承攬可以是一個很好的鍛煉機會,我們可以通過這個過程來提升自己的能力和技巧。針對不同類型的承攬任務,我們為大家提供了一些行業經驗和技巧,希望能對大家有所幫助。
承攬合同承攬合同簡(通用17篇)篇一
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
1.1項目(媒介):_________。
1.2廣告內容及有關證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規定,認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
1.3發布地點或形式:_________。
1.4顏色:_________。
1.5規格或材料:_________。
1.6刊播次數、起訖時間、日期:_________
1.7其他要求:_________。
2.1費用:
2.2結算方式和期限:_________。
2.3承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委托方有權拒付廣告費。
4.1委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的_________%,向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規定的工作,按未改造部分廣告費的_________%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的_________支付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,按下列第_________種方式處理(未作選擇的,視為選擇1:
5.1提交_________仲裁委員會(_________仲裁委員會)仲裁;
5.2依法向人民法院起訴。
7.1本合同附件_________,名稱_________。
7.2本合同正本一式二份,合同雙方各執一份,副本_________份。
7.3本合同有效期:自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。
承攬合同承攬合同簡(通用17篇)篇二
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致,簽定本協議,共同遵守。
建設單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規,嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定,安全生產、文明施工,認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續,不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定,按時做好技術檔案及安全內業等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任,發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。
十三、本協議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
承攬合同承攬合同簡(通用17篇)篇三
現住所地址:___________________
郵政編碼:______________________
身份證號碼:___________________
聯系電話:____________________
承攬人(以下簡稱乙方):_______
營業執照號:___________________
注冊地址:______________________
法定代表人:___________________
聯系電話:______________________
本廚房設計師:_________________
聯系電話:______________________
安裝負責人:___________________
聯系電話:______________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及其他有關法律法規的規定,結合整體廚房企業標準和本廚房的具體情況,甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則,達成本合同并共同遵守。
第1條付款方式
1.1合同價款以訂貨系統價格作為計價依據,具體見雙方簽訂的訂購單,貨款以現金或者( )方式支付。
1.2甲方在乙方整體廚房展示廳預約上門設計時需要交納設計定金,行業慣例為合同總價款的____%,(人民幣____圓),乙方登門出具設計方案后由于甲方原因不定做的,定金作為乙方勞務成本和甲方信譽保證金不予退還;如甲方定做的,設計定金轉化為貨款,甲方只需交納余款。
1.3由于整體廚房產品屬于個性化定制產品,廚房生產廠家需要根據定單進行物資采購、加工生產,因此整體廚房須付齊全款后方可定做,同時乙方需給甲方開具發票。
1.4由于整體廚房產品屬于個性化定制產品,一旦下達生產定單貨款不退,整體廚房產品不退不換。但依據《家用廚房設備》(gb/t18884.4-20xx)中6.5條之規定判定廚房產品不合格、而乙方在90日內沒按照合同約定整改到位的,以及法律明確規定應退換貨的其他情形乙方應給予退換貨。
第2條交貨日期/安裝日期
交貨日期:整體廚房屬于定制產品,精細化制造與諸多服務環節需要較長周期;而且整體廚房安裝應是家庭裝修的最后環節之一。在乙方所在地區范圍內,乙方免費為甲方運輸合同內產品(除折價樣品和喬遷外)。
從甲方確認方案并交齊全款(或者交付總價款的____%)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達生產定單之日起各地區最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產商所在城市最短交貨周期,其他地區地順延2-3天,節假日生產周期順延):
序號
地區
交貨周期
1
青島及周邊地區
________天
2
南、西南、西北、東北地區
________天
3
山東、華北、華中、華東地區
________天
4其他地區如昆明、南寧、新疆
________天
甲方交齊全款、乙方下達生產定單日期為__________年_____月_____日,計劃交貨日期為_____年_____月_____日。安裝日期為交貨日期之日始三日內。
第3條服務范圍
3.1整體廚房配置要求:甲方定做的整體廚房配置明細以乙方訂貨系統輸出的定單明細為準,甲乙雙方簽字確認。
3.2整體廚房服務內容:乙方僅對其所經銷的廚房生產廠家提供的合同內整體廚房部品提供安裝服務,并負責本合同項下的售后服務保證,對甲方自購或通過其他方式獲得的產品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務與售后服務保證,也不承擔其質量不良所引起的連帶責任。
或者甲乙雙方就上述安裝與售后服務作如下約定:____________________________________________。
因受專業限制,在設計安裝前,乙方設計師僅提出廚房基礎工程改造的建議,甲方需自行請專業公司、專業人員將需改造的廚房基礎工程等工作完成,以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限于:廚房基礎工程(包括廚房墻地面磚鋪貼、吊頂門窗安裝、水表與角閥及建筑上水管線安裝、下水管線安裝、插座安裝、煤氣設備與管線安裝、煙道口開挖等)、煤氣軟管與卡子的提供與安裝(甲方應請煤氣公司調試開通氣源)、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購的部品安裝(乙方可依據甲方提供的開孔模板免費開挖盆孔、嵌式灶位孔)等。
第4條工程配合
4.1甲方親自(或委托代理人)與乙方履行合同:確認設計方案(包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等)與現場交底后簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續和其他事宜。
4.2乙方建議甲方首先裝修廚房,按照相應規范和設計師建議將廚房基礎工程改造完成后由設計師復測,同時將自購部品實物與尺寸提供給設計師并在圖紙上予以確認、確定最終設計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的______%)后,己方依據訂單安排生產。乙方建議在瓦工、木工作業完成后再進行整體廚房安裝,避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設計師隨時溝通,以確定合適的安裝時間。
4.3乙方建議甲方盡量購買乙方的整體廚房產品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品,甲方應購買有信譽保證廠家的產品,并要求其經銷(服務)商提供服務,同時索取并保存好保修證和發票等以獲得售后保證;如由于該部分產品質量不良或安裝不當所造成的后果與乙方無關。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
承攬合同承攬合同簡(通用17篇)篇四
電話:電話:
聯絡人:部門:聯絡人:部門:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規,甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款:
