鄭州建設工程施工合同（模板18篇）

建設工程是指施工單位按照合同要求，依法組織施工，按期交付交工的一項綜合工作。接下來將分享一些關于建設工程項目管理的最佳實踐和經驗總結，希望能給大家帶來一些啟示和借鑒。

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇一

為了指導建設工程施工合同當事人的簽約行為,維護合同當事人的合法權益,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》以及相關法律法規,住房城鄉建設部、國家工商行政管理總局對《建設工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)進行了修訂,制定了《建設工程施工合同(示范文本)》(gf-20xx-0201)(以下簡稱《示范文本》)。為了便于合同當事人使用《示范文本》,現就有關問題說明如下:。

《示范文本》由合同協議書、通用合同條款和專用合同條款三部分組成。

(一)合同協議書。

《示范文本》合同協議書共計13條,主要包括:工程概況、合同工期、質量標準、簽約合同價和合同價格形式、項目經理、合同文件構成、承諾以及合同生效條件等重要內容,集中約定了合同當事人基本的合同權利義務。

(二)通用合同條款。

通用合同條款是合同當事人根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》等法律法規的規定,就工程建設的實施及相關事項,對合同當事人的權利義務作出的原則性約定。

度、材料與設備、試驗與檢驗、變更、價格調整、合同價格、計量與支付、驗收和工程試車、竣工結算、缺陷責任與保修、違約、不可抗力、保險、索賠和爭議解決。前述條款安排既考慮了現行法律法規對工程建設的有關要求,也考慮了建設工程施工管理的特殊需要。

(三)專用合同條款。

專用合同條款是對通用合同條款原則性約定的細化、完善、補充、修改或另行約定的條款。合同當事人可以根據不同建設工程的特點及具體情況,通過雙方的談判、協商對相應的專用合同條款進行修改補充。在使用專用合同條款時,應注意以下事項:。

1、專用合同條款的編號應與相應的通用合同條款的編號一致;。

3、在專用合同條款中有橫道線的地方,合同當事人可針對相應的通用合同條款進行細化、完善、補充、修改或另行約定;如無細化、完善、補充、修改或另行約定,則填寫“無”或劃“/”。

《示范文本》為非強制性使用文本。《示范文本》適用于房屋建筑工程、土木工程、線路管道和設備安裝工程、裝修工程等建設工程的施工承發包活動,合同當事人可結合建設工程具體情況,根據《示范文本》訂立合同,并按照法律法規規定和合同約定承擔相應的法律責任及合同權利義務。

目錄。

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇二

發包方(甲方)：xx市xx電力實業總公司。

承包方(乙方)：xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司。

本合同的法律依據是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內容及工程量是按xx能達電力設計有限責任公司設計的(xx嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據進行計算及核定。

一、 工程名稱：xx嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。

二、 工程地點: xx嶺110kv變電所內。

三、 工程范圍及內容:

1：xx嶺110kv變電所防雷接地安裝。

2：xx嶺110kv變電所全所照明安裝。

本工程甲方將工程以包工包料 按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用xx年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行xx電力公司黔電定字(xx)04號文件頒發的(關于發布xx省電力建設裝置性材料綜合預算價格(xx年價)的通知);費用構成執行(電力工業基本建設預算管理制度及規定)(xx年版);根據xx省電力公司電技經(xx)43、44號文件：其它相關費用依據其它相關資料計算。

1. 該工程以xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司編制的(xx嶺110kv變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據簽訂施工合同。

2. 預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。

3. 結算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。

本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規范)進行施工，相關驗收標準執行國家及電力行業規定，并通過相關職能部門驗收，本工程的保修期一年。

甲方負責：

一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。

二: 甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.

乙方負責：

一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。

二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。

三：竣工資料報有關部門審核。

按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。

如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

本工程年月日前完工。

本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結算。

本合同正本2份，雙方各執正1份。

甲 方：(公章) 乙 方：

負責人：(簽章) 負責人：(簽章)

日期：年 月 日 日期： 年 月 日

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇三

發包方：____市建設局（以下簡稱甲方）。

承包方：____有限公司（以下簡稱乙方）。

為了明確甲。乙方雙方在工程建設過程中的權利，義務和責任，維護雙方的合法利益，達到保證期，保證工程質量，保證安全文明施工的目的，雙方在遵守法律，行政法規，自愿、公平的基礎上，結合本工程具體實際，經雙方協商同意，簽訂本工程合同，以便共同遵守。

1、街道路亮化照明工程。

2、工程地點：____。

3、工程內容：基礎澆筑、電器、燈桿、燈具制作、安裝和調試。

1、開工日期：____年7月20日

2、交工日期：____年8月30日

優良。

工程采用中標價款承包：施工承包合同總價款為____人民幣。

1、承包范圍：所有工程（燈具、燈桿、電器、控制箱等）的施工，安裝和調試。

2、本工程價款為優良工程條款，當工程竣工驗收達到優良標準時，在竣工結算中甲方扣留乙方合同價款的3%作為經濟處罰。

3、甲、乙雙方在履行合同是發生爭議，應當協商解決，如未能達成一致，可提交有關部門協商，如仍未能達成一致時，可提交仲裁機構或向合同簽訂地人民法院起訴。

4、全合同不得轉讓，未盡事宜，由雙方另作協商并簽訂書面協議，協商內容經雙方簽字、蓋章后，與本合同有同等法律效力。

5、本合同一式六份（正本兩份、副本四份），甲、乙雙方簽字，蓋章之日起合同生效，分送有關部門。

6、本合同簽定時間：____年____月____日。

7、本合同簽定地點：

建設單位（蓋章）：____施工單位（蓋章）：____。

電話：____電話：____。

____年____月____日____年____月____日。

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇四

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》，本著平等、自愿、公平、公正的原則，經甲、乙雙方共同協商一致，甲方自愿將位于建筑工程承包給乙方施工，特訂立本合同如下：

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包工程內容：除本工程所需的商砼及鋼材兩項材料由甲方自行采購至工地外，其余所有本工程施工圖中包含的內容由乙方包工、包料、包質量、包安全、包衛生承包施工。(但甲方采購的商砼及鋼材質量由甲方負責)。

四、工程造價：本工程建筑面積共計平方米單價元，工程總造價。

五、付款方式：甲方按工程進度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進度款，余款在本工程全面竣工并做好衛生清理后，再經甲方驗收合格后，(除扣留2%的工程質保金外)一次性結清，保修期滿后，退還質保金。

六、甲、乙雙方的權利和義務：甲方有權監督乙方的工程質量并負責工地上與周邊的一切協調工作。本工程在施工合同簽訂后，本工程的工傷保險由乙方自行購買，在施工期間，乙方必須做到安全文明施工，如出現任何安全事故，一切后果由乙方承擔。

在施工期間，甲方必須保證工程款的按時支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及損失，由甲方承擔。

七、合同工期：有效天氣為能超出陸個月，如在超期陸個月后再超期，每超期一天，甲方懲罰乙方壹仟元人民幣，以此類推。

八、保修責任：按國家規定執行，在保修期內，乙方在接到甲方通知后24小時內，必須派人到場維修，否則甲方有權自行維修，所產生的費用從乙方保修金中扣除，不足部分由乙方補足。

九、未盡事宜，雙方協商解決，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方：乙方：

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇五

甲方：

乙方：__________工程隊。

根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。為確保______公路按時、按質、按量完成，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

1、公路建設路線為____________________。

工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。

2、工期要求是________年____月____日至________年____月____日。

公路路基開挖工程。

1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米；每公里設置4個錯車道，錯車道有效寬度為6.1米。

2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大xx不得大于10%，xx長度不得大于80米，彎道最小半徑不得小于15米。

3、土質邊坡按1：0.5－1：0.75，堅石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標準進行開挖。

1、乙方全部完成公路路基開挖工程后，由鄉政府組織相關部門進行驗收。

2、工程承包經費為每公里2.75萬元，乙方進場并完成500米的路基開挖后，甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用；整個工程按時按按量完工，經鄉人民政府組織相關部門驗收合格后，一次性付清工程款。

乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規程施工，達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故，造成的一切后果由乙方自負，甲方概不負責。

1、公路建設必須按照本合同規定的技術要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒絕支付費用，所發生的一切費用由乙方自行承擔。

2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作，如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計支付乙方的誤工費。

3、在施工過程中，乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。

4、甲方必須派員協助乙方進行施工。

1、甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等），相應順延工期；按協議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的損失。

2、乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規范的要求，或發生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方，支付違約金________元，賠償因其違約給甲方造成的損失。

3、除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前___天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。

甲乙雙方因合同發生爭議，向___________的單位或人員要求調解；調解或者協商不成的向_______________人民法院起訴。

本合同一式_____份，甲乙雙方各執___份，自雙方簽字之日生效。

甲方：代表：________年____月____日。

乙方：代表：________年____月____日。

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇六

發包人(全稱)：

承包人(全稱)：

發包人、承包人根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修方法》，經協商一致，對(工程全稱)簽定工程質量保修書。

一、工程質量保修范圍和內容。

承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。

質量保修范圍包括地基基礎工程、主體構工程，屋面防水工程、又防水要求的衛生間、房屋和外墻的防滲漏，供熱與共冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：

二、質量保修期。

雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定本工程的質量保修期如下：

1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限;。

2、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻的防滲漏為年;。

3、裝修工程為年;。

4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為年;。

5、供熱與供冷系統為個采暖期、供冷期;。

6、住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為年;。

7、其他項目保修期限約定如下：

質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。

三、質量保修責任。

1、屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當愛接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理。

2、發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

3、對于涉及結構安全的質量問題，就當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政管理部門報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。

4、質量保修完成后，由發包人組織驗收。

四、保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

五、其他。

雙方約定的其他工程質量保修事項：

本工程質量保修書，由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。

發包人(公章)：承包人(公章)：

年月日年月日。

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇七

乙方（承包方）：_____________。

法定代表人：_________________。

根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

第一條：工程項目。

1、工程名稱：________________。

2、工程地點：________________。

3、工程內容：________________。

4、承包形式：________________。

第二條：工程期限。

1、合同工期。

開工日期：_____年____月____日

竣工日期：_____年____月____日

2、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延。

（2）因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；

（3）因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

3、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。

第三條：工程價款、結算及付款方式。

甲方付款前，乙方應提供發票。

本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為人民幣__________元（大寫:________）。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。

1、本合同簽訂后___日內，甲方支付人民幣________元工程款；

2、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付人民幣____元工程款；

3、余款人民幣______元作為質量保證金，待保修期滿后十五個工作日內無息支付。

第四條：建筑材料、設備的供應和采購。

1、工程材料、設備由乙方采購。

2、乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的.，方可用于工程；復驗不符合質量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。

第五條：施工與設計變更。

1、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。

2、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現場簽證。

3、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。

第六條：工程質量管理及驗收。

1、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。

2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。

3、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。

第七條：安全施工。

乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

第八條：質量保修。

1、本工程保修期限為年，自工程竣工驗收合格起算。

2、在保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后12小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。

乙方保修聯系電話：___________；乙方保修聯系人：______________。

第九條：違約責任。

1、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的千分之三向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期15日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付工程總價款的20%的違約金。

2、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。

3、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

第十條：糾紛解決辦法。

因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條：附則。

1、甲方代表為，乙方代表為。

2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。

甲方（蓋章）：______________。

聯系人：_____________________。

聯系方式：___________________。

地址：_______________________。

乙方（蓋章）：______________。

聯系人：_____________________。

聯系方式：___________________。

地址：_______________________。

簽署時間：_______年____月_____日。

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇八

發包方（簡稱甲方）：

承包方（簡稱乙方）：

風險提示：發包人的相對義務。

根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

本著團結協作、緊密配合、分工負責的原則，按照《中華人民共和國合同法》和《建筑合同承包條例》的規定：結合工程具體情況，經雙方充分協商達成如下協議。

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包項目及主要工程量：

四、承包方式：包工包料。

風險提示：關于實際竣工日期的規定

當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。

五、開工時間：_______年_____月____日；

竣工時間：_______年_____月____日。

六、工程價款：____萬元。

七、工程質量保證金：

合同簽訂后，乙方向甲方繳納工程總投資的10%，即85.067萬元作為質量保證金，待竣工驗收一年后如數退還乙方。

工程差額保證金：

合同簽訂后，乙方向甲方繳納20萬元作為工程差額保證金，方可進行施工，待乙方進場30天后如數退還乙方。

八、工程付款辦法：

合同簽訂之日起20個工作日內乙方組織工作人員、機械設備進場，甲方支付給乙方工程總價的10%即85.067萬元作為進場款，正式開工后每月按乙方所報工程月進度經核定后支付工程量的60%，工程竣工驗收后，除按規定扣留工程總價10%即______萬元，作為工程保修金（考驗期一年）外剩余部分付給乙方，保修金待質量考驗期滿后付清給乙方。

九、設計資料提供：

合同簽訂后由甲方提供施工圖紙二份；（包括配套說明和有關技術資料）。

十、施工中甲方職責：

1、負責建設期內協調土地占用、青苗、樹木賠償等以及其他需甲方協調的事宜。

2、施工前向乙方進行技術和圖紙交底及有關地址和地下埋設、設施資料的交待。

3、________工程管理（集團）有限公司配合乙方進行施工質量監督管理、技術指導、辦理現場簽證。

4、工程竣工后，指導施工方編制工程竣工資料、組織竣工驗收工程。

5、甲方不按合同約定完成以上工作造成延誤，承擔由此造成的經濟支出，賠償乙方有關損失，工期相應順延。

6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延誤，甲方應賠償乙方的誤工損失，工期相應順延。

十一、施工中乙方職責：

1、嚴格按設計圖紙施工，重要工序及隱蔽工程完工后，需經甲方驗證后方可進行下道工序施工。

2、在施工過程中，須接受甲方的質量管理監督，聽從甲方的合理化建議。

3、施工所用各種建筑材料及設備等，須符合有關規范要求，并征得甲方認可，方能使用。

風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責。

承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。

發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。

十二、材料供應辦法：商品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行組織。

十三、工程質量：

風險提示：工程質量未符合標準的歸責。

因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

1、乙方工程必須按甲方提供的設計圖紙、施工技術要求以及有關技術規范進行施工。

2、甲方施工技術負責人有權對施工質量進行監督、檢查，對不合格的部分有權提出返工要求，乙方必須服從。

十四、工程設計變更和增減：

施工如需進行設計變更和工程數量增減，必須經甲方同意，并將工程量的增減變化計入工程決算，增減量大影響和延誤的工期相應順延。

十五、竣工驗收工程完工后，由乙方提出驗收報告，施工總結和有關資料報請甲方組織驗收。

十六、竣工決算：

竣工報告批準后，乙方按有關規定和協議規定和協議條款提交工程量變化簽證、有關質量檢驗報告、工程結算書及編制說明、施工總結、竣工圖紙等，交由甲方審核，并配合甲方作好工程竣工資料整編，報請上級主管部門和審核部門審批，最后以審核部門審核為準。

十七、違約的索賠：

風險提示：明確違約責任。

在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

合同簽字生效后，任何一方不履行合同，應付給對方違約金，違約金按預計工程總價的5%付給，計人民幣_____萬元，如在施工過程中一方終止合同或違約給對方造成經濟損失超過違約金時，違約方還應向對方賠償超出違約的金額。

乙方在施工過程中，應按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于自身措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡、事故概由責任方承擔和有關費用。

十九、糾紛解決：

承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。

二十、合同的生效與終止：

本合同雙方簽字蓋章后即行生效，工程竣工資料交清，費用結算付清后，除有關保修條款仍然生效外，其余條款自行終止。

二十一、合同份數：

本合同一式____份，其中正本____份，甲方執___份，乙方執____份，具有同等效力。

甲方：

法定代表人：

_____年____月____日。

乙方：

法定代表人：

_____年____月____日。

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇九

甲方：

乙方：

根據xx有限公司工程建設的需要，時間緊，任務重，經領導同意，現將xx建設工程承包給xx。為了保質保量，保證工期，施工驗收有據可依，本著公平自愿平等互利的原則，經雙方同意達成協議簽定如下合同：

一、工程名稱：

二、工程結構：磚混結構。

三、工程范圍：土建、水電暖安裝。

四、承包性質：包工包料。

五、建筑面積：本工程建筑總面積為6100.472。

六、工程造價：

七、工期：

八、質量要求：執行國家建筑工程施工驗收規范的標準。

九、工程內容與做法：內容：施工圖紙的全部內容，圖紙變更內容。做法：

1、地面：住宅地面為原土夯實，c15砼厚度為80，15厚1:2水泥砂漿隨打隨抹面層壓光，油漆踢腳線150高;衛生間地面：原土夯實，c15砼厚度為80找坡、50厚1:2水泥砂漿找平，聚氨脂防水層厚度為3，細砂軟墊層10;地板磚面層：走廊、門廳、樓梯間為80厚c15墊層，石材地面，顏色另定，瓷磚踢腳線150高，顏色另定。

2、樓地面、住宅及水箱間為20厚1:2水泥砂漿地面表面壓光，(水箱間地面做聚氨脂防水層3厚)紅色油漆踢腳線150高，衛生間為20厚1:2水泥砂漿找坡，聚氨脂防水層3，細砂軟墊層10，瓷磚面層;走道、門廳為石材面層，瓷磚踢腳線150高。

3、樓梯踏步及欄桿：踏步為石材面層同1公寓樓石材及顏色，欄桿同2公寓樓，鐵紅色油漆。

4、門窗：進樓門尺寸為2。

2.5，進戶門尺寸為1。

2.1，窗尺寸為3進樓門為防盜門，其他門窗為塑鋼門窗、中空玻璃(464)。

5、外墻面裝飾同1公寓樓藍狐色乳膠漆、白色窗套;內墻面白色外墻防水涂料，衛生間為瓷磚墻面，頂面均為白色外墻防水涂料。

6、所有涂料墻面基層均為白色水泥打底兩遍、涂料面層兩遍。

7、所有使用房間均設插座、照明(電視、電話、網線);水暖、消防以設計為準，材料按國家標準進貨。

十、甲方工作：

1、負責材料供應，提供施工場地、施工圖紙。

2、負責管理施工隊，對不服從管理的施工隊，責令停工和撒換。

3、監督驗收工程質量，對不符合質量要求的工程部位，責令乙方返工處理和實施處罰。

4、負責現場的安全文明施工：對安全防護不符合要求的部位責令整改和處罰。

十一、乙方的工作：

1、乙方負責對施工隊的管理和教育，乙方進駐工地后，必須遵守煤礦的一切規章制度和強制性條件(質量管理處罰條例、安全文明施工處罰條例、工具設備管理處罰條例)。

2、乙方負責對借用甲方的工具、設備進行管理、維修、保養，損壞賠賞)。

3、乙方必須配備技術、施工、管理的專業人材，應具有獨立作業能力，否則因技術問題造成的損失由乙方負責。

4、乙方負責工程質量管理，在施工過程中，乙方應嚴格按照施工圖紙、設計變更內容施工。

5、乙方負責工程質量自我檢查、驗收，負責交工資料整理，(驗收標準應不低于國家建筑工程施工驗收規范的標準)。

6、乙方負責施工現場的安全文明施工、驗收。

十二、酒后進入施工工地，酒后鬧事，每人次罰款200元，損壞煤礦設施和他人財產的按原值十倍罰款，構成犯罪的交公安部門處理。

十三、工隊職工打架，不分情節輕重和原因罰款1000元，通過110和其他職能部門處理，給礦方造成極壞影響的罰款5000元。

十四、付款與結算：開工予付總工程款的10%，基礎工程完工后付總工程款的10%，一層主體工程完工后付總工程款的7%，二層主體工程完工后付總工程款的7%，三層主體工程完工后付總工程款的7%，四層主體工程完工后付總工程款的7%，五層主體工程完工后付總工程款的7%，六層主體工程完工后付總工程款的7%，門窗工程完工后付總工程款的5%，抹灰工程完工后付總工程款的5%，地面工程完工后付總工程款的3%，屋面防水工程完工后付總工程款的2%，涂料工程完工后付總工程款的3%，水電暖工程完工后付總工程款的5%，驗收合格后付總工程款的5%，采暖期滿付總工程款的5%，剩余5%保修期滿付清;保修期間乙方接甲方通知后不及時維修或不維修者，甲方拒絕支付保修金。

附則：

2.5為準，挖填土超出部分以18元3調整，超過。

2.5深的工程量以實調整;在2公寓樓原平方預算造價99。

1.12元的基礎上結構及門窗設計變更平方造價不超過20元，不再調整;附屬工程、泉眼保護、化糞池、橋梁工程另算。建筑面積以實際竣工為準。

2、工地設備材料的看管費，設備工具的定期保養與維修人員的人工費，臨時設施搭建與拆除人工費，材料裝卸費(不含灰、砂、磚、石)。施工機械與施工電器照明的安(含龍門架、攪拌機、塔吊等)人工費，已包括在承包總價內，不另計算。

3、農忙季節，應保持50%以上的留守人員繼續施工，保證工期，否者，扣除總造價的5%做賠賞金。

4、一切傷亡事故由乙方承擔。因傷亡急需的資金甲方不負責墊付。

5、合同未盡事宜，協商解決。

6、合同從簽定之日起生效，保修期滿工程款付清終止。

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇十

建筑工程承包合同是發包方（建筑單位）和承包方（施工單位、勘察設計單位）為完成某建筑工程而確立相互權利義務關系的協議。國際工程承包合同一般具有以下法律特點：

1.具有國際性。主要表現在兩個方面：一是合同的當事人是屬于不同國家或地區的公司、法人；二是承包人須在外國履行其全部或大部分合同義務，即合同的履行地是在承包人所屬國以外的其它國家或地區，故涉及到復雜的法律適用問題。

2.需要巨額資金，故合同標的常常很大，交易中通常都需要各種各樣的銀行擔保。

3.履約期長。

4.風險較大。為減少風險，合同中除預訂有貨幣條款和不可抗力條款外，通常還含有價格調整條款、艱難情勢條款等。

對外建筑工程承包合同可以分為總承包合同、分包合同、固定總價合同和成本加酬金合同等。以下列舉的是一個總承包合同：

第一章一般條款。

定義和釋義。

1.1在本合同中，除按上下文另具意義者外，下列詞語應解釋如下：

“業主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其權利合法繼承人，但不包括業主的受讓人，經承包人同意者除外。

“承包人”指標書已被業主接受的某個或某些人、商行或公司，包括其他人代表，繼承人和業經認可的受讓人。

“工程師”指第二章中所指定的工程師，或由業主隨時任命且書面通知承包人以代替指定工程師履行合同職責的其它工程師。

“工程師代表”指任何常駐工程技術人員、監理工程師，或由業主或工程師隨時任命的履行本合同第二條規定職責的任何工程現場監督，其權限上工程師書面通告承包人。

“工程”包括永久性工程和臨建工程。

“合同”指合同條款、技術規范、圖紙、標價的建筑工程清單、單價和價格表（如果有），還可指標書、接受證書以及承包協議（如已完成）。

“合同價格”指在接受證書中確定的數額，可按本合同以下條款規定增減。

“建筑設備”指工程施工和維修中或有關施工和維修所需的全部設備或物品，不論任何性質，但不包括旨在構成或正在構成永久性工程某一部分的材料或其它物品。

“臨建工程”指工程施工或維修或有關工程施工或維修所需的各種臨時工程。

“永久性工程”指按合同將施工和維修的永久工程。

“技術規范”指在標書或任何標書更改中提及的規范，或由工程師隨時可能增加或書面同意增加的部分。

“圖紙”指技術規范中規定的圖紙，經工程師書面同意對此種圖紙所作的任何更改，以及可由工程師隨時提供或書面認同的其他圖紙。

“工地”指工程師設計的永久性或臨建工程施工所需的土地及其他場地，包括地面、地下、在之上或通過部分，以及由業主所提供的用作臨時儲存或其它目的的其它土地或場所，只要能按合同明文規定構成工地的組成部分。

“業經認可”指已經經書面認可，包括過后對口頭認可的書面確認，“認可”指書面認可，包括上述規定在內。

1.2按合同上下文所需，單數含義的單詞也可據有復數的含義，反過來也是一樣。

1.3合同條款的標題和邊注不得視為合同的一部分，不得用于考慮解釋條款或合同。

1.4“費用”一詞應視為含工地上或以外發生的間接費用。

2.1工程師必須按合同明文規定，履行作決斷、頒發證書和發出指令等職責。如業主簽發的工程師任命書中規定其某些職責的履行得經業主專門認可，其要件應在本合同第二部分予以規定。

2.2工程師可隨時書面授權其代表代行其任何職權，但必須將所有此種授權書的副本提交給承包人和業主。在授權范圍內，工程師代表給承包人的任何書面指令或認可（僅限于此）對承包人和業主具有與工程師的指令或認可同樣的效力。以下規定屬于例外：

工程師代表對任何工程或材料的不予否認，不得影響工程師此后否認以及命令拆毀、移動或拆除此種工程或材料的權力。

若承包人對工程師代表的任何決定不滿意，其有權將此決定提交工程師確認、取消或更改。

轉讓和分包。

3.未經業主事前書面同意，承包人不得將合同或其任何部分，或合同所規定或依合同而產生的任何收益轉讓，向承包人的開戶銀行支付按本合同規定到期或即將到期的款項除外。

4.承包人不得轉包整個工程。除非合同另有規定，未經工程師事前書面同意，承包人也不得分包工程的任何部分，但工程師不得無故不同意分包，一旦同意分包，此種同意不得免去承包人所承擔的任何合同所規定的責任或義務，他必須對任何分包人、其代表人、雇員或工人的行為、不履行和過失負完全責任，如同這些行為、不履行或過失是承包人、其代理人、雇員或工人所為。以計件方式提供勞力不得視為是本條所規定的分包。

合同文件。

5.1以下要件得在合同第二部分規定：

用以起草合同文件的語言；

合同適用哪個國家的法律以及用哪個國家的法律解釋合同。

如果文件用一種以上語言作成，用以解釋合同的語言也必須在第二部分中規定，且將被定為“主體語言”。

5.2除合同中另有規定外，合同第一、二部分的條款規定優于其它任何構成合同的文件的規定。以上述規定為準，構成合同的數個文件可視為能互相解釋，如意思含糊或不一致時，由工程師解釋和處理，并由此向承包人發出指令。如工程師認為，服從此種指令會使承包人發生額外費用，而此種費用是承包人由于上述意思含糊或不一致而按理無法預見的，工程師應予以證明，業主必須支付相應的額外款額以補償此種費用。

6.1圖紙由工程師獨自保管，但須向承包人免費提供兩份副本，承包人所需的其余副本由他自己制作并承擔費用。合同履行后，承包人須將全部合同圖紙歸還工程師。

6.2承包人必須將按上述規定所提交的一份圖紙副本留在工地，讓工程師及其代理，或工程師書面授權的任何其它人在所有合理的時間內查閱使用。

6.3如工程師不在適當時間內再提供圖紙或命令，包括指示、指令或認可，工程計劃或進展便可能被延誤或中斷時，承包人必須書面通知工程師。通知書中應詳細說明所需的圖紙或命令，所需原因和時間，以及如果不及時提供而可能造成的任何延誤和中斷。

6.4如承包人按本條第3款規定索要圖紙或命令，由于工程師沒有或不能在合理時間內提供，從而導致承包人誤工和/或承擔費用，工程師必須考慮此種延誤，以決定是否按本合同第44條規定延長承包人的工期，且只要有理由，承包人所承擔的此種費用必須得到補償。

7.在施工期間，工程師全權負責隨時進一步向承包人提供圖紙和指示，以滿足工程正常施工和維護所需。承包人必須執行且受圖紙和指示的約束。

一般義務。

8.1承包人必須根據合同條款，對工程的施工和維護予以應有注意，且提供此種施工和維護所必需的包括勞動管理在內的所有勞力（包括勞力監督）、材料、施工成套設備及其它一切物品，不管其是臨時或長期性質，只要合同明文規定需要或根據合同合理推斷需要。

8.2承包人必須對現場操作和施工方法的恰當、穩定及安全性負全部責任。除非合同另有明文規定，承包人對工程師制定的永久性工程的設計或規格，或臨建工程的設計或規格概不負責。

9.如經要求，承包人必須簽署一承包協議，該協議由業主制定并承擔費用，協議應附帶必要的修正條款。

10.為正常履行合同，在標書中，承包人應承諾按要求取得保險公司或銀行的保單或保函，或其它業經認可由承包人向業主負連帶責任的擔保，其數額不超過驗收證書中規定的保單或保函額，上述保險公司、銀行或擔保以及上述保單或保函的條款必須經業主認可。此種保單或保函的取得或擔保的提供，以及締結保單或保函的費用應全部由承包人承擔，合同中另有規定的除外。

11.業主必須在招標文件中向承包人提供由業主或其代理人在進行工程考察時獲得的水文及地質情況資料，標書必須視為是基于此種資料所制定的，但承包人必須對資料的理解自行負責。

承包人也必須被視為已視查了工地及周圍環境，查閱了可獲得的有關工地資料，且在提交標書前，對一切實際情況，從形式到性質，包括地質條件、水文和氣候條件、工程范圍和性質以及完成工程所必需的材料、到達工地的交通工具和所需的食宿等感到滿意，總之，承包人必須被視為已得到所有必要的資料，除涉及上述情況外，還涉及風險、意外事件及其它一切可能其投標的情況。

12.承包人得被視為在投標前已對其工程標書，對標價的建筑工程清單和單價和價格表（如果有）上所列的單價和價格的正確性和完善性感到滿意，此種投標價格必須貫穿其所有的合同義務，適用于所有為工程的正常施工和維護所必需的事物，除非本合同另有規定。然而，在施工期間，如承包人遇到除工地氣候之外的其它自然情況或人為阻礙，依他所見，此種自然情況或人為阻礙是經驗豐富的承包人也無法預見的，承包人必需立即書面通知工程師代表，如工程師確認此種情況或人為阻礙是經驗豐富的承包人無法合理預見的，工程師必需作證且業主支付承包人由于此種情況而承擔的額外費用，包括因遇到此種情況或阻礙而：（1）為執行工程師可能向承包人發出的與此情況有關的任何指示而發生的正當合理的費用，以及（2）在無工程師具體指示時，承包人可能采取業經工程師認可的恰當和合理措施而發生的正當合理費用。

13.除因法律或自然因素而不能之外，承包人必須嚴格按合同規定施工和維護工程，使工程師感到滿意，且必須遵守和嚴格執行工程師有關任何事項的的指令和指示，不管合同中是否有規定，提及或涉及到工程。承包人只能從工程師處接受指令和指示，或根據本合同第2條規定，接受工程師代表的指令和指示。

14.1中標后，承包人得在第二部分條款規定的時間內向工程師提交一份其計劃施工的程序方案，以征得工程師的認可。承包人還得隨時應工程師或其代表的要求，提供一份承包人的施工計劃安排和方法的說明書，以供其參考。

14.2不論何時，只要工程師發現工程實際進度與本條第1款規定的業經認可的方案不符，承包人必須應工程師的要求，提供一份修改方案，對原有的方案作必要的修正，以保證工程能在本合同第48條規定的期限內完工。

14.3承包人不得因向工程師或工程師代表提交或經其認可此種方案或因提供此種細節而被免除任何合同責任或義務。

15.在施工期間，以及其后在工程師認為是為正常履行合同義務而必需時，承包人必須行使一切監督權。承包人，或其經工程師書面認可的全權代理人或代表（此種認可可隨時撤銷）應當隨時在工地，一直進行監督管理。如工程師撤銷對代理人的認可，在接到書面撤銷通知后，承包人必須盡快根據撤換規定，將其撤離工地，且今后不得再在工地上以任何身份雇傭他，且用另外一位經工程師認可的代理人予以替代。此種授權代理人或代表得代表承包人接受工程師的指令和指示，或按本合同第2條規定，接受工程師代表的指令和指示。

16.1承包人必須在工地上提供和雇用與施工和工程維護有關的：

（2）為正常和及時施工和維護工程所需的熟練、半熟練和非熟練工人。

16.2如工程師認為承包人雇來進行或有關施工或工程維護的任何人員行為不軌、或不能或疏于履行其職責、或認為其雇傭純屬不必要，工程師有權反對雇傭，并要求承包人立即將其從工地解雇，未經工程師書面同意，此種人員不得再被雇用到工地。凡被從工地解雇人員的職位應盡快由工程師認可的稱職人選接替。

17.承包人負責按工程師提交的書面參考原圖的有關點、線和面的規定，忠實恰當地進行測定放線，如上所述，使工程的位置、水平、面積正確無誤，并校準工程的各部分，且負責提供與工程相關的所有必要工具、設備和勞力。在施工中，如任何時候在工程的位置、水平、面積或工程任何部分的校正出現差錯，應工程師或工程師代表的要求，承包人必須改正錯誤以使工程師或工程師代表滿意，改正費用由承包人自己承擔，此種錯誤是由工程師或工程師代表提供的書面資料差錯而導致的除外，在這種情況下，須由業主承擔改正費用。承包人不得因工程師或工程師代表對任何位置測定或任何線或任何水平面的檢查而免去確保其正確無誤的責任，承包人必須仔細保護和保存工程位置測定中使用過的水準點、觀測桿、測標及其它物品。

18.在施工中，工程師如在任何時間要求承包人鉆孔或進行挖掘勘探，此種要求必須作成書面，且得視為是根據本合同第51條規定作出的附加命令，除非數量清單中已經列有有關此種預計工程的備用款。

19.凡有必要或應工程師或工程師代表、或任何正式成立的工程管理處的要求，承包人必須自費提供和維護與工程有關的所有燈光、警衛、柵欄和看護以保衛工程，或保障公眾及其它人的安全和便利。

20.1從開工至按本合同第48條中的竣工證書規定的日期為止，承包人都得對工程全權負責。只要工程師就永久性工程的任何部分簽發了竣工證書，承包人從部分竣工證書中規定的日期起不再對永久性工程的此部分負責，此部分的責任則轉至業主。此外，承包人必須對任何尚未完工而他得在維護期內完成的工程負全權維護負責，直至此種工程完工。如工程或其任何部分出現任何損害、損失或毀壞，不論何種原因，除本條第2款規定的除外風險外，承包人均得自費負責修理和修補，以確保永久性工程竣工時處于狀態良好，各方面都合乎合同的要求和工程師的指示。如因除外風險而導致任何損害、損失或毀壞發生，承包人必須應工程師的要求（如果有）以及本合同第65條的規定，如上所述，進行修理和修補，費用由業主承擔。承包人也必須對為完成未竣工程或履行本合同第49或50條規定的義務，在施工過程中對工程造成的任何損害負責。

20.2“除外風險”包括戰爭、敵對狀態（無論是否宣戰）、侵略、外國敵人行為、叛亂、革命、起義或兵變或篡權、內戰、或不是由承包商的雇員、其轉包人單獨制造和不是因工程管理而發生的暴動、騷亂或混亂、或因業主使用或占用任何部分的永久性工程、或純屬工程師工程設計的原因、或因任何核燃料或核燃料燃燒后的廢料以及放射性有毒爆炸物引起的輻射和污染、或任何爆炸物、核裝置或核裝置部件的其它危險特性、以音速、超音速飛行的飛機或其它飛行物的壓力波以及其他任何此種自然力的作用，其不能為有經驗的承包商所預見，也不能合理提供物資或投保與之對抗，所有這一切在本合同中都被稱為“除外風險”。

21.承包人必須以業主和承包人的共同名義，為防止合同規定的應由承包人負責的除除外風險外的一切損失或損害投保，不論其由什么原因造成，此種投保不得減少本合同第20條所規定的承包人的義務和責任，業主和承包人的保險除包括本合同第20.1條規定的期限外，還包括因維護期開始前發生的原因而在維護期內產生的損失或損害，以及承包人在履行本合同第49條或50條規定的義務而開展任何工作期間所造成的任何損失或損害，投保項目包括：

（1）正在施工的工程，按其目前的合同價值，或按21條第2款可能規定的附加款額，連同按替換價值計算的用于工程的材料。

（2）承包商帶到工地上的建筑成套設備和其它物品，按其替換價值投保。

此種保險必須在一保險公司投放，條款得經業主認可，業主不得無故不同意投保，承包人必須隨時應要求向工程師或工程師代表出示保險單和支付現行保險費的收據。

22.1除合同另有規定外，承包人必須保護業主不得因施工和工程維護而產生或導致的任何人員傷害、材料損失及財產損失而受任何損失和作任何賠償，且不因所有與之有關的任何索賠、訴訟、損害賠償金、訴訟費、開支和費用而受損失，對下列事項所作或與之有關的補償或損害賠償除外：

工程或部分工程永久使用或占用土地；

業主在任何土地面上、上方、下面、里面或經過部分施工或部分施工的權利；

按合同規定施工或維護工程而不可避免的人員或財產損失；

因業主、其代理人、雇員或其它不為承包人所雇用的承包商的任何行為或過失所造成的人員傷害或財產損失，或與之有關的任何索賠、訴訟、損害賠償金、訴訟費、開支和費用，或曾由承包人、其雇員或代理人承擔的，但原本應當由業主、其雇員或代理人或其它承包商負責的那部分涉及損失或傷害的賠償。

22.2業主必須保護承包人不因與本條第1款規定事項有關的一切索賠、訴訟、損害賠償金、訴訟費、開支和費用而受損失。

23.1在開工前，在不減少本合同第22條規定給他的義務和責任條件下，承包人必須對任何可能由于或因施工或因履行本合同而給包括業主的財產在內的任何財產，以及給包括業主的雇員在內的任何人員造成的重大或實質性損害、損失或傷害進行責任保險，本合同第22條規定的事項除外。

23.2此種保險必須在一保險公司投放，條款得經業主認可，業主不得無故不同意投保，保險金額不得少于標書附件規定的數額。承包人必須隨時應要求向工程師或工程師代表出示保險單和支付現行保險費的收據。

23.3保險條款中必須規定，承包人不得對可能得到保險賠償的有關事項對業主提出任何索賠，保險公司應保護業主免受索賠損失，且賠償其有關的任何訴訟費及開支和費用。

24.1業主不對因承包人或任何轉包人的工人或其它雇用人員的任何事故或傷害而根據法律應予支付的任何賠償金負責，除非事故或傷害是由業主、其代表人或雇員的任何行為或玩忽職守引起的。除上述規定外，承包人得保護業主不因所有此種損害賠償，以及因與此有關的所有索賠、訴訟、訴訟費、開支和費用而受損失。

24.2承包人必須就此種責任投保，保險公司得經業主同意，業主不得無故不予同意，承包人必須在工地雇用工人的整個期間繼續保險，并隨時應要求向工程師或工程師代表出示此種保險單和支付現行保險費的收據。就任何分包人所雇用的人員，如分包人已經就此種人員的責任投保，且以業主為保險補償對象，則承包人上述的投保義務得被視作已經履行，但承包人必須要求此分包人隨時應要求向工程師或工程師代表出示此種保險單和支付現行保險費的收據。

25.如果承包人未按本合同第21、23和24條的規定投保和繼續保險，或未按本合同條款規定就應由他投的其它任何保險進行投保，在任何此種情況下，業主可購買和繼續任何保險，支付此種必要的費用，且隨時從應付或可能應付給承包人的款項中將業主上述所支付的費用扣除，或將此作為承包人的負債追償。

26.1承包人必須按國家或州一切有關施工的制定法、法令、或其它法規、或任何條例、或當地或其它合法當局的地方法規以及所有其財產或權利受到或可能受到工程影響的公共團體和公司的規章制度的規定，發布所有的通告和支付所有的費用。

26.2承包人必須遵守以上任何制定法、法令或法規，可適用于工程的當地或其它合法當局的一切地方法規，以及上述公共團體和公司的規章制度，如違反上述任何此種制定法、法令或法規、條例或地方法規，不得讓業主受任何懲罰和承擔任何責任。

26.3如工程師證實業主應償還已由承包人支付的此種費用，業主應償付或同意償付承包人所有此種金額。

27.所有在工地發現的化石、錢幣、有價值的物品或古物、建筑物和其他具有地質或考古價值的遺址或物品，均應被業主和承包共同認定為是業主的絕對財產。承包人必須采取恰當的措施，防止其工人或其他任何人轉移或破壞任何此種物品，并在物品發現后不待轉移，立即通知工程師代表并執行工程師代表的有關處置命令，其費用由業主承擔。

28.承包人必須保護業主不得因在工程或部分工程中使用或涉及到任何建筑設備、機械加工、或材料，從而侵犯與之有關的專利權、外觀設計、商標或商號或其它應受保障的權利而遭索賠或被起訴，并必須保護業主免受與此有關的任何索賠、訴訟、損害賠償金、訴訟費、支出或費用的損害。除另有規定外，承包人必須承擔工程或部分工程所需的石頭、沙子、砂礫、泥土或其他材料的運費、沙石產地使用費、租金和其他費用或補償（如果有）。

29.所有施工必需的活動，凡符合合同許可證的規定，必須開展，從而保證不無故妨礙公眾的便利，或妨礙公共或私人道路的通行、使用和占用，無論道路是通向或是在業主或其他人的地產上。倘若發生此類應由承包人負責的事件，承包人必須保護業主免受由此而引而起的任何索賠、訴訟、損害賠償費、訴訟費、開支和費用的損害。

30.1承包人必須采取各種合理手段，防止連接或通向工地的任何公路或橋梁由于承包人或其任何轉包人的使用而遭受損害，承包人尤其必須挑選路線、選擇使用車輛，限制和分散裝載量，從而使因往來于工地的設備和材料的運輸而必然造成的異常交通盡可能地被合理限制，由此避免對公路和橋梁造成不必要的損害。

30.2如承包人必需經部分公路或橋梁一次或多次運送建筑設備、機械或工程預制件或預制部件，如不采取特殊保護和加固措施，此種運送很可能損壞公路或橋梁，承包人運送貨物通過此公路或橋梁前必須通知工程師或工程師代表，告之運送貨物的重量及其他具體情況，以及其擬對上述公路或采取的保護和加固措施。除非在接到通知14天內，工程師以取消通知的方式指示不必采取此種保護或加固措施，承包人將施行此種方案或施行經工程師要求修改后的方案，除非建筑工程清單中含有一項或多項已由承包人標價的上述公路或橋梁保護或加固的必要項目，否則其費用得由業主向承包人支付。

30.3如果在施工期間或以后任何時間，承包人因施工損壞公路或橋梁而被索賠，他必須立即報告工程師，其后，業主將商洽解決并支付索賠款，并保護承包人免受該索賠以及與之有關的一切索賠、訴訟、損害賠償金、訴訟費、開支和費用的損害。如果工程師認為造成此種索賠或部分索賠的原因在于承包人沒有履行本條第1和2款規定的義務，由工程師確認的因此種不履行而損失的款額必須由承包人支付給業主。

30.4如果工程性質需要承包人使用水路運輸，本條上述規定必須按“公路”包括船閘、碼頭、防波堤或其他有關的水路設施，“運輸工具”包括船只來予以解釋，并由此而施行。

31.承包人必須按工程師的要求，為業主雇用的其它承包商及其工人，以及為業主或其它合法當局雇用的工人提供合理開展工作的機會，這些工人可受雇在工地上或附近，從事不為本合同規定的任何工作或由業主簽訂的與工程有關或附屬工程的任何其它合同規定的工作。然而，如承包人應工程師或工程師代表的書面要求，為其他承包人、業主或其它合法當局提供由他負責維護的道路，或準許使用其在工地的腳手架或其他設備，或提供其它任何類似性質的服務，業主必須向承包人支付有關此種使用或服務的費用，只要工程師認為合理。

32.在施工期間，承包人應保證工地沒有任何不必要的障礙物，妥善儲存或處置建筑設備和多余的材料，將所有殘余物垃圾或不再需要的臨時工程清理出工地。

33.完工之后，承包人應將所有建筑設備、多余材料、垃圾和各種臨時工程設施清理出工地，使整個工地和工程顯得整潔合乎標準，讓工程師滿意。

勞工。

34.1承包人必須自己安排雇用所有當地或其他地方的勞工，并負責勞工的交通、食宿和工資，本合同另有規定的除外。

34.2只要合理可行，承包人應視當地情況，向工地的職員和工人提供充足的飲水和其他用水，讓工程師代表感到滿意。

34.3除非根據現行法律、法規及政府規章或命令，承包人不得進口、銷售、贈予、以物交換或以其它方式處置任何烈酒或毒品，或允許或讓其轉包人、代理人或雇員參與任何此種物品的進口、銷售、贈予、交換或處置。

34.3如上所述，承包人不得向他人贈予、交換或以其它方式處置任何武器或彈藥，也不得準許或容忍同樣行為發生。

34.5在處理與雇工的關系時，承包人應適當注意公認的節假日和宗教或其他習俗。

34.6一旦爆發傳染病，承包人必須遵守并執行政府或當地醫療衛生機構為治療此種疾病所制定的規章、命令及要求。

34.7承包人應隨時采取一切合理的預防措施，防止其雇員制造或在雇員中發生違法、騷亂或混亂行為，以維護治安和保護工程附近地區人員和財產的安全。

34.8承包人必須負責讓其轉包人遵守上述規定。

34.9如有必要，可在第二部分的第34條就所有其他有關勞工和工資的條件作出規定。

35.如工程師的要求，承包人應按工程師要求的格式和時間向工程師代表或其辦公室提交一份詳細報告，匯報其在工地隨時雇用的監督人員和不同等級勞工的數量，以及工程師代表可能要求的有關建設設備的情況。

材料和工藝。

36.1所有材料和工藝均應符合合同的規定和工程師的指令，且應隨時在制造或加工地、工地或合同具體規定的其它地點，同時或在某一處，接受工程師可能命令進行的檢驗。承包人要為任何工程或任何材料的質量、重量或數量的檢查、測量和檢驗提供正常所需的幫助、工具、機械、勞力和材料，承包人還必須應工程師可能的選擇或要求，在材料應用于工程之前提供材料樣品以供檢驗。

36.2如合同明顯默示或明文規定，所有由承包人提供的樣品的費用應承包人自己承擔，否則應由業主支付。

36.3如合同明顯默示或明文規定，一切檢驗費用應由承包人負擔，對于僅是負載檢測和確認任何完成或部分完成的工程之設計是否符合要求的檢驗，本合同作有詳盡規定，可確保或準許承包商將其費用計入投標價格中。

36.4凡是工程師命令所作的檢驗，而。

合同沒有默示或規定，或。

（在上述情況中）沒有如此詳細規定，或。

如檢驗結果表明工藝或材料不符合合同規定或工程師指令，檢驗費由承包人承擔，否則由業主支付。

37.工程師和他授權的任何人隨時有權到工程現場，到任何工程準備地或工程所需材料、制品或機械獲得地，承包人應為其行使或獲得此種到場權利提供一切便利和幫助。

38.1未經工程師或工程師代表的認可，任何工程不得被覆蓋或遮掩，承包人應為工程師或工程師代表提供充分機會，以檢查和測量即將被覆蓋或遮掩的任何工程，以及永久性工程開始前檢查地基。承包人應在任何此種工程或地基作好或即將作好檢查準備時及時通知工程師代表，工程師代表必須參加此種工程或地基的檢查，不得無故拖延，除非他認為檢查沒有必要，且由此通知承包人。

38.2承包人必須應工程師隨時作出的指示，打開業已覆蓋的工程某一或某些部分，或在工程上或經過工程開通道，并負責使之完好復原而讓工程師滿意。凡任何此種工程部分是在履行本條第1款之規定后被覆蓋或遮掩的，則打開和在工程上或經過工程開通道，以及使之完全復原的費用由業主承擔，否則所有費用應由承包人承擔。

39.1在施工中，工程師有權隨時書面命令：

把工程師認為不符合同規定的任何材料按命令中具體規定的時間從工地換走，

用恰當合適的材料予以替換和。

把工程師認為不合符合同規定的材料或工藝換掉或適當重新施工，無論其在之前是否經過檢查或作過中期支付。

39.2如承包人未執行此種命令，業主有權雇用他人執行，業主應從承包人處收回由此而產生的所有費用和雜費，或從應付給或即將付給承包商的款項中予以扣除。

40.1收到工程師的書面命令后，承包人必須在工程師認為必要的時間，以其認為必要的方式，停止工程或部分工程的施工，只要工程師認為必要，還必須在停工期間妥善保護工程的安全。承包人根據本條款執行工程師指令而發生的額外費用應由業主承擔，除非此種停工是：

合同另行規定的，或。

由承包人的某種違約而導致的必要停工，或。

由工地的氣候條件導致的必要停工，或。

為正常施工或為整個工程或部分工程的安全而作的必要停工，而不是因工程師或業主的任何行為或違約而產生的，也不是因本合同第20條規定的任何除外風險引起的。

承包人在收到工程師命令后＿＿天內應書面通知工程師，要求賠償，否則將無權得到額外費用。如工程師認為承包人的要求公平合理，他必須按本合同第44條的規定，處理并決定此種支付給承包人的額外費用和/或停工時間。

40.2如整個工程或部分工程按工程師的命令停工，且停工90天后仍未得到工程師作出的復工命令，除非此種停工屬本條第1款第1、2、3或4項規定范圍之內，否則承包人可書面通知工程師，要求其在收到通知后＿＿天內準許對整個工程，或停工的部分工程重新開工，如在此期間仍未獲得開工許可，承包人可以，但不一定必須，再作書面通知，按本合同第51條的規定將只影響到部分工程的停工視為是對該部分工程的省略，或，如停工影響到整個工程，視其為是業主廢棄合同。

開工時間和延誤。

41.接到工程師的書面開工通知后，承包人應在標書附錄中規定的期限內在工地施工，且必須迅速，不得延誤，工程師明文同意或命令，或承包人無法控制的原因除外。

42.1除合同另有規定的外，就承包人應隨時獲得的工地的范圍及授權他使用此部分工地的命令而言，業主應根據合同有關施工命令的規定，隨同工程師的書面開工命令，提供承包人必要范圍的工地，使其能夠開始并按本合同第14條規定的方案施工，此外應根據承包人給工程師的書面通知上的合理建議（如果有），在施工期間隨時向承包人提供更大范圍的工地，以保證承包人能按上述方案或建議迅速施工。如承包人因業主不按本條規定提供工地而誤工或發生費用，工程師應準許延長工期，并由他確定一筆補償此種費用的款項，該款項應由業主支付。

42.2承包人應承擔因通往工地的所有特殊或臨時道路通行權而產生的費用。承包人也得支付為施工而應他的要求在工地之外食宿而發生的一切額外費用。

43.除按合同規定，工程整體完工前任何部分工程必須按時完工外，根據合同第48條的規定，整個工程必須在合同規定的期限內完成，該期限應從標書附錄規定的開工期的最后一天算起，或以本合同第44條的規定而準許的延期時間為準。

44.除承包人違約外，如因額外工程或工程量的增加或由此而涉及的任何延誤原因、或特別惡劣的氣候、或其它可能發生的任何特殊情況而使得承包人有權要求工程延期，工程師應決定延期時間，并由此通知業主和承包人。如承包人在此種工程開工后、或此種情況一發生、或按實情在其發生后的＿＿天內，沒有向工程師代表提交詳細說明他認為有權延期的報告而讓此陳述當時便得到調查，工程師可不予考慮額外工程或工程量的增加或其它特殊情況。

45.除合同另有相反規定外，未經工程師代表的書面允許，任何永久性工程不得在夜間或星期天進行，同時也不得在其他被當地認作是假日的時間進行，但下列情況除外：因工程而不得已或為挽救生命、財產或維護工程安全而絕對必要，在這種情況，承包商應立即通知工程師代表。本條的規定不適用于按傳統需輪班或倒班進行的工作。

46.不論是何原因使得工程或其任何部分的進度讓工程師覺得太慢，因而無法確保在規定或延長期限內完工，只要該原因不至于讓承包人有權要求延期，工程師必須書面通知承包人，接到通知后承包人應采取必要的措施，工程師可同意加快進度，以便能在規定或延長期限內完工或完成某部分工程。承包人無權因采取此種措施而要求額外付款。如因工程師按本條款所作的通知的緣故，承包人需要求工程師準許在夜間或星期日，如果其在當地被當做假日，或在其它被當地當做是假日的時間工作，工程師不得無故不準許。

47.1如承包人未在本合同第43條規定的期限內完成工程，承包人應因違約而向業主支付合同所規定之款額，此款額為定額賠償金，而不是根據第43條規定的期限與實際完工時間之差按天數進行處罰。業主可在不損害其他收款措施的情況下，從他手中掌握的應支付或將支付給承包人的款項中扣除此種賠償金。此種賠償金的支付或扣除不得免除承包人完成工程的義務，或免除他的其它任何合同所規定的責任和義務。

47.2在工程全部完工前，如有某部分工程已由工程師按本合同第48條確認為完工，且已被業主占用，如在此后出現任何延誤，而本合同又無另行規定，因延誤本應處罰的定額賠償金則應按已完工的工程的價值所占全部工程價值的比例予以扣減。

47.3如要在合同中規定有關工程全部或部分完工的獎勵支付事項，此規定應列在第二部分的第47條中。

48.1當工程全部完工且滿意地通過了所有合同規定的最后檢驗后，承包人可向工程師或工程師代表發出有關通知，并承諾在維修期內將完成任何未完成的工作。此種通知和承諾必須作成書面形式，且應被視作是承包人要工程師發放工程竣工證書的要求。工程師應在此種通知送出后＿＿天內或向承包人發出工程竣工證書，并交業主一本副本，注明他認為工程已按合同規定圓滿完工的日期，或向承包人發出書面指示，具體說明他認為在發放此種證書前承包人還需完成的一切工作。在發出此種指示后，工程師還應通知承包人關于此后以及在指示中所提及之工程完工前，可能出現且影響工程實際完工的任何欠缺。在令工程師滿意地完成所指明的工程并修正一切所指明的欠缺后，承包人有權在＿＿天之內收到竣工證書。

48.2同樣，根據本條第1款規定的程序，就以下情況，承包人可要求，且工程師應頒發竣工證書：

合同中單獨作有完工期限規定的部分永久性工程竣工，以及。

永久性工程的任何實體部分已竣工，令工程師滿意，且已被業主占有或使用。

48.3如部分永久性工程已實質性完工，且滿意地通過了合同規定的最后檢驗，工程師可在全部工程竣工前頒發此部分工程的竣工證書，一旦頒發此種證書，承包人應被視作已承諾在維修期內完成此部分工程中一切尚未完成的工作。

48.4在工程全部完工前就永久性工程的某一部分發放竣工證書，并不視為已經完成任何所需的地面或地表還原工作，證書中明文規定的除外。

維修及欠缺。

49.1本條款中“維修期”一詞指標書附錄所指的維修期，從工程師按本合同第48條規定確認的竣工日開始計算，如工程師根據上述條款發出了多份竣工證書，則分別從其確認的完工日開始計算，就維修期而言，“工程”一詞須作相應解釋。

49.2為按合同規定條件在維修期滿時或其后盡快將工程交給業主，除合理損耗外，為讓工程師感到滿意，承包人必須盡快完成本合同第48條中規定的在完工日尚未完成的工作（如果有），以及完成工程師在維護期間，或在維護期滿后＿＿天內因工程師或工程師代表在維護期滿前的檢查而可能書面要求承包人完成的諸如修理、修正、再建、調整，以及修正欠缺、缺陷、縮誤和其他毛病等一切工作。

49.3如工程師認為此種工作是因承包人使用的材料或工藝不符合合同的要求所至，或因承包人未履行其合同義務（明示或默示不論）所至，一切費用應由承包人承擔。如工程師認為此種需要是其他原因所至，則應對此種工作進行估價，并按附加工程支付。

49.4如承包人未完成工程師要求的上述此種工作，業主有權雇用他人完成，如工程師認為，按合同規定此工作本應由承包人自費完成，業主應向承包人追償由此發生的一切直接或間接費用，或從應付或可能應付給承包人的任何款項中予以扣除。

50.應工程師的書面要求，承包人應根據工程師的指令，對施工過程或維修期內出現的任何欠缺、不足或缺陷進行檢查。除非根據合同，此種欠缺、不足或缺陷應由承包人負責，否則上述檢查工作的費用由業主承擔。如此種欠缺、不足或缺陷如上所述屬于承包人的責任，上述檢查費用應由承包人負擔，且他應按本合同第49條的規定，自費對其進行修理、修正和補救。

變更、增加和省略。

51.1如工程師認為必要，他應對整個工程或任何部分的形式、質量或工作量作相應變更，且他有權因其它任何理由，命令承包人作出且承包人必須作出以下變更：

增減合同所規定的工程量，

省略任何部分工程，

改變任何部分工程的特性或質量或類別，

改變任何部分工程的平面、型線、位置和面積，

增加竣工所需的任何額外工程，

但此種變更不得以任何方式使合同失效，此種變更所需的一切費用（如果有）應在確定合同價格時予以考慮。

51.2如無工程師的書面命令，承包人不得作任何此種變更。然而，如工程量的增減不屬本條規定的應作命令的范疇，而是因超過或不足建筑工程清單的規定所至，則不要求有書面命令。另外，如工程師因任何原因認為有必要口頭作此種命令，承包人必須服從，且工程師對該口頭命令的確認書，不論在命令執行前或后給予，都應被視作是本條款所指的書面命令。此外，如承包人在＿＿天內書面向工程師要求確認，而工程師在＿＿天內未用書面駁回此確認，其應被視為是工程師所作的書面命令。

52.1凡由工程師命令增減的工程，如工程師認為可行，均應按合同價格予以估價。如合同所列的價格不適用所增減的工程，應由工程師和承包人協商出合適的價格。如不能就此達成協議，應由工程師決定一個他認為恰當的價格。

52.2如工程師認為，涉及整個工程或部分工程的質或量的增減，使得本合同中所列的任何工程項目的價格因此種增減而不再合理或不切實際，工程師和承包人則應協商一個合適的價格。如不能就此達成協議，應由工程師決定一個他認為恰當的價格。

除非在命令作出之后盡快，如是額外或增加工程，則在工程動工前或之后盡快以書面形式：

由承包人通知工程師他要求額外支付或更改價格，或。

由工程師通知承包人他打算改變價格，否則不得按本條第1款增加或減少工程量，或按本條第2款變動價格。

52.3竣工驗證時，如發現增減工程的費用超過驗收證書所注明數額的＿＿％，除去所有的規定費用、臨時費用和零工補貼外，如有任何是因：

變動命令累計所至，以及因。

修正建筑工程清單所列的估算工程量所至，所有臨時費用、零工補貼和本合同第70條第1款規定的價格調整除外。

若非其它原因，合同價格應由承包人和工程師協商予以調整，或，如協商不果，則由工程師在考慮所有材料及相關的，包括承包人的場地及合同的一般間接費用在內的因素的基礎上予以決定。

52.4如工程師認為有必要，可書面命令將增加或替換的工程按零工計價。此種工程承包人所得報酬應根據合同中的零工細目表的條件，按其標書中所附的價格予以支付。

承包人應向工程師提供必要的收據或其它憑證以證實其支出，并應在訂材料之前，向工程師提交報價單以求批準。

所有按零工計價的工程，在工程進行期間，承包人必須每天向工程師代表提供詳細清單，一式兩份，注明此種工程雇用的所有零工的姓名、職務和工作時間，以及兩份說明書，標明用于工程的材料和設備的規格、數量（按上述細目表納入增加費用計算內的設備除外）。如清單和說明書正確無誤，工程師代表將認同且在其中一份上簽字，然后退還給承包人。

每月底，承包人應向工程師代表提交一份所使用的勞力、材料和設備（上述規定的除外）的價目清單，如不按時提供完整的價目清單，承包人將無權得到支付。如工程師有理由認為承包人無法按上述規定提交清單，他將有權決定把此種工作或作為零工，按工時及使用的材料和設備進行支付，或按他認為公平合理的價格予以支付。

52.5承包人應每月向工程師代表提交一份報告，盡可能全面詳盡地索要他所認為有權要求的一切額外費用，以及陳述上月他按工程師的命令所作的一切額外工作。

凡未包括在報告中的工作或費用不能在中期或最后給予支付。但如承包人在最初曾書面通知工程師他想就此種工作要求索賠，即使他未遵守上述規定，工程師也有權要求對此種工作或費用給予支付。

53.1承包人所提供的所有建筑設備、臨建工程設施和材料抵達工地后，應視作完全用于施工，承包人不得移動它們或其任何部分，經工程師書面同意，將它們從工地一端移到另一端除外，工程師不得無故不予同意。

53.2工程完工后，承包人應從工地將所有上述建筑設備、臨建工程設施及按合同所提供的材料的剩余部分清理走。

53.3業主對上述建筑材料、臨建工程及材料的損失或損壞概不負責，本合同第20條和第65條規定的除外。

53.4如承包人因工程所需而要進口任何建筑設備。業主必須應承包人要求協助其從政府處得到必要的許可，以便按上述規定清理現場時重新出口此種建筑設備。

53.5業主應在需要時協助承包人為工程所需的建筑設備、材料和其他物品結關。

53.6其他任何影響建筑設備、臨建工程設施和材料的條件必要時應在第二部分的第53條予以規定。

54.本合同第53條的執行不得視為默示工程師認可該條款所指的材料或其他事項，也不得妨礙工程師在任何時候拒絕使用任何此種材料。

測定。

55.建筑工程清單所列的工程量為估計數量，不應視為是承包人履行合同義務所完成的實際工程量。

56.如無另行規定，工程師應通過測定判斷按合同所完成的工程的價值。如他要求對某部分或某些工程進行測定，他應通知承包人的授權代理人或代表，該代理人或代表應立即參加或派一名合格的代理人協助工程師或工程師代表進行此種測定，并提供工程師或其代表所要求的一切詳細情況。倘若承包人未參加或忽略或忘記派代理人協助，工程師所作的測定或他認可的測定應被視為是對工程所作的正確測定。如永久性工程是靠記錄和圖紙進行測定，工程師代表應按月準備記錄和圖紙，如應書面要求，承包人應當在＿＿天內與工程師代表一起檢查并認可此種記錄和圖紙，一經認可，承包人應在記錄和圖紙上簽字。如果承包人不參與檢查，記錄和圖紙應被視為正確無誤。如檢查完此種記錄和圖紙后，承包人不予認可或雖認可但不簽字，該記錄和圖紙仍應被視為正確無誤，除非承包人在此種檢查后＿＿天內書面告知工程師代表，他認為記錄和圖紙中哪些不正確，并要求工程師予以裁決。

57.工程測定應采用凈值，不管一般習慣或當地慣例如何，除非本合同另有明文規定。

暫列款。

58.1“暫列款”是指合同中規定且列在建筑工程清單上的，按工程師的指令及自由處置的一筆用于施工、提供貨物、材料或服務或用于意外事故的金額，可全部或部分使用，或根本不用。凡涉及與暫列款有關的工程、供應或服務的款項，只有經工程師按本合同規定同意或決定使用的方能列入合同價格。

58.2就每一筆備用款，工程師有權命令用于：

施工，包括應由承包人提供的貨物、材料或服務。合同價格應包括按合同第52條規定用于此種施工或提供的貨物、材料或服務的費用。

由下文所規定的指定轉包人的施工，提供的貨物、材料或服務。由此付給承包人的款項應按本合同第59條第4款的規定確定并支付。

承包人所購買的貨物和材料。由此支付給承包人的款項應按本合同第59條第4款確定并支付。

58.3凡工程師要求，承包人應提供與暫列款有關的開支的所有報價單、發票憑證、帳目或收據。

指定分包人。

59.1所有在合同暫列款項下施工或提供任何貨物、材料或服務的已由或將由業主或工程師指定或挑選的專家、商人、手工工人和其他人，以及所有根據合同規定，得到承包人任何分包工程且由此施工、提供貨物、材料或服務的人，均應被視為是由承包人雇用的分包人，在本合同中稱為“指定分包人”。

59.2承包人不得因業主或工程師的要求，或被認為有任何義務而雇用其有理由反對的，或不與其簽署含有下列規定的合同的指定分包人：

指定分包人應使承包人不因指定分包人、其代理人、工人和雇員的過失而受任何損害，不因分包人、其代理人、工人和雇員不當使用承包人按合同所提供的工程設備或臨建工程而受損害，以及不因上述所有的索賠而受損害。

59.3如暫列款項下所提供的服務包括任何設計事項或對任何一部分永久性工程的詳細規定，或說明工程所使用的任何設備的規格，此種要求應在合同中明文規定，且寫進指定分包合同。指定分包合同應明確規定，提供此種服務的指定分包人應不讓承包人承擔此種服務，且不讓承包人因未履行此種義務或因履行此種義務而引起的或有關的任何索賠、訴訟、損害賠償金、訴訟費、開支和費用而受損害。

59.4就指定分包人所進行的所有施工，提供的貨物、材料或服務而言，應納入合同價格中的有：

按工程師的指令及根據分包合同，已實際由或應由承包人支付的款項；

就所有其他費用和收益而言，應采用用一百分比率乘以實際支付或即將支付的款額所得出款項計算，如建筑工程清單已有對有關暫定款列定一個比率的規定，則應按承包人就該項目列定的比率予以計算，如無此種規定，則應按承包人在標書附錄所列的，且建筑工程清單已就該具體項目作出認可的比率計算。

59.5在按本合同第65條出具任何證書前，若其包括有有關任何指定轉包人所完成的工程，提供的貨物、材料或服務的任何付款，工程師有權要求承包人提供充足證據，證明包括在先前證書中的有關該指定分包人的工程或貨物、材料或服務的付款，已全部由承包人支付或清償，否則將視為拖欠，除非承包人：

書面通知工程師，他有充足理由不予或拒絕此種付款支付，且。

向工程師提供充足證據，證明他已就此書面通知該指定分包人，

業主有權在工程師出具證書后，向該指定分包人直接支付按規定應由承包人向該指定分包人支付，然而卻沒有支付的所有款項，留置款除外，然后從業主應支付或即將支付給承包人的任何款項中將此筆付款抵銷。

如工程師已出具證書，且業主已直接作出上述支付，工程師在向承包人出具任何其它證書，應把業主直接支付的上述款項扣出，但工程師不得拒絕或延誤出具按本合同規定應出具的證書本身。

59.6如上所規定，如果指定分包人在施工，或提供貨物、材料、或服務中對承包人承擔的義務期限超過本合同所規定的維修期，承包人應在維修期滿后，隨時把此種義務在期滿前所產生的利益應業主的要求轉讓給業主，費用由業主承擔。

證書和付款。

60.1除另有規定外，付款應按第二部分第60條的規定，分月進行。

60.2如業主向承包人預付有關建筑設備和材料的款項，付款和還款的條件應在第二部分第60條中予以規定。

60.3如因施工需從施工所在地國的他國進口材料、設備，或因工程或任何部分工程需由此種他國輸入的勞務完成，或因任何其它情況必需或必要，合同項下的某部分付款需按本合同第72條的規定用有關外匯進行支付，支付條件應按合同第二部分第60條的規定處理。

61.除本合同第62條所述的維修證書外，任何證書不得視為是對工程的認可。

62.1只有工程師簽發了維修證書且交給業主，說明工程已完工，維修情況令他滿意，才能視合同已經完全履行。工程師應在維修期滿后，或，如工程的不同部分適用不同的維修期，在最后一個維修期滿后＿＿天內簽發維修證書，或在所有在此維修期中，按本合同第49和第50條規定，命令進行的工程完成且令工程師滿意后立即簽發，本條款必須全面執行，不管先前業主是否已進入、占有或使用工程或工程的任何部分。維修證書的簽發不得作為按第二部分第60條的規定向承包人支付第二筆留置款的前提條件。

62.2業主不得因本合同或施工所產生或與之有關的任何事項對承包人負責，除非承包人在簽發本條款規定的維修證書前，就此種事項已提出書面索賠。

62.3盡管簽發了維修證書，承包人以及業主（但應符合本條第2款的規定）仍應對發生在證書簽發前而在證書簽發時尚未履行的合同義務負責，為決定此種義務的性質及范疇，應視本合同繼續對合同雙方有效。

補救和權力。

63.1如果承包人破產，或被法院下達了破產者產業管理接收令，或遞交了破產申請，或因債權人而處置或轉讓財產，或同意在債權人決議委任的檢查委員會監督下執行合同，或，如其是一個公司，將被清算（不是因合并或重組而進行的自愿清算），或承包人事先未征得業主的書面同意而轉讓合同，或其貨物被四，或工程師書面向業主證明，他認為承包人：

沒有正當理由但卻不開工，或在收到工程師要求繼續工程的書面通知后，停工＿＿天，或。

不按合同施工，或長期或公然不履行其合同義務，盡管工程師已書面提出警告，或。

不顧工作質量，或無視工程師的指示，分包任何合同部分，

此時，業主可在書面通知承包人＿＿天后進駐工地，并將承包人逐出，由此不會造成合同無效，或解除承包人的任何合同義務或責任，或影響合同賦予業主或工程師的權利和權力，業主可自己完成工程或另雇其他承包人完成工程。為完成工程，業主和其他承包人可充分使用其認為合適的，按本合同規定被視為是專門為施工而保留的建筑設備、臨建工程和材料，業主可隨時出售上述任何建筑設備、臨建工程和未使用的材料，并將出售收入抵付按合同規定承包人應支付或可能支付給他的任何款項。

63.2業主進駐工地并逐走承包人之后，工程師應盡快單方面，或通過了解雙方當事人，或在作過他所認為恰當的調查或咨詢之后作出安排或決定，并證明到此種進駐與被逐時為止，按事實上已完成的合同工程，承包人已獲得或理應獲得的款項（如果有），以及計算出上述任何未使用或只部分使用的材料、建筑設備和臨建工程的價值。

63.3如果業主按本條規定進駐工地并逐走承包人，他應在維修期滿，且所有施工和維修費、延誤完工賠償費（如果有）、和業主所發生的其他費用被核實，且經工程師證明后，方才負責對承包人按合同進行支付。此時，承包人有權得到的款額（如果有）僅為工程師證明因他妥善完工而應得的款額減去上述款項之差。如上述費用超過承包人妥善完工應得的款額，經要求，承包人得向業主支付此超出部分款額，超出部分應視為承包人對業主的負債，且可照此收回。

64.如在施工或維修期間，因工程或部分工程發生或涉及任何意外、或事故、或其他事件，工程師或工程師代表認為需馬上進行補救或其它工作或修理，以保證工程的安全，而承包人無法或不愿馬上進行此種工作或修理，業主可雇用并支付他人進行工程師或工程師代表認為必要的此種工作或修理。如工程師認為，業主所進行的此種工作屬于承包人按合同規定應自己付費完成的工作，業主由此所發生的一切費用應由業主向承包人收回，或從其應付給或可能應付給承包人的款項中扣除。在此種任何緊急事件發生后，工程師或工程師代表應根據情況，盡快書面告知承包人。

特定風險。

65.本合同任何條款均服從以下規定：

65.1任何責任，不論屬于賠償或其它，也不論其是有關或涉及工程（以下提及的任何特定風險發生前，已按本合同第39條宣布為不適用的工程除外）、業主或第三當事人的財產的毀壞或損壞，或有關或涉及人員傷亡，只要是因以下所規定的特定風險導致，承包人概不負責。業主必須保證承包人不受上述情況以及由此所引起的任何索賠、訴訟、損害賠償金、訴訟費、開支和費用的損害。

65.2如工程或任何在工地、或從附近運往工地的材料，或承包人其它用于或旨在用于工地的任何財產因上述特定風險受到毀壞或損壞，承包人有權得到以下償付：

因此而被毀壞或損壞的任何永久性工程或材料，

恢復或補償工程被如此毀壞或損壞的部分；

恢復或補償承包人用于或旨在于工程的此種材料或其它財產。

65.3因地雷、炸彈、炮彈、手榴彈、或其它射彈、導彈、彈藥、或軍用炸藥的爆炸或沖擊（不論時間和地點）所導致有毀壞、損害、受傷或死亡應被視為是上述特定風險的結果。

65.4除本條以下關于戰爭爆發的規定外，業主應償還承包人因上述特定風險而發生的任何施工額外或附加費用，在任何特定風險發生前按合同第39條視為不適用的工程的重建費不在此列，承包人一旦知道此種費用增加，必須立即書面通知工程師。

65.5特定風險指戰爭、戰爭狀態（不論宣戰予否）、侵略、外國敵對行為、本合同第20條第2款規定的核危險和聲波風險、或與正在或即將施工或維修的工程所在地國有關的反叛、革命、暴動、軍事政變、篡權、內戰，或（只是由承包人或其分包人的雇員和因施工引起的除外）騷亂、動亂或混亂。

65.6在合同執行時，如世界任何地方爆發戰爭，無論宣戰予否，是否在財政或其他方面對工程造成了重大影響，除非本合同按本條款規定終止，否則承包人都應繼續盡力完成工程。業主在戰爭爆發后隨時有權書面通知承包人終止合同，一旦此種通知發出，除本條所規定的雙方權利和第67條的規定外，合同應當終止，但不得損害任何一方與以前任何違約有關的一切權利。

65.7如合同按上一款規定終止，承包人應迅速從工地移走所有建筑設備，并向其分包人提供同樣的轉移設施。

65.8如果合同如上終止，應承包人所得的暫付款項中尚未包括的在終止之日前已完成工作的款項，業主應按本合同所規定的價格支付給承包人，此外還應支付：

所有有關臨時單據應予支付的款項，只要單據所含的工作或服務已經完成，如此種單據所含的工作或服務只完成一部分，則只支付經工程師確認的應予支付的那一部分款項。

因工程而訂購的材料或貨物的合理費用，包括已運交承包人的和承包人按法律有義務接收的材料或貨物，業主向承包人付款后，這些材料或貨物即成為業主的財產。

經工程師確認的，承包人為完成整個工程而發生的合理費用。只要本款上述各種費用未將此費用包括在內。

本條第1、第2和第4款所規定的追加付款。

本條第7款所規定的搬遷建筑設備的合理費用，如果承包人要求，包括將此設備運回到承包人注冊國的主要設備堆置場的費用，或運至其他地點的費用，但此費用不得超過運回注冊國的費用。

合同終止時，遣返承包人雇用在工程上或與之有關的職員和工人的合理費用。

對本款項下業主應予支付的款項，業主有權用承包人的應付款來抵沖，包括建筑設備及材料的預付款的未償余額，以及其它任何在合同終止日按合同條款業主有權向承包人回收的款項。

失效。

66.如合同締結后爆發戰爭，或出現雙方無法控制的其它情況，使得任何一方無法履行其合同義務，或根據合同適用的法律，雙方被解除了繼續履約的義務，由業主對已完成的工程而支付承包人的款額應當等于按本合同第65條規定之金額，即如果合同根據第65條之規定終止時，應當支付的金額。

爭議的解決。

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇十一

為了全面履行甲方、乙方簽訂的分包合同，進一步明確在施工過程中甲、乙雙方各自的安全責任和文明施工責任，保護施工人員的身心健康和身體不受傷害，防止傷亡事故和因生產作業環境不良影響員工健康的情況發生。依據《中華人民共和國建筑法》《國務院建設工程安全生產管理條例》及有關法律、法規規定，簽訂本協議。本協議為《分包合同》的補充條款，在雙方簽訂《分包合同》的同時簽訂本協議，經雙方簽字蓋章生效，具有同等法律效力，雙方應認真履行。凡進入我公司項目的分包單位，必須簽定本協議書，并承擔由于責任不落實而造成的后果和經濟損失。

1．工程名稱：_________________。

2．工程地點：_________________。

3．責任期限：自____年____月____日起至乙方所承擔的工程項目經甲方驗收合格，人員撤離現場時止。

4．目標杜絕重傷、死亡事故發生。一般輕傷事故率控制在3‰以內。杜絕各類環境污染事件。符合安全文明施工要求。

5．甲、乙雙方共同責任。

5.1甲、乙雙方共同遵守國家有關安全生產、文明施工的法律、法規和規定，認真執行國家、行業、企業安全技術標準和文明施工標準。

5.2在甲方統一領導下，組織建立施工現場安全生產和文明施工管理小組，定期召開工作會議，建立健全安全生產責任制、文明施工責任制和群防群治制度，制定各項安全生產、文明施工規章和安全生產、文明施工目標責任，形成一體化的安全生產、文明施工監督管理體系和保證體系，并按照職責分工抓好落實。

5.3堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，不得違章指揮和違章作業。在組織施工生產時先落實安全保護措施、勞動保護措施和文明施工保障措施，防止工傷事故和影響員工健康的事件發生。

5.4抓好安全生產和文明施工教育；嚴肅安全生產和文明施工紀律；規范安全生產和文明施工行為；凈化作業環境，禁止野蠻施工，防止施工擾民。

5.5發生事故立即采取措施保護現場搶救傷員貨病員，防止事故擴大，并應分別及時向上級主管部門報告，組織事故調查小組，查清事故原因，確定事故責任，按照“四不放過”原則擬定改進措施，提出對事故責任者的處理意見。

6．甲方的責任。

6.1甲方對施工現場安全管理和文明施工管理負責。組織指揮現場安全生產、文明施工，向乙方公布本企業、本施工現場安全生產和文明施工管理規章制度。核查乙方安全生產、文明施工保證體系和規章制度，對乙方安全生產、文明施工實施監督管理。

6.2編制工程項目各項安全專項施工方案和文明施工管理方案，并分解到乙方分包項目。組織指導乙方編制分包工程內容的安全、文明施工方案，制定安全技術措施和文明施工措施并監督實施。

6.3在安排乙方工作時針對其施工內容、工藝要求，提出施工方法和安全操作規程，提供必要的安全保護設施。以書面形式向乙方施工負責人進行安全技術和有關文明施工的交底，交底由甲、乙雙方負責人和安技人員簽字備案。施工中監督乙方按交底內容實施。

6.4對乙方進場職工進行登記造冊，復驗身份證件，發放胸卡，按名單進行“三級”安全和文明施工教育，建立安全生產和文明施工教育檔案。對分包單位的特種作業人員資格進行驗證。制止非特種作業人員從事特種作業。

6.5對乙方自帶機具、設備、安全防護用品等，進行技術指標，安全性能檢驗，合格者方可進入施工現場。監督乙方正確安裝使用和拆除。

6.5對乙方施工工序和操作崗位的安全行為進行日常監督檢查，糾正違章指揮和違章作業。發現嚴重違章違紀和事故隱患，立即責令停工，監督整改并按有關規定進行處理。嚴重者中止合同，清退出場，所造成的一切經濟損失由乙方承擔。

6.6對施工現場的各種安全設施和勞動保護用品定期檢查和維護，及時消除隱患，保證其安全有效。

6.7提供符合衛生、通風等標準要求的職工生活環境，在容易發生火災的地區，設置靈敏有效的消防器材。

6.8發生傷亡事故按規定立即報告有關部門。

7．乙方的責任。

7.1乙方在甲方統一指揮監督下對本單位施工中安全工作和文明施工工作直接負責。

7.2接受甲方的指揮和監督，遵守甲方安全和文明施工管理制度，參加工地安全生產和文明施工管理小組，出席安全和文明施工工作會議，執行會議議決。

7.3按照甲方的統一管理規定制定本單位安全和文明施工目標責任，管理規章制度，并向甲方備案。

7.4根據甲方安全和文明施工專項施工方案，編制本單位分包工程范圍的安全和文明施工施工方案，制定安全技術措施和文明施工保障措施，編制安全技術和文明施工措施費用計劃，報甲方審批執行。

7.5對本單位的施工人員應登記造冊，如實向甲方報告，接受甲方入場前的安全和文明施工教育，佩戴胸卡。有人員調整時，要迅即報告甲方，并重新進行教育，未經安全和文明施工教育，不佩戴胸卡，不得進入施工現場，不得錄用無身份證件的人員和未滿十六歲的童工。

7.6按規定要求設置安全技術管理人員（施工人員50人以上的應設專職安全技術管理人員；不足50人的，應指定兼職安全技術管理人員；各施工班組應設一名兼職安全員）負責操作中的安全檢查。

7.7負責班前安全教育和工種變換的安全教育，教育應有針對性強的文明施工內容。下達施工任務時，應進行有針對性的安全技術交底和文明施工交底，檢查操作人員安全著裝；發生交叉作業時，應先報告甲方，并進行監護。不得安排非特種工作人員從事特種作業，不得安排患有高血壓、心臟病及其它不適于高處作業的人員從事高處作業。

7.8對乙方進場職工進行登記造冊，復驗身份證件，發放胸卡，按名單進行“三級”安全和文明施工教育，建立安全生產和文明施工教育檔案。對分包單位的特種作業人員資格進行驗證。制止非特種作業人員從事特種作業。

7.9對乙方自帶機具、設備、安全防護用品等，進行技術指標，安全性能檢驗，合格者方可進入施工現場。監督乙方正確安裝使用和拆除。

7.10向甲方申報自帶的勞動保護用品及機具、設備，經甲方同意并檢驗合格后按總平面圖布局擺放使用。禁止任何人私自拆除安全防護設備或設施。

7.11設置必要的職工生活設施，并符合衛生、通風、照明、取暖等標準要求,職工的膳食、飲水供應等符合衛生要求。不得私自接設電熱水器，電爐，自制電熱毯，電風扇等；不得私自容留外來人員住宿。

7.12電焊、氣焊等動火作業，應事前向甲方申請，辦理相應的動火手續得到書面批準，并采取有效的防護措施方可施工。存儲、使用易燃易爆器材時，應當采用特殊的消防安全措施。

7.13有權拒絕甲方的違章指揮和強令冒險作業，發現直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業或采取可能的應急措施后撤離作業場所。

7.14教育本單位職工遵章守紀，不違法違章、不違反紀律，如不得錄用無身份證件的人員和未滿十六歲的童工，因乙方施工人員違反規章；違反紀律；違反安全操作規程；違反國家行業標準；違反甲方有關制度等造成傷亡或影響員工健康的事故、事件發生，其責任和損失均由乙方負責。

7.15接受甲方的安全、文明監督檢查，對檢查提出的問題和隱患，落實人員及時整改，不得以任何理由拒絕整改。

7.16乙方未設置安全管理機構或人員、未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全施工；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，收此引起的后果及損失由乙方承擔。

7.17乙方必須執行甲方有關的安全處罰制度；乙方要教育和約束本單位的職工嚴格遵守，對違反者給予經濟處罰。并從乙方的工程款或保證金中扣除。

8．乙方要工程承包合同簽訂后，應當交付甲方________元的安全保證金。安全保證金從首次工程款中扣除。乙方在施工過程中未違反安全管理規定行為，未發生人身傷害、財產損失、設備損壞、環境污染等事故、事件的，于工程完工退場后將保證金全額退還。否則，按發生事故的經濟損失扣除安全保證金，不足部分從工程款中扣除。

甲方:_____________。

乙方：（章）______。

負責人：__________。

負責人：__________。

簽訂時間：________。

簽訂時間：________。

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇十二

發包人(全稱)：________________(以下簡稱甲方)。

承包人(全稱)：________________(以下簡稱乙方)。

甲乙雙方經友好協商，甲方委托乙方進行____開元小區項目室外市政管網工程施工，根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關規定，并結合本工程具體，經甲乙雙方洽商達成如下協議，雙方共同遵守。

一、工程概況。

1、工程名稱：____開元小區項目室外市政管網工程。

2、工程地點：____市新城區。

3、工程范圍：設計圖紙范圍內的全部工作內容(若圖紙變更必須經經甲方確認)。

4、本工程承包方式為包工包料、包質量、包安全，包驗收以及所有相關主管部門報批手續。

5、工程施工主要內容：鋼筋砼檢查井3座、直埋管道段土方工程、管道安裝等設計圖紙內的所有內容。

二、工期。

1、工程工期：乙方完成報批手續后進場施工，于20____年9月10日前開工，工期65天(因甲方原因導致無法正常施工或驗收，工期相應順延)。

2、乙方完工后通知甲方驗收，甲方接到乙方通知后，5天內組織相關部門進行驗收，并提供書面的驗收報告。

三、工程質量。

1、乙方應嚴格遵守國家及地方的有關標準及規范，按照施工圖紙設計要求精心組織施工，工程質量應達國家或專業質量檢驗評定標準規定。

2、本工程質量達到合格。

四、合同價款及支付方式。

1、本工程合同包干總造價為人民幣____________元整(小寫：________元)。總價款含材料費、輔材費、運輸費、安裝費、機械費、管理費、稅金等一切工程施工、驗收等過程所發生的費用。無論如何，乙方均不(包括數量以及漏項)向甲方提出，24小時內向甲方代表通報受害情況，甲、乙雙方應及時協商解決。

2、本合同履行過程中根據合同發生的會議紀要、簽證、各種通知文件、委托、證書以及補充合同等書面形式資料均應作為合同條款補充內容以組成部份，與合同條款具有同等法律效力。本合同書經雙方代表簽字并加蓋公章后生效。保修期滿后并結清尾款后失效。

3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：(公章)。

____年____月____日。

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇十三

保證人：_______________(以下稱甲方)。

住所：_______________。

電話：_______________。

傳真：_______________。

債權人：_______________(即承包商，以下稱乙方)：

住所：_______________。

電話：_______________。

傳真：_______________。

債務人_______________：(即業主，以下稱丙方)。

住所：_______________。

電話：_______________。

傳真：_______________。

鑒于乙方與丙方就項目于_______________年_______月______日簽訂編號為________號《建設工程施工合同》(以下簡稱主合同)，甲方接受丙方的委托，同意以保證的方式為丙方向乙方提供業主支付擔保，甲乙丙三方經協商一致，訂立本合同。

本合同所稱擔保是指甲方為丙方向乙方提供工程款支付保證，保證丙方履行號主合同約定的工程款支付義務。

本合同所稱工程款是指除工程質量保修金以外的全部工程結算款。

第二條保證范圍及方式。

甲方為丙方提供保證的范圍是主合同項下的工程總價的____________%，數額最高不超過_______________(大寫)，幣種_______________。

甲方在丙方發生以下情形時承擔保證責任：丙方未能按照主合同的約定向乙方支付工程款項。

甲方在保證范圍內承擔連帶保證責任。

第三條承擔擔保責任的形式。

甲方承擔保證責任的形式：甲方代丙方向乙方支付主合同約定的應由丙方支付的工程款，但支付總額最高不超過本合同第二條擔保范圍約定的金額，即不超過___________元。

第四條保證期間。

甲方的保證期間自本合同生效之日起至丙方根據主合同約定應完成除工程質量保修金以外的全部工程款支付之日后日，即至_______________年_______月______日止。

第五條各方的權利義務。

一、乙方必須全面履行主合同約定的義務，若乙方發生下列違反主合同義務的情形，致使丙方不能全面履行主合同，則甲方不再承擔本合同項下的保證責任：

1、乙方未按照主合同約定的期限交付工程;。

2、乙方未按照主合同約定的質量完成工程建設;。

3、乙方未提供等額承包商履約擔保。

二、丙方應全面履行主合同，乙丙雙方應及時向甲方通報主合同的履行情況，并積極配合甲方進行定期或隨時檢查和監督。

三、乙方將主合同義務轉讓給第三人的，需征得甲方同意，否則甲方不再承擔保證責任。

四、乙方與丙方協議變更主合同的，需征得甲方同意，否則甲方不再承擔保證責任。

五、乙方有義務配合甲方監督丙方履行主合同，并對丙方在履行主合同過程中的違約情況和可能出現的違約情況及時通知甲方。

六、因政府的政策或命令，導致丙方不能履行主合同義務，甲方不再承擔保證責任。

七、依照法律規定或合同的約定或乙方與丙方的另行約定免除丙方部分或全部義務的，甲方亦免除相應的保證責任。

八、甲方在承擔擔保責任后，享有追償權。

第六條承擔擔保責任的程序。

一、乙方向甲方提出書面索賠請求，必須采用書面形式，并提供丙方未全面履行主合同義務的證明材料。如果乙方認為工程質量符合主合同約定的標準，乙方還需同時提供項目總監理工程師、監理單位及建筑工程質量檢測機構出具的檢測報告，否則甲方可以拒絕承擔擔保責任。

二、甲方在收到乙方的索賠通知后個工作日內，按照本合同的約定承擔保證責任。

第七條合同的生效、變更和解除。

一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授權代理人簽字或加蓋公章后生效。

二、本合同生效后，任何有關本合同的補充、修改、變更、解除等均需由甲乙丙三方協商一致并訂立書面協議。

第八條爭議的解決。

本合同發生爭議或糾紛時，甲乙丙三方當事人可以通過協商解決，協商不成的，通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為法院(也可以選擇通過_____程序解決)。

第九條甲乙丙三方約定的其它條款：

第十條附則。

本合同正本一式份，甲乙丙三方各執份。

甲方：_______________。

法定代表人：_______________。

_______________年_______月______日。

乙方：_______________。

法定代表人：______________。

(或授權代理人)(或授權代理人)。

_______________年_______月______日。

丙方：_______________。

法定代表人：_______________。

_______________年_______月______日。

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇十四

甲方：

乙方：

施工地點：

工程項目名稱：

經甲乙雙方共同友好協商，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》與相關法律法規的條款，本著平等、自愿、守信的原則，達成協議如下：

一、甲方土橋社區建設工程交由乙方承建，所承建的項目有社區道路、給排水設施、社區綠化、公益設施、新農村住房等新農村規劃區域內的建設項目。

二、乙方在項目建設施工過程中要按安全規范要求進行施工，對所有的安全生產負有全部責任，定期開展安全教育，避免安全事故發生，嚴把質量關，實行崗位責任制，每一個環節都必須落實到人。

三、甲方將水、電安置到施工現場，施工用地的一切拆遷工作均由甲方按施工要求負責全部拆除，實施無障礙作業并做到“三通一平”,否則影響施工進度由甲方承擔責任，甲方應向乙方提供甲方已確認過的施工圖紙和相關的工程確認文書，依保障乙方施工的準確性。甲方要配備專人全力協助乙方開展施工，協調施工中出現的問題及施工隊與村民之間的糾紛。

四、本工程采取分項、分期的方式，甲乙雙方要在施工前訂立工程附加協議，以確定該項目工程量、工程進度、工程款拔付方式及其它要求。

五、道路工程給排水工程及其它公益設施，乙方應按甲方指定的工程總量的10%為一個結算段與甲方進行結算，待該項工程全部結束時，甲乙雙方將全部款項全部結清。

六、新農村建設的戶型要求按甲方提供的圖紙由乙方進行施工。

七、工程款由甲方按照乙方每期實際施工進度分期付款的方式進行結算，基礎完工（士0）甲方付乙方總工程款的10%,一層板完工甲方付乙方總工程款的30%,二層主體完工甲方付乙方總工程款的40%,室內毛墻、毛地、室外外墻漆完工、入戶門安裝完畢，甲方付乙方總工程款的20%.

八、施工圖紙和每平方造價以甲方簽字蓋章后為確認依據。

九、附加協議。

1、社區道路原有路面的基礎上加寬6米并取直，每平方120元。

2、按實際工程量結算，20cm三七灰土墊層18cm,30砼路面。

2、社區排水溝。

全封閉排水溝，每米造價30元/m2,按實際工程量結算，24×2m×1m,陰井：按實際工程量結算，每個造價150元。

十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方蓋章簽字后生效，未盡事宜另行協商。

甲方（簽字）：乙方（簽字）：

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇十五

發包人（全稱）：

法定代表人：

住所：

聯系電話：

承包人（全稱）：

法定代表人：

住所：

聯系電話：

風險提示：

發包人的相對義務。

根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況。

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、備注：

二、工程承包范圍承包范圍：

三、合同工期風險提示：關于實際竣工日期的規定

當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

四、質量標準工程質量標準：依據_____有關驗收規范合格。

五、合同價款工程總造價：大寫：__________元（人民幣）：_______________元（人民幣）。

六、合同價款支付。

1、合同簽訂____日內，甲方應付工程總造價的_____%給乙方；

3、工程施工完畢驗收合格，____日內甲方再付工程總造價的_____%給乙方作工程尾款。

七、發包人工作。

1、委派_____為工地代表，聯系方式：_____。

2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內，并承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。

3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。

4、有義務協調地方關系，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法收費，應承擔責任。

八、承包人工作。

1、委派_____為工地代表，聯系方式；_____。

2、嚴格按圖紙進行制作安裝。

3、進入工地遵守甲方規章制度，承擔自身造成的事故及因此發生的費用。

4、保證施工場地清潔，符合環境衛生管理的有關規定，完工前清理好現場。

九、工程變更。

1、施工中甲方需對原工程設計進行變更，應提前七天以書面形式向乙方發變更通知，因變更導致合同價款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔，延誤的工期應相應順延。

2、施工中乙方不得對原工程設計進行變更，乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的換用，須經甲方同意。

3、乙方在工程變更確定后7天內，提出變更工程價款的報告，經甲方確認后調整合同價款，與工程款同期支付。

工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。

發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。

在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

十二、違約責任。

1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，并承擔停工或工期延誤及其損失責任。

2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3的違約金。

3、發生合同糾紛，甲乙雙方協商解決，協商不成，由乙方所在地職能部門解決。

十三、爭議的解決。

1、本合同履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決。

2、協商不成時，雙方一致同意應向甲方所在地人民法院起訴。

十四、其他。

1、發包人、承包人履行合同全部義務后，發包人向承包人簽發履約證書，本合同即告終止。

2、合同的權利義務終止后，發包人、承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。

3、本合同正本____份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存____份。

4、雙方根據有關法律、行政法規規定，結合工程實際，經協商一致后，可對本合同內容具體化、補充或修改，其效力同本合同。

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇十六

發包方：（甲方）

承包方：（乙方）

依照合同法和原郵電部頒發的“626”號文件等有關法律法規的'規定，經雙方協商一致，簽訂本合同并嚴肅履行。

一、建設內容

（1）工程名稱

二、計價方式

（1）參照結算表價格按實結算。

（2）款項支付與移動結算同步。

三、建設工期

（1）根據移動公司要求，在規定的期限內完成。

四、違約責任

（1）甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如預期不付，按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。

（2）發生合同糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成的，可申請調解，或者直接向人民法院起訴。

五、其他

（1）本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份。

（2）本合同未盡事宜，由雙方協商解決，另行簽訂補充協議。

（3）本合同自雙方簽訂之日起生效。

（4）其他相關本項目的約定，見附件。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇十七

簽訂施工合同，必須遵守國家法律，符合國家政策。從判決中學習如何寫合同，可以讓我們在合同寫作時更有的放矢、心有成竹。你是否在找正準備撰寫“建設工程施工合同”，下面小編收集了相關的素材，供大家寫文參考！

發包人(全稱):(以下簡稱甲方)。

承包人(全稱):(以下簡稱乙方)。

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況。

工程地點：

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)。

工程立項批準文號：

資金來源：

承包范圍：

三、合同工期。

開工日期：

竣工日期：

合同工期總日歷天數天。

四、質量標準。

工程質量標準：

五、合同價款。

金額(大寫)元(人民幣)元。

六、組成合同的文件。

1.本合同協議書。

2.中標通知書。

3.投標書及其附件。

4.本合同專用條款。

5.本合同通用條款。

6.標準、規范及有關技術文件。

7.圖紙。

8.工程量清單。

9.工程報價單或預算書。

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效。

合同訂立時間：年月日。

合同訂立地點：

本合同雙方約定天后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

發包方：_____。

承包方：_____。

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，定論立本合同。

一、工程概況。

1、工程名稱。

2、工程地點。

3、工程內容。

二、工期。

1、承包方應按發包方人要求的工期完成全部工作。

開工日期

竣工日期

合同工期總日歷天數天。

2、工期獎罰：本工程以發包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時，每推遲一天罰款元。

3、有下列情況之一，并經發包方簽證，工期可以順延。

(1)因發包方原因影響開工。

(2)工程量有較大的增加。

(3)不可抗力。

(4)發包方同意工期順延的其他情況。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應承擔違約責任和因此造成的發包方損失。

三、工程質量及驗收。

1、質量標準。

2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關施工規范、驗收規范和經發包方確認的施工方案組織施工。

3、承包方應對現場工人的操作、施工方法、施工技術措施的可靠性、安全性負完全責任，因承包方責任造成工程質量事故、返工，其經濟損失由承包方自負，因此造成工期延誤的，承包方承擔全部責任。

4、承包方必須接受發包方在施工過程中的管理，及時辦理質量檢驗手續。承包方應按國家竣工驗收有關規定，向發包方代表提供完整的過程檢驗資料。

5、質量達不到約定標準，發包方罰承包方總造價的。

四、過程結算、工程款支付。

1、結算方式：

(1)承包方式：

(2)計價方法：

(3)合同價款(大寫)：

(4)結算方法：

2、工程支付：

五、材料供應及設備管理。

1、全部材料由承包方自行采購，經發包人認可后使用。

2、機械設備由承包方自備。

六、發包方責任。

1、負責辦理有關建設手續。

2、審查承包方編制的施工方案，各種技術資料和工程預決算。

3、提供施工圖紙套。

4、負責組織工程設計交底、圖紙會審。

5、發包人指派同志為工地代表。

七、承包方的責任。

1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理班子。

2、遵守發包方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度，接受發包方代表的指揮、檢查和監督。

3、本合同生效后日內編制出施工方案，報發包方審核，并按施工方案組織施工。

4、做好施工原始記錄，按發包方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術資料，提供給發包人2套。

5、承包方指派同志為工地代表。

八、安全生產與文明施工。

1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理，加強使用過程中的檢查，確保使用安全。

2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現場文明整潔。

3、承包方在施工中，應嚴格安全措施，嚴禁高空拋物。

4、承包方在施工中，如發生人身和設備事故，一切費用和善后問題的處理，均由承包方負責，并承擔因此給發包方造成的經濟損失。

九、其它。

1、本合同雙方約定經簽字，蓋章后生效。

2、合同份數：

(1)本合同正本兩份，具有同等效力，由發包方、承包方分別保存一份。

(2)本合同副本份(發包方執，承包方執)。

十、補充條款。

發包方：_____承包方：_____。

合同訂立日期：_____年_____月

發包方(甲方)：________________。

承包方(乙方)：________________。

按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

第1條工程概況。

1.1工程名稱：________________。

1.2工程地點：________________。

1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。

1.4工期：本工程自20__年10月15日開工，于20__年12月30日前竣工。

1.5工程質量：達到國家規定的裝飾驗收標準(jgj73—91)。

1.6結算方式：按雙方約定單價為結算依據。

注：(雙方約定單價明細為本合同附件)。

1.7合同價款：

(人民幣大寫)：

注：(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據)。

第2條甲方工作。

以上只作為首付款依據，施工圖由乙方自行設計，經設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

第3條乙方工作。

3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定及甲方的相關規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作.

3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第4條關于工期的約定。

4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

4.5、此工程于11月15日—20日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。

第5條關于工程質量驗收的約定。

5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

5.2、本工程質量應達到國家質量評定優良標準。

5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

5.4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。

第6條關于工程價款及結算的約定。

6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。：

6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款30%。

第二次付款工程完成70%以上，付款30%。

第三次付款工程完成90%，付款20%。

第四次付款按雙方商定結算價格結清，付款17%。

第五次付款尾款3%質保金一年。

第7條關于材料供應的約定。

凡由乙方采購的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

第8條有關安全生產和防火的約定。

8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，經乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產損失由乙方負責并承擔。

第9條獎勵和違約責任。

9.2、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

9.3、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

9.4、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

第10條爭議或糾紛處理。

本合同在履行期間，雙方發生爭議時，協商解決或向人民法院起訴。

第11條未盡事宜，雙方另行簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

第12條其它。

第13條附則。

12.1、本合同正本肆份，雙方各執貳份。

12.2、本合同履行完成后自動終止。

甲方：________________乙方：________________。

______年______月______日：

發包人(全稱)：_____________。

承包人(全稱)：____________。

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就下述建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況。

工程名稱：_____________。

工程地點：_____________。

工程內容：_____________。

工程立項批準文號：_____________。

資金來源：_____________。

承包范圍：_____________。

三、合同工期：

開工日期：_____________

竣工日期：_____________

合同工期總日歷天數天。

四、質量標準。

合格。

五、合同價款。

金額(大寫)：_____元(人民幣)(小寫)：_____元(人民幣)。

六、組成合同的文件。

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書。

2、本合同專用條款。

3、本合同通用條款。

4、中標通知書。

5、招標文件及答疑澄清。

6、投標文件。

7、工程建設標準、規范及有關技術文件。

8、圖紙。

9、工程量清單。

10、工程報價單或預算書。

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效。

本合同雙方約定簽字蓋章后生效。本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

甲方：_____乙方：_____。

_____年_____月_____日。

鄭州建設工程施工合同（模板18篇）篇十八