為了保障事情或工作順利、圓滿進行，就不得不需要事先制定方案，方案是在案前得出的方法計劃。怎樣寫方案才更能起到其作用呢？方案應該怎么制定呢？下面是小編為大家收集的方案策劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
2023年招待所服務方案 維修施工合同(9篇)篇一
承包方(以下簡稱乙方)：
20xx年8.5洪災，沿路路面損毀嚴重，邊溝堵塞，坡邊塌方,造成車輛人員行走極為不便，經村兩委研究決定，對此段路進行維修。《中華人民共和國合同法》和相關法律法規等規定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經甲、乙雙方協商同意簽訂本合同。
第一條：工程概況
(一)工程名稱：道路維修。
(二)工程地點： 。
(三)工程范圍：全段路長1050米(含路面維修、邊溝及塌方清理、護坡修復)
(四)工程總造價：經雙方確定本合同工程造價暫定為人民幣 萬元，大寫 萬元整。
第二條：工程期限
根據雙方協商工程期限自 年 月 日起至 年 月 日止，若遇特殊情況，工期順延。
第三條：工程質量
乙方根據甲方的要求進行施工，確保工程質量。
第四條：工程款結算及支付方式：
本合同的工程量是暫定數量，待甲、乙雙方共同核定后作為最終結算的依據。工程完工甲方在 年年底前付清乙方工程款。
第五條：乙方應負責施工時的人身安全責任及民事責任。
第六條：其他約定
(一)本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商后簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
(二)本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，甲、乙雙方履行完合同規定的義務后，結清工程款后失效。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各存一份。
2023年招待所服務方案 維修施工合同(9篇)篇二
合同編號：
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
簽定時間：
簽定地點：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《南京中醫藥大學經濟合同管理辦法》和《南京中醫藥大學零星基建、修繕類工程審計工作規定》及相關法律法規條例，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條工程概況
1.1.工程名稱：
1.2.工程地點：
1.3.工程內容：具體工程內容、做法、要求以附件形式進入本合同
1.4.工程范圍：
1.5.承包方式：
1.6.工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。
1.7.工程質量：。
1.8.合同價款:（人民幣大寫）暫定價：。
第二條甲方工作
乙方進行現場交底，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工中甲方所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2.指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.4.協調有關部門做好消防及影響工程施工的開工前施工現場的垃圾處理等工作。
第三條乙方工作
3.1.參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案、工程預算和進度計劃,交甲方審定。經甲方審定后，方可按審定方案進行施工。
3.2.指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。權限為按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
施工方駐工地代表須每周五天，每天8小時在施工現場。
3.3.嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程決算及竣工資料。
3.4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾清理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5.施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關于工期約定
4.1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.3.因甲方設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延，順延時間由甲、乙雙方另行商定。
第五條關于工程質量及驗收的約定
5.1.竣工工程驗收，以國家頒發的《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國家及地方相關部門制訂的竣工驗收規定及施工圖紙、說明書、施工技術文件、工程合同為依據。
5.2.本工程質量須達到國家質量評定合格標準。
5.3.甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方接乙方通知1天內須按時參加隱蔽工程和中間工程驗收。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延順延時間由甲、乙雙方另行商定；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期不予順延。
5.4.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延，順延時間由甲、乙雙方另行商定。
5.5.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續，如驗收合格，出具書面驗收合格報告。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條關于工程價款及決算的約定
6.1.雙方商定本合同價款采用第種：
（1）固定價格：甲、乙雙方在開工前事先商定的包干費用，先由審計處預審后，再確定工程造價。
（2）可調價格（方式一）：招標項目，投標價+工程變更。工程變更部分原投標報價中有的按原投標價執行，投標報價中沒有的按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工決算。經審計處審計后確定工程造價。
（3）可調價格（方式二）：非招標項目，無投標價格。提供工程相關圖紙及現場簽證（經甲方書面確認）按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工決算。經審計處審計后確定工程造價。
6.2.工程付款方式，采用第種方式支付：
第一種支付方式：
（1）本合同簽定七個工作日內，甲方按合同暫定價/%支付預付款。
（2）工程完成/%，甲方付至合同暫定價的/%。
（3）工程結束通過甲方組織驗收合格后十五個工作日內，甲方付至合同暫定價的/%。
（4）項目決算審計結束后十五個工作日內,甲方付至審計金額的/%。
（5）余款質保期（自竣工滿1年）結束十五個工作日內一次性無息付清（不計利息）。
第二種支付方式：
（1）無工程預付款，項目竣工驗收完畢后，乙方應出具項目決算并將有關資料送交甲方審計部門審計，項目決算審計結束后十五個工作日，甲方付至審計金額的%。
（2）余款質保期（自竣工驗收合格滿壹年）結束十五個工作日內一次性無息付清（不計利息）。
6.3.工程竣工驗收后20天內，乙方提出工程決算并將有關資料送交甲方，待甲方審計部門審計后，出具相關審計報告后付款，如20天內未送達，甲方將不予接收。
6.4.乙方負責提供二套完整的項目改造圖紙及相關資料作為竣工資料及工程審計資料交至甲方。
6.5.如該項目為跨年度工程或遇付款時間為學校財務封帳期等特殊情況，無法支付工程款時，付款時間由甲、乙雙方另行商定，甲方對此不承擔違約責任。
6.6.本項目的招投標文件為合同的組成部分，與合同具有同等效力。若合同與招、投標文件有疑義時，本項目的司法解釋順序按照國家的相關規定執行。
6.7.工程的審計費用的支付，參照《南京中醫藥大學零星基建、修繕類工程審計工作規定》的相關辦法。
6.8.最終審計部門由甲方指定。
6.9.該項目施工單位承諾，審計結束后讓利∕%，我校按照審定金額∕%支付相關工程款。
第七條關于材料供應的約定
7.1.本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值∕%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償，如影響工期，工期不順延。
7.2.凡由乙方采購的材料、設備，需提前3天封樣送至甲方，待甲方認可后，方可采購。采購材料進場后需要及時書面通知甲方到場驗收，并辦理材料、設備驗收單。如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若己使用，對工程造成的損失由乙方負責，如影響工期，工期不順延。
7.3.工程中所涉及的設備的質保證書、操作手冊、維修聯系單等相關資料由乙方負責統一保管。竣工后，作為工程竣工資料交至甲方。
第八條有關安全生產和防火的約定
8.1.乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.2.由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失，如影響工期，工期不順延。
8.3.非施工人員進入施工現場，造成的安全事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條違約責任
9.1.由于乙方原因,逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方∕元，作為獎勵。
9.2.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
9.3.未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，甲方將對其進行500元的處罰，并由乙方進行恢復，費用由乙方支付。如乙方無法進行恢復，由甲方安排相關單位進行維修，費用由乙方支付（如乙方不支付上述維修費用，甲方將從工程款中扣除），由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失，如影響工期，工期不順延。
9.4.未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.5.因一方原因,導致合同無法繼續履行時，應提前3天通知對方，雙方辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
9.6.乙方應保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，如由乙方原因造成的損壞，一切經濟損失由乙方承擔，如影響工期，工期不順延。
9.7.工程交付前，乙方負責對該工程內已完成的設施及設備進行成品保護及看管工作，如造成損壞責任由乙方承擔。
第十條爭議或糾紛處理
10.1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2.當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議可向甲方所在地人民法院起訴。
第十一條廉政規定
11.1.乙方投標工程中和今后的供貨中、安裝過程中，必須嚴格遵守國家廉政紀律、不得向買方及相關單位的有關人員請客送禮。一旦發現有違紀行為，立即取消其投標資格或中標資格并報建設行政主管部門和國家檢查機關。如甲方及相關單位的有關人員有違反廉政規定的行為，可向有關部門舉報。
第十二條附則
12.1.本工程需要進行保修或保險時,應另訂書面協議。
12.2.本合同一式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，自雙方簽字（蓋章）之日起生效。
12.3.附件
（1）招投標文件
（2）其他
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
甲方代表人：（簽字）乙方代表人：（簽字）
簽定時間：簽定時間：
帳號：
2023年招待所服務方案 維修施工合同(9篇)篇三
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
2023年招待所服務方案 維修施工合同(9篇)篇四
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包條例》及有關規定，結合本工程具體情況，經甲、乙雙方充分協商簽訂本合同，以便雙方共同遵守，順利完成本項工程。
一、工程地點：
二、工程內容：中央空調維修與保養
三、材料供應：全部由乙方負責，工程材料詳見清單。
四、付款方式：工程完工后設備運行正常15日內，甲方付清乙方該工程的全部工程款。
五、甲乙雙方簽字后十日內完工。
六、在乙方進入工地內，甲方應做到水電到位，負責工程現場管理。
七、乙方負責安全責任，工具自備。
八、本合同經雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
九、合同生效，如甲乙雙方對本合同修改和補充，應以書面協議形式簽訂協議，作為合同不可分割的一部分，與主合同具有同等的法律效力。
十、工程總造價：元（含稅價）
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
負責人（簽字）：負責人（簽字）：
20___年__月__日
2023年招待所服務方案 維修施工合同(9篇)篇五
受理編號:
需方: 簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、供需雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以便共同遵守。
二、產品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費金額
差旅費：
上門服務費：
合計人民幣金額(大寫)：
五、需方在按本合同付款后，供方實施維修，在_________日內修復并按第四條中規定的方式寄(送)出。
六、設備修復后，對于該設備的同一故障，供方提供三個月的保修。
七、合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并另訂合同，方為有效。
八、違約責任：按《中華人民共和國合同法》及其它相關規定執行。
九、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，由_________仲裁委員會仲裁。
十、上述條款如有未盡事宜，應以書面補充，_________作為附件。
十一、本合同另附件_________張，本合同一式_________份，雙方各執一份，傳真件有效。
2023年招待所服務方案 維修施工合同(9篇)篇六
承包方(簡稱乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1.1工程名稱：家天下物業維修工程
1.2工程內容：家天下物業所指定的維修工程
第2條質量等級：合格
第3條協議價款與支付
3.1承包方式：甲方把開發商不能處理的維修工程或者物業本身不能處理的工程承包給乙方。
3.2工程價款：
3.2.1本工程主要材料價格乙方會同甲方有關部門進行市場詢價或比價確定。
3.2.2本工程圖紙外的工程量增減，由乙方會同甲方代表及有關單位簽證認可，結算時一并計入。
3.2.3乙方保證在施工期限內完工，每遲一天交工按工程價款的1‰扣款。
3.3付款方式：
3.3.1本工程竣工驗收合格后，甲方向乙方按月支付至工程款的95%，留5%作為工程保修保證金，保修期滿后一次性結清。
3.3.2本工程維修所產生的費用不含稅，如果需要發票，按3.475%的稅率開發票。
第4條甲方工作及其權利和義務：
4.1甲方將對工程質量、施工進度按計劃進行考核，提出相關意見，并且甲方也有權對工程質量、施工進度等進行監督，對發現的問題和不合格的地方，有權要求乙方進行整改。
4.2若乙方未按時整改或不聽從甲方意見的，甲方有權要求乙方停止施工或進行安全整改。
第5條乙方工作及其權利和義務：
5.1工程量要嚴格按照施工圖紙、預算的內容進行施工，必須保質保量，若未按要求進行施工，則扣除相應的工程款。
5.2保證施工期間作到文明施工，不得亂堆亂放施工垃圾，保證施工現場周圍的環境整潔，保證工完場清，保證清潔衛生符合有關規定，承擔違反有關規定造成損失和罰款。
5.3乙方在施工過程中必須嚴格按照有關操作規程進行操作，作好安全防范工作，防止一切事故的發生。若因違反操作規程出現人身傷亡事故，一切后果由乙方自行承擔。
5.4乙方接到甲方的安全整改通知后，乙方應按時整改，并以書面形式通知甲方進行整改檢查。施工嚴格按照國家有關安全規范、標準執行。
第6條質量及驗收：
6.1工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。
6.2本工程施工應嚴格按照有關施工規范進行，若故意違章操作，一切后果由乙方全部承擔。
第7條竣工驗收
7.1工程完工后，雙方會同使用部門進行竣工驗收，驗收以技術方案核定單和國家頒布的工程施工及驗收規范為準。
7.2工程完工驗收，乙方必須作到工完場清。
第8條保修期
8.1保修內容、范圍：按國家現行《房屋建筑工程質量保修辦法》執行。
8.2保修期限：
8.3保修時間：乙方應在接到甲方修理通知三日內即派人修理，三日內沒有到場維修，甲方委托其它單位或自行修理，費用直接在保修保證金內扣除，不足部分由乙方承擔補足。在保修期服務中，乙方應及時認真，不得推諉、扯皮，否則甲方也可直接使用保修、保證金自行維修。
第9條協議生效與終止
9.1協議生效：雙方簽字蓋章后生效。
9.2協議終止：結清工程款后自行失效。
第10條協議份數
此協議共份，甲方各執份，乙方執份，由甲方送有關部門。
甲方：(章)乙方：(章)
負責人：負責人：
經辦人：經辦人：
日期：日期：
2023年招待所服務方案 維修施工合同(9篇)篇七
施工單位(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》的規定，以及有關法律、法規，在自愿、平等的基礎上，合同雙方就礦業公司至凈化站管道維修工程事宜，經協商，達成一致，簽訂本合同。
一、工程名稱：棋盤井礦業公司至凈化站、人工湖管道維修
二、工程地點：生態公園
三、工程項目：管道維修
四、承包方式：乙方包工。
1.結算方式：雙方經濟往來，通過銀行辦理。
2.付款方式：工程竣工驗收合格后，乙方提供正規發票后付款。
六、施工期限：20xx年 8月 3 日至20xx 年10 月 13 日。工期為 70天;工期每延期一天 建設單位有權按合同總造價的 3‰ 扣罰施工單位工程款。工期如遇特殊情況不能按期完工，應由施工單位書面向建設單位提出，雙方協商適當延期。
八、違約責任：本合同自簽訂之日起生效，雙方因履行本合同發生爭議糾紛時協商解決;協商不成，雙方同意提交鄂托克旗人民法院裁決。 本合同一式三份，甲乙雙方各執一份。
2023年招待所服務方案 維修施工合同(9篇)篇八
服務定價是服務營銷組合7p之一,是企業日常最重要的經營決策之一。那么維護服務合同又是怎么一回事呢?以下是小編為大家整理的維修服務合同范本，感謝您的閱讀。
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承包紅日幼兒園內所有水、電維修服務項目(不包括空調、復印機等設備),具體事項是:所有維修服務材料由紅日幼兒園提供,乙方提供維修服務。
1、收費標準:乙方提供維修服務,每月底收費450元(開發票要加收8%費用)
2、結算方式:每月底由甲方一次性支付乙方維修服務費用。
(一)甲方的權利和義務
1、負責提供工作場地和維修用材料;
2、雙方簽署合同之日起,甲方將其所屬的維修項目交由乙方處理;
3、負責維修人員的人身安全及財產保管,維修時需有甲方人員現場跟進;
(二)乙方的權利和義務
2、乙方必須根據甲方的要求按時、按質、按量地完成相關維修作業;
4、如因天氣原因及不可抗力因素阻礙活動進行,經甲方同意后可中止活動,已安排提供維修服務的費用需照常支付。
2、乙方未能按要求上門服務造成的損失由乙方負責;
3、若甲方未能按期付款,則按合同規定,給予乙方5%滯納金;
4、本協議委托內容確定以及費用總額、委托變更、終止、解除和提前終止需雙方書面確定,如任何一方違約需賠償對方。
1、本協議一式二份,雙方各執一份,均具有同等法律效力;
2、本協議中未盡事宜,雙方協商解決,并另行簽定補充協議;
3、本協議自簽定之日起生效。
甲方(蓋章) ? 乙方(蓋章)
甲方代表人: ?乙方代表人:
年 ?月 日
2023年招待所服務方案 維修施工合同(9篇)篇九
委托方：________________________________業主大會(以下簡稱甲方)
受托方：________________________________________(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和其他有關法規，經甲乙雙方協商，本著平等自愿原則，訂立本合同。
第一條工程概況
1、工程名稱：
工程地點：
開工日期：
竣工日期：
建筑面積：______________________平方米
結構類別：
預算造價：____________________元
決算造價：____________________元
2、物業管理企業：
3、施工單位：
4、監理單位：
5、其他：
第二條合同內容(取消的條款，在其編號前括號內標“×”)
( )1、甲方委托乙方編制該工程預算(或概算);
( )2、甲方委托乙方審核該工程預算(或概算);
( )4、其他。
第三條甲方權利與義務
1、甲方可向乙方索取與委托內容有關的技術經濟報告;
3、甲方可向乙方書面闡述對工程及具體問題的意見;
5、甲方為乙方的工作開展提供必要的配合;
6、甲方須按約及時向乙方支付服務費用;
7、其他。
第四條乙方權利與義務
1、乙方可向甲方索取與委托內容有關的各類技術經濟資料;
2、乙方可要求甲方對有關問題做出解釋和補充有關資料;
3、乙方可要求甲方在工作進展中提供必要的配合;
6、其他。
第五條合同費用
1、甲乙雙方按照市房地資源局和市物價局制定的收費標準執行。
2、基本費：
按______________________________________為取費基礎，計___________________元。
3、差額費：
按______________________________________為取費基礎，計___________________元。
4、甲乙雙方商定：
按______________元，一次確定，不另調整。
人民幣(大寫)：____________________
5、上列三款費用不得同時計取，如發生差異，應按其中金額最大一類收費。
6、付款方法：
第一次支付：___________________元。
人民幣(大寫)：_____________________
支付日期：________年_______月_______日
第二次支付：___________________元。
人民幣(大寫)：_____________________
支付日期：________年_______月_______日
如有余款，待合同履行完畢時，一次結清。
第六條合同時效
1、本合同自簽訂之日起生效。
2、雙方確定，本合同所含工作內容至_______年_______月_______日結束。
3、雙方完成工作，付清費用后，本合同自行失效。
第七條違約責任
本合同如發生違約，按下列約定承擔違約責任。
第八條爭議解決方法
1、向上海仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
第九條附則
1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協商或簽訂補充協議，所達成的一致意見或協議與本合同具有同等效力。
2、本合同一式____份，其中正本_____份，副本_____份;甲乙雙方各執正本_____份，副本_____份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
地址： 地址：
負責人或委托代理人： 負責人或委托代理人：
(簽字) (簽字)
電話： 電話：
開戶銀行及賬號： 開戶銀行及賬號：
郵政編碼： 郵政編碼： 合同訂立日期：年 月 日