第一條:工程名稱:(下稱“本工程”或“工程”)。
第二條:工程地點:
第三條:工程范圍:(詳如本合同圖說附件一)。
第四條:工程期限:本工程的開工日期為年月日(下稱“開工日”),并自開工日起計60個日歷天內完成并通過甲方驗收。
第五條:工程總價:人民幣。
第六條:付款辦法。
6.1乙方銀行賬戶:戶名:
銀行名稱:賬號:
6.2本合同總貨款按下列約定支付:
簽訂合同,甲方應付乙方總工程款的30%,即人民幣;
工程全部完工在驗收之前,甲方應付乙方總工程款的15%,即人民幣。
工程全部完工并經甲方驗收合格,同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應支付乙方工程總價之12%,即人民幣.
6.3保修金條款。
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價之3%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時,乙方可向甲方申請無息領回。
本工程按國家法律、法規規定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務的,乙方在未繳納保修金或領回全部保修金后仍需履行保修義務,承擔相應法律責任。
6.4經乙方申請,甲方應當于收到申請3日內核對本工程進度款,七日內核對保修金,并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。
6.5乙方請領各項工程款應付全額合法發票,并經甲方指定的監理工程師(下稱“監理工程師”)會簽證明。
第七條:工程價款。
7.1本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費,以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用,甲方應按照有關規定向政府繳納的一切相關費用除外。
7.2乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格,乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌,或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價款或請求額外補償。
第八條:圖說附件。
8.1本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說及規格(下統稱“圖說附件”),經甲方認可者均為本合同的內容,對雙方具有法律上約束力。
8.2乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件,并經檢視工程地點,已充分了解工程位置現狀及地質等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規定,按甲方核準的圖說附件,提送執行計劃,包括工程質量管理計劃和品質保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監督、物料、供應品與設備,以完成本工程并提供其它各項服務。
8.3如遇圖說附件均未載明,而按相關政策、同行業技術標準及國家強制性規定為應做的工作的,乙方應按照甲方或監理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價。
8.4乙方應依本合同暨有關法律、法規規定執行本工程,并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
8.5圖說附件和執行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內交付本工程執行計劃予甲方。
8.6圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關甲方的商業信息為甲方商業秘密,乙方應維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
8.7第8.1款所述的所有相關數據,乙方應妥善保存,工程執行階段甲方及監理工程師若有需要,乙方均應隨時提供。
(本條中關于圖書附件的約定要注意:1、認真核實工程范圍,核算工程量,特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說明;2、甲方提供的圖書附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意8。1中“經甲方認可者均為本合同內容”),該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。)。
第九條:工程及材料監理。
9.1乙方依本合同執行的一切工程,應隨時與甲方和監理工程師協調,并接受其指導監督與管理,同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜,包括圖書附件、規格及相關文件的解釋。監理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規定。
9.2履行本合同之一切工程材料,應經甲方檢查合格后方準使用,如甲方認為不合格,乙方應在監理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗,如檢驗結果為不合格,乙方應立刻調換,因此而發生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質或等級不甚明了時,悉依甲方解釋為準。
9.3甲方可指定監理工程師負責監督本工程執行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業的情況下,甲方得隨時對本工程作業進度及質量進行檢查。
9.4乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方,副本抄送監理工程師。
第十條:工程變更。
10.1本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內,但為工程技術或施工慣例所不可或缺者,乙方均應照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。
10.2甲方認為工程有變更的必要時,一經通知乙方,乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數量之增減者,其變更工程之價款的計算,仍以原定單價為準;但如系新增項目,則由雙方協議新單價。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時,由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。
10.3乙方于工程開始執行后,應定期自我檢討其執行成效。若有變更應書面通知甲方,經甲方同意后,方可變更。
第十一條:履行進度。
11.1乙方應于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。
11.2乙方應在第四條開工日前三日內,提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表,顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期,乙方應按工程進度履約,定期由甲方驗收,且應按照本合同第四條規定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。
11.3乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表,包括本工程各分項工作的最新進度時間表,敘明每項工作的現狀、完工率、預計完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計劃。
11.4凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補,在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時通知乙方增加工作人數及設備趕工,乙方不得拒絕。
(此條約定過于苛刻,如確實因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤,我方應有權要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時,應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協商,盡量減輕我方責任和成本)。
第十二條:施工管理。
12.1乙方應于工程地點明顯位置,日間設置具有警示作用的裝置,夜間設置照明裝置,或加防護設施;對于工地附近人畜及公私財產的安全均應預為防范,工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產者,統歸乙方負責賠償。
12.2乙方應派富有工程經驗的監工人員常駐于工地,依照工程施工進度時間表,切實執行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監理工程師認為乙所派監工人員不能勝任時,得要求乙方更換之,乙方應立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。
12.3乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經甲方或其指定的監理工程師通知后,乙方應于二十四小時之內,予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。
12.4乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養,如有違規行為或侵害他人權益者,概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。
12.5本工程使用的材料及機具設備,甲方得于進場時檢查之,且經認可的一切在場機具設備和新舊材料,未經甲方事前書面同意不得移出工程地點。
12.6本工程經甲方或其指定的監理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規定者,乙方應立即拆除,并依照規定圖說附件及材料,重予施工至符合規定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。
12.7凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施,經由甲方交由其它承包商辦理時,乙方與該承包商,有互相協調合作的義務;如因工作不能協調,而致發生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負責賠償。
12.8本工程在未經甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機具、材料,概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防,或意外損壞,皆由乙方完全負責。
(乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的,甲方應在7日內作出回應并安排驗收,超過15日甲方未作出回應或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時視為已移交甲方接管,乙方不再承擔保管及防護責任)。
12.9乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產上的損害,應負損害賠償責任。
12.10乙方應遵守甲方制定的相關管理規則之規定。
12.11乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區的規定。如乙方施工人員違反甲方廠區的規定,甲方可要求乙方撤換該人員。
12.12乙方保證施工隊使用的區域,應維持環境清潔,并負保安責任。
12.13乙方各項施工應符合本合同約定,如有未約定者,則應依照國家有關規定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規定者,則照地方規定施工。
12.14如涉及隱蔽工程,乙方應及時通知甲方驗收,甲方未于法規規定時間內驗收者,甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規定者,打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔;如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收,由此產生一切費用,含打開隱蔽工程、驗收費用等,由乙方承擔。甲方驗收合格后,乙方方可繼續進行其余工程的施工。
12.15乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質權及留置權。
12.16乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定,因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。
第十三條:工程驗收。
工程全部完工,乙方應將所有設備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時,如甲方認為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負責修復,涉及之費用比照第十二條、第十四條規定執行。乙方應保證工程完工質量符合施工圖說附件、國家頒發的施工驗收規范和質量標準及其與工程質量相關的文件標準。如工程或工作須經政府有關部門檢驗的,應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經政府有關部門檢驗合格者,乙方應在甲方指定期限內無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔違約責任,除依第十五條規定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔,乙方不得有異議,乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外,承擔違約責任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領工程款內扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應負責清償。
第十四條:品質條款。
14.1乙方應當保證有承包本工程之資質,并取得所有相關許可證照。
14.2乙方必須實施工程品質管理制度,符合國家工程品質管理標準及各地區相關部門相應的建筑施工標準等有關法律、法規和其它專業的質量檢驗評定標準。
14.3乙方應設專門負責的工程品質管理組織,其負責人須具有品質工程師訓練合格及相關權利范圍。
14.4乙方于每一細部工程完成后應由其品質管理組織自主檢查后,方得根據工程進度表及圖說附件等相關數據,提請甲方及其監理工程師審查。工程不合格者,甲方有權要求乙方在限期內無償修理或者返工、改建,如在限期內未完成,甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。
14.5乙方應保證工程品質符合健康、安全、可靠度等標準。
14.6乙方應每年辦理一次全面性稽查,負責已完工程的成品保護工作,保護期間發生自然損壞,乙方自費予以修復。
第十五條:違約罰款。
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規定期限的,每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領工程款內扣除,如有不足,乙方仍應負責清償。
(3、如甲方變更或增加工程范圍、工程量的,甲乙雙方除另行協商變更或增加工程量的工程款計價方式外,對于該部分工程款的支付期限也應另行協商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔違約責任。)。
第十六條:保修期限。
甲方有權要求乙方另行簽訂保修協議,乙方應按照保修協議提供保修服務。如未另行簽訂保修協議,本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期貳年,另關于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年,供熱與供冷系統,為貳個采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發生其它損壞時,乙方應于甲方通知期限內按照圖說附件,負責無償修復,如有遲延,依第十五條的規定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條:工程保險。
乙方應依法為其從事危險作業的施工人員辦理意外傷害保險,并自付保險費,并于本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關于本工程的保險約定如下:
本工程未約定保險條款。
本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時,乙方需保護現場、拍照留存、及時通知甲方;并應協助甲方申請保險、查勘取證、提供相關證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條:稅捐條款。
因本合同所發生的稅款,由甲乙雙方依法律規定自行負擔。
第十九條:解約條款。
19.1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:
19.1.1乙方有破產之虞、進行破產或破產和解的程序。
19.1.2乙方有轉移資產、抽逃資金、工人及設備數據不足及其它喪失履約能力之情形者。
19.1.3違反本合同任何條款規定,經甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。
19.1.5乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認為其不能履約者。
19.2如本合同經甲方解除或終止時,乙方應立即停工,負責遣散工人,清理現場,并于甲方通知后,五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續。
19.3如本合同經甲方解除或終止時,甲方因此所受一切損失,乙方應在甲方指定期限內負責賠償。
