合同協議是商業活動的基石,它為合作雙方提供了法律依據和解決爭議的途徑。以下是我整理的一些合同協議范文,供大家參考。希望對大家在編寫合同協議時有所幫助。讓我們一起來看看吧。
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇一
乙方(買受人):****勁松路甲1號松華園小區 單元 房業主 鑒于:
1、xx年 月 日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號: ),乙方購買***勁松路甲1號松華園小區住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣 元。
2、甲方應于xx年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自xx年5月20日起辦理入住手續,乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。
5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續,接收了商品房。
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣 元,于xx年 月 日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的.違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
________ 年________ 月________ 日
甲方:________,性別:_______,漢族_______, ________年________ 月出生,現住_______ ,身份證號碼為: ________,聯系電話:________ 。 乙方:___________,性別:________,漢族, ________年 ________月出生,現住________ ,身份證號碼為:________ ,聯系電話________ 。
xx年11月6日晚上,甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒后,以致甲方左腿受傷一事(手術后經法醫鑒定為輕傷:膝蓋處脛骨粉碎性骨折)?,F甲、乙雙方根據各自的過失程度,經充分協商,自愿達成如下協議:
一、乙方一次性支付醫療費人民幣xx0元(大寫:貳萬元整)給甲方。乙方根據甲方要求,提供相應的票證供甲方辦理保險理賠手續。
二、甲方王功勛今后左腿出現任何問題均與乙方無關。
三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責任。
四、本協議一式三份,由甲、乙方和監督單位各執一份。本協議自簽字蓋章后之日起生效,各方都必須承擔協議中各自義務 。
甲方:________ 乙方:________
監督單位:________
監督單位名稱________ (蓋章)
________年 ________月 ________日立
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇二
乙方(承租方):___________。
甲乙雙方原于年月日簽訂的'房屋租賃合同,租賃房屋位于_____________第二層,總面積約為________平方米?,F因乙方長期拖欠甲方房租無法繼續履行合同。
一、現甲方要求乙方應于日內,將房屋移交給甲方。移交前,乙方會同甲方驗收房屋設施、設備及物品,驗收合格后,乙方從承租的房屋內搬走。
二、本協議生效后乙方于年月日前將房屋退還給甲方。如乙方不按時搬走,每逾期一日,需向甲方支付《租賃合同》約定月租金的5%作為違約金。若逾期退還超過5日,甲方有權強行收回房屋并進行清理,由此造成的損失由乙方承擔。
三、乙方承擔房屋實際退還之日前的所有費用,包括租金、水電費等一切費用。
四、乙方退還房子時應保證房內水、電等設施正常使用,且不得損壞房屋內原有設施和非乙方裝修部分,若有損壞,乙方需照價賠償。
甲方:
乙方:
_____年_____月_____日。
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇三
甲方:
乙方:
根據甲乙雙方于年月日簽訂的《購銷合同》約定,乙方未經甲方同意,不得將《購銷合同》項下產品銷售給第三方。鑒于乙方違反了《購銷合同》約定,將前述產品銷售給第三方(有限公司),經友好協商,達成如下處理意見。
