dòng)雙方的基本信息、工作內(nèi)容與職責(zé)、工作時(shí)間與休假、薪酬與福利、勞動(dòng)保護(hù)與安全等方面的內(nèi)容。怎樣寫(xiě)合同才更能起到其作用呢？合同應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀合同模板，希望大家能夠喜歡!
最新化肥合同優(yōu)質(zhì)篇一
購(gòu)貨單位：___________________，以下簡(jiǎn)稱乙方
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條1、產(chǎn)品的品名、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格
2、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求)，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；有機(jī)肥。
3、產(chǎn)品的數(shù)量：按照包數(shù)或(折算成噸數(shù))累計(jì)，不存在重量誤差。
第三條乙方需提前10天以上向甲方提出要貨申請(qǐng)，以便甲方備貨，如因乙方未及時(shí)提出申請(qǐng)，延誤使用，甲方不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任，如甲方未按規(guī)定及時(shí)向乙方交貨，乙方有權(quán)要求提出經(jīng)濟(jì)賠償。
第四條貨款的結(jié)算：乙方需提前向甲方指定賬戶匯入所購(gòu)產(chǎn)品款項(xiàng)，甲方財(cái)務(wù)確認(rèn)后，方可辦理發(fā)貨。
第五條乙方須在甲方的指導(dǎo)下使用本產(chǎn)品，如因乙方不合理操作或因自然因素導(dǎo)致本產(chǎn)品效果不佳時(shí)，甲方不承擔(dān)責(zé)任。
第六條當(dāng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可請(qǐng)業(yè)務(wù)主管機(jī)關(guān)調(diào)解或者向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年__月__日起生效，合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式__份，分送甲乙雙方的主管部門、銀行(如經(jīng)公證或簽證，應(yīng)送公證或簽證機(jī)關(guān))等單位各留存一份。
購(gòu)貨單位(甲方)：____(公章)
供貨單位(乙方)：___(公章)
最新化肥合同優(yōu)質(zhì)篇二
債權(quán)人代位權(quán)糾紛
吉林省松原市中級(jí)人民法院
當(dāng)事人
上訴人（原審被告）：扶余市某學(xué)校
被上訴人（原審原告）：王某某
第三人：榆樹(shù)市某有限責(zé)任公司
第三人：李某某
法院認(rèn)定
另根據(jù)質(zhì)量保證金性質(zhì)，其應(yīng)為發(fā)包人與承包人在建設(shè)工程承包合同中約定，從應(yīng)付的工程款中預(yù)留，缺陷責(zé)任期內(nèi)對(duì)建設(shè)工程出現(xiàn)缺陷進(jìn)行維修的資金。缺陷責(zé)任期不同于保修期，且該工程已竣工并交付使用1年多。當(dāng)事人未約定質(zhì)量保證金，盡管約定了保修期，亦應(yīng)尊重合同約定。發(fā)包人返還工程質(zhì)量保證金，不影響承包人依照合同約定或法律規(guī)定履行工程保修義務(wù)。綜上，原告要求被告返還第三人李某某在其應(yīng)付工程款中扣留的工程質(zhì)量保證金，用于清償欠原告的空心磚款，應(yīng)當(dāng)予以支持。
最新化肥合同優(yōu)質(zhì)篇三
出賣人：________________________
買受人：________________________
簽訂時(shí)間：________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：______________________
第一條 標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款及交（提）貨時(shí)間
化肥名稱
商標(biāo)或品牌
生產(chǎn)廠家
計(jì)量單位
交（提）貨時(shí)間及數(shù)量
合計(jì)人民幣金額（大寫(xiě)）
（注：空格如不夠用，可以另接）
第六條 標(biāo)的物所有權(quán)自________________時(shí)起轉(zhuǎn)移，但買受人未履行支付價(jià)款義務(wù)的，化肥屬于_________所有。
（一）提交___________________ 仲裁委員會(huì)仲裁；
（二）依法向_____________人民法院起訴。
第十五條 本合同自_____________起生效。
出賣人
出賣人（章）
住所：
法定代表人：
（章或簽字）
居民身份證號(hào)碼：
委托代理人：
電話：
傳真：
開(kāi)戶銀行：
賬號(hào)：
郵政編號(hào)：
買受人
買受人（章） ：
住所：
法定代表人：
（章或簽字）
居民身份證號(hào)碼：
委托代理人：
電話：
傳真：
開(kāi)戶銀行：
賬號(hào)：
郵政編號(hào)：
鑒（公）證意見(jiàn)：
鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）
經(jīng)辦人：
年 月 日
〔提示：化肥經(jīng)商企業(yè)應(yīng)具有相應(yīng)的主體資格〕