(如因甲方延遲支付任何應支付款項超過日的,乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負責,乙方因此所受一切損失,甲方應負責賠償)。
第二十條:不得轉讓條款。
20.1乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔保,但經甲方書面同意者,不在此限。
20.2乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利,除經甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者:
20.2.1由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
20.2.2一部份專門工程轉包后顯然對工程有利者。
第二十一條:合同期限。
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規的規定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。
第二十二條:管轄條款。
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應協商解決,如協商不成,以甲方營業所在地的法院為第一審管轄法院。
(如甲方營業所在地不在本地的,此條款不能接受)。
第二十三條:通知條款。
23.1雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、edi、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
23.2接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達并發生送達之效力。
23.3本合同壹式份,甲方執份,乙方執份。
第二十四條:附則。
投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時,以本合同為準。
甲方:乙方:
有權簽字人:有權簽字人:
承攬合同承攬合同簡(通用17篇)篇五
委托方:(甲方)。
承攬方:(乙方)。
1、加工的項目、產品名稱、規格數量價格、交貨期:
2、質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式:通過銀行托收。
7、違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
地址:
地址:
銀行帳號:
銀行帳號:
承攬合同承攬合同簡(通用17篇)篇六
依照《_______________》以及相關法律法規,遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下:
第一條:施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限:__________年_________月________日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付。
一、機械設備:序號__________、機械名稱__________、規格__________、型號__________、數量__________(臺)。
二、工程款計價方式:累計簽發的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業次數。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎________元/小時。
三、工程款計算方式說明。
2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內,不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發單據,簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
四、支付方式。
第三條機械設備的使用和管理。
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員,應當符合國家法規,持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無__________常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態擴大,保護現場,并報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔:
1、屬于乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;。
2、屬于違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;。
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權利和義務。
一、甲方的權利和義務。
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排,包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現故障無法使用的,甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續作業,甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。
二、乙方的權利和義務。
1、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責任。
任何一方不履行或者不適當履行合同義務,應當承擔違約責任,向對方支付違約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。
一、甲方違約責任。
甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任。
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符,經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的,甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金_________元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務協調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無__________常施工時,甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
第六條不可抗力。
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條解決爭議的方式。
本合同發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他。
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
承攬合同承攬合同簡(通用17篇)篇七
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守.
1.用定作方原材料完成工作.定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料.承攬方對定作方提供的’原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊.承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換.
2.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商.
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品.
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等.
總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預留元作為質保金一年后付清.(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定.
(1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準.2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作.驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明.對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商.保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換.3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明.
(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行.任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行.雙方另有約定的,按約定的方法計算.)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限______
1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金.定金數額由雙方協商確定.定作方不履行合同的,無權請求返還定金.承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金.
2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款.承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還.等等.
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償.
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失.
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用.定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分.因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失.
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金.未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收.
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金.
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失.
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任.
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失.如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任.
十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責.
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失.
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失.
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費.定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失.
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金.
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款.
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用.
第十四條xx在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失.
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力.本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份.
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
年 月 日
承攬合同承攬合同簡(通用17篇)篇八
發包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
甲方因開發位于復興鎮鑫海鐵廠土石方建設項目需要,經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定達成如下協議內容:
一、工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍。
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程,未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規,乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限。
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法。
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量。
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經,同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法。
乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業,乙方作業至甲方規定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收。
1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務。
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。
十、乙方權利義務。
1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質的有關材料,提供民工團體工傷保險單和發票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質安員,監督施工過程中的不規范行為,并獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程范圍及技術質量指令,按甲方要求組織施工,根據甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任。
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理。
甲乙雙方因覆行本合同發生爭議,如協商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執三份,乙方執一份。
注明:油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
承攬合同承攬合同簡(通用17篇)篇九
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告播出要求。
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費。
2.2支付方法及時間:
2.3承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任。
3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金,不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第四條糾紛解決方式。
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(________)項規定辦理。
1.向____________________地經濟合同仲裁機關申請仲裁;。
2.向____________________地人民法院起訴。
第六條附則。
6.2本合同有效期:自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方。
單位名稱(蓋章)。
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳戶:承攬方。
單位名稱(蓋章)。
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
廣告業務員證號:
開戶銀行:
帳戶:
承攬合同承攬合同簡(通用17篇)篇十
甲方(房主):
乙方(施工方):
身份證號:
地址:
聯系方式:
上述各方經平等自愿協商,簽訂本合同以共同遵守。
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容,并滿足規范和甲方要求。
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規范進行施工,如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
簽署時間:年月日。
承攬合同承攬合同簡(通用17篇)篇十一
廣告客戶或代理單位名稱(簡稱甲方):
廣告發布單位名稱(簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規和規章的規定,為明確合同雙方當事人的權利和義務,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經協商一致,簽訂本合同,并共同遵守。
第一條廣告發布事項。
甲方委托乙方以的形式發布戶外廣告。
1、展示牌。
2、電子顯示裝置。
3、燈箱。
4、霓虹燈。
5、交通工具。
6、水上漂浮物。
7、升空器具。
8、充氣物。
9、模型。
10、旗幟。
11、條幅。
12、其他:
第二條廣告費用、支付期限和方式。
(一)本合同廣告費用為:設計費用(人民幣,下同)元,制作費用元,發布費用元,合計元,大寫:
(二)本合同簽訂后,甲方應于年月日前支付廣告費用的%即元,作為定金,待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分次付清。
第一次付款:年月日前支付元。
第二次付款:年月日前支付元。
第三次付款:年月日前支付元。
補充約定:
(三)按下列第項方式支付。
1、支票2、轉賬3、現金。
其他:
第三條雙方權利義務。
(一)甲方權利義務。
1、甲方為廣告主的,應按照有關法律法規的規定向乙方提供下列文件:
(2)質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件;
(4)確認廣告內容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構的,除提供廣告主的上述資料外,還須同時提供代理機構的營業執照和委托協議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效,不違反法律法規規定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本合同簽訂后的日內,向乙方提供廣告樣件,并承諾樣件內容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發布訂單或暫緩發布廣告的,應在廣告發布日的天前以書面形式通知乙方,否則應按廣告發布費用的%賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的,應事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的,應當事先取得其監護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發布的,甲方有權要求乙方順延發布,如延遲發布無法實現合同目的的,甲方有權解除合同。
(二)乙方權利義務。
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發布資格,本合同約定廣告發布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關法律法規規定提交廣告發布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記,按批準的事項發布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續之日起日內,發布本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度,配備合格的廣告審查人員,依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現形式不符合法律法規規定的,或者規格不符合技術標準的,乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內,將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿,造成無法辦理戶外廣告登記審批手續的,乙方有權解除合同,不視為乙方違約。
7、應甲方要求,乙方承擔廣告設計、制作的,乙方應在廣告發布日的天前,將廣告發布樣件交給甲方,經甲方確認并辦理登記審批后方可發布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發布的,乙方應在廣告發布日的天前以書面形式通知甲方,重新發布事項由雙方共同協商。否則乙方應按廣告發布費用的%賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發布設施進行維護,保持戶外廣告整潔、完好、美觀,確保廣告的發布效果。戶外廣告發布設施損毀和發生故障的,乙方應在日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度,自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
第四條違約責任。
(一)本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守,任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
(二)甲方未按照約定繳付廣告費用的,每逾期一天按照未支付金額的%支付違約金。逾期付款時間超過日的,乙方有權解除合同。
(三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的,由甲方承擔違約責任,按本合同約定廣告費用的%向乙方支付違約金。
(四)因乙方原因導致廣告漏發或者錯發、規格和內容錯誤的,乙方給予補發,補發時間由甲乙雙方協商確定。由此致使甲方無法實現合同目的的,乙方應按廣告費用的%賠償。
(五)乙方已盡法定審查義務,而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的,甲方承擔全部責任,乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
(六)乙方未盡法定的廣告審查義務導致發布的廣告違法,甲方可向乙方追究相應的責任。
(七)因乙方未在約定時間內修復受損和發生故障的設施而影響廣告發布效果,致使無法實現廣告目的的,應按日向甲方支付賠償金元。
(八)因不可抗力因素導致本合同無法履行的,由甲乙雙方協商解決,均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認,因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的,為不可抗力,適用本條約定。
第五條合同爭議解決方式。
雙方在履行合同中發生的爭議,由雙方協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第種方式解決:
1、向仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院提起訴訟。
第六條其他約定事項。
(一)。
(二)。
(三)。
第七條附則。
本合同未盡事宜,按國家有關法律和行政法規規定,由雙方協商做出補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。本合同一式份,甲、乙雙方各執份。
甲方(章):___________乙方(章):___________。
電話:___________電話:___________。
郵政編碼:___________郵政編碼:___________。
開戶銀行:___________開戶銀行:___________。
賬號:___________賬號:___________。
年月日年月日。
承攬合同承攬合同簡(通用17篇)篇十二
經甲___________、乙____________ 雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名
規格、型號單位數量單價金額交貨日期超欠幅度%
違約責任:
第一點:甲方承擔
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
第二點:乙方承擔
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
(3)包裝不符合合同規定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
(6)產品錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。
承攬合同承攬合同簡(通用17篇)篇十三
簽訂地點:__________。
簽訂時間:_____年_____月_____日。
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注。
項目名稱任務量(工時)酬金完成期限備注工資________/小時。
合計人民幣金額(大寫)。
(注:空格如不夠用,可以另接。)。
二、項目的內容及質量技術要求。
_________________________________。
三、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求。
_________________________________。
四、驗收標準、方法和期限。
_________________________________。
五、結算方式及期限。
_________________________________。
六、違約責任。
_________________________________。
七、解決合同糾紛的方式。
_________________________________。
八、雙方協商的其它條款。
_________________________________。
單位名稱(章):________單位名稱(章):_______。
單位地址:________??????單位地址:________。
法定代表人:________????法定代表人:________。
委托代理人:________????委托代理人:________。
電話:______________???電話:________。
開戶銀行:________??????開戶銀行:________。
日期:________年________月________日
鑒(公)證意見:____________。
鑒(公)證機關(章):____________。
監制部門:____________。
印制單位:____________。
承攬合同承攬合同簡(通用17篇)篇十四
承攬合同(半成品)
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________
(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
經充分協商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價款:
加工定作物品型號、規格計量單位數量價款或酬金交(提)定作物
名稱或項目或完成工作日期
單價金額
合計金額(人民幣:)佰拾萬仟佰拾元角分
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定:
(1)甲方向乙方提供部分:
品名型號、規格計量單位數量單價金額提供日期消耗定額
質量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
品名及產地型號、規格質量要求允許使用代用品名稱及規定
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限:___________
4.包裝要求及費用負擔:_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:_____
6.驗收標準、方法和期限:________
7.給付定金數額、時間、方法:________
8.結算方式和期限:___________
9.違約責任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協商。
定作方承攬方
單位名稱(蓋章)(蓋章)
法定代表人
簽約代表
地址
電話
電掛
開戶銀行及帳號
保證單位
(蓋章)(蓋章)
承攬合同承攬合同簡(通用17篇)篇十五
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,寫為見合同附件一)
1.1品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2規格:(應寫明定作物具體的規格型號)
1.3數量:(具體寫明定作物的數量,并注明單位)
1.4備注:(如無內容,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質量要求及技術標準:
3.1質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準,必須要寫全稱)
3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)
3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
材料名稱
規格型號
計量單位
數量
質量
提供日期
消耗定額
單價(元)
總金額
(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供
5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收)
6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)
第九條運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)
10.2在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條承攬人的違約責任:
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
12.12其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責任:
13.1中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份,定作人執份,承攬人執份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協商。
定作人:(公章)___________________
承攬人:___________________(公章)
住所:___________________
住所:___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人:___________________
委托代理人:___________________
電話:___________________
電話:___________________
傳真:___________________
傳真:___________________
開戶銀行:___________________
開戶銀行:___________________
賬號:___________________
賬號:___________________
郵政編碼:___________________
郵政編碼:___________________
合同簽訂時間:__年_月_日
承攬合同承攬合同簡(通用17篇)篇十六
委托方(甲方):承接方(乙方):
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業設計,經雙方協商一致,簽訂本協議。
第二條乙方設計標準為:______________________________________________,乙方在設計完成后,需經甲方書面確認,方可認為成果交付,如未得到甲方書面確認的,均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應向甲方交付的設計成果
第五條設計費用及支付方法
1、甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣(大寫)。
2、支付方法為:
簽訂本合同后,甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款,即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款,即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責任
1、甲方責任
甲方在規定的時間內向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責。
2、乙方責任
乙方按本合同第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件。
乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費,并根據損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的’設計費金額相等。
由于乙方自身原因,延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的百分之一。
合同生效后,乙方單方提出解除合同的,乙方應雙倍返還定金,還應當按照有關規定賠償甲方損失。
乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況,甲方有權索賠。
第七條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議作為附件,補充協議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議,雙方協商解決,如雙方無法解決,雙方有權向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方簽字:____乙方簽字:____(蓋章)(蓋章)
簽定日期:___________
承攬合同承攬合同簡(通用17篇)篇十七
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方。
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方。
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品。
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任。
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任。
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)。
代表人:(簽名)。
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行營業所。
帳號:
乙方:××縣百貨公司。
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行。
帳號: