家庭協議如何簽訂（模板15篇）

合同協議可以是一份簡單的雙方協議，也可以是一份復雜的多方合作協議。接下來是小編為大家精心挑選的一些合同協議樣本，希望對大家有所幫助。

家庭協議如何簽訂（模板15篇）篇一

承租方(以下簡稱乙方)：————。

為了明確甲、乙雙方在土地租賃過程中的權利、義務，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律規定，經雙方平等協商，簽訂本合同。

一、租地情況。

甲方將位于漳平市永福鎮文星村東100畝土地的使用權出租給乙方使用。該塊土地的具體位置(即四至)為：東至————;南至————;西至————;北至————;大小為——————畝，長————米，寬————米，形狀為————形。

二、租期。

租賃期限為20，自20__年3月1日至2030年2月28日止，年租金————元，租金共計————萬元整(元)。

三、甲方的義務。

甲方承諾對本合同第一條所指土地有合法的使用權并有權出租給乙方使用(用來種植花卉)，如有違反，甲方應將所收的全部租金退還，并賠償乙方因對該塊土地的投資而產生的損失。

四、乙方的義務。

乙方承租本宗土地必須進行合法經營(用來種植花卉)，否則甲方有權收回土地使用權，終止合同。

五、乙方租用期間，有關各種收費，按有關規定由乙雙方各自負擔。

六、乙方在租賃期間因生產經營所發生的所有事故及造成他人損害的，由乙方承擔責任，與甲方無關。

七、租賃期限界滿后，乙方有優先的承租權，且租金優惠同等位置地塊的——%到——%。如乙方不再續約或雙方協商一致解除合同后——日內，乙方應向甲方辦理交接手續，并將租賃范圍內的垃圾雜物等清理干凈。

八、經甲乙雙方商定，租金的交納于本合同生效后——日由乙方一次性支付給甲方，即——元。如逾期交納租金在——日以內，乙方除應補交所欠租金外還應向甲方支付年租金日——-的違約金;如逾期超過——日，甲方有權解除合同，乙方應甲方支付年租金百分之——的違約金。

九、甲方保證乙方于本合同生效后——日內進駐該塊土地。如因甲方原因導致乙方未能按時進入，逾期交納租金在——日以內，甲方應向支乙方付總租金日————的違約金;如逾期超過——日，乙方有權解除合同，甲方應向乙方支付總租金————的違約金。

十、甲方向乙方收取約定租金以外的費用，乙方有權拒付。

十一、在租賃期限內，因不可抗拒的原因或者因城市規劃建設，致使雙方解除合同，由此給乙方造成的經濟損失由有關部門按照有關規定進行補償外，甲方還應退還未到期部分的租金。

十二、爭議解決方式。

如雙方發生爭議，應協商解決。協商不成的，任何一方均可向土地所在地人民法院提起訴訟。(或如雙方發生爭議，應協商解決。協商不成的，任何一方均可向——仲裁委員會申請仲裁。)。

十三、雙方協商一致可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方(簽章)。

乙方(簽章)。

家庭協議如何簽訂（模板15篇）篇二

甲方：

乙方：

雙方因相親相愛而締結婚姻，故此雙方承諾婚后互負貞操，嚴格遵守《_婚姻法》第四條所規定的忠誠義務。為保證婚后生活的和睦，特簽訂以下協議：

1、雙方父母具有同等地位，享有同等待遇；

1、夫妻雙方在家中擁有同等地位；

2、男方對家中的事情擁有決定權，女方擁有否決權；

子女為夫妻雙方共同撫養教育，孩子的名字由夫妻雙方共同決定；

1、夫妻雙方必須勤儉持家，不得亂花錢；

3、夫妻雙方共有財產均歸女方管理，雙方共同擁有財產的支配權；

4、一切債務均為夫妻共有債務，前提是雙方知曉債務來源；

1、雙方親友具有同等地位；

2、夫妻雙方有義務陪另一方參加對方家庭活動、事項，不得找借口推脫、拒絕；

3、一方生氣的時候，另一方必須先承認錯誤，不與對方爭吵；

6、丈夫需要定時向妻子報告行蹤。在任何時刻均不能與妻子失去聯絡。

7、丈夫如反以上條款中的任何一條，妻子有權要求丈夫答應任何處罰。

無論天山之巔、還是海上瀛洲只要你需要我、我都會跋山涉水趕到你身邊！我會在你無助時，給你力量；我會在你傷心時，給你依靠；我會在你失敗時，給你鼓勵。我用我的整個生命來愛你，所以我們一定要好好的！

1、無論發生什么事情，都要一起面對，一起承擔，一起克服。

2、彼此都要克制下自己的脾氣，別讓情緒影響彼此的感情。

3、不管未來的路有多難走，我們都要同舟共濟，一起去拼未來。

4、你一定要健健康康的，為了我，也一定要健康快樂的生活。

5、無論發生什么事都不許瞞我，要讓我和你一起面對和承受。

6、我們都要堅定自己的心，不要受世俗的干擾，要抵擋住誘惑。

7、當彼此犯錯時，耐心的告訴對方，勸說對方改正，但不要爭吵。

8、要奔著我們倆的夢想而努力，一個家，有你，有我，有兩個寶寶。

9、把每一次爭吵當作調味劑，把每一次磨難當作墊腳石，這樣，我們的感情磨合到一定程度后，我們便無什么障礙可言啦。

10、除了彼此、對任何人都很不屑、一定努力要讓彼此在一起！

本協議從即日起開始生效，履行期限為一輩子！

簽下本協議后，雙方必須要做到：生不離、死不棄！

甲方：

乙方：

日期：

日期：

家庭協議如何簽訂（模板15篇）篇三

協議書。

相關內容，歡迎大家學習參考。

第一步，由乙方，即由畢業生填寫的自己的相關消息。要如實填寫，要與畢業生資格審查時認定的信息資料相一致。其中專業名稱必須與學校設置的專業名稱完全一致，不能簡寫。填寫后交給甲方。

第二步，由甲方，即由用人單位填寫相關信息和簽署約定條款。用人單位信息中的單位名稱要與用人單位有效印鑒上的名稱一致;檔案轉寄地址，要寫清楚用人單位的人事保管單位的全稱和地址，無人事檔案保管權的單位應填寫其委托保管檔案的地址;入戶地址，即戶口遷移地址，要明確填寫;雙方約定的條款細則要寫清晰具體：“用人單位或人事部門簽章”，不得缺項。

第三步，用人單位上級主管部門或用人單位所屬地人力資源部門簽章。此項簽章主要是為檔案寄存和戶口遷移之用。公有制單位通常有上級主管部門，但這里所指的“上級主管部門”是指享有進人指標和戶口指標的省一級單位或政府所在地的中央直屬單位，是以下單位的主管部門通常沒有進人戶口指標。非公有制單位的上級主管部門通常是指管理其單位員工人事關系的政府所屬人力資源服務機構。因此，只要牽涉到畢業生戶口檔案關系轉移的，都要到人力資源管理部門或其授權委托的部門簽章，并辦理。

接收函。

第四步，見證方簽署意見，即系和學校簽署意見。畢業生與用人單位在“四方協議”上簽字蓋章。協議已經成立，系和學校簽證是為了保障畢業生的權益和監督協議雙方守約，也是為了辦理畢業生報到證和落實畢業生戶口檔案事項。畢業生必須將簽好的就業協議書送回系里簽署意見，后送校大學生就業指導中心審核并蓋章。目前，如果不牽涉戶口轉移而內容有合法的，由系里簽署意見就可以。在畢業生就業形勢嚴峻和畢業生實習分散又有《。

勞動合同。

法》制約的特殊情況下，為了方便畢業生，有時系和學校先在四方協議上簽了章。

第五步，“四方協議”由系和學校蓋章登記后，學校留取一份，畢業生要將一份送交系里，一份送人事單位，一份由畢業生自己留存。如果畢業生在外地實習，可將簽好的就業協議書的第三聯郵寄給系里。

畢業生：______。

用人單位：_________。

學校名稱：____________。

按《普通高等學校畢業生就業工作暫行規定》的要求，為維護國家就業計劃的嚴肅性，明確畢業生、用人單位、學校三方在畢業生就業工作中的權利和義務，經協商，畢業生、用人單位、學校三方簽訂如下協議：

一、畢業生應按國家有關規定就業，向用人單位如實介紹自己的情況，了解單位的使用意圖，表明自己的就業意見，在規定的時間內到用人單位報到，若遇到特殊情況不能按時報到，需征得用人單位的同意。

二、用人單位要如實介紹本單位的情況，明確對畢業生的要求及使用意圖，做好各項接收工作。凡取得畢業生資格的畢業生，用人單位不得以學習成績為由提出違約;未取得畢業資格的結業生，本協議無效。

三、學校要如實向用人單位介紹畢業生的情況，做好推薦工作，用人單位同意錄用后，經學校審核列人建議就業計劃，報教育廳批準，學校負責辦理派遣手續。

四、學校應在學生畢業前安排體檢，不合格者不派遣。如果用人單位對畢業生身體條件有特殊要求，原則上在簽訂協議前進行單獨體檢，否則，以學校體檢為準。

五、畢業生、用人單位、學校三方如有其他約定，應在備注欄注明，并視為本協議的一部分。

六、本協議經畢業生和用人單位簽字或蓋章后生效。經學校鑒證登記后作為簽發報到證的依據。

七、本協議一式三份，畢業生、用人單位、學校各執一份，復印無效。

甲方(用人單位蓋章)：

簽訂地點。

乙方(院方蓋章)：

簽訂地點。

丙方(學生簽字)：

簽訂地點。

家庭協議如何簽訂（模板15篇）篇四

根據(民法典)第271條之規定，國家重大建設工程合同，應當根據國家規定的程序和國家批準的投資計劃、可行性研究報告等文件訂立。因此，訂立建設工程合同必須嚴格地按照一定程序進行。其訂立過程一般分為以下4個步驟：?第一，立項。

由業務主管部門或建設單位提出項目建議書，對工程方案、選址、資源、資金籌措、經濟效益提出初步設想，并報國家計劃部門批準。

第二，進行可行性研究。

項目建議書被國家計劃部門批準后，成立籌建委員會，委托有關機構對工程方案、選址、資源、資金籌措、經濟效益進行可行性研究，編制計劃任務書，并報國家計劃部門審批。

第三，訂立勘察、

設計合同。根據?民法典第274條的規定，勘察、設計合同的內容包括提交有關基礎資料和文件(包括概預算)的期限、質量要求、費用以及其他協作條件等條款。

第四，訂立施工合同。

勘察、設計合同履行后，依據被批準的技術設計、施工圖和總概算等訂立建筑、安裝合同。(民法典)第275條規定：“施工合同的內容包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍、質量保證期、雙方相互協作等條款。

建設工程合同雖然可以由當事人自由協商訂立，但根據1992年12月30日建設部(工程建設施工招標投標管理辦法)第2條的規定，政府和公有制企業、事業單位投資的新建、改建、擴建和技術改造工程項目的施工，除某些不適宜招標的特殊工程外，均應實行招標投標。因此，建設工程合同的訂立一般采取招標投標的方式，即嚴格地經過招標、投標和決標3個階段。(民法典)第271條也規定：建設工程的招標投標活動，應當依照有關法律的規定公開、公平、公正進行。不允許任何徇私舞弊、透露標底的行為。

家庭協議如何簽訂（模板15篇）篇五

甲方：，男，______年___月___日出生，漢族，身份證號碼：，系乙方之夫。

乙方：，女，______年___月___日生，漢族，身份證號碼：，系甲方之妻。

甲乙雙方于年月日登記結婚，現根據《_婚姻法》《物權法》《婚姻法司法解釋(三)》等法律法規之有關規定，經雙方協商一致，自愿達成如下協議，供協議方共同遵守。

第一條位于號幢層單元號的房屋，系甲乙雙方以夫妻共同財產購置的房產，登記于名下，產權為甲乙雙方共同共有，甲乙各擁有百分之五十的房屋產權。

第二條房屋處分。第一條所述房屋未經甲乙雙方同意并簽字，任何一方及第三人不得擅自出賣該共有房產。任何人在未經共有人一致同意并簽字的情況下，出賣房屋的行為無效，由此給共有人造成的損失，應當由無權處分人進行賠償。

第三條房屋收益。甲乙雙方共有房產的收益歸雙方共同所有。出租該房屋、設置地役權等需經雙方協商同意并簽字。

第四條房屋抵押。未經甲乙雙方協商一致并簽字，任何一方不得擅自將該房產抵押給第三方。

第五條共有房屋爭議解決方式：如在共有產權房屋轉讓、居住過程中發生爭議，應由雙方當事人協商解決，協商不成，可向房屋所在地人民法院提起訴訟。

第六條本協議一式二份，雙方各執一份，自簽字之日生效。第七條房屋產權共有人簽字：

甲方：

乙方：

______年___月___日。

______年___月___日。

家庭協議如何簽訂（模板15篇）篇六

家庭協議如何簽訂（模板15篇）篇七

王小莉(女)訴稱：9月，她與張輝協議離婚，雙方協議約定夫妻共有的位于河北燕郊的一套樓房歸張輝所有，張輝按照購房價格折算后給付王小莉補償款6萬元。離婚后，王小莉得知，離婚時上述房屋的市場價格遠超過購買時的價格。王小莉認為，她與張輝關于房產分割的約定明顯不公平，張輝存在欺詐、脅迫行為，于是訴至密云法院要求撤銷此項約定，同時要求張輝按離婚時的市場價格再給付樓房補償款13萬元。

張輝在庭上表示，他并沒有欺詐前妻，協議是合法有效的。補償款之所以低于市場價是涵蓋了張輝撫養孩子而王小莉不需要給付撫養費的因素，協議上也寫清了的。

審理查明，當初雙方協議除了房屋分割的約定外，還約定3歲的孩子由張輝撫養，王小莉無需支付撫養費。密云法院認為：雙方簽訂的離婚協議書是雙方真實意思表示，協議書真實有效。王小莉沒有提供充足有效證據證明張輝存在欺詐情形，且依據審理情況，離婚協議書并不存在顯失公平之處，故對于王小莉的訴訟請求，法院不予支持。

【法官說法】。

或許很多人都像王小莉一樣，一時沖動簽了離婚協議，事后才追悔莫及。而法律上，離婚協議一旦簽訂，除特別情形就對雙方都有了法律約束力，原則上當事人都應當遵守。所以在這里提醒大家，簽字前一定要慎重考慮，如果想等到事后再翻舊賬，難度將十分大。因為，《婚姻法》解釋規定，男女雙方協議離婚后如果就財產分割問題反悔，請求變更或者撤銷財產分割協議的，需要在登記離婚后一年內提出。而能變更或撤銷的特別情形只能是：需要一方當事人舉證證明訂立夫妻共同財產分割協議時對方實施了欺詐、脅迫等行為。

回到王小莉的事情，她已經由撫養費折抵房屋價款了，并不存在顯失公平之處，也就更無法推斷成立欺騙的情形。退一步講，就算沒有撫養費折抵一事，關于房產的不均等分配是被允許的，不論王小莉出于什么初衷。王小莉若沒有證據證明當時確實是被騙或被逼，那她想要撤銷的要求就難以得到支持。

然而，實踐中要事后證明受到脅迫或欺詐是比較難的，最好在當時有錄音或錄像，證明會容易一些。在審理中，法官需要綜合整件事件的前因后果，結合每個人的具體情況，以及簽訂協議時的情形等各種因素來綜合判定。舉例來說：比如，婚內一方捉奸在床，當時迫使對方簽下了早已準備好的財產分割協議，如果內容顯失公平，那么法官可以合理認定當時簽訂協議時是被脅迫的。

案例二：答應“假離婚”落入“真陷阱”

李華(女)與丈夫趙軒在北京打拼多年，生活有了起色，但李華總覺得當初買的兩居室太小，都不夠住，于是一直盤算著再買套房。可是隨著限購政策出臺，李華買房的心思只能斷了，高首付高利率讓她望而卻步，從此房子也就成了李華的心病。有天丈夫趙軒告訴她，只要他倆離了婚，把房子給一方，另一方都具備購買首套房的資格了，等買到新房就再復婚就行了。李華聽后滿心歡喜，認為此計甚好，倆人就商量著離婚協議內容：房子歸屬男方，家電、存款歸屬女方。就這樣，兩人到了民政局順利地辦好了離婚手續。之后，李華為“避風頭”搬離了住所，開始了她的購房計劃。然而半個月之后，當李華回去取東西時，卻發現房門鎖已經被換掉了。李華正納悶著，卻在小區附近的公園里看到了前夫正與一年輕女子手挽手在親昵地逛著。這一計當頭棒才讓李華如夢方醒，發現“假離婚”是個騙局，丈夫原來早就另結新歡。可憐的李華沒了婚姻，也沒了多年居住的房子。

為此李華一怒之下訴至法院，要求判決雙方當時簽訂的離婚協議無效，然而庭審中卻發現，李華除了滿腹委屈外，以及一些口頭的憤恨表述外，并不能提供任何證據證明兩人的離婚是虛假的，法院經審理，以證據不足為由駁回了李華的起訴。

【法官說法】。

所謂假離婚只是民間說法，一般而言，只要雙方履行了法定的離婚手續或是經過法院判決解除了婚姻關系，就成立了法律上說的離婚，并無真假之說。而一旦成立了離婚，企圖“以假亂真”的當事人就往往面臨著情感和法律的雙重風險。首先，在情感上，變數增大。因為雙方已經沒有婚姻的束縛，很難保證維持對婚姻的忠誠度，而且，時間和空間的關系都會導致感情的疏離，假如一方存心違反當初要復婚的定約，那另一方也不能強求，只剩追悔。再者，在法律上，假離婚的.夫婦往往為了別的目的，只是籠統地約定無財產爭議，或者簡單地一分為二，往往與雙方真實心愿不符，存在不平等之處，就會引發日后的糾紛。而對于權利受侵的一方，若沒有完整充分的證據，法院一般會認定協議有效，就像李華一樣，聰明反被聰明誤，后悔莫及。而且，像一些企圖利用假離婚逃避債務、隱匿財產或是逃避強制執行的，倘若被識破了就可能會面臨法律制裁，嚴重地將被追究刑事責任，為此，提醒大家切勿企圖鉆政策漏洞，做“賠了夫人又折兵”的買賣。

案例三：約定違約金“過高”不可取。

20，劉葉(女，化名)與王強(化名)登記結婚，一年后兩人生育一女。由于感情不和，雙方在1月4日登記離婚，離婚協議中約定孩子由女方撫養，王強每月1至5日給付撫養費1000元，到孩子十八歲為止，同時約定，如果王強不按時給撫養費，要自愿承擔違約金10萬元。可從4月開始，王強就不給女兒撫養費，于是劉葉訴至法院要求前夫給付違約金。

法院經審理后認為，當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔違約責任，約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院予以適當減少;原、被告明確約定了給付撫養費的期限及違約責任，被告遲延給付撫養費，存在違約行為，理應承擔違約責任;原告未能提供相關證據證實被告違約行為產生的損失，損失應為遲延給付期間的利息，而雙方約定的違約金10萬元，過分高于原告的損失，應被告要求，應當予以降低。最終法院判決王強給付違約金5000元。

【法官說法】。

為了能最大限度地保護自己的利益，不妨在離婚協議中加上關于違約金的約定。但要注意，并非所有事情都可以用違約金的方式來防止違約，雙方的約定中不能違背國家法律強制性規定的條款。比如說，不可約定禁止雙方再婚、禁止雙方生育等;而像約定子女探望權、給付子女撫養費或給付一方經濟補償金等情況，可以約定違約金。本案中，當事人約定的違約金數額雖然很高，但至少其約定的前提和內容是有效的，受法律保護。可劉葉最后沒有拿到10萬元，是因為這筆違約金“過高”了。

違約金是高還是低，要看違約所造成的實際損失。如果違約金過分高于損失，可以減少違約金，一旦低于損失，則可以增加。發生這種情況時，當事人要向法院提出申請，法院才會予以調整。

【法官建議】。

我們在合同約定中不要“漫天要價”，因為法律規定是有一定限度的，要價太高反而最后落得一場空，因此違約金的約定既不能過高，也不能過低，應以給對方造成實際損失為準，該實際損失包括合同履行后可以獲得的利益，都要有證據證明。如果實際損失無證據證明，建議約定違約金的數額為未付款的銀行同類貸款利率的4倍計算。因為逾期付款糾紛的爭議標的是金錢給付義務，可以參照民間借貸的標準，只要不超過4倍即可受到法律保護。同時，要提醒受損害一方要留意保留受損失的證據，這樣才能最大限度地保護未違約方的合法權益。

家庭協議如何簽訂（模板15篇）篇八

根據《_婚姻法》、《_合同法》和其他相關法律、法規之規定，老公、老婆為了追求愛情和幸福，經協商一致簽訂如下條款并承諾共同遵守。

一、和平共處方式。

1、記住每一個值得紀念的日子，如對方的生日、相識紀念日、結婚紀念日等。禮物可以很簡單，但一定要很真誠！

2、尊敬并善待對方的親戚朋友，尊重并支持對方的興趣愛好，珍惜并維護對方的勞動成果。

3、每天上班前和下班回家后，老公都應親吻老婆,并必須堅持“額頭-左頰-右頰-嘴唇”的親吻程序。

4、老公每月工資、獎金及其所有收入必須全部上繳給老婆，不得抗繳，不得遺漏，嚴禁私設個人小金庫。作為獎勵，老婆賜予老公“二兩老白干、三兩豬蹄子、被窩熱身子、甜密小日子”。在特殊時期，老婆應考慮實行“開倉放糧”的寬松政策，給與老公一定支配權。

5、老公要時刻注意儀容、儀表，嚴禁在家中蓬頭垢面、衣冠不整；在外嚴禁舉止輕浮，須正襟危坐、目不斜視，不得向老婆以外的其它女性拋媚眼、無事搭腔、英雄救美等，要做到“入得廚房，出得廳堂”。

6、老公要經常帶老婆出去旅游、看電影，出差時要每天給老婆打電話報平安訴相思之苦，歸來時要給老婆帶禮物。

二、爭端解決方式。

1、吵架不當著父母、親戚、鄰居的面，在公共場所給對方面子。

2、打電話時吵架，老公不準掛電話。老婆若掛了電話，老公必須在1分鐘內打給老婆，電話不通打手機，手機不通打電話，都打不通打老婆當時身邊同事或朋友的電話或手機，總之絕不氣綏，屢掛屢打。但是老婆也要給老公面子，每次吵架掛電話次數不得大于5次。

2、在家中吵架，不準一走了之，實在要走不得走出小區，不許不帶手機或關機。出氣時不準砸東西，只能吃東西，不準打老婆，只能打自己。

3、吵架持續時間嚴禁過夜，晚上睡覺時老公必須主動抱老婆，老婆生氣百般推讓老公也不能就此放棄，一定要哄到老婆睡著做上美夢。

4、每周都要給對方按摩一次，因為雙方吵架都很辛苦。老公手藝不好的話可以跟盲人師傅學，但嚴禁和發廊女學！

1、為了老婆和下一代的健康著想，老公必須少抽煙少喝酒，積極鍛煉身體。老婆必須拋開煩惱，保持開心情緒。

2、老婆懷孕期間，老公必須一切以老婆和肚子里的寶寶為中心，嚴格貫徹“你們吃水果，我削皮，你們吃菜，我喝湯，你們隨心所欲丟東西，我整理”的方針。老婆以五星級酒店服務的標準對老公的勞動進行驗收。

3、老公需嚴格遵守作息時間，早上6點鐘起床做早飯，晚上11時30分以后睡覺，嚴禁遲到、早退和降低服務標準；節假日不休息。

1、因為老婆已經擔當了給寶寶喂奶的重任，因此老公須承擔此外所有責任，包括給寶寶換尿片、給寶寶洗澡、哄寶寶睡覺、給寶寶當馬騎。

2、老公負責接送寶寶放學上學，節假日嚴格落實“假日值班”責任制，即安排家宴（十菜一湯，風味餐）、陪孩子上游樂場（不得伺機與其他女家長聊天）、陪岳父岳母聊天（不得打盹或看電視）。

3、老公嚴禁搶老婆、寶寶的遙控器，嚴禁喧嘩，嚴禁看球賽以及任何老婆、寶寶不愛看的節目。

4、寶寶闖禍受老師批評，通通老公出面跟著挨批。寶寶得獎受老師表揚，通通老婆出面跟著光榮。

1、在任何情況下，老公不得向婆家、娘家、其它人投訴該協議為霸王協議，必須承認自己在心甘情愿的情況下簽約。

2、老公、老婆都享有的權利是“你愛我”，都負有的義務是“我愛你”，有效期為終身。

立約人：

老公：(簽名)。

（十個手指頭印）。

（十個腳趾頭印）。

（唇印）。

老婆：（簽名）（一個手指頭印）見證人：伴郎：

伴娘：

簽約心情：簽約地點：簽約時間：

家庭協議如何簽訂（模板15篇）篇九

發包單位（簡稱甲方）：

承包單位（簡稱乙方）：

根據《_安全生產法》（以下簡稱《安全生產法》）、《_環境保護法》、《_合同法》及相關法律、法規的規定，本著“安全第一、預防為主”的原則，經甲乙雙方等協商，達成一致意見，自愿簽訂本合同，并共同遵守本合同的各項規定。

1、甲方有權對乙方的安全生產資質（安全生產許可證）、健康安全環境業績、設備設施安全狀況、人員上崗資格等進行審查。

2、甲方應提供本單位管理制度及有關規定，有權對乙方施工作業過程的安全環保情況進行監督檢查，有權責成乙方對發現的問題和隱患進行整改。乙方未按要求進行整改，甲方有權責令停工直至終止合同。

3、甲方有義務和責任監督約束本單位職工在進入乙方施工現場時，嚴格遵守有關安全環保規章制度，履行各自的安全環保責任。

1、乙方應嚴格遵守《安全生產法》及××公司的相關制度、法律、法規和行業標準的規定。

2、乙方應依據《安全生產法》及相關法律、法規和行業標準，建立健全以安全生產責任制為核心的各項規章制度、操作規程和技術標準，并在施工作業過程中貫徹落實。

3、乙方必須持有政府部門核發的有效安全生產許可證。

4、乙方應為承包工程項目的施工作業配置符合安全環保要求的設備設施，保證合格的安全環保生產條件。

5、乙方應配置符合安全環保要求的人員進行施工作業，組織所有施工人員進行安全環保培訓，特殊工種必須確保100％持證上崗。

6、乙方應按國家有關法規為參與項目施工的全體人員、設備辦理保險，并為施工人員配發符合國家和行業要求的勞動防護用品。

7、乙方應當要求甲方人員在進入施工現場時，嚴格遵守雙方安全環保規章制度和相關規程。

8、乙方有義務定期向甲方匯報安全環保情況，接受甲方的安全環保監督檢查。

1、施工作業過程的生產組織由乙方全面負責。乙方在施工作業開始前應成立安全環保領導小組，明確項目安全環保管理人員及職責，確保安全環保責任得到有效落實。發生事故時由乙方負全部責任。

2、乙方在項目開工前，組織對項目施工風險進行全面識別和評估，并根據識別評估結果，制定風險削減和控制措施以及有關規程和制度，并在施工作業中落實。

3、乙方在開工前應組織或委托地方政府對參與項目施工的人員進行培訓教育，電氣焊工、電工、起重工等特殊工種必須持有效合格證件上崗，施工前應組織進行健康檢查，確保參與項目施工人員滿足安全環保要求。

4、乙方應定期對施工機械設備、作業工具、勞動防護用品進行檢查、維護和保養，特種設備（鍋爐壓力容器、起重機械等）必須經地方政府有關部門檢驗，取得合格證后方可投入使用。

5、乙方對施工過程中的危險作業必須進行嚴格管理，有限空間作業、高處作業、動火作業、動土作業、有毒有害作業等必須嚴格執行作業許可制度，工業動火等作業由乙方負責到地方政府辦理審批手續。

7、乙方在施工作業過程中，不得違章指揮、違章操作、違反勞動紀律。

8、乙方在施工作業過程中，必須對本單位安全環保情況進行經常性檢查，及時整改事故隱患。

9、乙方在購置、使用、運輸、貯存與施工作業有關的危險化學品、民爆物品等危險物品時，必須按規定到地方政府辦理審批手續。

10、未經甲方允許，乙方不得擅自將工程分包給其它施工單位或個人進行施工。

1、建筑裝飾工程施工合同中第8條條款中增加乙方在施工期間還應嚴格遵守××公司的相關制度、法律法規。

2、建筑裝飾工程施工合同中第8條條款中由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失和安全事故責任。

3、建筑裝飾工程施工合同中第8條條款取消。

工程項目施工過程中發生事故時，總包方應立即向本單位主管部門報告，并同時通知甲方。甲方應在規定時間內向本單位主管部門報告。

1、工程未經過驗收交付，甲方提前動用相關設施引發事故時，由甲方承擔責任。

2、由于乙方原因引發事故導致甲方或第三方人員傷害、經濟損失時，由乙方承擔全部責任。

1、本協議爭議解決辦法與承包合同爭議解決辦法相同。

2、本協議作為承包合同的組成部分，與承包合同同時生效或終止。

3、本協議未盡事宜或與國家、地方政府有關規定相違背的，按有關法規或規定執行。

4、本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份。

發包單位（蓋章）：承包單位：（章）。

法定代表人或法定代表人或。

委托代理人（簽字）：委托代理人（簽字）：

簽訂時間：年月日。

家庭協議如何簽訂（模板15篇）篇十

甲方：

乙方：

甲、乙雙方本著平等互利的原則，經友好協商，甲方將***景觀工程委托給乙方進行深化及施工，為了進一步明確雙方的責任，根據《_合同法》之規定，結合本工程的具體情況，達成如下合同條款，雙方共同遵照執行。

工程范圍：按甲方批準的施工圖為準。

工程內容包括：硬景(硬質鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。

本合同簽訂以后于200*年*月*日前完成對擴初圖的深化設計，其中包括總平方案調整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、，以求達到施工圖紙要求。設計內容需另行補簽設計合同。

該項目乙方按*萬元(大寫：*萬元正)人民幣包干進行設計取費。合同簽訂后三日內甲方支付乙方*萬元(大寫：*萬元正)人民幣的設計定金，乙方完成全部施工圖設計并經甲方認可后，甲方支付乙方剩余設計尾款即*元(大寫：*元正)人民幣。

開工日期：以甲方批準的施工報告為準(開工時間最遲不超過200*年*月*日)。

竣工日期：在有施工場地的條件下，工期為*天。

因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期，并作相應順延。

1、本工程執行**，收費級別按**。

2、苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定，乙方按苗木送到工地價的*%收取栽植、養護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須注明品種、規格、高度、冠幅、胸徑及數量等，大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果，并經價格確認。甲方對照驗收，數量按實收方結算。

乙方應嚴格按照施工圖進行施工，如甲方要求須增加預算范圍以外的工程量應另行辦理簽證。

3、施工期間發生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失，經雙方核實后協商解決。

1、本工程總造價暫定為萬元(大寫：)人民幣，實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。

2、本合同備料款為合同總價的*%，其中*%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場三日后，甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳戶上。剩余*%作為在成都采購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應商，不足部分亦由甲方增補。

3、乙方每月*號上報已完成的工程產值，甲方5日內審核并撥付乙方完成量的*%的工程進度款。

4、工程竣工經甲方驗收合格后，雙方于30日內辦理完成決算，甲方扣除工程總價的*%的質保金，將剩余工程款支付給乙方。

5、本工程質保金為工程總造價的*%，在相應項目質保期滿后，如未出現質量問題，甲方于2日內付清全部尾款，質保金不計利息。

該工程所有材料原則上由乙方采購，甲方認質認價。乙方采購的材料必須先報甲方，按設計要求雙方進行封樣，作為乙方采購和甲方驗收標準。如甲方核定價格后，認為個別材料、設備或植物高于市場價，可提出要求，如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回，可書面通知甲方組織供應。

第九條工程質量及質保期。

1、由于景觀工程的特殊性，為確保美觀、經濟和適用，經甲方認可后，乙方在施工中可根據實際情況進行局部調整，所發生的費用按本合同第六條第一、二款執行。

2、乙方在施工中應加強質量管理，建立有效的質量控制和檢查制度，積極配合甲方、監理人員進行工程質量監督，若由于乙方施工原因造成部分工程質量不合格，乙方應在期限內進行修補或返工，其損失由乙方自行負擔。

3、質保期：質保范圍為乙方施工的全部工程，土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養護三個月、灌木養護半年、喬木保活一年。

4、苗木在質保期內由乙方保活，若出現死亡，乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間，逾期甲方有權另行安排，費用在質保金中扣除。

1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工，適用國家現行的該行業各項施工驗收規范，若施工中發現問題應及時與甲方協商，雙方及時處理。

2、甲方現場負責人，乙方現場負責人，負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關系。

1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方，并做好現場簽證工作。

2、對乙方報送的材料樣品，48小時之內進行認質認價。

3、對隱蔽工程24小時之內進行驗收。

4、甲方負責提供與環境工程設計、施工相關的技術資料，指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源，乙方按規定承擔相應費用。

5、接到乙方交工驗收通知后，甲方應于兩日內組織有關部門進行交。

工驗收工作，驗收合格后，辦好驗收手續。

1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。

2、乙方應對工程進度采取措施，發現影響工程進度因素在24小時內報甲方。

3、對已完工程在甲方驗收前，應做好保護工作。

4、乙方不得將工程轉包其他施工單位，一經發現甲方有權要求乙方整改，乙方經整改仍達不到要求，甲方有權解除合同，并由乙方承擔責任。

5、在施工過程中乙方應文明施工，做好安全防范，因乙方原因造成安全事故由乙方負責，若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到合同和規范要求，甲方有權要求乙方進行整改，若整改后仍達不到要求，甲方有權解除合同。

6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。

工程具備竣工條件后，乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格后20日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。

1、本合同價款為暫定價。

2、結算范圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。

第十二條違約責任。

1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日，乙方有權暫緩施工，施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。

2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工，每逾期一天，按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。

第十三條本合同未盡事宜，甲、乙雙方協商訂立補充協議，與本合同具有同等法律效力。

第十四條本合同經雙方簽字蓋章后生效，工程竣工并結清工程款后，本合同自行失效。

第十五條本合同一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。

發包人：(章)承包人：(章)。

法定代表人：委托代理人：電話：傳真：地址：開戶銀行：賬號：郵政編碼：

簽訂合同地點：

簽訂合同日期：年月

家庭協議如何簽訂（模板15篇）篇十一

甲方：

乙方：

為了切實搞好安全生產，杜絕安全事故，保護職工在工作、生活中的安全和健康，使企業獲得較好的經濟效益和社會聲譽，特制訂本安全生產責任書。

2、及時對乙方進行安全教育。

3、安排專業電工負責施工用電的安裝。

4、給乙方進行班前安全交底和崗位操作規程交底。

1、認真學習有前安全生產的規章制度，積極參加安全活動，提高安全知識，增強安全意識和自身防范能力。

2、自覺遵守行業紀律、禁令，正確使用勞動防護用品和用具，遵守交通規則，注意上下班途中安全。

3、嚴格按操作規程施工，做到不違章操作，堅決抵制違章指揮，如違反安全操作規程，項目部均有權制止和給予處罰，清退。

4、在施工中發現有存在安全隱患，必須立即向項目部領導或專（兼）職安全員報告，整改后經復查確實無隱患方可施工。

5、做到十個不準：

（1）不準無證開機；

（2）不準在工地內穿拖鞋、光腳在現場作業；

（3）不準破壞公共設施和公共財產；

（4）不準在工地上隨便大小便；

（5）不準在吊籃內乘人；

（6）不準在工地上；

（7）不準上下一線同時作業；

（8）不準隨意向外拋物料；

（9）不準違章作業；

（10）不準隨意亂掛亂接電器設施。

6、做到十個要：

（1）要熱愛我們自己的企業；

（2）要安全生產文明施工；

（3）要維護職工之間的團結；

（4）要遵紀守法做一個合格的公民；

（5）要遵守一系列有關質量、安全的規章制度；

（6）要愛護集體和個人財產；

（7）要搞好集體和個人的清潔衛生；

（8）要服從管理，聽從指揮；

（9）要做好防火、防盜、防觸電工作；

（10）要提倡勤儉節約，反對鋪張浪費。

7、做到安全三不傷害；注意自己不傷害自己，注意自己不傷害別人，不讓別人傷害自己。

1、如果由于乙方在施工中違章操作或領導、工友提醒應注意安全，自己還是思想麻痹不注意安全而發生事故，由乙方自我承擔責任。

2、在非上班時間發生安全事故，無論在工地內還是工地外，都不讓項目部和班組承擔損失，均由本人承擔。

3、如果家屬、小孩來探親，自己租住房子，不住在工地內，不帶小孩進工地。家屬不上班的，無論在工地內還是工地外，發生一切事故均由乙方承擔責任。

本協議書雙方簽字生生效，離開工地終止。

甲方：乙方：

簽訂日期：

家庭協議如何簽訂（模板15篇）篇十二

甲乙雙方于**年**月**日，在***婚姻登記處辦理了結婚證，系合法夫妻。為促進夫妻關系健康穩定的發展，為創造一個和諧幸福的家庭，根據《_婚姻法》，本著男女平等.互幫互助.互諒互讓.相互包容.相互信任.相互忠誠的原則，甲乙雙方自愿簽訂本忠誠協議如下：

1：夫妻間應具有：夫妻平等.相互信任.相互忠誠.相互尊重.相互諒解.相互關心.相互幫助，共同撫育孩子，共同贍養老人，共同維持家庭，待人處事要多溝通.多諒解.多協商的責任和義務。

2：夫妻雙方都有參加生產.勞動.生意經營.工作.學習和社會活動的自由，一方不得對另一方加以限制或干涉。但對婚外異性間的聯系與交往，應當保持一定的距離，不能過于親密和頻繁。否則，對方有對其言行進行詳細調查的權利。對違反夫妻相互忠誠協議的，過錯方要給無過錯方賠償三千元以上三十萬元以下的精神損失撫慰金。此撫慰金的多少，由無過錯方來定。

3：夫妻雙方都不能以對方的缺點.錯誤和不足為由，進而取笑.毆打.辱罵.嘲諷或挾持對方。對違反此規定者，要給受害方壹仟元以上三千元以下的賠償。對拒不賠償的，無過錯方保留向人民法院起訴索賠精神損害或人身傷害撫慰金的權利。

4：夫妻關系因矛盾惡化時，均有向對方提出分居試離婚的權利。試離婚期間夫妻雙方都可不盡夫妻生活義務，但要負夫妻責任，試離婚期限由夫妻雙方協商后確定。

5：對夫妻在婚姻關系存續期間所得的工資、獎金、生產、生意經營、知識產權等收益的歸屬，必須要有書面約定;該約定可歸夫妻共同財產，也可歸夫妻一方所有。或部分歸夫妻共同財產，部分歸夫妻單方所有;對一方的婚前財產、因身體或精神受到傷害所獲得的賠償費、醫療費、殘疾人生活補助費及一方專用的生活用品，歸夫妻單方所有;對夫或妻由單方個人財產投資所取得的收益，歸單方所有。對以夫妻共同財產投資所取得的收益，歸夫妻共同所有。

6：夫妻雙方對婚后所得的共同收益資金，均無全權掌控和全權處理的權利。雙方可以以一方保存密碼，一方保存支票的方式，保留自己所應有的權利和在婚姻家庭中的地位。

7：對家庭日常開支，經雙方協商同意后，可由一方或雙方主事進行。對超出計劃外的開支項目，在無法與對方協商的條件下，可由夫或妻單方進行確定。但進行確定的后果，在對方不諒解的前提下，要由當事人自負。

8：對夫妻關系存續期間，由夫妻雙方出面或夫妻雙方知道該項債務確實用于生產和共同生活所需所產生的債務，由夫妻共同財產償還;由夫或妻單方出面所產生的債務，其收益歸夫或妻單方所有的，第三人知道該約定的，以夫或妻單方所有的財產償還。第三方不知道的，也由夫或妻單方償還。夫或妻單方所擁有的財產不足清償的，由夫妻共同財產償還或由人民法院判決確定。

9：夫妻間應有互相幫扶的義務。當一方不履行幫扶義務時，需要幫扶的一方，有權要求給付幫扶費的權利。

10：父母對子女有撫養教育的義務;子女對父母有贍養扶助的義務。父母不履行撫養義務時，未成年的或不能獨立生活的子女或老人，有權要求付給撫養費的權利。子女不履行贍養義務時，無勞動能力的或生活困難的父母，有要求子女付給贍養費的權利。禁止遺棄家庭，遺棄孩子，遺棄老人的行為。

11：子女隨父姓。夫妻雙方均無更改孩子姓名的權利。違反此規定者要給對方五萬元以上十萬元以下的賠償。

12：父母有保護和教育未成年子女的權利和義務。當未成年子女對國家、集體或他人造成損害時，父母有承擔民事責任的義務。

13：違反上述協議者，過錯方要賠償給無過錯方5萬元以上30萬元以下的責任。

14：夫或妻做為無過錯方，有要求過錯方賠償五萬元以上三十萬元以下的權利。

15：本協議也可作為家法，自夫妻雙方簽字按手印后生效。

16：本協議一式三份，夫妻雙方各持一份，另一份交公證機關備案。

夫方姓名指紋處：妻方姓名指紋處：

年月日年月日。

家庭協議如何簽訂（模板15篇）篇十三

甲方：

乙方：

按照《_經濟協議法》和《建筑安裝工程承包協議條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

第1條工程概況。

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

承包范圍：

開工日期：

竣工日期：

總日歷日期：

質量等級：

協議價款：

第2條協議文件及解釋順序。

第3條協議文件使用的語言文字、標準和適用法律。

協議語言：

適用法律法規：

適用標準、規范：

第4條圖紙。

圖紙提供日期：

圖紙提供套數：

圖紙特殊保密要求和費用：

第5條甲方駐工地代表。

甲方駐工地代表及委派人員名單：

實行社會監理的總監理工程師姓名及其被授權范圍(如果有)：

第6條乙方駐工地代表。

第7條甲方工作。

施工場地具備開工條件和完成時間的要求：

水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應要求：

施工場地內主要交通干道及其與公共道路的開通時間和起止地點：

家庭協議如何簽訂（模板15篇）篇十四

男方：女方：

身份證號：身份證號：

男方與女方在年月日在民政局登記結婚，婚后于年月日生育子/女，名字為。現因婚后性格等問題致使夫妻感情破裂，已無和好可能，現經夫妻雙方自愿協商達成一致意見，訂立離婚協議如下：

一、雙方自愿離婚。

二、子女的撫養權、探視權及撫養費：

1、子女的撫養權歸男方所有，女方在協議生效后的不得反悔，

2、女方有每周兩次的探視權，具體時間已子女合適的時間為準，男方負責通知女方。女方可帶子女出去游玩或其他，但保證外出后點之前必須帶子女回到男方住處。女方保證子女的人身安全不受威脅，未盡到監護義務導致子女人身損害的，由女方承擔全部損害費用，包括但不限于醫療費、住宿費、營養費等。

3、撫養費由男方全部負責。

三、離婚財產分配。

1、婚前各自名下的財產歸各自所有，婚后財產(包括但不限于現金、股票、期貨、房產等)歸男方所有，女方可取走己方的私人物品。

女方不得以其他原因為由否定該協議的財產分配方式。

2、如在女方名下的財產，在本協議生效之日起3日內進行轉賬，轉到男方賬戶。

3、女方在該協議生效之前或之后對夫妻共同財產進行轉移的，女方有義務追回該財產，如不能追回該轉移財產，則按該轉移的財產的價值折算成人民幣補償給男方，如需要鑒定費用或其它任何費用，由女方承擔。

4、男方在戀愛關系期間或婚姻關系存續期間對女方的贈與，男方可視情況決定是否要求返回。

四、離婚債務處理。

夫妻共同債務由雙方共同承擔，但一方以自己名義所負債務，另一方不知情或明確表示不同意的該債務不得認定為夫妻共同債務。如雙方所欠債務有協議按協議處理，如無則各按50%承擔。

五、違約責任。

2、如果雙方未最終到民政局辦理自愿離婚手續的，該協議第三條和第四條視為夫妻雙方對夫妻存續期間共同財產的約定，該約定同樣有效。

六、協議生效時間的約定。

本協議一式三份，效力相同，自雙方簽字或蓋章之日起生效，男、女雙方各執一份，婚姻登記機關存檔一份。

七、其他未盡事宜雙方可再協商處理，協商不成，可就本協議及后續協議內容任何一方均可向協議簽訂地人民法院起訴。

【以下無正文】。

男方：女方：

簽字或蓋章：簽字或蓋章：

家庭協議如何簽訂（模板15篇）篇十五

依照《_婚姻法》、《_合同法》和《_民法通則》的相關規定，擬定本協議。

甲乙雙方在實現下列事實構成條件之后，本協議自動生效：

1、甲乙雙方均無配偶；

2、甲乙雙方沒有直系血親和三代以內旁系血親關系；

3、甲乙雙方均經過婚前質檢程序，且無任何質量問題；

4、甲乙雙方彼此中意順眼，并愿意均攤9塊錢的辦證費；

5、甲乙雙方愿意舉行婚禮儀式，儀式的內容及形式由雙方友好協商制定。若未能達成一致意見時，由甲方決定。

（四）沐浴：甲方沐浴乙方負責擦背，乙方沐浴不得干涉甲方觀看自由；

（六）其他：

b.除非發生不可抗力事件，否則各方必須接聽電話或在十分鐘內回電話；

c.除非發生不可抗力事件，否則每天凌晨1點前必須回家睡覺；

d.本協議所指不可抗力事件定義為“不能預見、不能避免和不能克服的客觀情況”；

e.其他未盡的事項由甲方填充。

（一）普通爭議處理原則：

a.乙方提出解決方案，甲方終審；

b.甲方提出解決方案，乙方響應。

（二）重大爭議處理原則：本協議所指重大爭議定義為離婚。本協議具有不可撤銷之約束力，不接受任何理由的退貨換貨行為。

本協議自甲乙雙方簽署后生效，有效期至甲乙任何一方去世為止。

甲方（簽署）：__________乙方（簽署）：__________。