最新化肥合同優(yōu)質(zhì)篇四
委托方(以下簡(jiǎn)稱甲方):
受委托方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
根據(jù)《xxx經(jīng)濟(jì)合同法》、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理?xiàng)l例》及其實(shí)施細(xì)則等國(guó)家、地方有關(guān)物業(yè)管理法律、法規(guī)和政策,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,雙方就 (物業(yè)名稱)公共機(jī)電設(shè)備委托乙方進(jìn)行維修保養(yǎng),特訂立本合同。
第二條 委托維修保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目、內(nèi)容、范圍
1、日常維護(hù)保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)、故障維修、中修、大修以中海《設(shè)備工作手冊(cè)》定義為準(zhǔn)。
2、日常維護(hù)保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)、中修、大修周期以中海《設(shè)備工作手冊(cè)》規(guī)定的周期為準(zhǔn)。
3、日常維護(hù)保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于中?！对O(shè)備工作手冊(cè)》所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
4、委托維修保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目、級(jí)別、范圍協(xié)議條款見(jiàn)合同附表《委托維修保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目、內(nèi)容、范圍一覽表》。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新化肥合同優(yōu)質(zhì)篇五
乙方:____________
一、本合同雙方當(dāng)事人均為_(kāi)_______市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況:本合同項(xiàng)下的房屋位于_____市_____街道 ,相鄰為 ,建筑面積 ,北屋 ,東屋 ,西屋 ,南屋 ,院落面積為 ,房屋登記在 名下或宅地基使用權(quán)證登記在 名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為_(kāi)_____村_____組集體土地,并征得其他村民和村集體同意,可以長(zhǎng)期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前,甲方保證:
3、如甲方違反本保證,須向乙方支付本合同全部購(gòu)房?jī)r(jià)款30%的違約金。
五、本合同項(xiàng)下的房屋交易價(jià)格為人民幣_(tái)______萬(wàn)元,該價(jià)格包括該房屋使用所占土地的費(fèi)用、房屋建造的費(fèi)用、附屬設(shè)施的價(jià)值、合理的增值價(jià)值以及應(yīng)當(dāng)繳付的相關(guān)稅費(fèi)。
六、房款支付:自該合同雙方簽字之日起 日,乙方一次性付清全部款項(xiàng),并將該款項(xiàng)匯入甲方賬號(hào)為 的賬戶;如未按期交付房款,乙方需每天額外向甲方支付房款總額 的違約金,如乙方在合同簽訂之日起 天仍未付清房款,甲方不經(jīng)乙方同意,可以解除本合同并享有追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利。
七、房屋交付:乙方根據(jù)第二百零八條將全部房款匯入甲方提供的賬號(hào)之日起 日內(nèi),甲方須將本合同項(xiàng)下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權(quán)證、房產(chǎn)證等全部相關(guān)資料原件交付給乙方并負(fù)責(zé)騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,須向乙方每天支付 元的違約金,直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂后一個(gè)月內(nèi),仍未交付房屋,乙方不經(jīng)甲方同意,可以解除本合同并追究甲方的違約責(zé)任,因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產(chǎn)過(guò)戶的書(shū)面通知后 日,甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的需要,積極配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶的相關(guān)手續(xù);如甲方拒絕或無(wú)故拖延,不予以配合,甲方須向乙方每日支付 元違約金,直至協(xié)助乙方辦理完房產(chǎn)過(guò)戶為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無(wú)關(guān)的原因造成無(wú)法辦理過(guò)戶的,與甲方無(wú)關(guān)。
九、該房屋交付給乙方后,該房屋(包括土地、房屋及附屬設(shè)施)的所有權(quán)益歸乙方所有,包括但不僅限于征地補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償?shù)?如甲方得到該上述補(bǔ)償款后應(yīng)當(dāng)將該款項(xiàng)全部給付乙方,如甲方無(wú)故拖延或拒絕給付乙方,除全部給付補(bǔ)償款外,須向乙方支付 元的違約金。
十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜與甲方無(wú)關(guān),甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權(quán)利;甲方因包括但不限于房屋買賣、個(gè)人債務(wù)等個(gè)人原因侵犯乙方的權(quán)利,造成乙方無(wú)法繼續(xù)占有、使用或處分房屋的,甲方除返還本合同全部購(gòu)房款外,須按照發(fā)生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權(quán)利的實(shí)質(zhì)性影響之時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格補(bǔ)償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起,甲方未經(jīng)乙方同意,不得將該房屋出賣給任何第三方:如甲方違反本約定,擅自處分房屋,甲方須返還全部購(gòu)房款并支付全部購(gòu)房款100%的違約金。
十二、其他事項(xiàng):
1、如果雙方就本合同事項(xiàng)發(fā)生爭(zhēng)議,雙方無(wú)法協(xié)商解決時(shí)應(yīng)當(dāng)首先請(qǐng)求本村村委會(huì)、所在街道辦事處協(xié)調(diào)解決。
2、雙方應(yīng)當(dāng)請(qǐng)至少兩名本村集體成員作為本次交易的見(jiàn)證人,并在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份,雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效,并持續(xù)有效。
甲 方(簽字捺印): 身份證號(hào):
乙方(簽字捺印): 身份證號(hào):
見(jiàn)證人(簽字捺印): 身份證號(hào):
見(jiàn)證人(簽字捺印): 身份證號(hào):
最新化肥合同優(yōu)質(zhì)篇六
承包方(乙方)：
簽訂時(shí)間：
依據(jù)《^v^合同法》及國(guó)家有關(guān)工程承包條款的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)力、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條 項(xiàng)目工程
一、工程名稱：湖北金環(huán)化纖股份有限公司綠化工程
二、工程地點(diǎn)：湖北金環(huán)化纖股份有限公司
三、承包范圍和內(nèi)容
(一)設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)和施工招標(biāo)圖紙、答疑的一切內(nèi)容。
(二)下列文件應(yīng)視為構(gòu)成并作為閱讀和理解本合同的組成部分，即：
1、本合同及附件
2、投標(biāo)書(shū)及投標(biāo)報(bào)價(jià)表
3、施工圖紙
4、標(biāo)價(jià)的工程量清單
5、構(gòu)成本合同組成部分的其它文件
(三)上述文件將互相補(bǔ)充，若有不明確或不一致之處，以上列次序在先者為準(zhǔn)。
四、工程造價(jià)：以乙方投標(biāo)中標(biāo)價(jià)元(大寫(xiě)： 貳佰叁拾叁萬(wàn)肆仟叁佰柒拾元整)。
五、工期要求
(一)根據(jù)工程量和甲方要求，雙方商定工程總工期為180日歷天。
(二)開(kāi)工前，乙方3天內(nèi)向監(jiān)理方，甲方發(fā)出開(kāi)工申請(qǐng)書(shū)，并報(bào)送施工進(jìn)度計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)，監(jiān)理下達(dá)開(kāi)工令后方可施工。
第二條 工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量等級(jí)：優(yōu)質(zhì)工程
二、乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、技術(shù)要求和國(guó)家相關(guān)施工規(guī)范進(jìn)行施工并接受甲方、監(jiān)理及質(zhì)量監(jiān)督部門監(jiān)督。
三、乙方在施工過(guò)程中必須遵守下列規(guī)定：
1、乙方提供的植物必須符合程預(yù)算書(shū)清單規(guī)定的規(guī)格和植物種類，并經(jīng)甲方和監(jiān)理驗(yàn)收后，方可用于施工。
2、隱蔽工程必須經(jīng)甲方、監(jiān)理方認(rèn)可后方可進(jìn)行下道工序。
3、工程竣工后，乙方按規(guī)定對(duì)工程實(shí)行保養(yǎng)及養(yǎng)護(hù)，質(zhì)量?；钇谝则?yàn)收竣工之日起24個(gè)月。
第三條 工程價(jià)款的支付與結(jié)算
1、乙方按照設(shè)計(jì)圖紙及建設(shè)要求完成全部工程后，經(jīng)監(jiān)理、監(jiān)督和甲方有關(guān)人員初驗(yàn)合格并經(jīng)監(jiān)理簽證之日起15天內(nèi)，甲方付給乙方30%工程款。乙方要按照設(shè)計(jì)圖紙完成全部工程，并提供管理和養(yǎng)護(hù)處植36個(gè)月詳細(xì)計(jì)劃和方案。
2、6個(gè)月后，甲方再付給乙方50%工程款。
3、12個(gè)月后，經(jīng)甲方組織監(jiān)理、監(jiān)督等部門驗(yàn)收后苗木成活率及苗木保存率達(dá)到100%以上，草坪覆蓋率達(dá)99%以上，其它設(shè)施完好并經(jīng)監(jiān)理簽證的后，甲方再撥付乙方10%工程款，剩余10%工程款作為該工程的保修資金。養(yǎng)護(hù)期滿后給予撥付。
第四條 工程質(zhì)量及驗(yàn)收
2、乙方進(jìn)行施工必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的施工規(guī)范和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，工程竣工后由甲方組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位共同驗(yàn)收，工程應(yīng)達(dá)到優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)。
3、工程竣工后，乙方需提供以下竣工資料：
(1)土壤水質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告;
(2)施工過(guò)程中間驗(yàn)收記錄;
(3)設(shè)計(jì)變更文件;
(4)竣工圖和竣工報(bào)告;
(5)施工總結(jié)報(bào)告。要求：整理成冊(cè)，壹式貳份、并確保資料齊全、準(zhǔn)確、完整。
4、質(zhì)量?；钇谟?jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：
(1)清除雜草并及時(shí)進(jìn)行修剪、整形;
(2)質(zhì)量?；钇诜秶鷥?nèi)無(wú)垃圾、無(wú)旱象、無(wú)病害蟲(chóng)、無(wú)缺株斷檔、植物生長(zhǎng)旺盛。
第五條 補(bǔ)栽維修措施
無(wú)論在工程施工期或質(zhì)量?；钇趦?nèi)，如果本工程中發(fā)生丟失、損害、監(jiān)理工程認(rèn)為需進(jìn)行補(bǔ)栽維修以確保工程質(zhì)量，經(jīng)通知乙方后乙方無(wú)能力或不愿立即進(jìn)行此類工作時(shí)，甲方有權(quán)雇傭其他人員實(shí)施監(jiān)理工程師認(rèn)為必要做的工作，并支付有關(guān)費(fèi)用。該費(fèi)用由監(jiān)理工程師與甲方協(xié)商后按預(yù)算價(jià)確定款額，由甲方向乙方索回，或有甲方在應(yīng)付或到期應(yīng)付給乙方的款項(xiàng)中扣除，監(jiān)理工程師應(yīng)就此通知乙方，并抄送甲方。
第六條 質(zhì)量保活期
質(zhì)量?；钇谧则?yàn)收簽字之日起開(kāi)始計(jì)算。在此期間，凡因種植及施工質(zhì)量問(wèn)題，由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行保修，如屬甲方原因延遲工期或推遲驗(yàn)收，則質(zhì)量保活期計(jì)算日為驗(yàn)收后開(kāi)始計(jì)算。
第七條 服務(wù)承諾
在施工及養(yǎng)護(hù)過(guò)程中乙方提供24小時(shí)值班電話，當(dāng)甲方代表或監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)問(wèn)題話通知乙方后，乙方應(yīng)派人員在24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理，并做好處理記錄。
第八條 其它事項(xiàng)
1、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，由甲方會(huì)同監(jiān)理單位對(duì)乙方所列機(jī)具、技術(shù)人員配備清單進(jìn)行核實(shí)，乙方在施工過(guò)程中不得隨意更換投標(biāo)時(shí)承諾的技術(shù)負(fù)責(zé)人和主要施工人員。
2、本工程不得轉(zhuǎn)包、確需分包時(shí)，應(yīng)征得甲方同意。
3、乙方要制定安全施工實(shí)施細(xì)則，確保安全施工。乙方對(duì)施工中發(fā)生的(包括不可預(yù)見(jiàn))人身傷亡及其它事故負(fù)全部責(zé)任。
第九條 違約責(zé)任
乙方責(zé)任：
一、工程質(zhì)量達(dá)不到合同規(guī)定的要求，應(yīng)無(wú)條件返工并承擔(dān)由此造成的一切費(fèi)用。
二、不能按合同規(guī)定的工期完成工程時(shí)，每延期一天支付給甲方5000元違約金。
甲方違約：
一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，竣工日期可以順延。
二、工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其它問(wèn)題，甲方承擔(dān)責(zé)任。
第十條 合同糾紛解決辦法
一、有甲、乙雙方協(xié)商解決。
二、協(xié)商不成，有仲裁委員會(huì)或向合同簽訂地人民法院起訴。
第十一條 附則
一、本合同一式叁份，甲方持貳份，乙方持一份。
二、本合同自雙方代表簽字加蓋雙方公章即日生效，工程質(zhì)量保活期滿經(jīng)驗(yàn)收符合要求結(jié)清工程款后終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________