勞動合同是勞動者與用人單位之間約定勞動關系的書面協議,是保障勞動者權益、維護用人單位合法權益的重要法律文件。合同對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇合同。下面是我給大家整理的合同范本,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。
焊接貨架的視頻步驟 外包合同實用篇一
乙方:
簽訂地點:
簽訂日期:
依據《中華人民共和國技術合同法》的規定,合同雙方就打印外設外包項目的服務,經協商一致,簽訂本合同。
一、服務內容,方式和要求:
1、乙方為甲方提供打印外設的一切耗材;
2、乙方為甲方提供打印外設的維修;
3、實施細則
前期做預案
1. 技術人員調查各科室使用狀況:包括更換頻率和用量;
2. 工程部根據技術人員調查情況制定好時間表,定期更換設備耗材。(原則上部門不會因耗材用盡耽誤工作)
3. 打印機上印有緊急更換電話,應對突發情況。
基本熟悉情況
1. 合理安排技術人員按用量定期更換設備耗材;
2. 巡檢人員每月上門一次,檢查設備的使用狀況,包括打印質量服務及回訪。
后期作出較完善的實施方案
1. 詳細的實施表
2. 固定技術人員一對一實施方案
二、合同簽訂此次外包費用總額為人民幣 x元,合同簽定后支付乙方40%,另60%合同結束后支付。
1、本合同按甲方現有統計規模計算。如以后甲方需要增加,數量巨大的應在增加日起從新更改合同內容,適當調整可在新一年合同簽訂時修改。
2、乙方應保證所提供服務的及時和完善,保證所提供之電腦外接設備及相關耗材的產品質量。本合同涉及的各項內容和服務價格,經甲乙雙方協商,可根據實際維護情況進行調整。
3、甲方需要改動打印外設的設置、位置時,乙方予以全力配合,若甲方擅自改動則乙方不承擔甲方因此而造成的一切后果。
4、未經甲乙雙方同意,任何一方不得擅自變更或終止本合同,經甲乙雙方同意可變更或終止本合同。
二、違約責任:
外包服務違反本合同約定,違約方應當按《技術合同法實施條例》第九十八條、第九十九條規定,承擔違約責任。
三、爭議的解決辦法:
在合同履行過程中發生爭議,雙方應當協商解決。當事人不愿協商、調解解決或者協商、調解不成的,雙方規定定,采用以下2種方式中的任何一種方式解決。
(一)因本合同所發生任何爭議,申請仲裁委員會仲裁;
(二)按司法程序解決。
四、其他事項:
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方蓋章、簽字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
焊接貨架的視頻步驟 外包合同實用篇二
發包方:(以下簡稱甲方) 承包方:(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條 工程概況:
1. 工程名稱:
2. 工程地點:
3. 承包范圍:
4. 承包方式:
5. 工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工。
6. 工程質量:
7. 合同價款(大寫人民幣):
第二條 發包方工作
1. 開工前 日,向承包方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份,并向承包方進行現場交底。
2. 向承包方提供施工所需的水、電,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
3. 指派 (聯系電話: )為發包方駐工地代表或主要聯絡人,負責合同履行。對工程材料、工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
4. 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責與業主辦理相應審批手續。
5. 提供經業主或發包方確認的工程材料清單,內容包括材料名稱、規格型號、數量、品牌、其他技術要求等。
第三條 承包方工作
1. 參加發包方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交發包方審定。
2. 根據發包方提供的工程材料清單采購合格的工程物料,并由發包方駐工地代表簽字確認。
3. 指派 (聯系電話: )為承包方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由承包方負責的各項事宜。
4. 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定、嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
