在生活中,越來(lái)越多人會(huì)去使用協(xié)議,簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點(diǎn)呢?又該怎么寫(xiě)呢?下面是我給大家整理的合同范本,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對(duì)大家能夠有所幫助。
承包合同免費(fèi)篇一
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
乙方:(以下稱承租方):________________________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
為了加快龍泉村的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,快速的建設(shè)新農(nóng)村,經(jīng)過(guò)村委會(huì)的努力,終于引來(lái)了深圳長(zhǎng)江通達(dá)貿(mào)易公司投資建設(shè)農(nóng)村休閑農(nóng)業(yè)和龍泉油茶基地,由于要開(kāi)發(fā)必須利用土地,根據(jù)我國(guó)《農(nóng)村土地承包法》、《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《合同法》等相關(guān)法律、法規(guī)經(jīng)各方友好協(xié)商,本著平等、自愿、有償、誠(chéng)實(shí)信用原則,就土地轉(zhuǎn)讓事宜簽定本合同。
一、地塊概況
此片地塊位于龍泉村_____________,土地面積為_(kāi)_________平方米(折__________畝)。宗地四至及界址點(diǎn)座標(biāo)詳見(jiàn)附件國(guó)有土地使用證。
第一條:土地使用形式使用租賃, 租賃經(jīng)營(yíng)期限為_(kāi)___年,即____年____月____日起,至____年____月____日止。
第二條交租金的形式為:_____年至_____年(10年),免收承包金;_____年至_____年,承包金按每畝2公斤茶油計(jì)算;_____年至_____年,承包金按每畝2.5公斤茶油計(jì)算;50年后,林地及附屬固定資產(chǎn)全部無(wú)償移交村民小組。實(shí)行公司+農(nóng)戶+基地的形式進(jìn)行開(kāi)發(fā)。
第三條 每年租金于應(yīng)交年度的年后30日內(nèi),付款為現(xiàn)金或?qū)嵨铩#ìF(xiàn)金為油茶的當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格。動(dòng)態(tài)計(jì)算)
第四條:雙方的權(quán)利與義務(wù)
1、轉(zhuǎn)讓土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)必須經(jīng)發(fā)包方同意,并由出租方辦理有關(guān)手續(xù),在合同生效后出租方終止與發(fā)包方的承包關(guān)系。
2、承租方必須與發(fā)包方確立新的承包關(guān)系,變更土地經(jīng)營(yíng)權(quán)證書(shū),簽訂新的土地承包經(jīng)營(yíng)合同,方能獲得土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)。
3、承租方獲得土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)后,依法享有該土地的使用、收益、自主組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)品處置權(quán)。
4、承租方必須按土地畝數(shù)承擔(dān)農(nóng)業(yè)稅費(fèi)和國(guó)家政策規(guī)定的其他義務(wù)。
5、承租方必須依法保護(hù)和合理利用土地,不得掠奪性經(jīng)營(yíng),不得給土地造成永久性損害,并負(fù)責(zé)保護(hù)好承包土地上的林木、排灌設(shè)施等國(guó)家和集體財(cái)產(chǎn)。
6、承租人必須如數(shù)繳納租金。
7.承租人要自覺(jué)接受政府的監(jiān)督,尊重當(dāng)?shù)厝嗣竦暮戏?quán)益,并且接受當(dāng)?shù)卮迕窈侠砘ㄗh。
8、承租人必須保證租賃的土地、水資源的的整潔,不能破壞當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境,影響當(dāng)?shù)厝说纳睢2唤?jīng)出租人的同意不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)包他人經(jīng)營(yíng)。
9、出租方有權(quán)按時(shí)如數(shù)向承租人收取租金
10、出租方有權(quán)監(jiān)督租賃土地、水資源不受損害。
11、出租方交付的承包經(jīng)營(yíng)土地必須符合雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)。
12、出租方應(yīng)根據(jù)承租人的請(qǐng)求,積極協(xié)助解決經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的困難和問(wèn)題。
13、出租方不得違反合同規(guī)定,干涉承租人的經(jīng)營(yíng)自主權(quán),干擾承租人的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。
14、出租方應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定保障承租人的合法權(quán)益。
第五條 合同生效后,即具有法律約束力,任何一方不得隨意變更或解除,需要變更或解除合同時(shí),應(yīng)雙方協(xié)商一致,達(dá)成書(shū)面協(xié)議。
第六條 合同履行期間,如果國(guó)家政策與合同簽訂時(shí)發(fā)生較大變化時(shí),受影響的一方可以提出變更或解除合同。
第七條 因承租人經(jīng)營(yíng)管理不善,或者重大決策失誤,造成當(dāng)?shù)厮亮魇?yán)重影響本村村民生活時(shí),出租人可以解除合同,不負(fù)違約責(zé)任,保留向承租人要求賠償損失的權(quán)利。
第八條 由于出租人違反合同規(guī)定,干擾承租人的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),使承租人無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng),或者承租人的合法收入得不到保障時(shí),承租人有權(quán)解除合同,并要求出租人承擔(dān)違約責(zé)任。
第九條 由于不可抗力的原因,使合同無(wú)法完全履行或者無(wú)法履行的時(shí)候,經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商,可以變更或解除合同。
第十條 租賃期滿,合同自行終止。
第十一條 租賃期滿后,承租方仍要租賃經(jīng)營(yíng)時(shí),承租人在同等條件下,有優(yōu)先承租的權(quán)利。
第十二條 租賃雙方應(yīng)全面、實(shí)際履行合同,不履行或不完全履行合同的應(yīng)負(fù)違約責(zé)任,按照《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)條款處理。
第十三條 出租人違反合同規(guī)定,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,給承租人造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)賠償直接損失,并支付當(dāng)年租金____%的違約金。
第十四條 租賃雙方發(fā)生糾紛以后,應(yīng)當(dāng)協(xié)商或調(diào)解解決,協(xié)商或調(diào)解不成的,可到人民法院起訴。
第十五條、未盡事宜
1、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商取得一致意見(jiàn)后簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,鑒證機(jī)關(guān)各一份備案。
第十六條、附件
1、造林地四至界限圖;
2、租賃土地面積確認(rèn)書(shū);
3、合同確認(rèn)書(shū);
4、村民會(huì)議決議;
5、土地權(quán)屬證明文件;
出租方代表:(蓋章簽字)____________
身份證號(hào)碼:______________________
____年____月____日
承租方代表:(蓋章簽字)____________
身份證號(hào)碼:______________________
____年____月____日
承包合同免費(fèi)篇二
申請(qǐng)貸款單位(以下簡(jiǎn)稱甲方);
銀行(以下簡(jiǎn)稱乙方):
甲方為承包 國(guó)(地區(qū)) 工程項(xiàng)目所需人民幣周轉(zhuǎn)資金,經(jīng)乙方審查,同意在建設(shè)銀行總行 號(hào)文件核定的貸款指標(biāo)范圍內(nèi)發(fā)放貸款。雙方除遵守《中國(guó)人民建設(shè)銀行關(guān)于中央級(jí)對(duì)外承包工程公司貸款辦法》(以下簡(jiǎn)稱《貸款辦法》)的規(guī)定外,協(xié)商同意下列各項(xiàng)內(nèi)容,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 乙方同意根據(jù)批準(zhǔn)的貸款申請(qǐng)書(shū),貸給甲方人民幣(大寫(xiě)) 元。
第二條 乙方憑甲方提送的詳細(xì)用款計(jì)劃和具體用途清單,作為付款時(shí)的審核依據(jù),并作為本合同的附件。
第三條 乙方提供的貸款,期限 年個(gè)月。甲方保證從簽訂合同之日起至 年 月 日止,還清全部本息。并附分次還款具體計(jì)劃作為本合同的附件(略)。
第四條 貸款利息在合同規(guī)定還款期內(nèi),按年息的 % 計(jì)算。超過(guò)還款期限,逾期部分加收20%利息;貸款被挪作其他用途的,挪用部分加收 50% 利息。貸款利息每季計(jì)收一次。
第五條 乙方提供貸款的項(xiàng)目,如果甲方中止對(duì)外施工合同,應(yīng)即通知乙方并還清貸款本息。
第六條 甲方應(yīng)按期歸還貸款。到期不能如數(shù)歸還時(shí),應(yīng)由甲方的擔(dān)保單位負(fù)責(zé)從 (單位) 資金中清償。
第七條 本合同經(jīng)甲乙雙方和甲方擔(dān)保單位三方簽章后生效,至全部貸款本息還清后失效。合同一式三份,上述三方各執(zhí)一份。
甲方單位名稱(公章):
負(fù) 責(zé) 人(簽章):
地 址:
開(kāi)戶銀行及賬號(hào):
甲方的擔(dān)保單位名稱(公章):
負(fù) 責(zé) 人(簽章):
地 址:
開(kāi)戶銀行及賬號(hào):
乙方單位名稱(公章):
負(fù) 責(zé) 人(簽章):
地 址:
年 月 日訂
承包合同免費(fèi)篇三
發(fā)包方:
承包方:
張校生
為了搞好堰塘的蓄水抗旱、防洪、培堤、清淤,經(jīng)全組村民充分討論,同意將此堰塘管理承包給乙方,就有關(guān)事項(xiàng),甲乙雙方達(dá)成協(xié)議如下:
一、承包時(shí)間定為20年(自20xx年1月14日起至20xx年1月14日止)
二、承包金額:總數(shù)為貳仟元,付款方式:一次性向甲方付清。
三、雙方權(quán)利與義務(wù)
1、堰塘所有權(quán)永遠(yuǎn)歸甲方所有
2、乙方擁有使用權(quán)、管理權(quán)、抗旱放水權(quán)。
四、堰塘由乙方管理使用,抗旱時(shí)甲方必須保持乙方堰塘1米深的水位不能放,甲方需要抗旱放水時(shí),需經(jīng)乙方實(shí)地查看,真實(shí)需要放水,才能允許甲方用水管導(dǎo)水,但甲方必需向乙方按抗旱面積每畝交納5元人民幣的管理費(fèi)。
五、堰塘清淤挖機(jī)費(fèi)用,由村委會(huì)負(fù)責(zé)1800元。不足
部分由甲方從承包金中支付。
六、未盡事宜,由甲乙雙方共同協(xié)商解決。
七、此合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,村委會(huì)一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
20xx年1月14日
承包合同免費(fèi)篇四
發(fā)包方(全稱)
承包方(全稱)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、 發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方):協(xié)議條款規(guī)定的,具有發(fā)包主體資格并被發(fā)包方接受的當(dāng)事人。
二、 承包方(簡(jiǎn)稱乙方):協(xié)議條款規(guī)定的,具有承包主體資格并被發(fā)包方接受的當(dāng)事人,且必須提供本人資格證書(shū)。
三、 工程承包范圍:
1、建筑價(jià)格為每平方米金額為人民幣 元整,檐口高度為 米,屋脊高度12.8米,樁石基礎(chǔ),四層現(xiàn)澆,屋面不現(xiàn)澆。乙方不負(fù)責(zé)水電,不包括門(mén)窗、水電、內(nèi)貼面材料。
2、本工程所需的施工工具及工人均由乙方負(fù)責(zé),且不得轉(zhuǎn)包給別人。
3、材料需要及鋼筋配比、沙石配比、水泥配比按附件要求。
4、質(zhì)量要求:乙方應(yīng)按照甲方圖紙施工,做到無(wú)滲水、無(wú)空洞、陰陽(yáng)角分明。
四、合同工期:開(kāi)工日期自年日起,竣工日期:自———月括法定節(jié)假曰)計(jì)算承包天數(shù)。另注:雪雨冰凍等惡劣天氣應(yīng)延時(shí),不計(jì)入合同總天數(shù)。
五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):承包人(乙方)向發(fā)包人(甲方)承諾按照《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》進(jìn)行施工,竣工后在質(zhì)量保修期內(nèi)按照《建筑工程質(zhì)量保修辦法》的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的`評(píng)定以國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任。
六、同價(jià)款總金額支付方式,按比例分期付款。合同價(jià)款總金額支付比例為:
1、進(jìn)場(chǎng)做好基礎(chǔ)第一層結(jié)束后付元。
2、第二層結(jié)束后付
3、第三層結(jié)束后付
4、第四層結(jié)束后付
5、房屋結(jié)頂后付元。
6、驗(yàn)收合格,留保證金元,在一年內(nèi)付清。
七、施工用原料由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu),但必須按合同規(guī)定的材料型號(hào)產(chǎn)地進(jìn)行購(gòu)買(mǎi),并向甲方提供樣品(包括質(zhì)保書(shū)、合格書(shū)原件等),鋼筋指定用沙鋼3級(jí),砌墻八五磚用 牌,現(xiàn)澆水泥用 牌,自拌混凝土,沙子、水泥品牌雙方約定。經(jīng)甲方認(rèn)可方可施工,并封存樣品做為竣工驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)乙方使用與雙方預(yù)定不同材料。立即停止施工,同時(shí)無(wú)條件向甲方支付合同總額的30%的違約金。
八、安全責(zé)任:施工工地安全全部由乙方負(fù)責(zé),乙方必須為施工的工人辦理意外保險(xiǎn)。合同期內(nèi)發(fā)生任何意外事故,一切責(zé)任全部由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
九、建房所用材料說(shuō)明:
1、基礎(chǔ):承臺(tái)大梁按小區(qū)圖紙施工;樁,采用沉樁,6個(gè)16mm電焊圓盤(pán)下沉1.5米;小梁采用2根—18mm加2根—14mm,箍筋6mm,間距20cm,高20cm。
2、柱子:大梁柱用20mm—8支,陽(yáng)臺(tái)柱用16mm—6支,外角柱子14mm—6支,其他構(gòu)造柱用12mm—4支,箍筋間距為15cm。
3、樓面:樓面用10mm三級(jí)鋼雙層雙向,間距18cm—18cm,樓面厚度為11cm,水泥用量每攪拌一次2包水泥,底層地面由乙方負(fù)責(zé)澆好,地面厚度為10cm。單層雙向采用8mm和10mm鋼筋。
4、大梁采用鋼筋按圖施工;承重梁采用3根—18mm和2根—16mm鋼筋制作;構(gòu)造梁采用2根—16mm和2根—12mm鋼筋制作。注:瓦5元/張
5、砌墻每攪拌機(jī)水泥一包,粉刷1.5包,用中沙和水泥,內(nèi)粉刷須沖餅子;沙采用中粗砂和石粉按3:1比例配制,不可以用石灰王。外墻貼面價(jià)格每平方米 元。屋面采用木結(jié)構(gòu),正梁現(xiàn)澆220—450,5根—18mm。出邊輪220—250= φ124根,挑出400,用φ8,150—150。桁條小頭不小于l5cm,木板厚1.5cm以上,掛瓦條2.5—3cm。
6、瓦面桁條間距1.1米/根,面板厚2.2cm。
十、乙方在施工中,不得以物價(jià)波動(dòng)或任何本協(xié)議約定外的一切理由而停止施工或在施工中途要求加價(jià),否則乙方屬于違約,并應(yīng)支付總價(jià)30%的違約金。
十一、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽章后合同開(kāi)始生效。
十二、未盡事宜,雙方本著實(shí)事求是的精神協(xié)商解決。
發(fā)包方(甲方): 承包方(乙方):
合同簽訂日期: 年 月 日
承包合同免費(fèi)篇五
發(fā)包方(甲方):
承攬方(乙方):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律,行政法規(guī),遵循平等,自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地址:
工程要求:梯間扶手尺寸按圖紙(或者原有樣板)制作安裝,焊接處圓滑,紋路清晰,無(wú)明顯臺(tái)階。焊點(diǎn)拋光處理,保證焊接牢固,不能有松動(dòng)現(xiàn)象。坡口結(jié)合緊密,無(wú)明顯縫隙,襯管間距均勻,無(wú)明顯差異。玻璃圍欄要求與梯間扶手一樣,尺寸按提供的圖紙加工。
二、工期 30 天,如果因施工現(xiàn)場(chǎng)其他因素造成工程無(wú)法進(jìn)展,工期順延。
開(kāi)工日期: 年 竣工日期:
三、合同價(jià)款:
窗護(hù)欄、扶手欄桿元/米,景觀玻璃欄桿/米,數(shù)量以完工驗(yàn)收實(shí)際量為準(zhǔn)。乙方應(yīng)提供甲方材料發(fā)票,具體見(jiàn)報(bào)價(jià)單
四、工程款支付:
1、本工程沒(méi)有預(yù)付工程款,按月進(jìn)度完成產(chǎn)值的60%支付工程款,待竣工驗(yàn)收合格后,并達(dá)到合同規(guī)定的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和要求,經(jīng)審計(jì)完成后付到總工程款的95%, 剩余5%作為質(zhì)保金,質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題一次性無(wú)息付清
五、文明生產(chǎn)
1、按政府有關(guān)規(guī)定在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置統(tǒng)一標(biāo)志,現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)須按政府有關(guān)規(guī)定和甲方要求,物料擺放整齊、有序、及時(shí)清理和運(yùn)走自己在施工中的垃圾,雨季施工時(shí),須及時(shí)清除施工現(xiàn)場(chǎng)積水。
六、 雙方責(zé)任:
1、乙方必須按時(shí)完成整個(gè)工程,保證工程質(zhì)量,如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、乙方必須按照有關(guān)規(guī)章制度施工作業(yè),加強(qiáng)安全措施,服從工地統(tǒng)一指揮,將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。否則,所造成的一切后果均由乙方自己負(fù)責(zé)。
4、甲方應(yīng)向乙方提供水電。
七、違約責(zé)任:
合同簽訂后,任何一方不得單方面撤銷或不履行合同,否則,違約方向守約方一次性支付違約金5000.00元,并承擔(dān)由此結(jié)合對(duì)方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失,其他違約責(zé)任按《經(jīng)濟(jì)合同法》執(zhí)行。
八、解除合同糾紛方式:
雙方友好協(xié)商,向經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁,向原告方所在人民法院起訴等。
九、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十、合同附加條款與本合同具有同等法律效力。
十一、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
十二、合同自簽訂之日生效。
甲方:(章)
代理人:
電話:
日期: 乙方:(章) 代理人: 電話: 日期:
承包合同免費(fèi)篇六
合同編號(hào):______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號(hào)碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號(hào):_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號(hào)碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號(hào):_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)
定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的____日內(nèi)答復(fù)
第七條轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第八條保密
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十條協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解
除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn),但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十三條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時(shí)解除合同,但應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過(guò)書(shū)面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前,當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;
6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責(zé)任
1.承攬人的違約責(zé)任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收。
2.定作人的違約責(zé)任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時(shí)間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用_________(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條合同的變更
本
合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方,征得對(duì)方同意后,雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書(shū)面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書(shū)面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件,任何一方無(wú)權(quán)變更本合同,否則,由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書(shū)面明確同意,均屬無(wú)效。
第二十三條爭(zhēng)議的處理
1.本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震,以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_(kāi)________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點(diǎn):_______________ 簽訂地點(diǎn):________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____
承包合同免費(fèi)篇七
甲方:xxxxxx村委
會(huì)
乙方:
為了搞好我村衛(wèi)生保潔,美化村容村貌,打造宜居xx,提高村民生活質(zhì)量,經(jīng)村兩委集體討論研究決定,將本村范圍內(nèi)的垃圾清掃、清運(yùn)工作承包給乙方,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,達(dá)成如下合同條款:
一、保潔范圍:
1、轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔,特別是村主干道,公共場(chǎng)所的衛(wèi)生清理,每日打掃清理,將垃圾收集入桶。
2、轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生死角、道路兩側(cè)、綠化帶、排水溝等重難點(diǎn)部位的衛(wèi)生清理工作。
3、乙方必須對(duì)垃圾桶內(nèi)垃圾進(jìn)行及時(shí)清運(yùn),保證日產(chǎn)日清,清運(yùn)工程中,垃圾不得隨意亂倒,必須送鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站。
二、乙方要保證有一支穩(wěn)定的保潔員隊(duì)伍,確保每日進(jìn)行保潔工作。
三、保潔時(shí)間:確保每天上午、下午進(jìn)行全日制保潔,保潔時(shí)間六小時(shí)以上。
四、乙方必須無(wú)條件聽(tīng)從村衛(wèi)生監(jiān)督小組成員的監(jiān)督和指導(dǎo)。
五、承包金額及付款辦法:承包金額每月人民幣1
八、接受群眾監(jiān)督,在一個(gè)月內(nèi)受舉報(bào)三次的視情節(jié)給予處罰50元300元的罰款,多次出現(xiàn)所屬范圍內(nèi)的衛(wèi)生保潔情況較差,被市、縣、鎮(zhèn)抽查到或被媒體曝光的,并未及時(shí)整改的,甲方有權(quán)解除本合同。
九、負(fù)責(zé)市、縣、鎮(zhèn)每月環(huán)境衛(wèi)生考評(píng)中拍攝圖片的整改工作,一圖未及時(shí)整改或整改未到位,被縣扣分的,一圖扣30元,累加計(jì)算。
十、承包期間,鎮(zhèn)每月考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)給村里的獎(jiǎng)勵(lì)金和垃圾超載補(bǔ)助費(fèi)均獎(jiǎng)勵(lì)給乙方。
十一、本協(xié)議簽訂壹年(即20xx年月日起至20xx年月日止),保潔工作做好,合同期滿可順延。
十二、本協(xié)議自簽訂之日起生效,協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方應(yīng)履行合同中的所有條款,如有不盡事宜,雙方可協(xié)商解決。
甲方:xx鎮(zhèn)xx村委會(huì)代表簽章:
乙方:代表簽章:
簽約日期:20xx年月日