1、乙方同意自本協議書簽訂之日起日內將甲方已支付的`用于生產《購銷合同》項下產品的模具費人民幣元支付給甲方,作為違約金。模具仍歸甲方所有。
2、乙方同意向甲方贈送《購銷合同》項下產品作為補償。具體交貨時間、交貨地點等由甲方指定。
3、乙方保證,不將《購銷合同》項下產品銷售給任何第三方(包括有限公司),如有違反,乙方同意按照其向第三方銷售該產品的'總金額的倍向甲方支付違約金。
4、如雙方發生爭議,提交甲方所在地法院訴訟解決。
5、本協議書與《購銷合同》不一致的地方,以本協議書為準。
6、本協議書自年月日簽訂,并自該日起生效。
甲方(蓋章)。
乙方(蓋章)。
日期:
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇四
甲方:(賠償方)乙方:(受賠償方)。
在20____年八月位于____小區五號樓402室被502室水淹一事,所造成的財產損害賠償?,F經過甲乙雙方充分協商,在平等自愿的基礎上,現達成如下賠償協議:
二、本次損害當中由于502室的承租人,未盡到安全義務,也應當承擔賠償責任,在賠償的.經濟損失中,承擔總賠償額的(1000元)壹仟元。房主承擔(1000元)壹仟元。房主與承租人共承擔貳仟元正。
三|、本次處理屬一次性處理,在本協議簽訂后乙方不得就本次財產損害,再次向甲方要求賠償。
四、本協議簽字履行后便生效,望雙方相互遵守并履行本協議。
五、本協議一式四份,雙方當事人每人各持一份。
甲方:乙方:
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇五
乙方:__________。
經雙方協商一致,現__________(甲方)與__________(乙方)就房屋漏水賠償事宜,本著平等、自愿、公平原則,經友好協商,達成如下協議:
一、乙方因甲方房屋漏水造成如下損失:雙方就上述損失數額協商達成一致,共計元。
二、經雙方簽署協議后,甲方一次性支付乙方__________賠償費用合計人民幣________元(大寫____元整)。
三、上述費用支付給乙方后,由乙方自行安排處理,其安排處理的方式后果不再與甲方有任何關系。
四、甲方履行賠償義務后,乙方保證就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何賠償費用要求。
五、甲方履行賠償義務后,此事處理即告終結。甲乙雙方之間不再有任何權利、義務。以后因這次賠償的結果亦有乙方自行承擔,甲方對此不再承擔任何責任。
六、本協議為雙方平等、自愿協商之結果,是雙方真實意思表示,且公平、合理。
七、本協議內容甲乙雙方已經全文閱讀并理解無誤,甲乙雙方明白違反協議所涉及后果,甲乙雙方對此協議處理結果完全滿意。
八、本協議為一次性終結處理協議,本協議一式兩份,雙方各執一份,經雙方簽字、捺手印后生效,雙方當事人各應以此為據,全面切實履行本協議,不得再以任何理由糾纏。
甲方:
乙方:
日期:
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇六
甲方:
乙方:
甲、乙雙方經友好協商,乙方自愿自行修理因甲方施工損壞之房屋。為明確雙方權利和義務特定簽訂立本協議書。
一、乙方房屋坐落在,建筑面積平方米。
二、受損房屋處置原則:一是乙方自修原則;二是雙方約定賠償原則。甲方對此無異議。
三、在房屋修理期間,乙方自行解決因自修房屋給日常生活帶來各種困難。
四、甲方應盡義務:
(1)因乙方自修房屋,考慮到甲方施工和房屋修復造成乙方房屋結構以及裝璜損壞,并因此給乙方租戶生活帶來的各種不便,由甲方一次性付給乙方房屋賠償費人民幣元(大寫),由乙方自行修理房屋和恢復室內裝潢。
(2)根據本承諾書第四條:甲方給予乙方各項費用合計人民幣元,上述費用由甲方自本協議書簽訂之日起15日內一次性付給乙方。
(3)如果房屋以后發生質量問題,并經檢測確認確實由于甲方此次施工導致的,甲方仍然需要支付修復乙方修復房屋所需費用。
五、本承諾書經雙方簽字蓋章后即生效,任何方不得以任何理由無故變更和解除,否則應承擔責任。
六、本承諾書一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份。
甲方:
乙方:
日期:
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇七
乙方:_________________。
__________年__________月__________日,甲乙雙方訂立一份《合作協議書》,就船用配電箱等項目的開發生產銷售進行合作,合作期限至__________年__________月__________日止,現甲乙雙方因故終止該《合作協議書》,經雙方初步賬目結算后充分協商一致,自愿訂立如下協議:
一、甲乙雙方自愿解除上述的《合作協議書》;
