現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
2023年承攬合同圖片(十篇)篇一
簽訂地點：
乙方(承攬人)：合同編號：
甲、乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
1、雙方按樣品生產(chǎn)，應(yīng)在生產(chǎn)前進行封樣。
2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。
3、定作物的質(zhì)保期為1年，在上述保質(zhì)期內(nèi)，乙方對定作物負有質(zhì)量擔(dān)保義務(wù)，發(fā)生質(zhì)量問題時，乙方應(yīng)負責(zé)維修。
1、甲方應(yīng)在本合同生效后一周內(nèi)將技術(shù)資料或封樣樣品交付給乙方。
2、雙方對履約過程中知悉的技術(shù)資料與圖紙、封樣樣品等商業(yè)秘密，均負有保密義務(wù)。
1、乙方的交貨期限為天，自預(yù)付款到乙方賬戶之日算起，預(yù)付款為合同總金額的30%。
2、乙方應(yīng)在約定期限內(nèi)向甲方交付模具，運費由乙方承擔(dān)，每延遲一天，乙方應(yīng)向甲方支付合同總額3‰的違約金。
1、乙方在模具制作完成發(fā)貨前，甲方應(yīng)付給乙方合同總金額40%的貨款,并開具發(fā)票。
2、定作物(模具)到甲方工廠后，乙方須派技術(shù)人員到甲方調(diào)試生產(chǎn)出合格產(chǎn)品后，甲方付20%的款項。
3、余款10%為質(zhì)保金，自設(shè)備驗收合格之日起滿12個月時付清。
1、乙方負有及時交貨與質(zhì)量保證的義務(wù)。
2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務(wù)。
3、雙方均應(yīng)恪守履約，若乙方違約，違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償守約方為維權(quán)而產(chǎn)生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。
本合同生效后，雙方應(yīng)嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應(yīng)甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果，發(fā)生糾紛，由甲方工商注冊地有管轄權(quán)的人民法院管轄。
本合同一式三份，經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份，遵照執(zhí)行。
甲方:乙方：
地址:地址：
開戶行：開戶行
賬號:賬號：
電話：電話：
簽約代表：蓋章簽約代表：蓋章
簽約日期：簽約日期：
2023年承攬合同圖片(十篇)篇二
乙方：
一、工程名稱：
二、施工地點：
三、結(jié)構(gòu)形式：
五、資質(zhì)要求：三級以上資質(zhì)，簽訂合同時，將資質(zhì)復(fù)印件留給甲方存檔備查。
六、質(zhì)量要求：合格
七、開工日期：20xx年 月 日
竣工日期：20xx年 月 日
八、材料要求：
所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗單。
九、付款方式：
1、乙方全部墊付工程款。
2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。
3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價款50%。
4、經(jīng)質(zhì)檢站、監(jiān)理，甲乙雙方技術(shù)人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。
5、保質(zhì)金3%，質(zhì)保期為12個月，在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方通知乙方并約定時間進行維修，如乙方不能按時進行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預(yù)留的質(zhì)量保金內(nèi)扣除，質(zhì)保期滿后按合同約定時間把質(zhì)保金全部退還給乙方。
6、每竣工一棟初檢合格結(jié)一棟，聯(lián)合檢查全部合格結(jié)清工程款。
十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。
十一、施工期間因個別情況與業(yè)主發(fā)生爭執(zhí)，由物業(yè)單位協(xié)調(diào)處理，乙方不能因此停工，拖延工期。
十二、在施工過程中，保證小區(qū)道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現(xiàn)象發(fā)生，乙方自行與業(yè)主調(diào)解。
十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。
十四、安全生產(chǎn)，文明施工。
1、施工嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)范，施工前須對上崗人進行安全生產(chǎn)，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。
2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責(zé)任。乙方承擔(dān)所有費用。
3、進場的各種設(shè)備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現(xiàn)場清潔。
十五、違約：
1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現(xiàn)場或停工，如違約甲方有權(quán)拒付工程款。
2、不許轉(zhuǎn)包他人，如發(fā)生發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象出現(xiàn)，甲方有權(quán)終止合同，所發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
十六、施工現(xiàn)場三通一平，由甲方協(xié)調(diào)，費用由乙方承擔(dān)。
十七、合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。
十九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方： 乙方：
電話： 電話：
年 月 日
2023年承攬合同圖片(十篇)篇三
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目（媒介）：_________
1.2廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號_________。承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
1.3發(fā)布地點或形式：_________
1.4顏色：_________
1.5規(guī)格或材料：_________
1.6刊播次數(shù)、起訖時間、日期：_________
1.7其他要求：_________
第二條費用及支付辦法
2.1費用：
2.2結(jié)算方式和期限：_________
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間_________。
第四條違約責(zé)任
4.1委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的_________％，向承攬方償付違約金；超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的_________％，向委托方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的_________支付違約金。
4.3其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式：
5.2依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項：_________。
第七條附則
7.1本合同附件_________，名稱_________。
7.2本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本_________份。
承攬方_______
委托方_______
_______年_______月_______日
2023年承攬合同圖片(十篇)篇四
委托方： （甲方）
承攬方： （乙方）
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 數(shù)量 價格、交貨期：
2、質(zhì)量標準：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應(yīng)：
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式：
由乙方負責(zé)往返運輸，運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結(jié)算方式：
7、違約責(zé)任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之 交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：
法定代表人：（蓋章）
地址：
銀行帳號：
乙方：
法定代表人：（蓋章）
地址：
銀行帳號：
年 月 日
2023年承攬合同圖片(十篇)篇五
定作方： （簡稱甲方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：
承攬方： （簡稱乙方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
三、履行的期限、地點和方式：
四、驗收標準和方法：
五、結(jié)算方式：
六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1．承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值 ％或酬金總額 ％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2．定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值 ％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金 ％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式 份，正本雙方各執(zhí) 份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到 年 月 日止。
十二、本合同簽訂日期： 年 月 日
定作方：
代表：
開戶銀行：
帳號：
承攬方：
代表：
開戶銀行：
帳號：
年 月 日
2023年承攬合同圖片(十篇)篇六
承包方： (以下簡稱乙方)?
一、履約保證金
合同簽訂時乙方須繳納履約保證金 元。
二、承攬經(jīng)營范圍
見彩圖及制作清單，乙方現(xiàn)場制作包安裝。
三、承攬結(jié)算方式
1、結(jié)算價款：廣告牌制作費4300元。
2、制作完工驗收合格后，按甲方規(guī)定給予付款。
四、雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方必須服從甲方的管理，遵守甲方的各項規(guī)章制度，維護甲方的企業(yè)形象和服務(wù)品質(zhì)。
2、乙方應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，做到安全施工，文明經(jīng)營，并承擔(dān)經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切安全事故民事賠償責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年承攬合同圖片(十篇)篇七
委托方 合同編號：
簽訂地點：
承攬方 簽訂日期： 年 月 日
依照《 中華人民共和國民法典 》、《 加工承攬合同條例 》、《 公共管理條例 》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條 廣告承攬要求。
1.1 項目(媒介)：
1.2 廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號：
承攬方應(yīng)按《 廣告管理條例 》等有關(guān)規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
1.3 發(fā)布地點：
1.4 顏色：
1.5 規(guī)格或材料：
1.6 刊播次數(shù)、起訖時間、日期：
1.7 其他要求：
第二條 廣告費及支付方法
2.1 廣告費
類 別
單 價
數(shù) 量
金額(元)
備 注
設(shè) 計、制 作 費
發(fā) 布 費
代 理 費
合計金額(大寫)
2.2 結(jié)算方式和期限：
2.3 承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條 驗收方式及時間。
第四條 違約責(zé)任。
4.1 委托方擅自不履行合同，未按履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未履行部分廣告費的 %，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 償付違約金。
4.3 其它違約金責(zé)任按《 加工承攬合同條例 》執(zhí)行。
第五條 糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成-，按下列第( )項規(guī)定辦理。
1、 向 地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁。
2、 向 地人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項。
第七條 附則。
7.1 本合同附件 件，名稱：
7.2 本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方
單位名稱(蓋章)
地 址：
郵 政 編 碼：
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
開 戶 銀 行：
帳 戶：
承 攬 方
單位名稱(蓋章)
地 址：
郵 政 編 碼：
法定代表人：
委托代理人： 電話：
廣告業(yè)務(wù)員證號：
開 戶 銀 行：
帳 戶：
2023年承攬合同圖片(十篇)篇八
承攬人：(以下簡稱甲方)
定作人：(以下簡稱乙方)
1.設(shè)計制作內(nèi)容
1.1設(shè)計名稱:;
1.2設(shè)計類型:;
1.3參數(shù)規(guī)格:;
1.4具體費用:;
1.5備注:;
2.質(zhì)量要求及標準
2.1本合同設(shè)計之品質(zhì)應(yīng)符合一般公認之專業(yè)水準及乙方要求，不得有任何瑕疵。
2.2本合同設(shè)計之內(nèi)容，除乙方另有書面指示外，應(yīng)符合雙方定案后所確認之內(nèi)容。
2.3乙方對設(shè)計內(nèi)容的其他要求：
3.交付時間、地點及驗收。
3.1甲方應(yīng)于年月日前完成本合同設(shè)計之全部制作(含)并交付給乙方。
3.2交貨地點：
3.3本合同設(shè)計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。
3.4提交形式：乙方以形式提交甲方書面簽收確認。
4.價款及付款方式。
4.1費用總額含稅：rmb元(大寫：人民幣整)，甲方提交作品并經(jīng)乙方書面確認合格后予以支付。
4.2付款方式：
4.3甲方賬戶如下：
開戶銀行：
戶名：
賬號：
4.4甲方應(yīng)在乙方付款前開具合法有效的稅務(wù)發(fā)票，否則乙方有權(quán)拒絕支付款項。
5.知識產(chǎn)權(quán)。
5.1本合同設(shè)計中所使用之著作權(quán)(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術(shù)著作或建筑著作)，甲方于實際使用前，均應(yīng)先行取得合法授權(quán)，承擔(dān)相關(guān)授權(quán)費用，并以合法授權(quán)文件為憑。該項授權(quán)內(nèi)容應(yīng)包括乙方得無限制地繼續(xù)使用合同設(shè)計之全部之著作權(quán)。
5.2本合同設(shè)計系在乙方出資、企劃下所完成之著作，甲乙雙方茲約定本合同設(shè)計應(yīng)以乙方為著作權(quán)人，乙方對本合同設(shè)計享有完整的著作人身權(quán)及財產(chǎn)權(quán)。
5.3甲方茲申明并保證本合同設(shè)計絕無侵害他人肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)或其它權(quán)利之事情。如有任何第三人出面主張侵害，甲方應(yīng)負責(zé)解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用)，甲方應(yīng)負責(zé)賠償之。
5.4非經(jīng)乙方事前書面同意，甲方不得將本合同設(shè)計內(nèi)容和設(shè)計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制，或提供予第三人使用。
6.甲乙雙方之權(quán)利。
6.1甲方制作本合同設(shè)計之過程，乙方有權(quán)派員參與了解制作過程，并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調(diào)整外，前述建議僅供甲方參考，甲方仍應(yīng)對本合同設(shè)計之內(nèi)容及品質(zhì)負全部責(zé)任。
6.2甲方應(yīng)依所約定之內(nèi)容制作，若乙方提出與原內(nèi)容不符之意見，甲方應(yīng)配合修正。
6.3于本合同設(shè)計制作完成后，乙方對本合同設(shè)計之內(nèi)容或品質(zhì)如有意見，甲方應(yīng)在日內(nèi)配合修改完畢。
6.4甲方承攬乙方項目后，非經(jīng)乙方許可，甲方不得再行委托給第三方。
6.5乙方應(yīng)全力配合甲方開展本合同所約定的設(shè)計工作，并根據(jù)甲方要求及時提供相關(guān)資料。
6.6乙方應(yīng)按照合同約定的付款期限，及時向甲方支付相關(guān)設(shè)計費用。
7.違約責(zé)任。
7.1甲方若在約定期限內(nèi)未完成本合同設(shè)計制作或制作之設(shè)計無法令乙方滿意，乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金，逾期仍未改善或改善無法發(fā)揮令乙方滿意之效果，乙方得向甲方請求賠償，每延遲一天，應(yīng)向乙方承擔(dān)合同總金額5‰的違約金，如逾期達十五日的，則視為甲方不履行本合同，乙方得解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設(shè)計的差價損失等)。
7.2如因甲方在設(shè)計過程中非法使用其他權(quán)利人的產(chǎn)品、標識等，造成對侵權(quán)的，所有責(zé)任又甲方承擔(dān)。乙方可解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.3本合同設(shè)計制作完成后，若因品質(zhì)不佳或內(nèi)容與附件所示設(shè)計內(nèi)容不符，且情況嚴重，乙方有權(quán)單方面解除本合同，甲方除返還原所受領(lǐng)之全部款項，還應(yīng)承擔(dān)合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.4乙方應(yīng)在合同簽訂后，按期支付相關(guān)費用，如逾期未支付的，每逾期一天，乙方應(yīng)按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金，逾期達十五日的，則視為乙方不履行本合同，甲方可解除本合同，并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
8、合同解除和終止。
8.1.4設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題，無法修復(fù)的。
8.2甲方依8.1款解除合同的，甲方需返還乙方已付費用及利息，并承擔(dān)合同總價20%的違約金，違約金尚不足以彌補乙方損失的，甲方還須承擔(dān)賠償責(zé)任。
8.3因乙方原因提前解除或終止合同的，如甲方已全部完成設(shè)計工作的，乙方應(yīng)支付全部費用，相關(guān)設(shè)計材料歸乙方;如甲方部分完成設(shè)計工作的，乙方應(yīng)根據(jù)甲方實際完成的工作量酌情支付費用，乙方所支付的費用不超過合同總價款的___%。
9.爭議管轄法院。
9.1甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭議時,當(dāng)事人應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成發(fā)生訴訟時,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。
9.2本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。
10.其他約定事項：
11.合同的生效。
11.1本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議。
11.2本合同一式份，甲方份，乙方份，自雙方蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
_____年____月____日
2023年承攬合同圖片(十篇)篇九
承攬人：簽訂時間：___年___月___日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）
第六條定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是：_______________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________
第九條定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。
第十條定做人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十二條違約責(zé)任：______________________。
第十三條合同爭議解決方式：本合同在履行中出現(xiàn)爭議的，雙方協(xié)商
解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院提起訴訟。
2023年承攬合同圖片(十篇)篇十
定作方：_________(簡稱甲方)
承攬方：_________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
_________。
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
_________。
3.履行的期限、地點和方式：
_________。
4.驗收標準和方法：
_________。
5.結(jié)算方式：
_________。
6.違約責(zé)任：
除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________%或酬金總額_________的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的'數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
_________。
8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式_________份，正本雙方各執(zhí)_________份，副本送工商行政管理局存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。