生活當(dāng)中,合同是出現(xiàn)頻率很高的,那么還是應(yīng)該要準(zhǔn)備好一份勞動合同。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應(yīng)該怎么制定呢?下面是小編幫大家整理的最新合同模板,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
自來水管道安裝維修合同 商鋪維修施工合同篇一
地址:__
負(fù)責(zé)人:__
承包人:__
地址:____
法定代表人:__
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循*等、自愿、公*和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
裝修面積:
第二條合同工期 :
1、工期概況
開工日期:___ __
竣工日期:___ __
合同工期總?cè)諝v天數(shù) (按發(fā)包人現(xiàn)場工程進(jìn)度計劃)
2、延期開工:承包人應(yīng)按協(xié)議條款約定的開工日期開始施工。承包人不能按期開工的,應(yīng)在協(xié)議條款約定的開工日期7日前以書面形式向發(fā)包人提出延期開工的理由和要求。發(fā)包人在7日內(nèi)答復(fù)承包人。發(fā)包人7日內(nèi)未做出答復(fù)的,視為同意承包人要求,工期相應(yīng)順延。如發(fā)包人不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求,竣工工期不予順延。如因發(fā)包人原因需延期開工的,應(yīng)征得承包人同意,由此造成的損失由發(fā)包人承擔(dān),并相應(yīng)順延工期。
3、暫停施工(停工):發(fā)包人在確有必要時可要求承包人暫停施工,并在提出要求后48小時內(nèi)向承包人提出處理意見。承包人應(yīng)按發(fā)包人要求停止施工,并妥善保護(hù)已完工工程。承包人實施發(fā)包人的處理意見后,可提出復(fù)工要求,發(fā)包人應(yīng)在48小時內(nèi)給予答復(fù)。如發(fā)包人未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見,或收到承包人復(fù)工要求后48小時內(nèi)未予答復(fù)的,承包人可自行復(fù)工。停工責(zé)任在承包人的,由承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。
4、工期延誤
由于以下原因造成工期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)發(fā)包人未能按合同約定提供開工條件的。
(2)工程量變化和設(shè)計變更。
(3)7日內(nèi)由于非承包人原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
(4)發(fā)包人未按時支付工程款影響正常施工的。
(5)不可抗力和其他非承包人原因造成停工的。
出現(xiàn)以上情況時,承包人應(yīng)在以上情況發(fā)生后7天內(nèi),就延誤的內(nèi)容以書面形式向發(fā)包人提出報告。發(fā)包人在收到報告后15天內(nèi)予以確認(rèn)、答復(fù)。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包人按協(xié)議條款約定承擔(dān)違約責(zé)任。
5、 工期提前
提前竣工的條件應(yīng)是采取可行的新技術(shù)措施,任何違反工藝標(biāo)準(zhǔn)、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。對于承包人提前竣工,發(fā)包人不再另行支付費(fèi)用。
第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
6、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需符合國家頒發(fā)的有關(guān)建筑裝修工程施工的規(guī)定;
本工程應(yīng)符合雙方認(rèn)可的設(shè)計圖紙、施工文件及驗收質(zhì)量要求。
第四條合同價款
7、本合同價款為: 小寫rmb ,大寫:人民幣 圓整。
除本合同另有約定外,對于承包人完成本合同項下的所有工作,發(fā)包人不予支付其他任何費(fèi)用。
第五條雙方一般權(quán)利和義務(wù)
8、發(fā)包人派駐的代表
姓名: 職務(wù): 職權(quán): 對本合同的履行情況,對工程進(jìn)度及質(zhì)量管理、造價進(jìn)行控制。
發(fā)包人代表在授權(quán)范圍內(nèi)向承包人項目經(jīng)理發(fā)出的任何書面形式的條件和指令,項目經(jīng)理應(yīng)予執(zhí)行。
9、承包人派駐的項目經(jīng)理
姓名: 職務(wù):項目經(jīng)理
承包人如需要更換項目經(jīng)理,應(yīng)至少提前7天以書面形式通知發(fā)包人,并征得發(fā)包人同意。后任項目經(jīng)理繼續(xù)行使合同文件約定的前任項目經(jīng)理職權(quán),履行前任項目經(jīng)理的義務(wù)。發(fā)包人可以與承包人協(xié)商,建議更換其認(rèn)為不稱職的項目經(jīng)理。
雙方派駐本工程施工場地的代表,按照本合同約定行使各自派出方的權(quán)利,履行派出方的義務(wù)。
10、發(fā)包人權(quán)利義務(wù)
發(fā)包人權(quán)利
有權(quán)根據(jù)工程需要撤換派駐施工場地的代表,但應(yīng)提前7日書面通知承包人。撤換后代表的權(quán)責(zé)不變。
有權(quán)監(jiān)督承包人履行各項合同義務(wù)。
有權(quán)審批承包人編制的施工進(jìn)度計劃。
有權(quán)對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督,參加材料、設(shè)備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
發(fā)包人義務(wù)
(1)施工場地具備施工條件的要求及完成的時間:
(3)協(xié)調(diào)承包方同第三方的關(guān)系。
(4)按約定向承包人支付工程款。
11、承包人權(quán)利和義務(wù)
承包人權(quán)利
有權(quán)根據(jù)合同約定要求發(fā)包人支付合同價款。
承包人項目經(jīng)理認(rèn)為發(fā)包人代表的指令不合理時,有權(quán)在收到發(fā)包人代表指令后24小時內(nèi)向發(fā)包人代表提出修改指令的書面報告。如發(fā)包人代表堅持執(zhí)行原指令的決定,承包人應(yīng)予執(zhí)行,但由于指令錯誤而發(fā)生的費(fèi)用和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔(dān)。
承包人義務(wù)