二、截至本協議書訂立之日止,甲乙雙方確認賬目如下、由甲方支付給乙方合作經營期間的收益,計人民幣__________萬元整,工資款等相關帳目均已結清。款項支付辦法、__________年__________月_________日前,甲方付給乙方__________萬元整;______年_____月_____日前,甲方付給乙方__________萬元整;_________年__________月__________日前,甲方付給乙方__________萬元整。如甲方逾期付款,按未付款項的日萬分之五計付違約金。
三、自本協議書訂立之日起,甲方和乙方的業務互不受對方的干涉,雙方的'應收款和應付款等原來合作經營期間的所有事務,概由甲方負責料理,應收款歸甲方所有,應付款由甲方負擔。
四、自本協議書訂立之日起,乙方應把原來合作經營期間的.相關技術資料和合同文本等交還給甲方,乙方應遵守誠實信用原則,保守合作經營期間的商業秘密,不得有損于對方之行為。否則,應承擔違約責任。
五、甲乙雙方承諾:_________________凡涉及到原《合作協議書》的所有事務以此為斷,甲乙雙方均不得再以任何理由挑起事端,如任一方挑起事端,由挑起事端方承擔全部則任。
本協議書一式三份,經各方簽字或捺指印后生效。
乙方:_________________。
見證方:_________________。
__________年__________月__________日。
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇八
協議書。
是什么嗎?它有哪些內容?下面本站小編為大家整理了一些有關產品違約的賠償協議書范本,供大家參考學習,希望對大家有所幫助。
甲方:。
乙方:。
20xx年xx月xx日,甲乙雙方訂立一份《合作協議書》,就船用配電箱等項目的開發生產銷售進行合作,合作期限至20xx年xx月xx日止,現甲乙雙方因故終止該《合作協議書》,經雙方初步賬目結算后充分協商一致,自愿訂立如下協議:
一、甲乙雙方自愿解除上述的《合作協議書》;。
二、截至本協議書訂立之日止,甲乙雙方確認賬目如下、由甲方支付給乙方合作經營期間的收益,計人民幣xx萬元整,工資款等相關帳目均已結清??铐椫Ц掇k法、20xx年xx月18日前,甲方付給乙方xx萬元整;20xx年11月13日前,甲方付給乙方萬元整;20xx年xx月13日前,甲方付給乙方萬元整。如甲方逾期付款,按未付款項的日萬分之五計付違約金。
三、自本協議書訂立之日起,甲方和乙方的業務互不受對方的干涉,雙方的應收款和應付款等原來合作經營期間的所有事務,概由甲方負責料理,應收款歸甲方所有,應付款由甲方負擔。
四、自本協議書訂立之日起,乙方應把原來合作經營期間的相關技術資料和。
合同。
文本等交還給甲方,乙方應遵守誠實信用原則,保守合作經營期間的商業秘密,不得有損于對方之行為。否則,應承擔違約責任。
五、甲乙雙方承諾:凡涉及到原《合作協議書》的所有事務以此為斷,甲乙雙方均不得再以任何理由挑起事端,如任一方挑起事端,由挑起事端方承擔全部則任。
本協議書一式三份,經各方簽字或捺指印后生效。
甲方:
乙方:
見證方:。
20xx年xx月xx日。
甲方(出賣人):都城物業發展有限公司。
乙方(買受人):勁松路甲1號松華園小區單元房業主。
鑒于:
1、xx年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號:),乙方購買勁松路甲1號松華園小區住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣元。
2、甲方應于xx年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住。
通知書。
》,甲方自xx年5月20日起辦理入住手續,乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。
5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續,接收了商品房。
6、自xx年11月1日起至xx年5月19日止,甲方逾期交房201日,對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。
甲乙雙方經協商,達成以下協議共同執行。
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于xx年月日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
________年________月________日。
-------。
甲方:________,性別:_______,漢族_______,________年________月出生,現住_______,身份證號碼為:________,聯系電話:________。
乙方:___________,性別:________,漢族,________年________月出生,現住________,身份證號碼為:________,聯系電話________。
xx年11月6日晚上,甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒后,以致甲方左腿受傷一事(手術后經法醫鑒定為輕傷:膝蓋處脛骨粉碎性骨折)?,F甲、乙雙方根據各自的過失程度,經充分協商,自愿達成如下協議:
一、乙方一次性支付醫療費人民幣xx0元(大寫:貳萬元整)給甲方。乙方根據甲方要求,提供相應的票證供甲方辦理保險理賠手續。
二、甲方王功勛今后左腿出現任何問題均與乙方無關。
三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責任。
四、本協議一式三份,由甲、乙方和監督單位各執一份。本協議自簽字蓋章后之日起生效,各方都必須承擔協議中各自義務。
甲方:________乙方:________。
監督單位:________。
甲方:_________。
乙方:_________。
甲、乙雙方于_________年_________月_________日簽訂《箱式變電站購貨合同》,約定由乙方向甲方提供包含型號為_________變壓器在內的箱式變電站,由于乙方現提供的型號與原合同約定不符,且未按規定在高壓開關安裝聯動隔離板,導致該變電站經供電局兩次驗收均不合格。為了妥善解決相關事宜,減少乙方因此而造成的損失,經甲、乙雙方協商,達成如下協議:
第一條關于變壓器型號的問題:
甲方接受乙方已安裝的型號為_________的變壓器,但附有如下條件:
1.乙方必須保證該箱式變電站的質量優良,能夠正常使用,保證該產品在本協議簽訂后能夠一次通過供電局的驗收并合格,否則,甲方有權拆除已安裝的箱式變電站,另行購買其他產品安裝使用,除所造成的一切損失由乙方承擔,乙方還需賠償甲方雙倍于合同金額的賠償金。
2.自驗收合格之日起一年內,如該產品出現質量問題,甲方有權退貨,乙方應承擔由此造成的一切損失,并賠償甲方雙倍于合同金額的賠償金。
3.本產品的保修執行原合同第六條的規定,在保修期內收到甲方通知后2小時內必須派員維修,如經通知未派員或未及時派員維修達十次以上,甲方仍有權退貨,乙方應承擔由此造成的一切損失。
第二條關于賠償問題:
由于該變壓器二次驗收未能通過,乙方同意賠償甲方:
1.臨時增加的電線等費用:_________元。
2.使用臨時變壓器造成的電費價差:_________元(自_________年_____月_____日計至_________月_____日,_____月____日至驗收通過并通電所發生的差價另計)。
3.因驗收不合格所產生的驗收費用由乙方承擔(不合格的原因是乙方過錯造成的),憑供電局驗收費單據支付。但最后一次驗收合格所需費用不由乙方承擔。
第三條爭議的解決。
本協議各方當事人對本協議有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。經協商未達成書面協議,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第四條其他。
本協議可根據各方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充協議,與協議具有相同法律效力。本協議自各方的法定代表人或其授權代理人在本協議上簽字并加蓋公章之日起生效。
本協議一式兩份,雙方各執一份,具有相同法律效力。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
代表人(簽字):_______代表人(簽字):_______。
_________年____月____日_________年____月____日。
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇九
甲方(出賣人):
乙方(買受人):
鑒于:
1、年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號:),乙方購買xxx勁松路甲1號松華園小區住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣元。
2、甲方應于20xx年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的'《入住通知書》,甲方自20xx年5月20日起辦理入住手續,乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至20xx年5月19日。
5、乙方已于20xx年5月30日辦理了入住手續,接收了商品房。
6、自20xx年11月1日起至20xx年5月19日止,甲方逾期交房x日,對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。
甲乙雙方經協商,達成以下協議共同執行。
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于年月日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:________乙方:________。
________年________月________日。
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇十
甲方:。
乙方:。
20xx年xx月xx日,甲乙雙方訂立一份《合作協議書》,就船用配電箱等項目的開發生產銷售進行合作,合作期限至20xx年xx月xx日止,現甲乙雙方因故終止該《合作協議書》,經雙方初步賬目結算后充分協商一致,自愿訂立如下協議:
一、甲乙雙方自愿解除上述的《合作協議書》;。
二、截至本協議書訂立之日止,甲乙雙方確認賬目如下、由甲方支付給乙方合作經營期間的收益,計人民幣xx萬元整,工資款等相關帳目均已結清??铐椫Ц掇k法、20xx年xx月18日前,甲方付給乙方xx萬元整;20xx年11月13日前,甲方付給乙方萬元整;20xx年xx月13日前,甲方付給乙方萬元整。如甲方逾期付款,按未付款項的日萬分之五計付違約金。
三、自本協議書訂立之日起,甲方和乙方的業務互不受對方的干涉,雙方的應收款和應付款等原來合作經營期間的所有事務,概由甲方負責料理,應收款歸甲方所有,應付款由甲方負擔。
四、自本協議書訂立之日起,乙方應把原來合作經營期間的相關技術資料和合同文本等交還給甲方,乙方應遵守誠實信用原則,保守合作經營期間的商業秘密,不得有損于對方之行為。否則,應承擔違約責任。
五、甲乙雙方承諾:凡涉及到原《合作協議書》的所有事務以此為斷,甲乙雙方均不得再以任何理由挑起事端,如任一方挑起事端,由挑起事端方承擔全部則任。
本協議書一式三份,經各方簽字或捺指印后生效。
甲方:
乙方:
見證方:。
20xx年xx月xx日。
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇十一
鑒于:
1、xx年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號:),乙方購買勁松路甲1號松華園小區住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣元。
2、甲方應于xx年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自xx年5月20日起辦理入住手續,乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。
5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續,接收了商品房。
6、自xx年11月1日起至xx年5月19日止,甲方逾期交房201日,對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。
甲乙雙方經協商,達成以下協議共同執行。
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于xx年月日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
________年________月________日。
-------。
甲方:________,性別:_______,漢族_______,________年________月出生,現住_______,身份證號碼為:________,聯系電話:________。
乙方:___________,性別:________,漢族,________年________月出生,現住________,身份證號碼為:________,聯系電話________。
xx年11月6日晚上,甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒后,以致甲方左腿受傷一事(手術后經法醫鑒定為輕傷:膝蓋處脛骨粉碎性骨折)?,F甲、乙雙方根據各自的過失程度,經充分協商,自愿達成如下協議:
一、乙方一次性支付醫療費人民幣xx0元(大寫:貳萬元整)給甲方。乙方根據甲方要求,提供相應的票證供甲方辦理保險理賠手續。
二、甲方王功勛今后左腿出現任何問題均與乙方無關。
三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責任。
四、本協議一式三份,由甲、乙方和監督單位各執一份。本協議自簽字蓋章后之日起生效,各方都必須承擔協議中各自義務。
甲方:________乙方:________。
監督單位:________。
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇十二
定金,是指合同當事人為了確保合同的履行,由一方當事人按合同標的額的一定比例向對方預先給付的金錢,根據法律規定,當事人約定的定金數額不得超過合同標的額的20%,超過的部分由收受方退回或抵作價款。給付方不履行合同約定的義務,無權要求返還定金;收受方不履行合同約定的義務,應雙倍返還定金。因此可以看出,定金責任是一種懲罰性規定,目的在于督促雙方當事人積極履行合同的義務。
損害賠償金,是指一方當事人因不履行或不完全履行合同義務而給對方當事人造成損失時,按照法律和合同的規定所應承擔的損害賠償責任。損害賠償責任原則上僅具有補償性為原則,但以懲罰性為例外。根據等價交換原則,任何民事主體一旦造成他人損害都必須以同等的財產予以賠償。因此,一方違約后,必須賠償對方因此所遭受的全部損失。但同時,我國《消費者權益保護法》第49條又作出例外規定,經營者在有欺詐行為時,應按消費者的要求以其購買商品價款或接受服務費用的一倍增加賠償消費者的損失,該條是我國法律中惟一的懲罰性損害賠償金。
定金、違約金、損害賠償金三者的適用規則如下首先,定金與違約金的適用關系,
由于我國的定金在性質上屬違約定金,具有預付違約金的性質,因此它與違約金在目的、性質、功能等方面相同,兩者是不可并罰的。合同法第一百一十六條規定了當合同既約定定金,又約定違約金的,可以且也只能由非違約方選擇一種對其最有利的責任形式。應當注意:這條規定是針對同一違約行為同時存在違約金和定金責任的情形。
如果合同中約定的違約金和定金是針對不同的違約行為,且兩者在數額上的總和也不太高,在一方同時實施不同的違約行為形態時,兩種責任形式是可以并用的'。
其次,違約金與損害賠償的適用關系。一般來說,合同中約定的違約金應視為對損害賠償金額的預先確定,因而違約金與約定損害賠償是不可以并存的。違約金與法定損害賠償是否并存,牽涉到違約責任的適用是否以發生實際損害為要件以及國家對違約金的干預問題。原則上可以說違約金的運用并不以實際損害發生為前提,不管是否發生了損害,當事人都應支付違約金。根據合同法第一百一十四條第二款規定:違約金低于損失的,可請求適當增加。據此,雖然違約金的適用不以實際損害發生為要件,但最終違約金金額大小的確定與實際損失額密切相關:法院或仲裁機構對違約金金額的調整是以實際損失額為參照標準的。
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇十三
甲方:
乙方:
甲乙雙方于年月日簽訂《xx》,約定由甲方向乙方提供光伏系列產品,由于甲方提供的部分產品與乙方的具體要求有偏差,且存在一定的質量問題。為妥善處理甲乙雙方之間存在的爭議,減少雙方因此產生的損失。根據誠實信用、公平互助的原則,經甲乙雙方經充分友好協商,就合同賠償事宜達成以下共識:
一、甲方因產品質量問題,同意向乙方支付賠償金人民幣元。(自本協議簽訂之日起3日內支付)。
二、甲方向乙方支付產品質量賠償金后,對于《xx》項下產品任何質量問題,乙方承諾免去甲方因該產品所產生質量問題的一切責任。
三、甲方賠償乙方后,應當采取必要的措施(如維修、檢查、排除危險等措施),以避免損失的擴大。乙方同時應當為甲方提供切實、有效的協助義務。
四、本協議具體最終法律效力,如之前有與本協議相抵觸的約定,按本協議約定為準。
五、有關或執行本協議的一切爭議應該友好協商解決。若達不成協議,甲乙任何一方可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
其他。
1、本協議自甲乙雙方簽字或蓋章后,發生法律效力。
2、本一式兩份,雙方各執一份具有同等效力。
甲方:乙方:
年月日年月日。
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇十四
甲方:__旅行社(具體寫地址、法人、電話)。
乙方:受害者(特定書寫姓名、性別、出生日期、國籍、職業、住址、身份證號碼、電話)。
在_______。___,____玩,他將右腿肌損傷康復,乙方賠償問題雙方達成協議在接下來的協議:
1、乙方在__(景點當地)醫療費用應由甲方承擔;賠償協議書范本。
2、甲方乙方,一次性補償做出補償,如10天時報20元=200(人民幣);。
3、甲方一次性支付治療(醫學)如100(人民幣)。
4、這個協議必須雙方簽字生效,乙方不得在任何原因,再次提出增加或提出任何補償問題,這個問題一次性結束,雙方沒有糾葛。
五、本協議雙方簽字生效。
甲方:乙方:
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇十五
經雙方協商一致,現__________(甲方)與__________(乙方)就房屋漏水賠償事宜,本著平等、自愿、公平原則,經友好協商,達成如下協議:
一、乙方因甲方房屋漏水造成如下損失:雙方就上述損失數額協商達成一致,共計元。
二、經雙方簽署協議后,甲方一次性支付乙方__________賠償費用合計人民幣________元(大寫____元整)。
三、上述費用支付給乙方后,由乙方自行安排處理,其安排處理的方式后果不再與甲方有任何關系。
四、甲方履行賠償義務后,乙方保證就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何賠償費用要求。
五、甲方履行賠償義務后,此事處理即告終結。甲乙雙方之間不再有任何權利、義務。以后因這次賠償的結果亦有乙方自行承擔,甲方對此不再承擔任何責任。
六、本協議為雙方平等、自愿協商之結果,是雙方真實意思表示,且公平、合理。
七、本協議內容甲乙雙方已經全文閱讀并理解無誤,甲乙雙方明白違反協議所涉及后果,甲乙雙方對此協議處理結果完全滿意。
八、本協議為一次性終結處理協議,本協議一式兩份,雙方各執一份,經雙方簽字、捺手印后生效,雙方當事人各應以此為據,全面切實履行本協議,不得再以任何理由糾纏。
甲方:
乙方:
日期:
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇十六
畢業生和用人單位是就業協議的主體,凡《中國科學技術大學畢業生就業協議書》(以下簡稱《協議書》)上畢業生本人已填寫信息并簽名、用人單位已蓋章的,《協議書》即生效;違約事宜主要由雙方協調解決。
辦理流程:
1.畢業生向用人單位提交違約申請;
3.院系收到用人單位同意解約的證明后,才可向畢業生發放第二份《協議書》;
5.畢業生將用人單位同意解約的證明復印件和原《協議書》第一聯交到學校就業指導辦公室(東區學生服務中心204室),就業辦公室將為其辦理有關更改就業方案手續。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇十七
合同法第114條規定:“當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金,也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法,約定的違約金低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就延遲履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應當履行債務?!庇捎谶@一條對違約金與賠償金、繼續履行能否并用沒有明示,民法通則等法律也無明確規定,在審判實踐中意見不一致。
我們認為,從羅馬法到德、法民法典,違約金與賠償金、繼續履行三者的關系都是清晰的。合同法生效之前,由于我國原有計劃體制為確保計劃的實現而過分強調合同的履行,濫用了“違約金”這一名稱,隨意賦予其強制性,造成了混亂。合同法結束了這一局面。我們的意見是:
對于違約金,合同法摒棄了違背市場經濟或自由經濟原則的懲罰性,使它回到了應有的賠償性,并堅持合同自由、當事人意思自治原則,將違約金分別情況來對待:
基于此,也決定了違約金與賠償金不能并用。
(2)當事人就遲延履行約定的違約金。通說認為它是懲罰性違約金,理由是它不論這一遲延履行是否造成損失,都得承擔違約金責任。我們認為它同樣只具有賠償屬性,理由是:合同法另款規定,只不過是為了區別它和就不履行約定的違約金同實際履行在能否并用上的不同而已。因為約定不履行違約金的,因其賠償性而替代了合同的實際履行;而約定遲延履行違約金的,卻不能替代實際履行,并不是強調或表明這種情況下的違約金同其他情況下的違約金有著懲罰性與賠償性的區別。我們認為,就遲延履行約定的違約金,性質上也是就遲延造成的損害賠償的預定,同樣受第114條第2款關于違約金調整規則的約束,在違約金低于延遲造成的損失的,可以請求增加至實際損失,在違約金過高于因遲延履行造成的'實際損失時,可以請求適當減少,在沒有造成任何損失的情況下,違約金調整為零,不予賠償。對最后這種情況,1971年美國俄勒岡州最高法院審理的哈蒂訴拜伊案是個很好的說明。該案中原告作為農場主請被告打水井,約定1967年4月1日完工,每遲一天支付50美元的損失賠償,被告超過了21天才完工。訴訟中,被告證人出庭作證表示,這口井六月才需啟用灌溉。法院據此判決該賠償金條款不得強制執行。況且,在就不履行約定違約金的場合,違約也許并沒有造成什么損害,但還得支付違約金,只不過如果過高可以適當調整,換句話說,如果略高的話,就不用調整了,這也并不意味著違約金具有懲罰性。違約金制度本身就是在尊重當事人意思自治的基礎上,免除今后若違約時計算上的麻煩,尤其是為了避免連訴訟都難以確定損失的情況。因此,違約金略高于實際損失,立法并不鼓勵通過訴訟清算、削減。因此,就遲延履行約定的違約金性質上就是損害賠償,同樣不能同賠償金并用。
2.關于違約金與繼續履行的并用問題。
我們認為,在堅持違約金的賠償性的同時,審判中應該以客觀說來探究當事人的真實意圖,然后決定是否可以同時要求實際履行。這個問題屬于合同解釋問題。
(1)對于遲延履行違約金,包括沒開始履行和中斷履行或者部分履行。從當事人的意思看,是預定遲延履行造成的損失補償,沒有免除實際履行的意思;從法律看,第114條第3款也明確了沒有免除的含義,所以可以要求繼續履行。
(2)對于就不履行約定的違約金,
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇十八
甲方:
身份證號碼:
住址:
聯系電話:
乙方:
身份證號碼:
住址:
聯系電話:
甲乙雙方因人身傷害賠償糾紛達到如下協議:
1、事情經過:年月日乙方因與甲方產生__,乙方就召集一些人員在甲方上班工廠門口等待甲方下班,準備給甲方“教訓”一下。甲方因害怕出廠被打,故電話向朋友求救。甲方朋友到廠門口后,當即與乙方及乙方召集來的朋友產生口角,雙方打架。后甲方叫來的朋友(甲方不知是哪位打了乙方,因為當時甲方仍在廠里,不敢出來。)將乙方打傷。現制定本協議,針對該傷害的賠償事宜進行約定。
2、甲方自愿一次性賠償乙方人民幣元(大寫:元),該賠償款包括醫療費、營養費、交通費、后續治療費、診斷費、護理費、誤工費等一切費用。
3、甲方履行上述賠償義務后,雙方之間的民事權利義務關系終止。乙方不得向甲方再提起任何民事權利請求(索賠),包括向人民法院提起刑事附帶民事訴訟或單獨提起民事訴訟。
4、鑒于事故發生甲乙雙方之間均存在主觀過錯并且乙方所受到的傷害輕微,乙方愿意在收取甲方支付的賠償款后,主動向公安機關申請撤回報案,可以建議公安機關對案件給予終止偵查且建議不移送起訴。
5、因甲方認真積極履行賠償義務,認罪態度好;故乙方在收取甲方賠償的款項后,乙方應當出具諒解書給甲方,以便建議公安機關撤銷立案或者為乙方爭取緩刑。
6、如公安機關認為案件影響較大,不宜撤案,甲方應自愿投案自首。后如被公安機關移送起訴,則乙方不得在刑事訴訟中提出附帶民事訴訟。
7、乙方應當配合甲方投案自首,爭取諒解,并盡可能的向檢察院、法院提起諒解意見,以盡可能的讓甲方得到免予起訴、免予追究刑事責任或緩刑處罰。
8、甲乙方雙方均保證,在本協議簽訂日后應和平相處,不得以任何理由再產生糾紛與__,保證不再發生傷害對方身體的行為。
9、甲方已經積極主動支付賠償款,并且當面向乙方進行賠禮道歉,已經取得乙方當面諒解,乙方對其傷害行為,表示不再追究責任。
10、本協議自雙方簽字之日起生效。
11、一式二份,雙方各持一份。
甲方:
乙方:
產品違約賠償協議書(優秀19篇)篇十九
甲方:(賠償方)乙方:(受賠償方)。
在20____年八月位于____小區五號樓402室被502室水淹一事,所造成的財產損害賠償。現經過甲乙雙方充分協商,在平等自愿的基礎上,現達成如下賠償協議:
二、本次損害當中由于502室的承租人,未盡到安全義務,也應當承擔賠償責任,在賠償的經濟損失中,承擔總賠償額的(1000元)壹仟元。房主承擔(1000元)壹仟元。房主與承租人共承擔貳仟元正。
三|、本次處理屬一次性處理,在本協議簽訂后乙方不得就本次財產損害,再次向甲方要求賠償。
四、本協議簽字履行后便生效,望雙方相互遵守并履行本協議。
五、本協議一式四份,雙方當事人每人各持一份。
甲方:乙方:
年10月14日。