5. 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,做好施工現場保衛和垃圾處理等工作,并承擔相應費用;處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
6. 對施工現場業主所滯留的物品、設施等采取保護措施。
7. 施工中未經發包方或業主的書面同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
8. 工程竣工未移交發包方前,負責對現場的一切設施和工程成品的保護。
9. 參加發包方或業主單位主持召開的工程進度協調會議。
第四條 關于工期的約定
1. 發包方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得承包方同意,并支付承包方因趕工采取的措施費用。
2. 因發包方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
3. 因承包方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4. 因設計變更或非因承包方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(含8小時,一周內累計計算),工期相應順延。
1. 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
2. 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。發包方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向承包方支付由此增加的費用。
3. 發包方、承包方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。發包方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,承包方可自行驗收,發包方應予承認。若發包方要求復驗時,承包方應按要求辦理復驗。若復驗合格,發包方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由承包方承擔,但工期也予順延。
4. 由于承包方原因造成質量事故,其返工費用由承包方承擔,工期不順延。
5. 工程竣工后,承包方應通知發包方驗收,發包方自接到驗收通知 日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如發包方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知承包方,另定驗收日期。但發包方應承認竣工日期,并承擔承包方的看管費用和相關費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
1. 雙方商定本合同價款采用第 種:
(1)固定價格;
(2)固定價格加 %包干風險系數計算,包干風險包括 內容;
(3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
2. 本合同生效后,甲方分 次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算或質保期屆滿時一次結清。
3. 工程竣工驗收后,承包方提出工程結算并將有關資料送交發包方。發包方自接到上述資料 日內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在審查期滿后 日內結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
1. 本工程發包方提供設備的,應為符合設計要求的合格產品。凡約定由承包方提貨的,由承包方承擔運輸費用。
2. 由發包方供應的設備發生質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由發包方承擔。
3. 所有工程材料、設備均由承包方負責保管。由于承包方保管不當造成損失,由承包方負責賠償。
4. 凡由承包方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包方負責。
第八條 有關安全施工和防火的約定
1. 發包方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《《建筑裝飾工程施工及驗收規范》或其他發包方提供的書面標準。
2. 承包方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》和其他相關的法律法規、規范。
3. 由于發包方確認的圖紙或作法說明違反有關安全操作規程和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,發包方應承擔由此產生的相應經濟損失。
4. 由于承包方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,承包方應承擔由此引發的相關經濟損失。
第九條 獎勵和違約責任
1. 由于發包方原因導致延期開工或中途停工,發包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,發包方支付承包方 元。發包方不安合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的 %支付滯納金。
2. 由于承包方原因,逾期竣工,每逾期一天,承包方支付發包方 元違約金。發包方要求提前竣工,除支付趕工措施費用外,每提前一天,發包方應支付承包方 元作為獎勵。
3. 承包方按照發包方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價 款外,發包方應支付承包方 元作為獎勵。
4. 承包方應妥善保護施工現場的設備及堆放的各種物品,如造成損失,應照價賠償。
5. 發包方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由發包方負責并承擔損失。
6. 未經發包方同意,承包方擅自拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由承包方負責并承擔損失。
7. 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條 爭議或糾紛處理
1. 凡因本合同或與本合同有關的一切爭議,雙方應友好協商;協商不成的,可提交原告方所在地人民法院,以先受理的法院為準,按照法律程序進行裁判。
2. 除雙方另有約定或法律另有規定的,訴訟費由敗訴方承擔。
第十一條 不可抗力
1. 本合同所稱不可抗力指不可預見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括戰爭、地震、火災、動亂、罷工、運輸事故、空中飛行物體墜落、乙方供應商發生不可預測的事故,或其他非合同雙方責任造成的爆炸、火災等。
5. 因一方的違約行為導致延期履行合同,導致合同履行遭遇不可抗力的,違約方應承擔不可抗力造成的相應損失的賠償責任。
第十二條 其他約定
1. 本合同未盡事宜,雙方可協商另行簽訂協議;若雙方不能簽訂協議的,按照現行行規、慣例執行。
2. 本合同一式二份,雙方各執一份,經雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章后生效。
3. 本合同履行完成后自動終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
焊接貨架的視頻步驟 外包合同實用篇三
乙方:
一、送餐期限:自 年 月 日至 年 月 日止。
二、送餐標準:乙方提供甲方早餐、中餐、晚餐、宵夜的配送工作,
三、雙方的權利和義務
1、乙方有義務篩選反饋實際的送餐問題,以便雙方及時改善操作,以提供更好的服務給消費者。
2、乙方應積極配合甲方實施有關的送餐調配。
3、若乙方發生因不可預見的情形(如發生交通事故、汽車故障、天災等)而不能送餐時,須及時向甲方說明情況。
4、如果出現配送過程的損失(如餐盒破損等),以及因配送時間而引起客戶投訴的,乙方需承擔相應的費用。
5、乙方若替甲方代收貨款,最遲應當天將貨款返還甲方。
6、甲方每天在相應時間內通知乙方到何處調配送餐,確保供應量充足、及時。甲方送餐時間、地點、形式如有變動,應以電話形式及時通知乙方。
7、甲方交給乙方的餐具與食品必須附合食品相關法律法規、食品安全衛生標若因甲方食品衛生安全問題所造成的一切問題由甲方承當。
8、乙方不得向消費者收取合同規定以外的任何費用。
9、協議期間甲方不得授權其它團體或個人(自身員工除外)進行送餐業務。
10、在協議執行期間,任何一方如提出修改或終止本協議,應提前30日以書面形式通知對方。協議的提前終止,不影響雙方于協議終止前已產生的權利和義務。乙方確定甲方停止操作后,在15天內甲方須與乙方清理所有賬務。如甲方拖欠乙方配送費用,自停止配送業務之日起,每日按乙方提供的欠款數額收取甲方千分之三的滯納金。
11、甲乙雙方必須互為對方保守商業秘密。