制定并組織落實施工進(jìn)度計劃。
遵守*和有關(guān)主管部門對施工現(xiàn)場的一切規(guī)定和要求,如場地交通、施工噪音、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)等管理規(guī)定,并承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。
安全施工
承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施(此項費(fèi)用已計入合同價),消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由承包人承擔(dān)。
承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格安全防護(hù)和防火措施,并承擔(dān)由于管理不善造成的人員及財產(chǎn)損失。非承包人責(zé)任造成的損失,由相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)。
發(fā)生傷亡事故,應(yīng)在第一時間報有關(guān)部門及通知發(fā)包人,并按*有關(guān)部門的要求處理。發(fā)包人應(yīng)提供搶救搶險的必要條件,協(xié)助處理事故。事故引發(fā)的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。
按工程及安全需要提供看守和警衛(wèi)、維修施工使用的照明、圍欄,在動力設(shè)備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時,應(yīng)與發(fā)包人協(xié)商安全防護(hù)措施,經(jīng)發(fā)包人同意后實施,防護(hù)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
在未騰空和繼續(xù)使用的建筑物內(nèi)施工的,應(yīng)制定專用安全和防火措施,以確保建筑物內(nèi)財產(chǎn)和人身安全。以上措施應(yīng)報發(fā)包人同意,并由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
對已進(jìn)場的材料設(shè)備負(fù)照管責(zé)任。對已竣工工程在未正式交付發(fā)包人之前,應(yīng)負(fù)責(zé)工程成品保護(hù)工作,直至工程驗收后移交。
負(fù)責(zé)施工場地的清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定。
自備管道、線纜,自行配備、安裝配電箱、水表電表等,向水電源管理單位繳納水電等相關(guān)費(fèi)用,費(fèi)用已計入合同價。
工程竣工資料整理組卷,相關(guān)費(fèi)用已計入合同價。
服從發(fā)包人現(xiàn)場管理。
工程所需*部門的相關(guān)手續(xù)的辦理。
12、施工組織設(shè)計
承包人應(yīng)在合同簽訂后 日內(nèi),將施工組織設(shè)計(或施工方案)和進(jìn)度計劃提交發(fā)包人。發(fā)包人應(yīng)在 日內(nèi)予以批準(zhǔn)或提出修改意見,逾期不批復(fù),可視為該施工組織設(shè)計和進(jìn)度計劃已經(jīng)批準(zhǔn)。承包人必須按批準(zhǔn)的進(jìn)度計劃組織施工,接受發(fā)包人對進(jìn)度的檢查、監(jiān)督。工程實際進(jìn)展與進(jìn)度計劃不符時,承包人應(yīng)按發(fā)包人的要求提出措施,發(fā)包人代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第六條質(zhì)量與檢驗
13、工程質(zhì)量
工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到本協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人承擔(dān)違約責(zé)任;造成發(fā)包人方人身財產(chǎn)損失的,承包方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
雙方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意確定的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別按比例承擔(dān)。
14、檢查和返工
承包人應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計圖紙要求以及發(fā)包人代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時接受代表的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按發(fā)包人及其委派人員的要求返工、修改,承擔(dān)因自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M(fèi)用。
工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,發(fā)包人代表的要求拆除和重新施工,直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因承包人原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn),由承包人承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用,工期不予順延。
第七條合同價款與支付
15、合同價款調(diào)整及支付
本合同價款除合同另有約定以外的不再調(diào)整。
工程預(yù)付款
發(fā)包人向承包人預(yù)付工程款的時間: 合同簽訂 個工作日內(nèi)
、進(jìn)度款支付:
分公司需在此填寫進(jìn)度款支付方式……,剩余10%款項發(fā)包人扣除作為該工程保修款,待保修期滿后發(fā)包人一次性支付承包人。
承包人申請支付工程款時須向發(fā)包人出具相應(yīng)金額的合法發(fā)票,否則發(fā)包人有權(quán)拒絕付款并不承擔(dān)任何違約責(zé)任。
第八條材料設(shè)備供應(yīng)
16、發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備的約定
發(fā)包人供應(yīng)的材料和設(shè)備運(yùn)至施工現(xiàn)場時,承包人負(fù)責(zé)清點,履行交接手續(xù)后,保管責(zé)任由承包人負(fù)責(zé),由于保管不力或施工浪費(fèi)給發(fā)包人造成的損失由承包人承擔(dān)。發(fā)包人始終有權(quán)對合同內(nèi)的材料及設(shè)備自行采購。
發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備使用前,由承包人負(fù)責(zé)檢驗或試驗,不合格的不得使用。
17、承包人采購材料設(shè)備的約定
承包人負(fù)責(zé)采購材料設(shè)備的,應(yīng)按照約定及設(shè)計和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求采購,并提*品合格證明,生產(chǎn)廠家資質(zhì)及必要的檢測報告等相關(guān)文件,對材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。承包人在材料設(shè)備到貨前24小時通知發(fā)包人代表清點驗收。
承包人采購的材料設(shè)備與設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求不符時,承包人應(yīng)按發(fā)包人代表要求的時間運(yùn)出施工場地,重新采購符合要求的產(chǎn)品,并承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用,由此延誤的工期不予順延。
承包人采購的材料設(shè)備在使用前,承包人應(yīng)按發(fā)包人代表及相關(guān)規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗或試驗。測試結(jié)果不合格的材料,凡未采購的應(yīng)停止采購,凡已采購運(yùn)至現(xiàn)場的,應(yīng)立即運(yùn)出現(xiàn)場,因此造成的全部材料采購費(fèi)用,由承包人承擔(dān)。檢驗或試驗費(fèi)用由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人代表發(fā)現(xiàn)承包人采購并使用不符合設(shè)計和標(biāo)準(zhǔn)要求的材料設(shè)備時,應(yīng)要求承包人負(fù)責(zé)修復(fù)、拆除或重新采購,由承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用,由此延誤的工期不予順延。
承包人需要使用代用材料時,應(yīng)經(jīng)發(fā)包人代表書面認(rèn)可后才能使用,由此增減的合同價款雙方以書面形式議定。
第九條工程變更
18、工程設(shè)計變更
施工中發(fā)包人需對原工程設(shè)計變更,應(yīng)提前3天書面向承包人發(fā)出變更通知。承包人按照發(fā)包人代表發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求,進(jìn)行相應(yīng)的變更,并及時辦理變更手續(xù)。
施工中承包人不得擅自對原工程設(shè)計進(jìn)行變更。因承包人擅自變更設(shè)計發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致發(fā)包人的損失,由承包人承擔(dān),延誤的工期不予順延。
承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對圖紙及作法說明、施工組織設(shè)計的變更及對材料、設(shè)備的換用,須經(jīng)發(fā)包人代表書面同意。未經(jīng)同意擅自更改或換用時,承包人承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用,并賠償發(fā)包人的有關(guān)損失,延誤的工期不予順延。
所有設(shè)計變更,雙方均應(yīng)辦理書面并加蓋公章的變更確認(rèn)書。
19、其他變更
合同履行中發(fā)包人要求變更工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)生其他實質(zhì)性變更,由雙方協(xié)商確定。
第十條竣工驗收與結(jié)算
20、隱蔽工程的驗收
21、竣工驗收
工程具備竣工驗收條件,承包人按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定或行業(yè)慣例,向發(fā)包人提供完整竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。
發(fā)包人收到竣工驗收報告后14天內(nèi)組織有關(guān)單位驗收,并在驗收后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。承包人按要求修改,并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用。
發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗收報告后14天內(nèi)不組織驗收,或驗收后14天內(nèi)不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認(rèn)可。
工程竣工驗收通過,承包人應(yīng)將竣工工程移交發(fā)包人,承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗收的,實際竣工日期為承包人修改后提請發(fā)包人驗收的日期。竣工日期也視為保修起始日期。
發(fā)包人收到承包人竣工驗收報告后14天內(nèi)不組織驗收,從第21天起承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。
承包人應(yīng)在竣工驗收后14日內(nèi)提供完整的竣工資料及竣工圖3套,此費(fèi)用已計入合同價格。
22、竣工結(jié)算
工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后14天內(nèi),承包人向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料,雙方按照合同約定的合同價款調(diào)整內(nèi)容,進(jìn)行工程竣工結(jié)算。
發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)進(jìn)行核實,給予確認(rèn)或者提出修改意見。發(fā)包人確認(rèn)竣工結(jié)算報告后30天內(nèi)向承包人支付工程竣工結(jié)算價款。
工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后14天內(nèi),承包人未能向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料,造成工程竣工結(jié)算不能正常進(jìn)行或工程竣工結(jié)算價款不能及時支付,發(fā)包人要求交付工程的,承包人應(yīng)當(dāng)交付;發(fā)包人不要求交付工程的,承包人承擔(dān)保管責(zé)任。
23、質(zhì)量保修
承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)或國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定,對交付發(fā)包人使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
工程結(jié)算款的 10%作為工程保修金。發(fā)包人在保修期滿后14天內(nèi)將工程保修金退還給承包人。
工程保修期內(nèi),如工程使用出現(xiàn)質(zhì)量問題,承包人必須24小時內(nèi)進(jìn)場維修,不能及時到場的,發(fā)包人有權(quán)委托其他單位或人員維修,費(fèi)用從保修款中扣除,不足部分由承包人承擔(dān)。
保修期從竣工驗收合格之日起算。保修期為 年。
第十一條違約和爭議
24、違約
本合同中關(guān)于發(fā)包人違約的具體責(zé)任如下:
發(fā)包人未按合同支付預(yù)付款及工程進(jìn)度款時,每遲延一日應(yīng)按未支付金額的萬分之五支付違約金。
本合同中關(guān)于承包人違約的具體責(zé)任如下:
(1)承包人不能按合同約定期限開工或竣工的,每延遲一天按合同價款的千分之三作為違約金交付發(fā)包人,最高不超過合同價的10%,并賠償由此給發(fā)包人帶來的直接和間接損失。
(2)承包人不能按合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)竣工的,按合同價款的3%作為違約金交付發(fā)包人,并賠償由此給發(fā)包人帶來的直接和間接損失。
(3)合同履行過程承包人在出現(xiàn)其它違約情況時,賠償由此給發(fā)包人帶來的直接和間接損失。
(1)合同已無法履行。
(2)甲、乙方協(xié)議停止施工。
(3)調(diào)解要求停止施工。
(4)仲裁要求停止施工。
(5)法院要求停止施工。
25、爭議
雙方約定,在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時協(xié)商解決不成的,向發(fā)包人所在地人民法院提起訴訟。除正在訴訟的爭議事項外,雙方應(yīng)繼續(xù)行使其本合同項下的其余權(quán)利,并履行其本合同項下的其它義務(wù)。
第十二條合同解除與終止
26、合同的解除
發(fā)包人承包人協(xié)商一致,可以解除合同。
發(fā)包人延期支付工程款(進(jìn)度款)超過56天,承包人有權(quán)解除合同。
承包人將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人,發(fā)包人有權(quán)解除合同。
有下列情況之一的,發(fā)包人或承包人可以解除合同:
(1)因不可抗力致使合同無法履行;
(2)因另一方違約致使合同無法履行。
一方依據(jù)、、款約定要求解除合同的,應(yīng)以書面形式向違約方發(fā)出解除合同的通知,違約方必須在收到通知之日起7天內(nèi)作出答復(fù),超過7天不予答復(fù)視為同意解除合同,由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。對解除合同有爭議的,按本合同條款第25條的約定處理。
合同解除后,承包人應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作,按發(fā)包人要求將自有機(jī)械設(shè)備和人員撤出施工場地。發(fā)包人應(yīng)為承包人撤出提供必要條件,并按合同約定支付已完工程價款。已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂貨方負(fù)責(zé)退貨或解除訂貨合同,不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發(fā)生的費(fèi)用,由解除合同的責(zé)任方承擔(dān),因未及時退貨造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。除此之外,有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償因合同解除給對方造成的損失。
合同解除后,不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。
27、合同的終止
除本合同另有約定外,雙方履行合同全部義務(wù),竣工結(jié)算價款支付完畢,承包人向發(fā)包人交付竣工工程后,本合同即告終止。
合同權(quán)利義務(wù)終止后,雙方應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用的原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
第十三條其他
28、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
29、本合同一式肆份,發(fā)包人、承包人各執(zhí)貳份,每份具有同等法律效力。
第十四條補(bǔ)充條款:
30、承包人要保質(zhì),保量按時完成該項工程,交發(fā)包人使用。
附件:
(1)合同裝修預(yù)算
(2)施工項目方案
(3)相關(guān)費(fèi)用表
發(fā)包人: __x承包人:__x
授權(quán)代表蓋字:__x 授權(quán)代表蓋字:____
____年__月__日 ____年__月__日
自來水管道安裝維修合同 商鋪維修施工合同篇二
現(xiàn)在自來水消毒大都采用氯化法,那么自來水安裝合同怎么寫呢?以下是在本站小編為大家整理的自來水安裝合同范文,感謝您的欣賞。
甲方:
乙方:
為配合工程需對施工區(qū)域內(nèi)的供水管線臨時遷移及安裝。甲方委托乙方承擔(dān)給水管道改管及移裝項目的實施,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本管道工程安裝施工事項經(jīng)協(xié)商一致,訂立本施工合同。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
一、 工程地點范圍: 宣恩縣珠山鎮(zhèn)民族路41號
二、 工程內(nèi)容: 給水管道改管及移裝施工方案及項目預(yù)算所涉及的全部內(nèi)容。
三、 材料供應(yīng)
本安裝工程所需的原材料,由乙方按工程預(yù)算表所列供應(yīng)。乙方所提供的安裝材料須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。
四、 費(fèi)用及結(jié)算方式:
根據(jù)乙方報送的工程預(yù)算,經(jīng)雙方協(xié)商本工程造價定為人民幣(大寫): 。工程價款按預(yù)算價款一次性包干。
五、 工程期限
合同工期:依據(jù)國家頒布的工期定額,商定本合同工程開工、竣工日期。
雙方約定自 年 月 日至 年 月 日竣工。
六、 付款方式:
本工程全部費(fèi)用按預(yù)算價款一次性付直接支付給乙方。
七、 雙方權(quán)利、義務(wù)
甲方:
(1)、負(fù)責(zé)提供給水管道改管及移裝水表工程的施工場地;
(4)、本協(xié)議自簽訂之日起對其構(gòu)成有約束力的義務(wù).
乙方:
(2)、負(fù)責(zé)在本協(xié)議約定的時限內(nèi)完成給水管道改管及移裝工程;
(3)、工程質(zhì)量符合國家規(guī)定,承擔(dān)工程質(zhì)量的全部責(zé)任;
(8)、本協(xié)議自簽訂之日起對其構(gòu)成有約束力的義務(wù)。
八、違約責(zé)任
(1)、甲方須按按合同支付各款項。若超過期限,甲方須支付_________%的違約金。并且乙方有權(quán)進(jìn)行終止系統(tǒng)操作。
(2)、因乙方原因未按合同規(guī)定的工期交付使用的,須賠償甲方已付款項_________%的的罰款。
(3)、因甲方原因致使工程中途停建、緩建,應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失。同時,賠償乙方由此造成停工、窩工、返工、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實際損失。
九、補(bǔ)充與變更
本協(xié)議可根據(jù)各方意見進(jìn)行書面修改或補(bǔ)充,由此形成的補(bǔ)充協(xié)議,與協(xié)議具有相同法律效力。
十、不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本協(xié)議或遲延履行本協(xié)議,應(yīng)自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內(nèi),將事件情況以書面形式通知另一方,并自事件發(fā)生之日起三十日內(nèi),向另一方提交導(dǎo)致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
十一、爭議的解決
本協(xié)議各方當(dāng)事人對本協(xié)議有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書面協(xié)議,則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十二、其它
(一)本協(xié)議自雙方的法定代表人在本協(xié)議上簽字并加蓋公章之日起生效。
(二)合同一式二份,甲方、乙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人:
簽訂日期:
法定代表人: 簽訂日期:
甲方:
乙方:
工程擬在近期開工。為配合工程需對施工區(qū)域內(nèi)的供水管線臨時遷移,施工完畢后按規(guī)定劃位置回遷。甲方委托乙方承擔(dān)給水管道改管及移裝項目的實施,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本管道工程安裝施工事項經(jīng)協(xié)商一致,訂立本施工合同。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
一、 工程地點范圍:
二、 工程內(nèi)容: 給水管道改管及移裝施工方案及項目預(yù)算所涉及的全部內(nèi)容。
三、 材料供應(yīng)
本安裝工程所需的原材料,由乙方按工程預(yù)算表所列供應(yīng)。 乙方所提供的安裝材料須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。
四、 費(fèi)用及結(jié)算方式:
根據(jù)乙方報送的工程預(yù)算,經(jīng)雙方協(xié)商本工程造價暫定為人民幣(大寫): 元整。工程價款按審定的預(yù)算價款一次性包干。
五、 工程期限
合同工期:依據(jù)國家頒布的工期定額,商定本合同工程開工、竣工日期。
雙方約定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
六、 付款方式:
本工程全部費(fèi)用按甲方審定的預(yù)算價款一次性付直接支付給乙方。
七、 組成合同的文件
組成本合同的文件包括:圖紙、工程材料表、預(yù)(概)算書、雙方有關(guān)工程的洽談、簡單變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
八、 雙方權(quán)利、義務(wù)
甲方:
(1)、其是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司;
(3)、負(fù)責(zé)提供給水管道改管及移裝水表工程的施工場地;
(6)、本協(xié)議自簽訂之日起對其構(gòu)成有約束力的義務(wù).
乙方:
(1)、其是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司;
(3)、負(fù)責(zé)在本協(xié)議約定的時限內(nèi)完成給水管道改管及移裝工程;
(4)、工程質(zhì)量符合國家規(guī)定,承擔(dān)工程質(zhì)量的全部責(zé)任;
(9)、本協(xié)議自簽訂之日起對其構(gòu)成有約束力的義務(wù)。
自來水管道安裝維修合同 商鋪維修施工合同篇三
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍:室內(nèi)裝飾、強(qiáng)弱電等零星維修。
4、合同期限:
二、工程服務(wù)形式
包工、包料、包工期、包質(zhì)量。
三、結(jié)算方式
甲、乙雙方就需要維修部位及工程量,按技術(shù)聯(lián)系單形式會簽,工程量以甲、乙雙方簽字確認(rèn)后的技術(shù)聯(lián)系單內(nèi)容為基準(zhǔn),甲、乙雙方依據(jù)約定的單價進(jìn)行結(jié)算,確定工程總造價。
甲、乙雙方將雙方簽字蓋章的結(jié)算書和甲、乙雙方共同簽字的工程量技術(shù)聯(lián)系單,作為結(jié)算依據(jù)。
四、工程總價
工程總價按實結(jié)算。
五、工程質(zhì)量監(jiān)督與檢查驗收
乙方在施工中要嚴(yán)格按照國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)規(guī)范及本合同約定進(jìn)行施工,并隨時接受甲方的檢查,對甲方提出的問題,應(yīng)及時進(jìn)行整改。維修工程結(jié)束后,由甲、乙雙方共同對工程進(jìn)行驗收,驗收合格以雙方簽字確認(rèn)的《施工記錄單》為準(zhǔn)。在竣工驗收時,對于甲方確認(rèn)的尚未修復(fù)的工程質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)按甲方的要求繼續(xù)維修。
六、工程款支付
1、工程款支付方式為轉(zhuǎn)賬。
2、施工完畢且竣工驗收合格并且工程交付使用后十五日內(nèi)乙方須向甲方提交結(jié)算報告,雙方按本合同約定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算,結(jié)算值經(jīng)甲方確認(rèn)后,一次性付清。
3、甲方每次付款的同時,乙方應(yīng)向甲方出具同等金額的工程款發(fā)票。否則,甲方有權(quán)拒絕支付工程款。
七、保修
1、自乙方維修工程完工后,乙方須對全部工程承擔(dān)保修責(zé)任。
2、保修期內(nèi),如維修工程出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)保證接到甲方通知后24小時內(nèi)派人進(jìn)行檢查及維修。
3、乙方在施工中必須嚴(yán)格按施工工藝要求操作。
4、在保修期內(nèi),乙方應(yīng)定期對施工工程進(jìn)行巡訪,做好回訪記錄,并對存在隱患的質(zhì)量問題,予以及時解決。乙方現(xiàn)預(yù)留保修負(fù)責(zé)人的書面通信地址和電話,以便通知乙方進(jìn)行維修。
八、安全施工
乙方按有關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的施工安全措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用及后果,乙方施工人員的人身安全由乙方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關(guān)的一切保險。凡在施工過程中發(fā)生安全責(zé)任事故或其他責(zé)任事故,均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
九、施工責(zé)任
1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利,并負(fù)責(zé)有關(guān)部門協(xié)調(diào)。
十、其它
1、本工程如涉及工程價款的確認(rèn),相關(guān)的確認(rèn)需經(jīng)甲方代表確認(rèn)后為有效。
2、甲、乙雙方確定的結(jié)算書和甲、乙雙方共同簽字的工程量技術(shù)聯(lián)系單作為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份,本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
4、未盡事宜或合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成,由該維修工程所在地人民法院解決。
甲方: 乙方:
(蓋章) (蓋章)
法定代表人(簽字或蓋章): 法定代表人(簽字或蓋章):
簽訂日期:20xx年 月 日
自來水管道安裝維修合同 商鋪維修施工合同篇四
受理編號:
需方: 簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同,以便共同遵守。
二、產(chǎn)品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費(fèi)金額
差旅費(fèi):
上門服務(wù)費(fèi):
合計金額(大寫):
五、需方在按本合同付款后,供方實施維修,在_________日內(nèi)修復(fù)并按第四條中規(guī)定的方式寄(送)出。
六、設(shè)備修復(fù)后,對于該設(shè)備的同一故障,供方提供三個月的保修。
七、合同執(zhí)行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經(jīng)雙方同意,并另訂合同,方為有效。
甲方:(蓋章) 乙方:
負(fù)責(zé)人簽字: 負(fù)責(zé)人簽字:
日期: 日期:
自來水管道安裝維修合同 商鋪維修施工合同篇五
施工單位:_________(以下簡稱甲方)
承包單位:_________(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲方對乙方承建專業(yè)資格的考核,同意將公司_________防水工程委托乙方施工,為了明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,按照確保工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全的原則,協(xié)商確定如下合同條款共同遵守執(zhí)行。
一、總則:
1、工程名稱:_________
2、工程地點:_________
3、工程內(nèi)容:根據(jù)公司_________工程施工聯(lián)系單和設(shè)計變更通知單要求,廚衛(wèi)間防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5cm厚),屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜(找平層上作基層處理)。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包質(zhì)量、包管理、包安全、包進(jìn)度等總包方式。
三、工程造價:
廚衛(wèi)間聚合物防水每平米_________元;屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。結(jié)算時按實際面積結(jié)算。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方應(yīng)確保公司生產(chǎn)基地_________樓防水工程達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格參照_________有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求施工,涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻,與基層有一定粘結(jié)力,達(dá)到設(shè)計厚度等質(zhì)量要求。
五、雙方責(zé)任:
1、甲方責(zé)任:(1)應(yīng)提前提出施工計劃,并將工作面整理達(dá)到防水施工標(biāo)準(zhǔn)提交乙方施工。
(2)應(yīng)提出工期計劃,但應(yīng)考慮到天氣及人力等不可避免的因素,工期順延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直運(yùn)輸、工人工地住宿等。
(4)甲方有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題,提交乙方整改。
2、乙方責(zé)任:
(1)聽候甲方通知,即時將防水材料進(jìn)場,提交防水材料合格證、檢測報告及_________建設(shè)局頒發(fā)的準(zhǔn)用證,由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人抽檢合格后使用,必要時由甲方抽送_________檢驗合格后使用。
(2)配合市建公司_________基地整體進(jìn)度,按甲方提出的施工計劃施工,除不可避免的因素外,不得人為拖延。
(3)應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章管理制度,不得有違規(guī)行為,否則接受甲方各種形式的處罰。
(4)應(yīng)嚴(yán)格按防水工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工,發(fā)現(xiàn)問題,及時自行解決,確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn),并對工程保修三年。
六、付款方式:
本工程無預(yù)付工程款,甲方按乙方進(jìn)度支付進(jìn)度款,待工程全部完工驗收達(dá)優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)后甲方付至全部工程款的95%給乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期滿后乙方無質(zhì)量問題,甲方支付余款。
七、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力,待三年保修期滿,甲方支付余款后,合同自動失效。未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
自來水管道安裝維修合同 商鋪維修施工合同篇六
受理編號:
需方: 簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同,以便共同遵守。
二、產(chǎn)品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費(fèi)金額
差旅費(fèi):
上門服務(wù)費(fèi):
合計人民幣金額(大寫):
五、需方在按本合同付款后,供方實施維修,在_________日內(nèi)修復(fù)并按第四條中規(guī)定的方式寄(送)出。
六、設(shè)備修復(fù)后,對于該設(shè)備的同一故障,供方提供三個月的保修。
七、合同執(zhí)行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經(jīng)雙方同意,并另訂合同,方為有效。
八、違約責(zé)任:按《中華人民共和國合同法》及其它相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,由_________仲裁委員會仲裁。
十、上述條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面補(bǔ)充,_________作為附件。
十一、本合同另附件_________張,本合同一式_________份,雙方各執(zhí)一份,傳真件有效。
自來水管道安裝維修合同 商鋪維修施工合同篇七
乙方:
工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
承包范圍:管道安裝、水塔改建、土方,包工包料,工程總承包(以實際工程為主)
1、開工日期:年月日
2、竣工日期:年月日
合同工期總?cè)諝v天數(shù)20天。
3、因遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害而影響工程進(jìn)度時,經(jīng)甲方工程監(jiān)理簽證后,工期作相應(yīng)順延,并用書面形式確定順延期限。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
工程價款:工程總造價為陸萬柒仟叁百元整。
1、乙方必須嚴(yán)格按施工設(shè)計方案、說明文件和國家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行施工,并接受甲方現(xiàn)場工程監(jiān)理的監(jiān)督檢查。
2、乙方確定的施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及管理人員,必須以書面形式將其姓名,身份、所擔(dān)的工作通知甲方工程監(jiān)理。
4、乙方在施工過程中必頹按安壘生產(chǎn)規(guī)范操作,做好安全防護(hù)工作,如出現(xiàn)一切施工事故,均由其自行承擔(dān)。
5、乙方在隱蔽工程隱蔽以前,必須及時通知甲方檢查,未經(jīng)甲方檢查的祝為不合格工程。
6、自來水管道深度不得少于0.8米(埋管位置)。
1、工程竣工驗收,應(yīng)以施工設(shè)計方案和相關(guān)技術(shù)資料及質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
2、工程竣工后,乙方按規(guī)定提供完整的技術(shù)檔案資料,并提交竣工通知書,經(jīng)雙方協(xié)調(diào)確定時問,由甲方組織有關(guān)單位進(jìn)行初驗及復(fù)驗。
4、已竣工未驗收工程,在交工前由乙方負(fù)責(zé)看管,甲方不得提前使用,若甲方提前使用,既視同驗收合格。由于乙方的原因,應(yīng)交工驗收而不交不驗的工程,除按拖延工期條款處理外,并賠償因此而造成的經(jīng)濟(jì)損失。
5、執(zhí)行國家關(guān)于工程回訪的有關(guān)規(guī)定。
6、由施工造成的工程質(zhì)量問題,甲方應(yīng)以書面通知乙方并約定時間進(jìn)行維修。在保修期內(nèi)乙方拒不維修時,甲方可用工程回訪費(fèi)另找施工隊進(jìn)行維修,費(fèi)用超支部分應(yīng)由乙方負(fù)擔(dān)。
7、工程質(zhì)量保修期為壹年。
乙方:工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,負(fù)責(zé)無償維修或返工,由于維修、返工逾期交付及延誤工期的,按合同總價的3%償付逾期違約金。
發(fā)包人:承包人:
甲方法定代表人:乙方法定代表人:
年月日
自來水管道安裝維修合同 商鋪維修施工合同篇八
乙方接受甲方委托,乙方為保證甲方醫(yī)療設(shè)備的正常使用,對甲方的協(xié)議設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)服務(wù),為保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。初次簽協(xié)議前,設(shè)備應(yīng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下,方可簽訂協(xié)議,后附設(shè)備明細(xì)。
第一條乙方義務(wù)
1、乙方根據(jù)甲方協(xié)議設(shè)備出現(xiàn)故障的報修通知,乙方優(yōu)先安排上門維修。在周一至周五的法定工作日內(nèi),城區(qū)以內(nèi)的用戶,乙方8個小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場;各縣區(qū)的用戶,乙方在24個小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。
2、乙方上門維修不收取上門費(fèi)及工時費(fèi)。
3、乙方上門維修沒有次數(shù)限制。
4、乙方維修只收取配件費(fèi),并且保證配件費(fèi)持平或低于廠商統(tǒng)一價格。
5、如果乙方為甲方更換的部件在三個月保修期內(nèi)損壞,乙方需為甲方免費(fèi)更換、維修。
6、乙方根據(jù)甲方合同設(shè)備情況制定設(shè)備維護(hù)計劃,并報之甲方。在沒有甲方報修通知的情況下,乙方按維護(hù)保養(yǎng)計劃,對甲方合同設(shè)備進(jìn)行上門維護(hù)。一般情況下,每個月一次上門維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)。
第二條甲方義務(wù)
1、甲方在協(xié)議設(shè)備出現(xiàn)故障后,及時通知乙方。
2、甲方不能使用未經(jīng)乙方認(rèn)可的,非原廠的零配件、消耗品,否則產(chǎn)生的設(shè)備故障,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
3、未經(jīng)乙方認(rèn)可,甲方不得邀請第三方單位對協(xié)議設(shè)備進(jìn)行維修,否則乙方不承擔(dān)由此產(chǎn)生的后果和責(zé)任。
4、甲方不得對合同設(shè)備進(jìn)行私自拆卸,否則由甲方承擔(dān)所造成的全部損失。
5、協(xié)議設(shè)備合同發(fā)生故障,需要更換配件時,甲方承擔(dān)配件費(fèi)用。
6、協(xié)議設(shè)備發(fā)生轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)讓時,甲方應(yīng)及時通知乙方。
第三條結(jié)算金額及方式
甲方按_________為單位時間,維修費(fèi)共計為_________元人民幣,在協(xié)議簽字生效后一周內(nèi),向乙方一次性支付維護(hù)費(fèi)。
第四條未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
第五條本合同有效期暫定為一年,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
自來水管道安裝維修合同 商鋪維修施工合同篇九
乙方:________________
本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達(dá)成以下協(xié)議。
3、本項工程預(yù)計費(fèi)用____?元人民幣。
1、甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要?____材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。
甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
甲方供應(yīng)的材料按時抵達(dá)現(xiàn)場后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3、乙方提供的材料
乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗收,如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。
2、由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3、工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。
1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5、負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。
8、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
1、工程款付款方式:
2、乙方承包內(nèi)容:
1)、水電開槽、布線、穿線、埋槽
2)、所有水電施工過程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場整理裝袋)
3)、水電施工的穿墻、打孔、切割
4)、開關(guān)面板安裝
5)、小五金、馬桶、的安裝
6)、后期燈具的安裝
3、工程結(jié)算方式:
按實結(jié)算:
總價結(jié)算:_______元/平米(套內(nèi)面積)
1、甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付?________元的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付____元違約金。
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款_______%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
1、雙方同意由第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)進(jìn)行協(xié)商工作。
在未經(jīng)第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認(rèn)情況下,甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費(fèi)用。
2、經(jīng)過第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認(rèn),甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費(fèi)用。
3、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工,超過5次部分每次甲方需支付乙方_______元/天的勞務(wù)費(fèi)。
5、保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費(fèi)維修,在接到甲方通知后48小時內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發(fā)生費(fèi)用支付乙方維修費(fèi)用。
(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。
自來水管道安裝維修合同 商鋪維修施工合同篇十
甲方(定作人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務(wù):___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯(lián)系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
乙方(承攬人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務(wù):___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯(lián)系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進(jìn)行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照,有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注:空格如不夠用,可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質(zhì)量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙:____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在____日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復(fù)。
第九條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.雙方必須在得到對方書面批準(zhǔn)后,雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù),否則,未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。
2.雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3.定作人對其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:__________________,并滿足以下要求:__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務(wù)
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十五條 更換部件:
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
3.更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān),承攬人有義務(wù)提供部件的報價,供定作人參考確認(rèn),報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后,交付時間:_________,交付方式:__________________,交付地點:__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進(jìn)行本次修繕的驗收工作,并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。
第十八條 修繕費(fèi)用
本次修繕的費(fèi)用為________元,定作人在______年______月______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)________________元,在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
第二十條 保修
設(shè)備修復(fù)后,對于該設(shè)備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況,各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時,未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用,并免費(fèi)更換原品牌部件,如果造成設(shè)備損壞,承攬人要按市場價格進(jìn)行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人:
1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。