隨著人們對法律的了解日益加深,越來越多事情需要用到合同,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。合同的格式和要求是什么樣的呢?下面是我給大家整理的合同范本,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。
最新技術維修合同 技術委托開發合同實用篇一
法定代表人:___________________________
研究開發人:_____________,以下簡稱乙方
依據《中華人民共和國合同法》的有關規定,經雙方當事人協商一致,簽訂本合同。
一、項目名稱:_____________________。
二、本技術開發項目在國內外的現狀、水平及發展趨勢_____________________。
三、本研究開發成果應達到的技術經濟指標:_____________________。
四、甲方的主要義務
1.向乙方支付約定的項目投資(包括研究開發經費和報酬。合同約定研究開發經費的一定比例作為科研補貼的,可以不單列報酬。)
項目投資總額為___________________。其中:設備費_________;材料費_________;能源費________;試驗費_________;試制費_________;安裝費_________;調試費_________;文件編制費_________。
2.按照如下方式分期支付上述項目投資:_________。
(注:當事人通常可以選擇下列支付方式:(1)實報實銷的方;(2)一次總算,分期支付,包干使用的方式;(3)“研究開發經費+提成費的方式)。
五、乙方的主要義務
1.認真制定和實施研究開發計劃。
本研究開發項目的計劃和速度(分階段解決的主要技術問題、達到的目標和完成的時間)如下:_________。
本研究開發項目所采用的研究、試驗方法和技術路線(包括工藝流程)如下:_________。
2.合理使用研究開發經費。乙方對研究開發經費的使用,應專款專用,不得挪作他用。
[注;當事人可以約定采取下列一種或者幾種方式提交研究開發成果:(1)產品設計、工藝規程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件;(2)磁帶、磁盤、計算機軟件;(3)動物、植物新品種、微生物菌種;(4)成套技術設施]。
[注:如果合同中有專門的約定,研究開發方還有義務向委托方提供下列協作事項:提供技術咨詢服務(如市場預測、價值工程、可仃性論證等];對委托方人員進行技術培訓;提供有關新的技術發展狀況的情報資料;協助制定有關操作、工藝規程;提出技術開發總結報告或組織成果技術鑒定;此外,在不妨礙自己研究開發的正常工作的情況下,有義務接受委托方對自己履行合同和經費使用情況的檢查。
當事人雙方除應履行上述各自主要義務外,還可以約定在合同叼刀立和履行過程中承擔相互不斷地通報合同履行情況的義務。尤其是那些對合同的訂立或履行有妨礙的情況,如遇到情報交流上的障礙、技術風險以及研究開發經費超支或盈余等等。
六、甲方的違約責任
1.甲方延遲支付研究開發經費,造成研究開發工作停滯、延誤的,乙方不承擔責任。甲方應當支付數額為投資總額____%的違約金逾期一定期限不支付研究開發經費或者報酬的,乙方有權解除合同甲方應當返還技術資料或者有關技術成果補交應付的報酬,支付費額為項目投資總額____%的違約金。
2.甲方未按照合同約定提供技術資料、原始數據和協作事項或者所提供的技術資料、原始數據和協作事項有重大缺陷,導致研究開發工作停滯、延誤、失敗的,甲方應當承擔責任,但乙方發甲方所提供的資料和數據有明顯錯誤而沒有通知甲方復核更正和補充的,應當承擔相應的責任。甲方逾期二個月不提供技術資料、原始數據和協作事項的,乙方有權解除合同,甲方應當支付數額為項目投資總額____%的違約金。
3.甲方逾期二個月不接受工作成果的,乙方有權向合同外第三方轉讓或變賣工作成果。
七、乙方的違約責任
1.乙方未按計劃實施研究開發工作的,甲方有權要求其實施研究開發計劃并采取補救措施。乙方逾期二個月不實施研究開發計劃的,甲方有權解除合同。乙方應當支付數額為項目投資總額____%的違約金。
2.甲方將研究開發經費用于履行合同以外的目的,甲方有權制止并要求其退還相應的經費用于研究開發工作。因此造成研究開發工作停滯、延誤或者失敗的,乙方應當支付數額為項目投資總額____%的違約金并賠償損失;經甲方催告后,逾期二個月未退還經費用于研究開發工作的,甲方有權解除合同。乙方應當支付違約金或者賠償因此給委托方所造成的損失。
3.研究開發成果部分或者全部不符合合同約定條件的,乙方應當返還部分或者全部研究開發經費,支付數額為項目投資總額____%的違約金。
八、研究開發成果的歸屬和分享
1.履行本合同所完成的研究開發成果的專利權歸_________方所有。
注1取得專利權的一方通常應允許另一方免費實施該項專利并可以優先受讓該專利權。
注2如果雙方當事人沒有對該研究開發成果申請專利的意圖,雙方可以對該非專利技術成果的使用權和轉讓權作出約定;如果合同沒有約定,視雙方都有使用和轉讓的權利,但是,根據法律規定,研究開發方在將技術成果交付委托方之前,不得向第三方轉讓。
(1)委托方向研究開發方支付了部分研究開發經費和報酬的,可對技術成果(包括專利技術和非專利技術,下同)享有免費普通實施權;研究開發方自己保留使用權和向第三方轉讓的權利。
(2)委托方向研究開發方支付了全部的研究開發經費和報酬的,可對技術成果享有優先實施權;研究開發方在約定的期限或范圍內,自己可保留使用權,但不得向第三方轉讓該成果。
(3)委托方除了向研究開發方支付了全部的研究開發經費和報酬外,還支付了約定的“獨占費用”的,則可以在合同規定范圍內對研究開發成果享有安全的使用權和轉讓權(獨占權),研究開發方自己不得使用亦不得向第三方轉讓該技術成果。
注4委托方如果有意獲得該技術成果完整的專利申請權或專利權,也可以根據協商一致、平等有償原則與研究開發方另外訂立專利申請權或專利轉讓合同。
九、技術風險的承擔
在履行本合同中,因出現無法克服的技術困難,導致研究開發失敗或部分失敗的,由此造成的風險損失由_________負擔。
風險發生后,應由乙方出具有關專業技術權威機構的證明文件。
本合同自雙方當事人簽字蓋章之日起生效。
甲方法定代表人
(或授權代表)簽名:______________
公章:____________________________
簽字時間:______________________
簽字地點:______________________
開戶銀行:________________________
戶名:____________________________
賬號:____________________________
甲方擔保人(名稱):_____________
地址:____________________________
法定代表人
(或授權代表)簽字:______________
公章:____________________________
簽字時間:________________________
簽字地點:________________________
開戶銀行:________________________
賬號:____________________________
乙方法定代表人
(或授權代表)簽名:______________
公章:____________________________
簽字時間:________________________
簽字地點:________________________
開戶銀行:________________________
賬號:____________________________
乙方擔保人(名稱):_____________
地址:____________________________
法定代表人
(或授權代表)簽名:______________
公章:____________________________
簽字時間:________________________
簽字地點:________________________
開戶銀行:________________________
賬號:____________________________
最新技術維修合同 技術委托開發合同實用篇二
甲乙雙方本著互惠互利,共同受益的原則,經過友好協商,根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,就家電維修事宜,在互惠互利的基礎上達成以下合同,并承諾共同遵守。
第一條合同標的
乙方受甲方委托,為其提供電視機顯示器等小家電的有償的維修服務。
維修范圍:______________________________。
第二條維保期限:
______年____月___日至______年____月___日,合同到期自行解除。如果甲方續簽合同,則另簽合同。
第三條付款方式:
合同簽訂之日甲方每月的_____日—____日之間清算上一個月的維修服務費用,如甲方不按時結清維修費用,乙方有權以書面形式通知甲方終止合同,甲方并付清所欠款。
第四條維保價格:
1.普通維修
_____寸以下的維修____元(含稅)
____—___寸的維修____元(含稅)
______寸以上的維修_____元(含稅)
2.換大件的維修如(高壓包、高頻頭、電腦塊cpu、小信號處理塊、電源模塊)時,具體價格乙方和甲方協商解決。
3.修雷擊的電器時,要在普通的維修價格上加收_____元的維修費。
第五條甲方責任:
1.為乙方出入維修工作提供方便。
2.對有客人的房間維修電器時服務員要陪同維修,確保客人財務的安全,如甲方不陪同,造成的的損失乙方概不負責。
3.對于比較難修的機子,可以允許乙方把電器帶回維修店維修。
4.對于比較早的舊電器或無原配件的,乙方可以不修理但必須和甲方說明原因。
第六條乙方責任
1.嚴格按維修電器標準向甲方提供家電維保服務。
2.接受甲方監督,確保服務到位。
3.在接到甲方報修通知后_____小時內趕到現場。
4.給甲方修理的電器,自維修單據日期___個月內是免費維修的。
第七條合同終止:
1.在以下情況之一甲方有權以書面形式通知乙方終止合同:
(1)甲方提供有關產權變更證明。
(2)維修項目沒有按期、按質全面履行超過一季,并經權威鑒定確實存在問題。
(3)甲方由于不可抗力的原因無法履行合同。
2.在以下情況之一乙方有權以書面形式通知甲方終止合同:
(1)業權變更。
(2)乙方由于不可抗力原因無法履行合同。
(3)如甲方陷破產、清盤(合并或重組除外)或未能償還應付的債務。
第八條違約責任:
1.若甲方違約:應向乙方支付違約金。并付清所欠款項,乙方有權要求甲方繼續履行合同。
2.若乙方違約:應向甲方支付違約金。甲方有權要求乙方繼續履行合同。
第九條保密
一方對因家電維修而獲知的另一方的商業機密負有保密義務,不得向有關第三方泄露,但中國現行法律、法規另有規定的或經另一方書面同意的除外。
第十條補充與變更
本合同可根據各方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充合同,與合同具有相同法律效力。
第十一條不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同,應自不可抗力事件發生之日起三日內,將事件情況以書面形式通知另一方,并自事件發生之日起三十日內,向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十二條爭議的解決
法律適用與糾紛解決方式
1.本合同適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。
2.本合同執行期間,如遇不可抗力致使合同無法履行的,雙方應按有關法律法規規定及時協商處理。
(1)將爭議提交____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向____人民法院提起訴訟。
第十三條生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式___份,各方當事人各執___份,具有相同法律效力。
最新技術維修合同 技術委托開發合同實用篇三
課(專)題名稱:
委托單位:
承擔單位:
課(專)題負責人:
起止日期:
年月日
合同編制說明
1.凡列入股份公司科技計劃的項目需要由項目牽頭單位委托其他單位研究開發的課(專)題,應由項目牽頭單位(委托單位,即甲方)與課(專)題承擔單位(受委托單位,即乙方)簽訂委托開發合同。
2.合同中應認真填寫項目經費明細表,并作為項目經費管理的依據。
3.合同一式10份,上報主持部門2份備案。
一、委托研究和開發內容
二、主要技術經濟考核指標
三、提交的成果及驗收方式
四、進度安排及階段考核目標(按季度填寫)
五、項目經費安排(單位:萬元)
六、經費明細表 單位:萬元
七、責任條款
(一)甲方責任
1、甲方應按合同約定分批撥付經費,協調檢查研究進展,組織驗收項目成果。
2、甲方根據乙方研究需要,應及時提供有關原始技術資料。
3、隨項目進展情況,應及時安排現場實驗等配合工作,保證項目研究計劃的進行。
4、因甲方責任未履行合同時,應根據責任與損失大小,確定經濟責任及善后處理辦法,由雙方協調并簽訂協議書確定。
5、因不可抗拒因素造成合同不能完成時,甲方應視情況調整或終止合同,不予追究乙方責任。
(二)乙方責任
(1)按季度向甲方提供本合同執行情況的書面報告;每年__月__日之前向甲方提交本年度技術工作研究小結和經費使用報告(一式三份)。逾期不報,甲方有權暫停撥款。
(2)項目完成后,應向甲方提交合同執行情況總結報告,及時申請驗收,并按合同要求無保留地提交完整的技術資料及合同規定的其他形式的成果。
(3)項目完成后,應向甲方提交使用項目經費購置儀器、設備、器材、固定資產等明細情況,并加蓋財務印章。
2、凡有必要和可能申請專利的成果,須通過中國石油天然氣股份有限公司辦理專利申請,待取得申請號后再進行驗收、鑒定。
3、項目完成后,乙方應負責技術培訓,直到甲方完全掌握技術成果為止。
4、因乙方責任未履行合同時,甲方有權停撥、追加部分至全部經費,由此造成的經濟損失由乙方負責。
5、乙方對本合同執行過程中產生和驗證的技術成果(包括技術數據、技術資料等)負有保密責任,未經甲方書面允許不得向第三方透露或公開發表,保密期限自合同簽訂時起___年。
6、項目完成后,乙方應將甲方提供的原始資料及時退回。
八、共同條款
1.本合同一經簽訂,簽約各方均應認真全部履行。在執行中,如需變動或修改,需由簽約各方協商一致,簽訂相應的補充合同(或協議),補充合同(或協議)與本合同具有同等法律效力。
2.本合同執行過程中產生或驗證的一切成果(包括專利和非專利技術)所有權歸中國石油天然氣有限公司所有。甲乙雙方共同亨有使用權。
3.本項目成果進行技術轉讓、技術入股時,轉讓費或技術股份的分亨比例為:中國石油天然氣股份有限公司占___%。其他方占___%,雙方約定:甲方___%,乙方___%。
4.全合同一式___份,每方各執____份,每份均具有同等法律效力。
5.違反本合同約定,違約方應承擔違約責任,并采取補救措施,賠償相應損失。
6.本合同履行過程中發生爭議,雙方應協商解決;協商解決不成,可由上級主管部門協調處理。
九、合同簽約各方
甲方:
委托單位:
負責人(簽字)
(公章)
年月日
乙方:
承擔單位:
課(專)題負責人(簽字):
課(專)題單位負責人(簽字):
財務負責人(簽字):
開戶銀行:
帳號:
(公 章)
年月日
最新技術維修合同 技術委托開發合同實用篇四
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
為防止因鍋爐設備維修保養不及時而導致鍋爐設備不能正常工作,為此需要對鍋爐主機進行維護保養、除垢、及燃燒器的維保、煙道清灰等。以保證鍋爐設備的正常運行,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》有關規定,本著平等公平、互惠互利、自愿有償的原則,經甲、乙雙方友好協商達成本合同如下條款,共同遵守。
第一條鍋爐系統維護保養的具體內容
1、爐體除垢,全方位檢測。
2、燃燒器積碳清理、維護及保養,主機電路檢查。
3、煙道(積灰)清理及增加煙道清灰檢查口。
第二條維護保養的要求
1、化驗爐內水質,取出污垢,對比特制適量藥劑,分解水垢且不能傷害爐內體鋼板及結構,然后沖洗。最后再用特制的鍋爐保養劑進行保養。(該工序需加溫、蒸煮,沖洗等,時間約為24小時,使其在爐壁內形成保護膜。)
2、 清洗燃燒器探針積碳,使其點火更順暢。
3、 仔細檢查緊固所有自控電路,消除隱患。
4、 嚴格按照甲方指定位置在煙道上開設兩個檢查清灰口,認真清除煙道內積灰,然后用耐高溫材料密封,高強螺栓固定清灰口,以防止泄露煙氣。
第三條雙方責任
(一) 甲方責任:
1、甲方應指定專人負責施工現場并配合乙方做好相關部門的協調工作,同時派專人監督乙方施工指令并及時提出意見,以保證乙方工作的順利進行。
2、甲方免費提供施工用電,用水等。
3、甲方向乙方提供該鍋爐之際的相關資料及有關實際運行的材料,以利于乙方能順利地進行施工。
4、按照合同約定及時向乙方支付費用。
二 乙方責任:
1、自覺遵守甲方的各項規章制度,服從甲方的統一管理,維護甲方的企業聲譽。
2、嚴格按照相關規范精心組織施工,并對工程質量和施工進度負責,按質按時安全完成施工任務。
3、對施工過程中出現的工程質量事故、機械事故和人員傷亡事故的全部經濟責任和法律責任負責。
4、施工期間保護好甲方物品,如發現乙方施工人員破壞或損壞,由乙方負責賠償。
第四條 施工工期
1、 開工日期:年月
2、 竣工日期:日
第五條 違約
1、乙方不按時按質完成施工項目,即視為違約,由此給甲方造成的損失由乙方負責。
2、甲方不按時支付合同款,由此造成的任何責任由乙方負責,并負責賠償乙方各項列行合同后的經濟損失。
第六條 合同價格
本合同為工料全包:人民幣 元整,大寫:
第七條 付款方式
工人、設備、原材料等進場后甲方應支付合同總額的50%,合同約定事項,乙方全部施工完畢,經甲方驗收合格后支付全部余款。
第八條 其他
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,經雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同未盡事宜或有補充、變更的、雙方應友好協商,簽訂補充協議。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新技術維修合同 技術委托開發合同實用篇五
甲方(定作人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
乙方(承攬人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照,有權從事修繕的企業。
第四條 材料
(注:空格如不夠用,可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙:____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后,雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務,否則,未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:__________________,并滿足以下要求:__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件:
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔,承攬人有義務提供部件的報價,供定作人參考確認,報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后,交付時間:_________,交付方式:__________________,交付地點:__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作,并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元,定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元,在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
第二十條 保修
設備修復后,對于該設備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況,各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時,未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品,承攬人退還定作人所付的部件費用,并免費更換原品牌部件,如果造成設備損壞,承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人:
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
最新技術維修合同 技術委托開發合同實用篇六
授權方:(以下簡稱甲方)
地址:
法定代表人:
被授權方:(以下簡稱乙方)
地址:
法定代表人:
營業執照號:
一、授權依據
本授權委托書依據上述雙方于200 年 月 日共同簽署并已生效的《 》(填寫合同編號、名稱)出具。
二、授權范圍
(一)授權的地域范圍
本《授權委托書》只適用于 省 市范圍內辦理授權事項之用,超越授權地域范圍使用本《授權委托書》均屬無效使用,不對授權方產生任何法律效力,一切后果由被授權方自行承擔。
(二)授權的事項范圍
授權方茲授權被授權方在授權地域范圍內從事如下事項:(詳細按照授權依據上的授權事項進行填寫)
在上述授權事項范圍內,被授權方通過合法方式代表授權方從事活動的,其法律后果方由授權方承擔,否則被授權方任何超越授權事項行事或以不合法的方式行事的,產生的一切后果概由被授權方自行承擔。
三、授權期限
1、本授權委托書的有效期為 年,自 至 止。
2、授權方在授權期限內合法提前撤銷授權的,授權亦自行終止,本《授權委托書》失效。
3、授權期限到期,本《授權委托書》失效。授權期限到期或授權被授權方提前撤銷后,被授權方仍以授權方名義行事的,對授權方不產生任何法律效力,一切后果由被授權單位自行承擔。
四、其他
1、本《授權委托書》自授權期限開始之日起生效。
2、本《授權委托書》一式二份,雙方各持一份,均具有同等法律效力。
3、本《授權委托書》未盡事宜,按雙方簽署的《 》(就是填寫授權依據)執行。
4、本《授權委托書》不得擅自轉借、涂改或復印,否則無效。
5、本《授權委托書》失效后,被授權方需將《授權委托書》退回授權方。
乙方(委托方):____________________
甲、乙雙方本著互惠互利的原則,經友好協商,達成如下協議:
一、甲方接受乙方的委托,代理《今好dm報紙及雜志》在_____________廣告業務登記點和免費索取點的發行業務。
二、《今好dm報紙及雜志》是______________________公司免費向讀者發行的周報。甲方按乙方要求完成發行任務。發行方式為在甲方所管理的區域設立免費索取點。并隨甲方送茗洋桶裝水投遞到顧客處。每個顧客限投1份。
三、甲方可在乙方授權后開展廣告信息登記業務,乙方應嚴格按甲方價格收取廣告費。并做好廣告內容登記,及時通知乙方上門取稿收款。甲方可獲得所收款項的25%提成。提成結算方式為______________。
四、甲方須交納200元為廣告登記點的保證金。合同期滿后乙方無條件退返甲方。
五、雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方指派專人負責發行事宜。
2、收貨后___________日內將刊物分發到指定免費索取點,保證每份報紙直接到達每個購茗洋桶裝水顧客手中。
3、發行《今好dm報紙及雜志》任務數量為___________份/每期。
(二)乙方責任
1、乙方將《今好dm報紙及雜志》送到甲方;
2、保證提成準時發放。
3、 乙方無償不定期在《今好dm報紙及雜志》為甲方宣傳(乙方店名,地址,和聯系方式)
五、本協議有效期為___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。其余未盡事宜,雙方協商解決。
六、本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份。