12、如本協議到期,雙方均無提出異議,則協議有效期自動順延,以一年內為期。
四、收款與結算方式:
2:若商家愿為消費者支付服務費,配送1公里外可享受9折優惠,1公里內每個地址收取3元服務費。
3:商家商品送至同一地址時商品重量不得超過50斤(含50斤),若超過50斤商家需支付商品價值2%的費用做為服務費。
4:每一個地址收取一次服務費。同一建筑不同樓層或同樓層不同房間屬于不同地址。
5:商家與外賣服務商以每筆外賣定單為單位進行結算。
五、合同爭議:本協議下的任何爭議,雙方應友好協商解決,若協商不成,提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,于甲、乙雙方簽字、蓋章之日起生效,如有未盡事宜,經甲、乙雙方協商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
焊接貨架的視頻步驟 外包合同實用篇四
乙方:_______________
按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律,法規等,結合實際情況,為明確甲,乙雙方的權利和義務;遵守平等.自愿.公平.誠實信用的原則,雙方協商一致,訂立本合同。
一. 工程地點: 縣.
二. 工程內容: 土石礦運輸
三. 工程承包方式:乙方提供車輛運輸。運距平均_____17____公里之內。
四. 運輸價格:甲方以每噸_______元結算給乙方。
五. 合同期為20年______月_____至20 年______月______日。
六. 雙方責任
《一》甲方責任:
1.負責辦理施工所涉及應辦的各項事情.批文.稅收等手續。
2.施工現場具備施工條件的要求及時間,為乙方提供食住場所,所有費用由乙方自行承擔。
3.負責處理施工場所周圍建筑物,設備管線.古樹果木等保護工作及路政交警.城管.運管等工作事宜。(施工道路上超載及一般違章由甲方負責,若車輛因此被扣車超過24小時,甲方補償乙方每天三百元人民幣。不包含贓車.或之前有發生過交通事故的車輛),如車輛在本工程運輸過程被政府部門沒收,雙方協商按市場價格由甲方賠償給乙方(不包含贓車.或之前有發生過交通事故的車輛)
4.協調與其他施工單位等有關部門及當地村民百姓的關系(保障道路暢通,專人修路。)
5.甲方保證乙方每天有充足的貨量運輸,保證每天至少有四車的貨量,不能滿足乙方運輸貨量時,甲方按一天四車補足乙方工程款。
《二》乙方責任:
1.乙方同意在20xx年______月____日晚上10點前。____臺20方以上車廂長不超過6點3米工程車,人員,按甲方要求到達指定施工場地,不得以任何理由推遲。.乙方車輛超過規定進場時間3天及以上,則甲方有權終止本合同。以后根據工程量需要再增加,服從甲方安排,聽從指揮。
2.乙方車輛工作暫定每天時間在12小時內(從早上6點至下午6點可以進山。)出山時間不限制.乙方在可以開工的時間內必須全力進行運輸作業不得怠工,在規定時間內可以進山運輸情況下必須進山運輸。在車輛出現故障需要維修必須馬上通知甲方。
4.遵守國家,地方政府及相關部門對施工現場管理規定,協助甲方處理好,由于施工而帶來的擾民問題及周邊建設單位(住戶)的關系。
5.承擔工程中本身的生產安全責任,并為車輛購買保險.因乙方原因造成的有關事故和生命安全責任,由乙方承擔一切責任。車輛維修,保養費用由乙方自行負責。
6.如乙方中途無故停工或不能完成甲方的運力要求,或不依照工作安排.甲方有權找其他車隊進場施工。并拒付前工程款及賠償給甲方兩萬元的誤工費。
七. 安全措施:
安全施工與檢查,乙方必須遵守工程建議安全生產管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并接受有關人員進行安全檢查及監督。采取必要的安全措施,消除事故隱患。由乙方安全措施不力,造成的責任和因此發生的費用,由乙方負責(民事責任,刑事責任)
八. 工程款結算:憑過磅票據,以噸數結算。
九. 付款方式:
乙方首批車輛 ____ 臺按期到達后,開工前由甲方借支人民幣15000員給乙方作為生活經費,一周后在運費中扣除。
十. 甲方如繼續需車輛運輸的話,在同等的條件下先優先照顧乙方車隊。
的簽注.一旦發現乙方非車輛產權所有者視為違約,本合同馬上自動終止。
甲乙雙方非人為原因做成停工,由雙方自行承擔風險,雙方不承擔對方的工
補償責任.
十三.以上協議均在甲乙雙方平等自愿的情況下商定,甲乙雙方各持一份,本協議未盡事宜,雙方可在合同期限內協商解決,本協議甲乙雙方自簽字之日起生效,若在雙方不能處理的情況下,可以通過當地有關司法部門解決。
焊接貨架的視頻步驟 外包合同實用篇五
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 轉包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
_______年____月____日
焊接貨架的視頻步驟 外包合同實用篇六
法人代表(負責人):
聯系電話:
乙方(承包方):
法定住址:
法人代表(負責人):
聯系電話:
編號:
第一章總則
第一條合同定義
除本合同另有規定外,本合同中下列名詞的含義應依據如下解釋:
(一)勞務外包:本合同所稱勞務外包系指由乙方派出本已與乙方建立勞動關系的員工,到甲方指定的地點工作,由甲方提供工作場所和設備,乙方指派人員負責管理的一種用工方式。
(二)服務人員:系指與乙方建立勞動關系并與乙方簽訂勞動合同,受乙方指派完成甲方事務性外包工作的人員。
(三)工資:系指與乙方按崗位約定的標準支付服務人員的工資,工資包括計時工資(計件工資)、獎金、津貼和補貼、加班加點工資等。
第二條勞務外包崗位和所需人員數量
(一)駕駛員崗位xx人;
(二)保衛、保潔等工作崗位xx人;
(五)其他崗位xx人。
每月如有增減按實際人數為準結算。
第三條合同期限
本合同自20xx年xx月xx日至x年xx月xx日。合同終止或中止需提前30天以上書面通知對方。
第四條服務標準及服務質量要求(具體見附件)
(一)服務質量包括但不限于完成工作任務、作業流程、作業標準、生產安全等綜合要求。
(二)乙方應保證服務人員及時、正確履行本合同約定的崗位規定的工作內容和崗位職責。
(三)乙方應保證服務人員提供的勞務服務質量符合甲方工作要求。
第二章甲方權利和義務
第五條甲方享有以下權利
(一)有權對乙方推薦的服務人員進行選擇。
(二)服務人員因非甲方原因(包括但不限于服務人員辭職、女服務人員懷孕、產假及哺乳期間、被追究刑事責任、患病等)無法完成甲方事務性工作時,有權要求乙方在二十個工作日內更換服務人員,甲方不承擔任何給予乙方服務人員的經濟補償,并由乙方負責處理。
(三)服務人員在甲方工作期間,實行月薪制。若超時加班,需經甲方批準后,由甲方按相關法律、法規支付加班工資。若因服務人員工作能力等原因造成的加班,甲方有權拒付加班工資。
(四)有權要求乙方按甲方制定的規章制度安排服務人員休息和休假;
(五)有權要求乙方依法足額向服務人員支付工資、依法繳交各項社會保險等。
(六)有權要求乙方通知服務人員嚴格遵守和履行甲方依法制定的各項規章制度和崗位職責,保守甲方的商業秘密,維護甲方的聲譽和利益。服務人員因嚴重違反甲方依法制定的規章制度,不履行職責或因泄密造成甲方經濟損失的,甲方有權追究服務人員的法律責任。
第六條甲方應履行以下義務
(一)每月號前將上月外包服務費付至乙方。
(二)決定接受服務人員前,應向乙方發出《外包服務通知書》,確定乙方服務人選、服務期限、外包服務費等內容。
(三)為保證甲乙雙方用工的合法性,甲方協助乙方做好服務人員手續辦理工作。
(四)為服務人員提供符合國家勞動保護規定的工作場所和條件,以及與工作崗位相關勞動防護用品。
(五)甲方如已經過政府職能部門批準對乙方服務人員所從事的崗位執行不定時工作制或綜合工時制的,應在服務人員上崗前告知乙方。
(六)甲方應向乙方提供與事實相符的資料和證據,由于甲方本身過錯、所提供的資料和證據失實、或不作為導致乙方敗訴,甲方應承擔相應責任。
(七)服務人員在甲方服務期間因工負傷,由甲方負責及時將受傷的員工送往醫院救治,所發生的費用由甲方先行墊付。甲方應及時通知乙方派員前往處理善后工作,甲方在事故發生后三天內向乙方提供工傷經過書面材料。
(八)提出服務需求時,應及時提供真實、準確的項目數據和信息。
第三章乙方權利與義務
第七條乙方享有以下權利
(一)每月xx日前收取甲方上月應支付的項目外包服務費;
(三)有權對所承包的服務項目涉及事務的合法性、有效性進行維護、管理及處理。
第八條乙方義務
(一)及時為甲方提供協議約定的服務。
(二)根據服務人員數量或甲方需求在甲方設立外包服務管理機構,指定專門的管理人員對外包服務團隊進行日常管理,保證雙方工作的正常開展。
(三)按約定提供服務費發票。
(四)保守甲方商業秘密。
(五)教育服務人員遵守國家法律、法規和甲乙雙方的規章制度,保守甲乙雙方的商業秘密。
(六)根據甲方要求,提供相關勞動、社保方面的一般性政策咨詢。
(七)每月xx日前發放服務人員上月工資,如遇節假日提前發放。
第四章費用結算
第九條費用標準和結算方式
(一)甲方根據乙方提供服務的質量、數量和雙方約定的結算標準及獎懲辦法,定期于每月日前按時支付外包服務費用,轉賬匯入乙方指定賬戶。
公司名稱:
銀行賬戶:
開戶銀行:
(二)外包服務費項目包括乙方用人成本及乙方合理利潤,包括但不限于服務人員工資(含稅)、服務人員社會保險,服務人員福利費用、風險金、管理費等。
(三)費用結算標準: